CCTP Courant faible

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
Maître d’ouvrage :
CONSEIL GENERAL DE LA SOMME
43, Rue de la République
80000 AMIENS CEDEX
__________________________________________________________
Travaux de maintenance, de mise en conformité de complément et de
rénovation des installations dans les Bâtiments Départementaux
__________________________________________________________
Électricité courant faible
Marchés à bons de commandes
SOMMAIRE
I - OBJET ............................................................................................................................ 3
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX .................................................................................... 3
II - 1 - Objet des travaux............................................................................................. 3
II - 2 - Déroulement des opérations ........................................................................... 3
II - 3 - Consistance des travaux ................................................................................. 3
II - 4 - Constitution générale des prix unitaires .......................................................... 4
II - 5 - Description technique des travaux .................................................................. 4
II - 6 - Spécifications du câblage................................................................................ 6
II - 7 - Travaux de VRD .............................................................................................. 7
II - 8 - Essais et contrôle de l'
installation.................................................................... 8
II - 9 - Documents a fournir ........................................................................................ 9
III - GENERALITES............................................................................................................. 9
III - 1 - Prescriptions réglementaires .......................................................................... 9
III - 2 - Spécifications particulières ............................................................................. 10
III - 3 - Coordination avec les autres corps d'
état....................................................... 11
III - 4 - Plan des installations...................................................................................... 12
IV - MISE EN OEUVRE DU MATERIEL ............................................................................. 13
IV - 1 - Qualité du matériel mis en oeuvre.................................................................. 13
IV - 2 - Principes de pose........................................................................................... 13
IV - 3 - Garanties du matériel ..................................................................................... 14
IV - 4 - Certificats et procès verbaux.......................................................................... 14
IV - 5 - Protection contre la corrosion ........................................................................ 15
IV - 6 - Fixation des appareils .................................................................................... 15
IV - 7 - Connexions et dérivations .............................................................................. 15
IV - 8 - Percements - Tranchées et scellements. ....................................................... 15
I - OBJET
Le présent cahier a pour objet de définir les prescriptions techniques communes à tous les
marchés de travaux d’installation et de rénovation des systèmes « électricité courant faible »
dans les bâtiments départementaux - Électricité courant faible.
II - DESCRIPTION DES TRAVAUX
D’ELECTRICITE COURANT FAIBLE
II - 1 - Objet des travaux
Les travaux détaillés dans le Bordereau de prix unitaires concernent la maintenance et la
rénovation des systèmes « électricité courant faible» dans les bâtiments
départementaux.
Ils consistent à fournir les équipements nécessaires et à les installer suivant les règles de
l’art, l’ensemble du matériel sera conforme aux normes AFNOR et NF.
II - 2 - Déroulement des opérations
L’Entreprise effectuera un diagnostic nécessaire de l’existant à partir du besoin qui lui sera
signifié et établira son devis de travaux en utilisant les références répertoriées dans le
bordereau de prix unitaires .
Après acceptation du devis par le maître d’ouvrage, la commande correspondante valant
ordre de service, sera établie préalablement à tout commencement d’exécution des travaux.
Les travaux ne pourront pas être exécutés s’ils n’ont pas fait l’objet d’un bon de commandes.
La facture correspondante pourra être établie après exécution complète et sera réglée sur
certification du service fait par le représentant du maître d’ouvrage
II - 3 - Consistance des travaux
Les travaux de maintenance et de rénovation des systèmes « électricité courant faible»
comprennent essentiellement, pour les ouvrages de l'
espèce définis par le marché :
l'
installation du chantier et de ses magasins
les études, calculs, dessins, plans schémas et notices nécessaires à l'
établissement
définitif du projet et à l'
exécution du chantier.
les fournitures autres corps d'
état, des indications concernant les réservations, les
puissances électriques, les positions exactes des équipements etc...
la fourniture de tous les échantillons qui devront être approuvés par le Maître d'
ouvrage et
le Maître d’œuvre.
les circuits de terre et équipements de protection contre les mises sous tension
accidentelles des masses métalliques.
l'
ensemble des chemins de câbles ou échelles à câbles, supports physiques et leurs
accessoires.
l'
ensemble des canalisations courants forts primaires et secondaires nécessaires
l’alimentation des systèmes de électricité courant faible
les équipements de protection contre la foudre
les canalisations spécifiques aux courants faibles et notamment les canalisations
spécifiques aux installations de systèmes « électricité courant faible »
l'
ensemble des équipements, « électricité courant faible »
les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements ainsi que les
raccords et rebouchages correspondants
les essais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels
électriques objet du marché
la réfection de tous les ouvrages détériorés du fait de l'
entreprise
la descente et l'
évacuation aux décharges publiques de tous les ouvrages détériorés du
fait de l'
entreprise
le nettoyage général de l'
ensemble des supports avant, pendant et après les travaux
d'
électricité.
la fourniture des plans de recollement sous forme de mise à jour des plans d'
exécution
des ouvrages
les notices de fonctionnement, d'
utilisation, de maintenance et l'
instruction du personnel
II - 4 - Constitution générale des prix unitaires
Les coûts du diagnostic du devis et de l’obligation de conception et de résultat seront pris en
compte dans les prix unitaires du bordereau.
Les installations seront livrées raccordées et en état de marche. D’une manière générale,
elles seront réalisées suivant les règles de l'
art.
Les prix unitaires seront des prix de vente incluant la fourniture et la pose, sauf indication
contraire détaillée dans le bordereau.
Le matériel proposé devra être conforme aux normes et adapté aux conditions de sa mise en
œuvre (température, humidité, indices de protection, lumière..)
Les prix unitaires du bordereau comprennent toutes les sujétions de mise en œuvre et en
particulier :
Produits, matériels et consommables annexes.
Percements, calfeutrements et restitution des degré coupe feu des parois traversées.
Sujétions de bonnes finitions
Le démontage et remise en œuvre si nécessaire de faux plafonds.
Les plans d’exécution des ouvrages et plans de récolements
Les garanties à dater de la réception des ouvrages
D’une manière générale, tout équipement et toute sujétion d’exécution des travaux dans
les règles de l’art.
II - 5 - Description technique des travaux
II - 5 - 1 - Installations informatiques
Les installations informatiques sont destinées à contrôler l’ensemble du système et doivent
notamment permettre :
- De paramétrer le fonctionnement de l’ensemble en fonction des impératifs de
l’établissement concerné.
De personnaliser les dispositifs de commande tels que les badges, digicodes ou autres
De conserver un historique des évènements de fonctionnement conformément aux lois et
règlements en vigueur
D’avoir une vision claire et simple du fonctionnement du système
D’identifier tout dysfonctionnement et d’en permettre la prise en compte
D’identifier les adresses des dispositifs installés
De se relier au réseau administratif de l’établissement
En outre, le matériel installé devra être de qualité professionnelle, répondre aux standards
de compatibilité des pièces détachées, et appartenir à la dernière génération de matériel.
Les logiciels progiciels ou autres programmes seront fournis avec les licences et supports
amovibles convenables et devront permettre toute intervention d’usage, d’extension de
réinstallation ou de mise à jour. En particulier, les codes d’accès nécessaires devront être
fournis.
II - 5 - 2 - Installations téléphoniques
Les installations téléphoniques, de distribution TV Vidéo, de distribution de l’heure et de
sonorisation seront réalisées conformément aux règles de l’art et avec du matériel de
dernière génération permettant de répondre aux besoins des sites.
Elles devront présenter un caractère standard compatible avec les existants et avec les
règles de mise en concurrence du code des marchés publics
Tous les équipements doivent être de niveau de qualité professionnelle et adaptés à un
environnement d’utilisation intensive et de contraintes sévères
II - 5 - 3 – Réseaux multiservices
Les installations de réseaux multiservices seront réalisées conformément aux règles de l’art
et comprendront tout matériel et équipement indispensable au fonctionnement de
l’ensemble.
Les prix unitaires comprendront en particulier tout dispositif permettant l’utilisation de liaisons
communes à plusieurs systèmes
Tous les équipements doivent être de niveau de qualité professionnelle et adaptés à un
environnement d’utilisation intensive et de contraintes sévères
II - 5 - 4 - Spécifications de la centrale et du terminal de commande SSI
La centrale d’alarme incendie gère l’ensemble du dispositif de sécurité incendie.
Son prix unitaire comprend au minimum les fonctions suivantes :
Gestion de l’ensemble des points contrôlés,
Centralisation des informations,
Analyse, traitement et visualisation des informations,
Mise en œuvre de claviers de commande déportés,
Liaison avec le système d’alarme anti-intrusion,
Liaison avec le système de contrôle d’accès, notamment pour les issues de
secours
• Clé permettant l’essai, la mise hors service.
•
•
•
•
•
•
Ses caractéristiques minimum sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
Alimentation de sécurité conforme à la réglementation.
Possibilité de contrôle par dispositifs de report d’alarme
Boîtier en aluminium satiné ou peinture époxy
IP 54
Antivandale,
Connectable au réseau téléphonique
II - 6 - Spécifications du câblage
Les prix unitaires des câbles comprendront leur fourniture et pose suivant les règles de l’art,
avec notamment les caractéristiques minimum suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Câblage suivant la norme NFC 1500. avec des types de câble adaptés au
matériel utilisé .
alimentation en 220V :
depuis le tableau électrique le mieux adapté,
par câble U1000 R2V posé sous tube IRL ou sur chemin de câbles courants
forts
Câblage du bus avec câbles SYT1.
Supports nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre
Câbles de liaisons posés de façon dissimulée pour éviter les actes de
vandalisme.
Matériel de montage et de fixation cadmié.
Percements permettant le passage des câbles ou chemins de câbles y
compris leurs rebouchages propres et l’enlèvement des gravois.
Tout support intermédiaire à rajouter pour les fixations.
Distribution dans les conduits :
sous tube ICT encastré dans les cloisons pour les descentes sur les prises
et goulottes
sous tube IRL pour les parcours apparents dans le plénum des faux plafonds
sous tube IRO pour la pose en apparent.
Pose en encastré
Ce tube sera du type ICT et sera posé dans des saignées. Ces saignées seront exécutées
obligatoirement par des machines réalisant une largeur et une profondeur en adéquation
avec le tube considéré.
L’installateur devra comprendre dans le prix unitaire du tube la saignée et son rebouchage
soigné.
Pose en apparent
Les conduites montées en apparent seront du type IRO.
L’entraxe de leur fixation sera au maximum de 0,60 ml.
Les conduits devront être parfaitement rectilignes.
Pose sur chemin de câbles
Les câbles seront solidement fixées aux chemins de câbles au moyen de colliers
« RILSAN » ou similaires.
Important : Lorsque le nombre de câbles sur un même tracé est supérieur à cinq, il sera
utilisé obligatoirement du chemin de câble comme support.
Pose sous goulotte de distribution
Les goulottes utilisées seront de teinte blanche, à 2 compartiments (hauteur de 10 cm mini )
et devront être équipées d’un couvercle démontable. Les changements de direction seront
réalisés par des pièces spéciales incluses dans les prix unitaires.
Des agrafes de retenue de câbles devront être mises en place tous les 30 cm. La fixation se
fera suivant les supports et conformément à la norme NF C 15-100 par vissage, cloutage ou
collage.
Matériel de pose
Dans le cas ou la pose nécessite l’utilisation de matériel de pose, le coût sera calculé
comme suit :
- Pour un échafaudage : coût unitaire de montage + coût d’utilisation
NB : Le prix unitaire d’utilisation d’un échafaudage sera calculé pour 1mètre de longueur, 1
mètre de hauteur et 1 jour d’utilisation.(prix/m²/jour)
-
Pour une nacelle : coût unitaire d’amenée de matériel + coût d’utilisation.
II - 7 - Travaux de VRD
Les prix unitaires des travaux de VRD comprennent au minimum :
Toutes les sujétions d’exécution des travaux dans les règles de l’art.
La remise en état et en fonction de l’existant et notamment des espaces verts y
compris le ré-engazonnement, la remise en état des chaussées et toutes les
détériorations pouvant survenir pendant l’exécution de ses travaux.
Des tranchées de profondeur 0.80 m en pleine terre et 1 m sous chaussée.
NB : Des profondeurs inférieures peuvent être suffisantes à condition d’assurer
une protection mécanique incluse dans les prix unitaires des câbles et adaptée
au terrain.
Les grillages avertisseurs, fourreaux et chambres de tirage des câbles enterrés
Les prix unitaires des prestations sous voiries et trottoir comprendront au minimum :
Toutes les sujétions d’exécution des travaux dans les règles de l’art.
la découpe soignée des revêtement de surface
Les terrassements et évacuation des déblais excédentaires
La pose des fourreaux , chambres de tirages et grillages avertisseurs
Les remblais compactés matériaux nobles
La reprise à l’identique des revêtements de surface
L’entreprise devra s’assurer de la présence des réseaux de toute nature existant dans les
zones d’intervention afin de prévenir de la détérioration éventuelle des canalisations
existantes.
Dans le cas d’une détérioration, l’entreprise effectuera à ses frais les réparations
nécessaires.
Les chapes et revêtements existants seront découpés à la tranche à 0.20 m de part et
d’autres de la tranchée..
Les couches de gazon, destinées au réemploi après rebouchage, seront découpées sur la
largeur de la fouille, enroulées et mise en dépôt à l’abri du soleil ou du gel. ou ré engazonné
Pendant l’exécution de la fouille, les engins doivent être adaptés aux conditions du chantier
de sorte qu’il n’en résulte aucune dégradation des sols environnants. Dans le cas contraire, il
sera procédé à la remise en état à la charge de l’Entreprise.
Les produits extraits réutilisables sont entreposés au long de la fouille de façon à entraver le
moins possible la circulation. Les produits non réutilisables sont évacués au fur et à mesure.
L’évacuation y compris les frais de décharge et de transport seront inclus dans les prix
unitaires.
Des dispositions sont prises pour permettre la protection et les accès nécessaires et
sécurisé pour les personnes pendant toute la durée du chantier.
Les tranchées seront remblayées avec une couche de sable de 10 cm d’épaisseur, les
fourreaux seront recouverts d’une autre couche de 20 cm de mêmes matériaux avec mise en
place d’un grillage avertisseur en matière plastique rouge à 30 cm au dessus des fourreaux.
En traversée de route, le remblayage se fera en grave de 0/40 compactée surmontée d’une
couche de grave de 0/40 avec dosage de 75 kg de ciment par m3 ou équivalent et
revêtement identique à celui de la chaussée existante.
En trottoir ou allée revêtus : même mode opératoire que ci-dessus mais la couche de grave
mélangée de ciment n’aura que 20 cm d’épaisseur et le revêtement existant sera
reconstitué.
L’entrepreneur devra également inclure dans les prix unitaires les percements pour la
pénétration des fourreaux dans les bâtiments concernés.
Les fourreaux seront du type TP annelé lisse à l’intérieur et aiguillés (∅ 100 mini avec grand
rayon de courbure pour la pose des câbles fibres optiques).
II - 8 - Essais et contrôle de l'installation
Avant toute réception de l'
installation, il sera procédé, en présence du Maître d'
Ouvrage ou
de son représentant, aux essais et contrôles de bon fonctionnement de l'
installation.
Un rapport d’essais sera fourni.
II - 9 - Documents a fournir
En fin de travaux, l'
installateur devra fournir sous forme d’un exemplaire « papier » et d’un
fichier informatique, chacun des documents suivants :
• L’identification des accès contrôlés
• L’identification des centres de contrôle
• Le(s) schéma(s) de principe et les plans de câblage détaillés de l'
installation.
• Liste des matériels mis en oeuvre, les documentations constructeur et certificat
de conformité correspondants,
• Les instructions de manoeuvre ,
• Notice d'
exploitation et de maintenance.
• Proposition de contrat de maintenance
Cette fourniture est comprise dans les prix unitaires du bordereau.
III - GENERALITES
III - 1 - Prescriptions réglementaires
Les études de conception et les travaux d'
exécution des ouvrages seront à réaliser selon les
règles de l’art et les textes en vigueur au jour de la soumission et, notamment :
Les diverses règles et les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales
devront être respectées et en particulier les textes des documents suivants :
Le recueil des D.T.U.
Les normes françaises
Arrêtés :
Arrêtés concernant la sécurité contre les risques d'
incendie et de panique
dans les Etablissements Recevant du Public.
Arrêtés concernant la sécurité contre les risques d'
incendie et de panique
dans les Etablissements du Type R (Enseignement)
Arrêtés concernant la sécurité contre les risques d'
incendie et de panique
dans les Etablissements du Type L (salles d'
audition, de conférences,...)
Arrêtés concernant la sécurité contre les risques d'
incendie et de panique
dans les Etablissements du Type S (bibliothèque)
Arrêtés concernant la sécurité contre les risques d'
incendie et de panique
dans les locaux techniques non accessibles au public et Arrêté reprenant les
dispositions particulières à appliquer.
Les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'
U.T.E. (dernière
édition en vigueur), concernant l'
appareillage en général, les conducteurs, les
moulures, conduits, etc....
Les décrets
Décret : portant règlement d'
administration publique concernant la sécurité
des travailleurs et notamment dans le bâtiment et les travaux publics.
Décret : relatif aux contrôles et à l'
attestation de conformité des installations
électriques aux normes de la sécurité.
Décret relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en oeuvre les courants électriques.
Les règles professionnelles :
les recommandations professionnelles de l'
Union Technique de l'
électricité
(UTE).
Les recommandations de l'
Association Française de l'
Eclairage.
Les recommandations PROMOTELEC.
les règles imposées par E.D.F., ses services techniques locaux.
Le code des postes et télécommunications.
L'
application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de
satisfaire, ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets
administratifs tant généraux que particuliers, ainsi que tous les textes officiels, complétant ou
modifiant les pièces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement à l'
élaboration du
présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et connus au jour de l'
attribution.
III - 2 - Spécifications particulières
a) Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, l'
entreprise est tenue
de garantir sous son entière responsabilité tous les résultats imposés ou non qui n'
auraient
pas fait l'
objet de réserves de sa part.
Le fait d'
avoir soumissionné suppose que l’entrepreneur a obtenu tous les renseignements
nécessaires à la parfaite réalisation des travaux, qu'
il a visité les lieux, et qu'
il s'
engage ainsi
à exécuter ceux-ci dans les règles de l’art.
Si cela n'
était pas l'
avis de l'
entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brièveté
ou de l'
absence d'
une prestation pendant ou après la période d'
exécution.
b) Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'
il accepte les lieux tels
qu'
ils sont. Il devra pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les
ouvrages sur lesquels il aura à travailler.
c) Suivant les règles énoncées dans le CCTP ou le CCAP, l'
entrepreneur est responsable de
tous les dégâts qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel,
des intempéries.
Pour pallier à ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes les précautions
utiles (protection contre le vol, bâchage, etc...).
Celles-ci sont implicitement contenues dans sa proposition. Il assurera une surveillance
sérieuse de son chantier.
d) Quand des documents écrits ou dessinés seront remis à l'
entrepreneur ils ne pourront
être considérés que comme des bases d'
exécution, il devra donc après avoir visité les lieux,
signaler les dispositions qui n'
auraient pas son agrément.
Le fait d'
exécuter sans rien y changer les prescriptions des documents remis, implique son
adhésion et soumet à la responsabilité de l'
entrepreneur la totalité des installations.
L'
entrepreneur doit en plus des travaux décrits plus loin :
l'
ensemble des démarches nécessaires auprès des administrations concernées et
particulièrement les services de EDF.
l'
aide éventuelle au Maître de l’ouvrage pour les démarches auxquelles les
administrations le soumettraient.
Avant tout début d'
exécution, l'
entrepreneur adressera au Maître d'
Ouvrage en double
exemplaire des plans d'
exécution précis, établis par lui sous sa propre responsabilité.
Après examen, le Maître d'
Ouvrage retournera une série de plans acceptés et accompagnés
de ses remarques éventuelles.
Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité de l'
entrepreneur en ce qui
concerne la stabilité, la tenue et les aspects qualitatifs des ouvrages.
e) Les installations ne seront réceptionnées que dans la mesure où elles répondront aux
conditions suivantes :
conformité des installations avec les conditions imposées par l'
ensemble des
prescriptions
Fourniture dans un délai de quinze jours ouvrables avant la date de réception des
documents techniques
A la fin des montages, il sera procédé quelque soit l'
état de la finition de la
construction et en présence du Maître de l’ouvrage à une réception visant la bonne
réalisation des installations et consistant en un essai de fonctionnement.
Cette réception fera l'
objet d'
un procès verbal signé sur place entre les parties.
Il est rappelé que les marques et matériels retenus dans le cadre marché approuvé,
ne pourront être changés sous aucun prétexte.
III - 3 - Coordination avec les autres corps d'état
a) Les travaux seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises éventuellement
présentes sur le chantier, notamment pour les travaux de maçonnerie, de plâtrerie et
particulièrement en ce qui concerne les réservations à créer.
NOTA : l'
entreprise attributaire doit les rebouchements des percements et des réservations.
Les prescriptions ci-après seront appliquées sauf prescriptions différentes de la part du
Maître d’œuvre en charge du chantier.
Travaux inclus dans le marché :
La fourniture des indications des plans de réservations et de percements (supérieurs
à 10 dm²) dans les ouvrages en béton.
Les rebouchements et calfeutrements avec respect des degrés coupe-feu de même
constitution que la paroi considérée et fourreaux nécessaires.
La fourniture des fourreaux de pénétration en bâtiment
La fourniture des indications, en temps utile, pour la réalisation des découpes en faux
plafonds suspendus aux emplacements des équipements techniques (luminaires,
blocs de secours...).
Les coffrets de coupures de sécurité.
III - 4 - Plan des installations
L'
entrepreneur se reportera au CCTP propre à chaque bon de commande délivré.
Néanmoins et en général, les plans d'exécution de chantier, de réservations,
calepinage et coordinations pour le passage des fluides, les notes de calculs,... sont à
la charge de l'entreprise (Exemple : schémas, calculs de détection, coupes et détails
des canalisations en rapport avec les autres corps d'états fluides,...).
L'
entrepreneur devra établir tous les plans de détails nécessaires à la parfaite exécution des
travaux d'
installation.
Il devra fournir les plans de réservation et donner les dispositions indispensables à la mise
en place correcte du matériel.
Les plans seront fournis au Maître d'
Ouvrage et devront être approuvés par celui-ci avant
toute exécution correspondante.
L'
exécution devra être obligatoirement conforme à ces plans approuvés.
Tous ces plans d'
électricité devront être soumis également à la Commission de sécurité du
département concerné un mois avant le début de son intervention.
Il devra notamment :
Plans guides de Génie Civil.
Plans de réservations nécessaires à la coordination avec les autres corps d'
état
(Gros Oeuvre, Chauffage, etc...).
Notices techniques, plans, coupes, vues éclatées du matériel fourni.
Les implantations du matériel et câblage.
Plans et schémas des armoires, tableaux, coffrets électriques.
Synoptique précis des différentes installations mises en oeuvre (courants forts et
courants faibles).
Manuels d'
entretien et notice de maintenance de tous les matériels installés.
Notes de calculs.
NOTA :
La production de ces documents conditionnera la réception des ouvrages.
IV - MISE EN OEUVRE DU MATERIEL
IV - 1 - Qualité du matériel mis en oeuvre.
Le matériel utilisé pour l'
exécution des installations devra être de type professionnel, neuf et
de première qualité et porter le label NF USE chaque fois que la réglementation en prévoit
l'
attribution .Il devra être soumis à l'
agrément du Maître d'
Ouvrage.
A cet effet, l'
entrepreneur présentera un tableau comportant un échantillon des divers
appareils et matériaux.
Après accord, ce tableau restera sur le chantier jusqu'
à la réception provisoire.
IV - 2 - Principes de pose
a) Généralités
La mise en oeuvre des matériaux et appareillages sera réalisée, en plus des règles de l'
art,
suivant les indications des conducteurs et conformément aux prescriptions de l'
A.F.N.O.R.
La pose de l'
appareillage et de canalisations sera réalisée solidement et soigneusement, en
particulier toutes précautions seront prises pour éviter la détérioration des gaines isolantes.
Pour l'
ensemble des ferrures, conduits et appareillages non protégé, il sera prévu un enduit
d'
une couche de peinture anti-rouille (ou tout autre procédé) et de deux couches de peinture
ordinaire.
b) Pose des conducteurs
Gaines et canalisations non encastrées et encastrées dans les maçonneries et cloisons,
saignées éventuelles et rebouchages sont inclus dans le marché.
Gaines et canalisations à l'
intérieur des cloisons et au-dessus des faux plafonds, seront
étanches à la fumée.
Pour les canalisations apparentes, le choix sera fixé suivant la destination des locaux et les
risques qu'
ils représentent.
NOTA : l'
attention de l'
entrepreneur est attirée sur le fait que la distribution principale devra
se faire sur chemins de câbles dans les vides de faux plafond et dans les vides sanitaires du
rez de jardin.
Les fils seront posés dans des conduits aiguillés qui auront été préalablement posés et fixés.
c) Pose des conduits
Les conduits seront fixés par colliers à raison d'
un collier tous les 0.70 m maximum pour les
conduits rigides et 0.35 m pour les conduits souples.
Un collier sera placé de part et d'
autre de chaque changement de direction ainsi qu'
à l'
entrée
de tout appareil ou boîte de dérivation.
d) Pose des chemins de câbles et échelles à câbles
Les chemins de câbles seront réalisés généralement en fils d'
acier soudés avec protection
électrozinguée, de même que la boulonnerie et exceptionnellement en tôle perforée.
Le titulaire devra tous les accessoires de fixations tant pour les éléments suspendus que
pour les éléments posés en applique, et également la fourniture et la pose des chemins de
câbles distincts et séparés COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES.
Les écartements entre fixations devront assurer la bonne rigidité de l'
ensemble.
Les chemins de câbles courants forts doivent être distincts des chemins de câbles courants
faibles et distants obligatoirement de 300 mm à partir de 20 mètres en cheminement
parallèle.
Pour des longueurs de cheminement parallèle inférieurs, la distance de séparation
nécessaire est proportionnelle à la longueur des cheminements (ex : S = 150 mm pour L =
15m,..) avec une distance minimum de 100 mm.
L'
ensemble de l'
installation devra être particulièrement soigné, l'
Architecte ou le Bureau
d'
Etudes se réservant le droit de refuser les ouvrages installés et ne répondant pas aux
prescriptions ci-dessus décrites.
IV - 3 - Garanties du matériel
L'
entrepreneur sera tenu d'
entretenir son installation en état de fonctionnement pendant la
période comprise entre l'
achèvement des travaux et la mise en service des installations et la
réception définitive des travaux.
En tout état de cause, le délai de garantie sera prolongé pour les organes et pour ceux qui
en dépendent d'
une durée qui sera déterminée par le Maître de l’ouvrage sans pouvoir
dépasser un an.
IV - 4 - Certificats et procès verbaux
Les certificats C.S.T.B. ainsi que les procès verbaux d'
agrément des matériaux seront
fournis par l'
entrepreneur sur simple demande du Maître d'
Ouvrage ou du Bureau de
Contrôle.
IV - 5 - Protection contre la corrosion
Toutes les parties métalliques, autres que celles des luminaires d'
intérieur ou pièces en acier
inox, ou chromées, recevront après préparations des pièces, une protection par le
revêtement suivant :
primaire anti-corrosion
2 couches de peinture de finition en laque glycérophtalique de couleur à déterminer.
Cette protection constitue un minimum.
IV - 6 - Fixation des appareils
L'
entrepreneur sera tenu pour responsable de la fixation des canalisations, appareillages,
tableaux, répartiteurs, sous répartiteurs et centrales.
Toutes les boulonneries seront traitées anti-rouille (cadmiées ou chromées).
IV - 7 - Connexions et dérivations
Tous les raccordements et dérivations seront faits sur des bornes largement dimensionnées,
fixées soit sur les appareils terminaux eux-mêmes, soit dans des boîtes ou coffrets prévus à
cet effet, et dans tous les cas, devant rester accessibles.
Aucune épissure ne sera tolérée.
Aucune dérivation ou raccordement ne sera fait dans les boîtes ou coffrets si l'
accès est
condamné, en particulier dans les faux plafonds non démontables de type BA 13.
IV - 8 - Percements - Tranchées et scellements.
Les percements et saignées à réaliser dans la maçonnerie ou dans les enduits plâtre, sont
inclus dans le marché.
Les rebouchements des réservations, des percements et saignées seront réalisés avec des
matériaux identiques à ceux employés pour la construction et avec les mêmes soins
Les traversées de parois seront obstruées au plâtre.
Le polochonnage au plâtre pour les boites d'
encastrement de l'
appareillage sera obligatoire
lorsque le degré pare-flammes ou coupe feu de la paroi sera requis.
NOTA : les boites d'
encastrement dos à dos sont à proscrire.