Produits de Marquage

Produits de Marquage
TARIF 2016
2016
UNE NOUVELLE CLASSE
DE pERfORMANCE pOUR
LES pRODUItS DE MARQUAGE
ROUtIER EN fRANCE
2016 : L’ASCQUER certifie pour la première fois des
produits de marquage à deux millions de passages
de roues sur deux cycles climatiques
Cette nouvelle classe de performance marque un fort écart sur les classes précédentes, pour y
accéder les produits devront être ultra performants en résistance au traffic et sur la durée.
SAR positionne d’emblée ses peintures routières
à l’eau dans cette nouvelle classe :
GIGA : avec des certifications Atempo en simple
saupoudrage de billes, Occito en technique
P2B pour optimiser la roulabilité immédiate
avec une rétroréflexion exceptionnelle R4 et
Aggrip pour une certification urbaine.
NOVA : une toute nouvelle peinture sans
odeurs avec deux certifications : Atempo en
simple saupoudrage et Occito en technique
P2B pour optimiser la roulabilité immédiate.
Cette performance confirme la haute qualité
des formulations SAR en termes de produits
aqueux et la volonté de concevoir, fabriquer et
commercialiser des produits plus respectueux
des hommes et de l’environnement.
Un thermospray ZENON et un enduit à froid
MEDIAN viennent compléter cette nouvelle
offre.
L’innovation et la qualité des formulations développées par le laboratoire recherche &
développement SAR sont ainsi récompensées par l’obtention de ces nouvelles certifications
Toujours impliqué dans une démarche éco responsable, SAR a décidé de
rejoindre PURE : l’association professionnelle des producteurs de peinture
et de produits de revêtements écologique d’origine naturelle.
SAR fera toujours le choix de la protection des hommes et de leur environnement
tout en privilégiant la performance technique de ses produits.
PEInTURES à l’EAU cERTIFIéES – BlAnc
Rétro et non rétroréfléchissantes
4
PEInTURES SolvAnTéES SAnS TolUènE cERTIFIéES – BlAnc
Rétro et non rétroréfléchissantes
7
EndUITS à FRoId cERTIFIéS – BlAnc
À l’eau rétro et non rétroréfléchissants
Rétro et non rétroréfléchissants (avec durcisseur)
8
9
EndUITS à FRoId PRojETéS PEInTURES PlUSIEURS comPoSAnTS cERTIFIéS – BlAnc
Technique dite “liquide/liquide”
Marquages structurés - VNTP
Technique dite “liquide/solide”
10
10
11
EndUITS à chAUd (ThERmoPlASTIQUES) cERTIFIéS – BlAnc
Rétroréfléchissants Sabot (extrudé)
Non rétroréfléchissants Sabot (extrudé)
Rétroréfléchissants Rideau
Rétroréfléchissants Projetés (spray)
PRodUITS cERTIFIéS - jAUnE TEmPoRAIRES ET PERmAnEnTS
Peintures à l’eau
Peintures solvantées sans toluène / certifié
Enduits à froid pulvérisés “liquide/solide”
Enduits à froid pulvérisés “liquide/liquide”
Enduits à froid manuel (avec durcisseur)
14
14
15
15
15
PRodUITS dE mARQUAgE coUlEUR
Peintures à l’eau
Peintures solvantées sans toluène
Peintures epoxy deux composants
Enduits à froid projetés “liquide/solide”
Enduits à froid manuels (avec durcisseur)
16
16
17
17
17
mIcRo-BIllES dE vERRE ET chARgES AnTIglISSAnTES
Billes de verre pour peinture à l’eau
Billes de verre pour peintures solvantées sans toluène
Billes de verre pour enduits à froid
Billes de verre pour enduits à chaud
Mélanges antiglissants
18
18
18
19
19
PRodUITS d’AménAgEmEnT - PéPITE®
Résine pour revêtement Pépite®
Vernis de protection Pépite®
Granulats pour revêtement Pépite®
Revêtement “Pépite® Pavé”
20
20
20
20
PRodUITS dIvERS
Peinture de premarquage
Peinture pour terrain de sport
Solvants / Diluants
Vernis d’accrochage
Durcisseurs – Catalyseurs
Colle pour équipement PMR
Rouleaux adhésifs
22
22
22
23
23
22
22
PRodUITS d’AménAgEmEnT & dE SécURITé
24
mAchInES dE mARQUAgE ET modUlATEURS élEcTRonIQUES
25
condITIonS généRAlES dE vEnTE ET dE PRESTATIonS
26
12
12
12
13
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
3
pEINtURES À L'EAU CERtIfIéES - BLANC
Certificat NF Environnement.
Stockage : à l'abri du soleil et du gel.
mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.
Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
nettoyage : avec solvant Solvéo.
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
LY R A
Peinture pour chantier à grand rendement
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES ET NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
GIGA
Une nouvelle génération de peinture
haute performance
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
bidon de 25 kg
8,09 €/kg
fût de 300 kg
7,86 €/kg
Atempo GIGA 2000 - Rétro - R3
en cours
Occito GIGA 2000 - Rétro - R4
en cours
Agripp' GIGA 2000 - Non Rétro
en cours
Minigrain 2
Rapido GIGA 1000 - Rétro - Accélérateur
1RH1451S2
Visilok 407
Ocitto GIGA 1000 - Rétro - R3
1RH1402S2
425 - 125 AC07
Nocto GIGA 1000 - Rétro - R5
1RH1359S1
Rapido LYRA 1000 - Rétro - R3 - Accélérateur
1RH1293S1
Ocitto LYRA 1000 - Rétro - R4 - S2
1RH1230S2
Atempo LYRA 1000 - Non Rétro - Q3
Cimento GIGA 1000 - Rétro Béton - R5
bidon de 25 kg
6,82 €/kg
fût de 300 kg
6,58 €/kg
conteneur de 1 T
6,79 €/kg
P5
1H929S1
500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7)
500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7) SIL12
bidon de 25 kg
6,82 €/kg
500-180 WBP
P6
1H1405S4
P5
Minigrain 2
500-180 WBP
P5
A N TA L I A
Peinture polyvalente ville/route
Atempo ANTALIA 1000 - Rétro - R4
Minigrain 2
1RC1356S1
MB6A1 Solidplus T15
Agripp' ANTALIA 1000 - Non Rétro - S3 - Q3
bidon de 25 kg
7,90 €/kg
fût de 300 kg
7,67 €/kg
en cours
1RH963S2
bidon de 5 kg
7,26 €/kg
bidon de 25 kg
6,11 €/kg
500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)
P5
MB6A1 Solidplus T15
en cours
N O VA
Peinture haute performance à odeur neutre
Atempo NOVA 2000 - Rétro - R3
Prix vente h.T.
échostar 2 WBP Be Fast - Fast dry A2
V I VA
Peinture urbaine sans titane
Agripp' VIVA 1000 - Non rétro - S4
Agripp' GIGA 1000 - Non Rétro - S3
conditionnement
(unité de livraison)
1H902S3
Varilux Color
500-180 WBP
P6
Occito NOVA 2000 - Rétro - R3
en cours
500-180 WBP
VEGA
Peinture haute performance
Rapido VEGA 1000 - Rétro - R3 - Accélérateur
1RH1292S1
Ocitto VEGA 1000 - Rétro - R3 - S2
1RH1142S2
bidon de 25 kg
7,27 €/kg
fût de 300 kg
7,04 €/kg
conteneur de 1 T
7,24 €/kg
Echostar 2 WBP Be Fast - Fast dry A2
500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)
P5
Nocto VEGA 1000 - Rétro - R4
1RH1143S1
500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)
Agripp' VEGA 1000 - Non rétro - S3 - Q3
1H901S3
Varilux Color
Pluvio VEGA 200 Rétro VNTP - R4 -S2 - RR2 RW3
1RHP43a
VNTP
P3
EXTRA
Peinture à odeur neutre
Nocto EXTRA 1000 - Rétro
1RH1399S2
Echostar 25 WBP SRT
bidon de 25 kg
6,82 €/kg
fût de 300 kg
6,58 €/kg
425-125 AC07
P5
Ocitto EXTRA 1000 - Rétro
1RH1401S2
425-125 AC07
Rapido EXTRA 1000 - Rétro - Accélérateur
1RH1450S2
Visilok 407
Agripp' EXTRA 1000 - Non Rétro - S3
1H1406S3
Pluvio EXTRA 200 - Rétro VNTP
4
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
en cours
Minigrain 2
VNTP
P3
Echostar 25WBPSRT+Echostar 5WBP
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
5
p E I N t U R E S S O LVA N t é E S S A N S tO L U è N E C E R t I f I é E S Sans toluène.
mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.
Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
Très large fenêtre d'application.
nettoyage : avec solvant Solvécol.
BLANC
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
Assenta OPHéLIE 1000 S3 - Non Rétro - S3 - Q4
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
classe
BRILLANCE WT
Une nouvelle génération de peinture
haute performance
Nocto BRILLANCE WT 1000 - Rétro - R5
1RH1361S1
Agripp' BRILLANCE WT 1000 - Non Rétro - S3
1H1362S3
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
GARANCE WT
Peinture urbaine ultra blanche et antiglissante
Sèche ultra rapide
bidon de 25 kg
6,57 €/kg
Agripp‘ GARANCE WT 1000 - Non rétro - S3
fût de 300 kg
6,34 €/kg
VIRGINIE
Peinture avec le meilleur coût économique
P5
VA I L L A N C E W T
Peinture à haut rendement et sèche rapide
Nocto VAILLANCE WT 1000 - Rétro - R3
1RH1454S1
Nocto VAILLANCE WT 500 - Rétro - R3
1RH1446S2
Whity VIRGINIE 1000 - Non Rétro - Q3
Minigrain 2
DORANCE WT
Peinture à roulabilité immédiate
1RH965S3
1H900S3
bidon de 25 kg
6,18 €/kg
fût de 300 kg
5,98 €/kg
conteneur de 1 T
6,16 €/kg
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
bidon de 5 kg
8,70 €/kg
bidon de 25 kg
7,54 €/kg
P5
Varilux Color
bidon de 25 kg
1H1363S3
P5
MB6A1 Solidplus T14
P5
Ocitto DORANCE WT 1000 - Rétro - R3 - S3
classe
OPHÉLIE
Peinture pour la ville à odeur neutre
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES ET NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
n° de
certification
n° de
certification
1H927S1
P5
5,17 €/kg
Minigrain 2
bidon de 5 kg
6,93 €/kg
bidon de 25 kg
5,77 €/kg
Pas de produit de saupoudrage
500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)
bidon de 25 kg
6,18 €/kg
fût de 300 kg
5,98 €/kg
conteneur de 1 T
6,16 €/kg
P5
425 - 125 AC02
500-180 SBP ECO
P4
Occito VAILLANCE WT 500 - Rétro - S3
1RH1445S3
500-180 SBP ECO
CLÉMANCE WT
Peinture optimisée pour la haute saison
et les chaussées béton
bidon de 25 kg
6,09 €/kg
fût de 300 kg
5,86 €/kg
Nocto CLEMANCE WT 1000 - Rétro - R4
1RH1364S1
P5
MB6A1 Solidplus T14
Cimento CLEMANCE WT 100 - Rétro Béton
1RC1286S2
P2
500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)
CO N S TA N C E W T
Peinture haute performance en technique
traditionnelle et P2B
Agripp' CONSTANCE WT 1000 - Rétro - R3 - S3
1RH958S3
bidon de 25 kg
5,68 €/kg
fût de 300 kg
5,86 €/kg
conteneur de 1 T
5,83 €/kg
600-125 (A1) SBP ECO - MB1.A1.T(P2)
P5
Atempo CONSTANCE WT 1000 - Rétro - R3 - Q4
1RH957S1
500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)
BYZANCE WT
Une seule peinture pour la ville et la route
Nocto BYZANCE WT 1000 - Rétro - R3 - Q3
1RH1191S1
bidon de 25 kg
5,53 €/kg
fût de 300 kg
5,24 €/kg
600-125 AC02 - MB3.B2.T AC02
P5
Agripp‘ BYZANCE WT 1000 - Non Rétro - S4 - Q3
1H1066S4
GEM 500 1000-150 AC02
6
6
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
7
ENDUItS À fROID CERtIfIéS - BLANC
À L'EAU RÉTRORÉFLÉCHISSANTS ET NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
Certificat NF Environnement.
Enduits à deux composants pour des marquages durables : durcissement par réaction, sans émission de Composés
Organiques Volatils (COV). Très forte durabilité pour les travaux spéciaux.
mise en œuvre : Livré avec les sachets de durcisseur "dose de 100 g 34 %". Durcisseur à mélanger avant application.
nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.
Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
ALOHA
Produit urbain
Atempo ALOHA 1000 - Non Rétro - S2 - Q3
conditionnement
(unité de livraison)
bidon de 6 kg
1H1285S2
RÉTRORÉFLÉCHISSANTS ET NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTS (AVEC DURCISSEUR)
P5
ALICIA
Produit ville / route
Prix vente h.T.
Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.
9,23 €/kg
Alu 21 ou Minigrain 2
bidon de 6 kg
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
1RH1225S1
P5
MIRRA
Produit urbain
Atempo MIRRA 1000 - Non Rétro - S2 - Q3
2H299S2
P5
9,57 €/kg
Whity ERKAN 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q3
1RH1392S3
7,49 €/kg
2RH1172S2
MB6A1 T18
P5
ECHOSTAR 5 BCP SRT
bidon de 6 kg
7,87 €/kg
Pas de produit de saupoudrage
2RH123S1
P5
T I TA N
Produit polyvalent ville et route
Nocto TITAN 1000 - Rétro - R3 - S2
Whity TITAN 1000 - Non rétro - Q4
Agripp’ ALBAN 1000 - Non Rétro - S3 - Q4
1RH1227S2
1H1228S1
Arpago GEVAUDAN 1000 - Non Rétro - S2 - Q3
Pas de produit de saupoudrage
bidon de 6 kg
1H1395S3
P5
6,83 €/kg
Pas de produit de saupoudrage
bidon de 6 kg
2H301S4
2H300S2
6,89 €/kg
Charges SILI 11
P5
MEDIAN
Produit très antiglissant ville et route
Pas de produit de saupoudrage
bidon de 6 kg
Atempo MEDIAN 2000-non rétro-Q4
en cours
Nocto MEDIAN 1000 - Rétro - R3 -S3
1RH1403S3
Agripp' MEDIAN 1000 - Non Rétro - S5
6,50 €/kg
500-180 BCP SRT - MBG1.A2.T(F)
P5
G E VA U D A N
Produit urbain antiglissant
Agripp' GEVAUDAN 1000 - Non Rétro - S4 - Q3
500-180 BCP SRT SIL 12 - MBG1.A2.T(F) SIL12
bidon de 6 kg
ALBAN
Produit urbain sans titane
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
Prix vente h.T.
bidon de 6 kg
ORLAN
Produit routier
Atempo ORLAN 1000 - Rétro - R3
8
conditionnement
(unité de livraison)
9,23 €/kg
500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7)
bidon de 6 kg
classe
ERKAN
Produit haute performance ultra blanc
Agripp' ERKAN 1000 - Rétro - S3
Nocto ALICIA 1000 - Rétro - R3
n° de
certification
1H1404S5
P6
6,83 €/kg
Pas de produit de saupoudrage
MB6A1 T18
P5
Minigrain 2
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
9
ENDUItS À fROID pROjEtéS – pEINtURES pLUSIEURS COMpOSANtS – CERtIfIéS – BLANC
TECHNIQUE DITE “LIQUIDE/LIQUIDE”
mise en œuvre : Composant A liquide (mélanger avant application le durcisseur "dose de 60 g - 50 %" livré avec
le produit) et Composant B : liquide.
Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique spécifique (2 circuits distincts pour
les Composant A et Composant B liquides). Technique de jets croisés ou pistolet avec chambre de pré-mélange.
nettoyage : avec solvant Solvécol.
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
CLARIS - Composant A
bidon de 25 kg
12,84 €/kg
CLARIS - Composant B
bidon de 25 kg
13,55 €/kg
Nocto CLARIS 1000 - Rétro - R4 - Q3
1RH1174S1
500-180 BCP - MB1.A2.T(F)
P5
Atempo CLARIS 1000 - Non rétro - Q3
1H1175S1
Pluvio CLARIS VNTP 100 Rétro - R4 RR2 RW3 - Q3
1RHP44a
Varilux Color
VNTP
P2
Echostar 35 BCP SRT
MARQUAGES STRUCTURÉS - VISIBLE DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE
Application : avec matériel équipé d'un kit spécifique.
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
GRENADE
GRENADE 1000
1RHP78b
VNTP
P5
MYRIADE
MYRIADE
en cours
VNTP
P5
bidon de 25 kg
9,68 €/kg
3RHP39b
VNTP
P3
VNTP
P5
9,13 €/kg
500-180 BCP - MB1.A2.T(F)
mise en œuvre : Composant A : liquide et Composant B : solide (billes avec durcisseur).
Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
nettoyage : avec solvant sans toluène Solvécol ou Solvéo.
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
AT L A N T I S - C o m p o s a n t A
Produit à haute performance
9,13 €/kg
500-180 BCP - MB1.A2.T(F)
bidon de 25 kg
3RHP1365b
Enduits à froid mécanisés :
durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV).
Excellente durabilité.
500-180 BCP - MB1.A2.T(F)
bidon de 25 kg
MARQUAGES SONORES BARRETTES
ECHOFLEX 1000
Prix vente h.T.
bidon de 25 kg
CYCLADE
CYCLADE
conditionnement
(unité de livraison)
TECHNIQUE DITE “LIQUIDE/SOLIDE”
9,13 €/kg
Nocto ATLANTIS 1000 - Composant B R4 - Q3
Pluvio ATLANTIS VNTP 200 - Composant B R3 RR2 RW3 - S2 - Q3
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
Prix vente h.T.
bidon de 20 kg
13,29 €/kg
fût de 300 kg
13,22 €/kg
conteneur de 1 T
13,55 €/kg
1RH1017S1
P5
bidon de 20 kg
9,36 €/kg
1RHP33a
VNTP
P3
bidon de 20 kg
10,31 €/kg
bidon de 20 kg
13,29 €/kg
500-180 BCP - MB1.A2.T(F)
BOREALIS - Composant A
Produit ville / route antiglissant
Nocto BOREALIS 1000 - Composant B Rétro - S3
1RH1393S3
P5
bidon de 20 kg
9,35 €/kg
Agripp' BOREALIS 1000 - Composant B Urbain S4
1H1394S4
P5
bidon de 20 kg
9,32 €/kg
bidon de 20 kg
9,98 €/kg
TETRIS - Composant A
Produit polyvalent et multi-usages
10
conditionnement
(unité de livraison)
Nocto TETRIS 1000 - Composant B - S2
1RH1396S2
P5
bidon de 20 kg
9,35 €/kg
Agripp' TETRIS 1000 - Composant B - Urbain S4
1H1397S4
P5
bidon de 20 kg
9,32 €/kg
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
11
ENDUItS À CHAUD (tHERMOpLAStIQUES) CERtIfIéS Certificat NF Environnement.
mise en œuvre : avec matériel équipé de fondoir,
produits livrés en sacs thermofusibles (zéro déchet).
Sèche par refroidissement.
BLANC
RÉTRORÉFLÉCHISSANTS RIDEAU
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
RÉTRORÉFLÉCHISSANTS SABOT (EXTRUDÉ)
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
HORIZON
Produit ultra fluide
conditionnement
(unité de livraison)
Nocto HORIZON 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q4
ORION
Produit haute performance
Whity ORION 1000 - Rétro - R4 - Q4
sac de 15 kg
1RH913S1
4,24 €/kg
P5
Nocto HYPERION 1000 - Rétro Végétal
P5
VISION
Produit polyvalent ville et route
Nocto VISION 1000 - Rétro - R4 - S2 - Q3
500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)
P5
3,22 €/kg
VNTP
P3
P5
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
sac de 15 kg
5,34 €/kg
1RH993S1
P5
500-180 TRM - MB1.A2.T(C)
500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)
sac de 15 kg
en cours
Echostar 10 TRM
3,18 €/kg
ZENON
Produit polyvalent
AIGLON
Produit multi usage
4,50 €/kg
500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)
sac de 15 kg
1RH1161S2
500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)
R É T R O R É F L É C H I S S A N T S P R O J E T É S ( S P R AY )
Arpago CLARION 1000 - Rétro - R3 - Q4
Nocto AIGLON 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q3
en cours
CLARION
Produit haute performance
FUSION
Produit polyvalent ville et route
Nocto FUSION 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q3
P5
3,51 €/kg
sac de 15 kg
1RH1232S2
3,28 €/kg
sac de 15 kg
MB3.A7.T AC07
sac de 15 kg
1RH1231S2
1RH1177S2
PROTON
Thermo Spots VNTP
PROTON - Rétro - R4 - Q3 - RW2 - RR2
HYPERION
Produit 100% végétal
sac de 15 kg
Prix vente h.T.
P5
sac de 15 kg
4,64 €/kg
3,10 €/kg
Atempo ZENON 2000 - Rétro - R3 - Q3
en cours
P6
500-180 TRM
Nocto ZENON 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q4
en cours
P5
500-180 TRM
500-180 TRM SRT
NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTS SABOT (EXTRUDÉ)
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
certification
classe
HYPERION
Produit 100% végétal
Whity HYPERION - Non Rétro -S2 - Q4
sac de 15 kg
1H1229S2
P5
LITHION
Produit urbain sans titane et antiglissant
Agripp' LITHION 1000 - Non Rétro - S4
1H1400S4
P5
12
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
P5
3,51 €/kg
2.94 €/kg
Pas de produit de saupoudrage
sac de 15 kg
1H1355S3
Prix vente h.T.
Pas de produit de saupoudrage
sac de 15 kg
ALBION
Produit urbain antiglissant
Agripp' ALBION 1000 - Non rétro - S3 - Q3
conditionnement
(unité de livraison)
2,93 €/kg
Pas de produit de saupoudrage
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
13
pRODUItS tEMpORAIRES Et pERMANENtS CERtIfIéS
- jAUNE
Marquage jaune temporaire (certification "TE") pour les zones en chantiers et jaune permanent (certification "1H")
pour les zones livraison, arrêts de bus, interdiction de stationnement.
Sans toluènes et sans chromate de plomb.
nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.
PEINTURES À L'EAU
Certificat NF Environnement.
Stockage : à l'abri du soleil et du gel.
mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.
Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
E N D U I T S À F R O I D P U LV É R I S É S T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / S O L I D E ”
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
classe
certification
ZINIA
Peinture permanente
Atempo ZINIA 1000 - Non Rétro - Permanent
Prix vente h.T.
bidon de 25 kg + sache
1H1147S1
P5
SERENA
Peinture temporaire
9,76 €/kg
TE58H
T2
ALANDA
Peinture temporaire VNTP pour une sécurité maximale
9,45 €/kg
500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)
bidon de 25 kg + sache
TEP3Ha
VNTP
T2
mise en œuvre : Composant A (liquide jaune) et Composant B (billes avec durcisseur).
Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
n° de
classe
certification
QUIETIS - Composant A
Varilux Color
bidon de 25 kg + sache
Nocto SERENA 100 - Rétro - R5 - Temporaire
Pluvio ALANDA 100 - Rétro VNTP - R5 RR3 RW4 Temporaire
conditionnement
(unité de livraison)
Atempo QUIETIS 1000 - Composant B - S2 Permanent
Nocto QUIETIS 100 - Composant B - R4 Temporaire
Echostar 35 WBP SRT - MBGV1.A3.T
P5
bidon plastique
de 20 kg
9,33 €/kg
TE59H
T2
bidon plastique
de 20 kg
10,28 €/kg
E N D U I T S À F R O I D P U LV É R I S É S T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / L I Q U I D E ”
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
Atempo ZARIS 500 - Composant B
bidon de 25 kg
P5
ZAZIE
Peinture permanente à odeur neutre
Assenta ZAZIE 1000 - Non Rétro - S2 - Q3 - Permanent
n° de
classe
certification
Nocto GALIE 100 - Rétro - R5 - Q3 - Permanent
T2
8,98 €/kg
Varilux Color
bidon de 25 kg
TE62H
P4
13,63 €/kg
bidon de 25 kg
14,82 €/kg
8,26 €/kg
600-125 (A1) SBP ECO - MB1.A1.T(P2)
Enduit deux composants : durcissement par réaction, sans émission de Composés
Organiques Volatils (COV). Très forte durabilité pour les travaux spéciaux.
mise en œuvre : Livré avec les sachets de durcisseur "dose de 100 g 34%". Durcisseur à mélanger avant application.
Application : manuelle à la spatule.
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
Atempo ZIKAN 1000 - Non Rétro - S2
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
bidon de 25 kg
ENDUIT À FROID MANUEL
n° de
classe
certification
ZIKAN JAUNE PERMANENT
14
Prix vente h.T.
Varilux Color
P5
GALIE
Peinture temporaire
1H1178S1
conditionnement
(unité de livraison)
8,15 €/kg
bidon de 25 kg
1H953S2
14,82 €/kg
1H952S2
ZARIS - Composant A
1H1158S1
bidon de 20 kg
mise en œuvre : Composant A liquide (y mélanger avant application le durcisseur "dose de 60 g - 50 %" livré avec
le produit) et Composant B : liquide.
Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique spécifique (2 circuits distincts pour
les Composant A et Composant B liquides). Technique de jets croisés ou pistolet avec chambre de pré-mélange.
mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.
Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
Très large fenêtre d'application.
Atempo ZELIE 1000 - Non Rétro - Permanent
Prix vente h.T.
8,99 €/kg
P E I N T U R E S S O LV A N T É E S S A N S T O L U È N E / C E R T I F I É
ZELIE
Peinture permanente
conditionnement
(unité de livraison)
conditionnement
(unité de livraison)
bidon de 6 kg
1H1173S2
P5
Prix vente h.T.
8,59 €/kg
Pas de produit de saupoudrage
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
15
pRODUItS DE MARQUAGE COULEUR
L'ensemble de nos produits de couleur est formulé à partir de produits certifiés NF.
L'utilisation de couleur sur chaussées doit respecter certaines règles :
- Signalisation horizontale : jaune - bleu - rouge (damiers de détresse)
- Masquage : gris - noir
- Renforcement du contraste : oxyde rouge - noir
- Identification des espaces, terre-pleins : ocre - oxyde rouge
- Pistes cyclables : vert RAL 6018 - vert RAL 6024
PEINTURES EPOXY DEUX COMPOSANTS
Peinture deux composant sur base Epoxy
Pour supports difficiles
mise en œuvre : Peinture livrée avec durcisseur
Application : rouleau ou machine Airless ou pneumatique
PEINTURES À L'EAU
Sans chromate de plomb.
mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.
Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
nettoyage : avec solvant Solvéo.
Augmentation des performances d’antiglissance possible par ajout d'un mélange Varilux.
NOM DU PRODUIT
conditionnement
(unité de livraison)
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
Resikote EP blanc
bidon de 32 Kg + durcisseur
10,40 €/kg
Resikote EP jaune
bidon de 32 Kg + durcisseur
13,00 €/kg
Resikote EP couleurs
bidon de 25 Kg + durcisseur
16,00 €/kg
ENDUITS À FROID PROJETÉS TECHNIQUE DITE “LIQUIDE/SOLIDE”
Prix vente h.T.
Hydral
Peintures à l’eau couleurs
BLEU, NOIR, OCRE
NOM DU PRODUIT
bidon de 5 kg
9,27 €/kg
bidon de 25 kg
8,27 €/kg
OXYDE ROUGE
bidon de 25 kg
8,27 €/kg
VERT 6024
bidon de 5 kg
10,82 €/kg
bidon de 25 kg
8,27 €/kg
JAUNE
bidon de 5 kg
12,36 €/kg
ROUGE
bidon de 5 kg
12,36 €/kg
bidon de 25 kg
9,90 €/kg
Enduits deux composants mécanisés :
durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV).
mise en œuvre : Composant A : liquide coloré et Composant B : solide (billes avec durcisseur + charges).
Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
Etiquetage : sans chromate de plomb.
nettoyage : avec solvant Solvécol.
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
bidon plastique
de 20 kg
9,36 €/kg
Agripp' Color BLEU, JAUNE, NOIR, OCRE,
OXYDE ROUGE, VERT 6018, VERT 6024
bidon de 20 kg
13,05 €/kg
Agripp' Color ROUGE
bidon de 20 kg
14,82 €/kg
NOM DU PRODUIT
Agripp' Color - Composant B (billes)
Composant A
P E I N T U R E S S O LV A N T É E S S A N S T O L U È N E
Sans chromate de plomb.
mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.
Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
nettoyage : avec solvant Solvécol.
Augmentation des performances d’antiglissance possible par ajout d'un mélange Varilux.
NOM DU PRODUIT
conditionnement
(unité de livraison)
ENDUITS À FROID M ANUELS (AVEC DURCISSEUR)
Prix vente h.T.
Ecolack
Peintures solvantées sans toluène
BLEU, VERT 6024
16
Enduits à froid deux composants :
durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV).
mise en œuvre : enduits livrés avec leur sachet de durcisseur "dose de 100 g 34 %" à mélanger avant application.
Etiquetage : sans toluène, sans chromate de plomb.
nettoyage : avec solvant Solvécol ou Solvéo.
Traitement très longue durée des marquages.
NOM DU PRODUIT
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
bidon de 5 kg
8,16 €/kg
C I T É F L E X Application à la spatule
bidon de 25 kg
7,00 €/kg
JAUNE
bidon de 5 kg
8,16 €/kg
BLEU, NOIR, OCRE, VERT 6024,
OXYDE ROUGE, VERT 6018
bidon de 6 kg
10,73 €/kg
OXYDE ROUGE, VERT 6018
bidon de 25 kg
7,00 €/kg
ROUGE
bidon de 6 kg
11,60 €/kg
GRIS EFFAÇAGE
bidon de 25 kg
6,95 €/kg
NOIR
bidon de 5 kg
7,26 €/kg
P L A S T I R E X Application au rouleau
bidon de 25 kg
6,11 €/kg
16,30 €/kg
bidon de 5 kg
7,56 €/kg
BLANC, BLEU, JAUNE, NOIR
OCRE, OXYDE ROUGE, VERT 6018, VERT 6024
bidon de 10 kg
OCRE
bidon de 25 kg
6,40 €/kg
ROUGE
bidon de 10 kg
17,74 €/kg
ROUGE
bidon de 5 kg
9,68 €/kg
bidon de 25 kg
8,44 €/kg
sac de 25 kg
1,01 €/kg
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
Charges Sable
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
17
MICRO-BILLES DE VERRE Et CHARGES ANtIGLISSANtES
Le respect du couple certifié bille/produit est indispensable.
Le traitement de surface de la bille est spécifique et adapté à la nature du produit sur lequel elle est appliquée.
L’étanchéité des sacs de 25 kg est garantie par une triple épaisseur, un premier emballage plastique
et une double couture.
BILLES DE VERRE POUR PEINTURES À L'EAU
NOM DU PRODUIT
granulométrie
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
BILL E 5 00- 180 WB P
500/180
sac de 25 kg
sovibag 1 T
2,41 €/kg
2,74 €/kg
600/125
sac de 25 kg
6,24 €/kg
710/125
sac de 25 kg
2,41 €/kg
BILL E EC HO STA R 5 WBP S R T
710/125
sac de 25 kg
2,74 €/kg
BILL E E CHO S TAR 2 5 W B P S R T
1700/212
sac de 25 kg
4,01 €/kg
BILL E E CHO S TAR 3 5 W B P S R T
1700/212
sac de 25 kg
5,13 €/kg
BILL E M B6 .A1 S O LI D PLU S
100/400
sac de 25 kg
5,94 €/kg
BILL E 42 5 - 12 5 A C 0 7
100/400
sac de 25 kg
2,41 €/kg
V IS I LO K 4 07
100/400
sac de 25 kg
6,23 €/kg
M B1 . A 2.T (P 7)
BILL E EC HO STA R 2 WBP B E FA S T
FAS T D R Y A 2
BILL E 5 00- 180 WB P S R T
M BG 1 . A2 .T ( P 7 ) SIL 12
M BG 1 . A3 .T
B I L L E S D E V E R R E P O U R P E I N T U R E S S O LV A N T É E S S A N S T O L U È N E
NOM DU PRODUIT
BILLE 500-180 SBP ECO
M B 1 . A 2 .T ( P 2 )
BILLE 600-125 (A1) SBP ECO
M B 1 . A 1 .T ( P 2 )
BILLE 600-125 AC02
M B 3 . B 2 .T A C 0 2
B I L L E E C H O S TA R 5 S B P E C O
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
sac de 25 kg
2,41 €/kg
big bag 1 T
2,74 €/kg
sac de 25 kg
2,41 €/kg
big bag 1 T
2,74 €/kg
600/125
sac de 25 kg
2,41 €/kg
710/125
sac de 25 kg
2,74 €/kg
granulométrie
BILLES DE VERRE POUR ENDUITS À CHAUD
NOM DU PRODUIT
granulométrie
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
BILLE 500-180 TRM
500/180
sac de 25 kg
2,41 €/kg
500/180
sac de 25 kg
2,41 €/kg
500/180
600/125
M B 1 . A 2 .T ( C )
BILLE 500-180 TRM SRT SIL 11
M B G 1 . A 2 .T ( C ) S I L 1 1
MÉLANGES ANTIGLISSANTS
Mélanges de billes de verre et/ou de charges antiglissantes destinés à augmenter les performances d’adhérence des marquages.
BILLES DE VERRE POUR ENDUITS À FROID
NOM DU PRODUIT
BILLE 500-180 BCP SRT SIL 12
granulométrie
500/180
conditionnement
(unité de livraison)
sac de 25 kg
Prix vente h.T.
B I L L E E C H O S TA R 5 B C P S R T
710/125
sac de 25 kg
2,74 €/kg
BILLE MB6A1 T18
100/400
sac de 25 kg
2,41 €/kg
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
Prix vente h.T.
VA R I L U X CO L O R
Mélange de charges antiglissantes
bidon plastique
de 20 kg
2,86 €/kg
VA R I L U X S P E C I A L
Mélange de billes et charges antiglissantes
bidon plastique
de 20 kg
2,86 €/kg
Charges MINIGRAIN 2
sac de 25 kg
1,52 €/kg
Charges Sable S32
sac de 25 kg
1,01 €/kg
Charges Sili 11
sac de 20 kg
2,07 €/kg
Gem 500
sac de 25 kg
2,41 €/kg
2,41 €/kg
M B G 1 . A 2 .T ( F ) S I L 1 2
18
conditionnement
(unité de livraison)
NOM DU PRODUIT
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
19
pRODUItS D'AMéNAGEMENt - pépItE®
mise en œuvre : Technique devant être maîtrisée par des équipes d'applicateurs formés.
Application : Résine appliquée à la spatule, recouverte de granulats naturels de 2 à 6 mm.
granulats naturels choisis pour leurs caractéristiques esthétiques, de dureté et de moindre encrassement.
RÉSINE POUR REVÊTEMENT PÉPITE®
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
bidon de 20 kg
6,82 €/kg
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
bidon de 10 kg
23,08 €/kg
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
"Granulats Pépite® Quartz Jaune" PG 16 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
de 25 kg indivisible
1,48 €/kg
"Granulats Pépite® Quartz Blanc" PG 16 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
de 25 kg indivisible
1,48 €/kg
"Granulats Pépite® Jaune"
PG2 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
de 25 kg indivisible
1,25 €/kg
"Granulats Pépite® Corail"
PG09 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
de 25 kg indivisible
1,25 €/kg
"Granulats Pépite® Or"
PG10 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
de 25 kg indivisible
1,25 €/kg
"Granulats Pépite® Sepia"
PG 16 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
de 25 kg indivisible
1,25 €/kg
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
pavés de
10 cm x 10 cm
Nous consulter
pavés de
12 cm x 12 cm
Nous consulter
pavés de
14 cm x 14 cm
Nous consulter
pavés de
12 cm x 20 cm
Nous consulter
Résine Pépite ® neutre (livrée avec ses sachets de durcisseur)
Résine 2 composants destinée à la réalisation de revêtements
de surface au sol. Mise en œuvre : sachets de durcisseur
“dose de 100 g - 34 %” à mélanger avant application
VERNIS DE PROTECTION PÉPITE®
Pépite ® Protect (vernis livré avec ses sachets de durcisseur)
“dose de 80 g - 50 %” à mélanger avant application
GRANULATS POUR REVÊTEMENT PÉPITE ®
R E V Ê T E M E N T " P É P I T E ® PAV É "
PAV É S P R É FA B R I Q U É S
Pavés destinés à la réalisation de revêtement de surface au sol.
Mise en œuvre : avec la résine Pépite® neutre comme "colle".
Technique de mise en œuvre devant être maîtrisée
par des équipes d'applicateurs formés.
Existe en plusieurs tailles et teintes :
- Jaune clair,
- Gris foncé,
- Rose foncé,
- Jaune foncé,
- Calcaire clair,
- Gris clair,
- Calcaire foncé.
20
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
21
pRODUItS DIVERS
PEINTURE DE PRÉMARQUAGE
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
HYDRAL DE PREMARQUAGE BLANCHE
bidon de 15 kg
3,19 €/kg
HYDRAL DE PREMARQUAGE JAUNE
bidon de 15 kg
4,27 €/kg
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
NOM DU PRODUIT
PEINTURE POUR TERRAIN DE SPORT
NOM DU PRODUIT
VERNIS D'ACCROCHAGE
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
VA R N I F L E X
Vernis d’accrochage pour peintures ou enduits à froid
sur supports difficiles.
Dosages : 100 à 200 g/m2 (3 à 6 m2/l)
bidon métal de 20 l
9,37 €/l
VA R N I J E T
Vernis d’accrochage pour enduits à chaud
sur supports difficiles.
Dosages : 150 à 200 g/m2 (4 à 5 m2/l)
bidon métal de 20 l
7,72 €/l
NOM DU PRODUIT
TRAFFISPORT PRO
bidon de 15 kg
6,96 €/kg
TRAFFISPORT
bidon de 15 kg
5,44 €/kg
TRAFFISPORT ROULEAU
bidon de 15 kg
4,83 €/kg
TRAFFISPORT COULEUR
bidon de 15 kg
13,03 €/kg
S O LVA N T S / D I L U A N T S
Le diluant est livré en bidon métallique, gage de sécurité face au risque d'arc électrique lié au phénomène d'électricité statique.
conditionnement
(unité de livraison)
S O LVA N T A S S E N TO
Solvant de rinçage et de nettoyage pour toutes peintures sans toluène.
Se caractérise par une odeur neutre et non agressive.
S O LVA N T S O LV E CO L
Solvant de rinçage et de nettoyage pour toutes les peintures
sans toluène, peintures 2 composants ou enduits à froid.
Prix vente h.T.
PIGMENT THERMO
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
dose de 100 g
33,40 €/rl
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
DOSE PEROXYDE EN SACHET - 34 %
dose de 100 g
8,06 €/la dose
DOSE PEROXYDE EN SACHET - 50 %
(pour produit CLARIS uniquement)
dose de 60 g
8,02 €/la dose
DOSE PEROXYDE EN SACHET - 50 %
(pour Pépite® Protect)
dose de 80 g
8,04 €/la dose
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
ROULEAU ADHÉSIF 5 CM X 50 M
carton de 18 unités
5,14 €/rl
ROULEAU ADHÉSIF 10 CM X 50 M
carton de 18 unités
9,70 €/rl
NOM DU PRODUIT
bidon métal de
20 l
14,17 €/l
DOSE JAUNE
bidon métal de 5 l
7,28 €/L
bidon métal de 20 l
6,37 €/l
fût de 200 l
5,97 €/l
D U R C I S S E U R S - C ATA LY S E U R S
NOM DU PRODUIT
S O LVA N T S O LV E O
Solvant de rinçage et de nettoyage pour toutes les peintures sans
toluène, peintures 2 composants ou enduits à froid.
Attention : ne convient pas lors de la procédure de rinçage du matériel
pour le passage de la peinture à l'eau vers la peinture solvantée ni de la
peinture solvantée vers la peinture à l'eau.
Dans ce cas, utiliser le SOLVECOL.
L I A N T N E T TOYA G E T H E R M O
Produit destiné au nettoyage des fondoirs d'enduit à chaud.
bidon métal de
20 l
bidon métal de 20 l
6,53 €/l
5,87 €/l
ROULEAUX ADHÉSIFS
COLLE POUR ÉQUIPEMENT PMR
NOM DU PRODUIT
PODOCOLLE
22
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
NOM DU PRODUIT
conditionnement
(unité de livraison)
Prix vente h.T.
bidon de 6 kg ou de 18 kg
6,32 €/kg
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
23
pRODUItS D’AMéNAGEMENt & DE SéCURIté
MACHINES DE MARQUAGE
E t M O D U L At E U R S é L E C t R O N I Q U E S
ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ
BANDES PRÉFABRIQUÉES AUTOADHÉSIVES ET THERMOCOLLÉES
MACHINES AIRLESS POUR MARQUAGE URBAIN ET TRAVAUX SPÉCIAUX :
TRASSAR 8 Super et Super 2K
TRASSAR 6
et 7 Super
Produits
3M, LKF et
Eurotherm.
JEUX THERMOCOLLÉS
PRODUITS PLASTIQUES
PLOTS
Picto
TRASSAR 8 électrique
MATÉRIEL AIRLESS POUR MARQUAGE ROUTIER ET AUTOROUTIER :
TRASSAR 131 Airless
TRASSAR 201 Airless
TRASSAR 251 Airless V3
TRASSAR 351 Airless
Camion applicateur
TRASSAR 13T
Camion applicateur
TRASSAR 16T
CLOUS
N O U S C O N S U Lt E R p O U R p L U S D ’ I N f O R M At I O N S
[email protected]
24
Produ it s de m a rq u a ge - Edit ion 2015
C O N S U Lt E R E U R O L I N E R S p O U R p L U S D ’ I N f O R M At I O N S
C O N tA C t @ E U R O L I N E R S . f R
t/ 0 3 8 7 7 9 4 8 3 8
Produit s de marquag e - Editi on 2 0 1 5
25
CO N D I t I O N S G é N é R A L E S D E V E N t E E t D E p R E S tAt I O N S
Le présent document définit, les conditions générales qui régissent la vente par l'entreprise
("Entreprise"), au client personne publique ou privée ("Client"), de produits et/ou l’exécution de
prestations de services (contrôle, assistance technique, formation…) s'y rapportant. Le seul fait de
passer commande implique l’acceptation du Client sans réserve des présentes conditions et
l’exclusion des conditions générales du Client.
FORMATION DU CONTRAT
Le contrat ("Contrat") désigne le marché/contrat entre l’Entreprise et le Client et comprend, sans
que cette énumération soit limitative, les documents ci-après : l'acceptation de la commande à
laquelle sont annexées les conditions particulières éventuellement convenues entre les parties
telles que le devis, les présentes conditions générales, les spécifications techniques, les
prescriptions techniques et règlementaires définissant les procédures à respecter par chacune
des parties pour la bonne exécution du Contrat. En cas de divergence ou de contradiction entre
les stipulations d'un ou plusieurs documents contractuels, l'ordre de priorité est celui établi
ci-dessus.
Les renseignements et indications portés sur le(s) catalogue(s) transmis ne sont donnés qu'à titre
indicatif. L’Entreprise se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes modifications dans les
caractéristiques des articles qui y figurent, sans être obligée d’effectuer les modifications sur les
produits déjà livrés ou en cours de commande.
Sauf dérogation expresse dûment acceptée par l’Entreprise, le délai de validité des offres de
l’Entreprise est limité à 45 jours civils à compter de leur date d'envoi.
L’Entreprise se réserve le droit de refuser les commandes des Clients ne présentant pas de
garanties de solvabilité suffisantes, ou en cas de dépassement de la capacité de production
des produits / d’exécution des prestations, ou en cas d’arrêt de production pour entretien. Toute
commande de produits ne sera livrée que dans les quantités minima prévues dans les conditionnements standard des produits.
L’Entreprise n'est considérée comme liée vis-à-vis du Client qu'à partir de la signature du Contrat
par les deux parties, ou lorsque l’Entreprise a expédié son acceptation écrite de la commande du
Client ou lui a adressé une facture. Toute demande de modification de Contrat n’est applicable
qu’après signature par les deux parties d’un avenant au Contrat ou d’une acceptation écrite de
l’Entreprise de la modification de commande fixant notamment les modifications de prix et/ou
de délais consécutives.
DELAIS DE LIVRAISON / D’EXECUTION – MODALITES D’EXECUTION
Sauf convention contraire, les délais de livraison et/ou d’exécution ne sont donnés qu’à titre
indicatif. Ils seront automatiquement prorogés (i) en cas d’intempéries, grèves, émeutes, tout
incident ou accident, ou tout cas de force majeure ayant pour effet de retarder tout ou partie de
la livraison des produits et/ou l’exécution des prestations ; (ii) tant que toutes les conditions de
livraison ou d’exécution ne dépendant pas de l’Entreprise ne seront pas réunies. Tout retard
supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause extérieure à l’Entreprise pourra entraîner
la résiliation du Contrat. En conséquence, le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un
retard dans la livraison / l’exécution pour annuler sa commande, refuser les produits et/ou
prestations, ou pour réclamer des dommages et intérêts.
L’Entreprise sera notamment déliée de toute obligation en cas de survenance de cas fortuits
ou de force majeure empêchant la fabrication ou la livraison des produits et/ou l’exécution des
prestations. Les quantités de produits prêtes à être livrées, de même que la partie des prestations
déjà exécutées, devront être acceptées et réglées par le Client.
Le Client fournit en temps utile à l’Entreprise tous plans, documents ou toutes autres informations
nécessaires pour l'exécution du Contrat. En aucun cas, l’Entreprise ne peut être tenue responsable
de toute erreur, notamment de conception ou de fabrication, qui serait la conséquence d'un
défaut existant dans les plans, documents ou informations fournis par le Client.
Pour les prestations effectuées sur le site désigné par le Client, le Client s'engage à faciliter à
l’Entreprise l'accès au site, à lui fournir toutes autorisations d'accès, règlements de chantier, et à
l'informer de toutes les obligations qui découlent pour l’Entreprise de l'application de la réglementation concernant l'intervention des entreprises sur le site. Le Client fournit, sans frais pour
l’Entreprise, toutes les installations et services (bureaux, électricité, ...) et tous les matériels et
outillages (autres que ceux fournis par l’Entreprise selon le Contrat) nécessaires à l'exécution des
prestations effectuées sur site. Après usage, toutes ces installations et outillages seront restitués
au Client. L’Entreprise ne sera pas tenue responsable de leur usure normale et/ou de tout
dommage résultant de leur utilisation en bon père de famille.
LIVRAISON, TRANSPORT, TRANSFERT DES RISQUES, RECEPTION DES PRESTATIONS, RESERVE
DE PROPRIETE
Quelles que soient la destination des produits et les conditions de vente, la livraison des produits
est toujours réputée effectuée dans l’usine ou l’agence concernée de l’Entreprise et/ou de ses
sous-traitants.
Toutes les opérations de transport, assurance, douane, octroi, manutention, amenée à pied
d’œuvre sont à la charge et aux frais du Client. En cas d’expédition par l’Entreprise l’expédition
est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse du Client, et, dans tous les
cas sous la seule responsabilité du Client.
Les risques de perte et/ou dommages aux produits sont supportés par le Client à compter de la
date de mise à disposition des produits en usine, même s’ils sont expédiés franco et avec réserve
de propriété. Après livraison/réception, les vérifications afférentes aux produits, qui doivent être
effectuées en application de la réglementation, doivent être accomplies sous la responsabilité et
aux frais exclusifs du Client.
En cas de défaut d’enlèvement à l’endroit et à la date convenus, le Client est tenu d’effectuer les
paiements prévus au Contrat et rembourser à l’Entreprise les coûts ou débours liés au défaut
d’enlèvement (notamment, en cas de produits individualisés, l’Entreprise pourvoira au stockage
aux frais, risques et périls du Client).
Le Client doit vérifier les expéditions à l’arrivée et faire toutes réserves et remarques nécessaires
afin de pouvoir exercer tous ses recours contre le transporteur en cas de manquants, pertes ou
avaries et, le cas échéant, d'obtenir de ce dernier des indemnités pour le préjudice subi. Aucune
réclamation ne pourra être reçue par l’Entreprise si celle-ci n’a pas été informée par écrit dans
les 24 heures de la livraison de tout manquant, perte ou avaries et si le Client n’a pas respecté les
obligations décrites au présent article.
Aucun retour de produit ne pourra être effectué sans l'accord écrit et préalable de l’Entreprise.
En cas d'accord, le retour sera effectué aux frais, risques et périls du Client.
L’Entreprise demeure propriétaire des produits livrés, ou fournis dans le cadre d’une prestation,
jusqu'à complet paiement par le Client de la totalité des sommes dues au titre du Contrat.
26
Prod ui ts de m arqu age - Edi t i on 2 0 1 5
GARANTIE - RESPONSABILITES
Les produits et prestations sont réputés agréés par le Client au lieu et au moment de la livraison /
réception tel que définie dans les présentes conditions, dès lors que le Client n’a pas présenté
d’observation au moment de la livraison / réception. Aucune réclamation ne sera admise après la
livraison / réception.
La garantie ne couvre que les défauts ou vices de fabrication ou de conception, et rendant les produits
impropres à l’usage auxquels ils sont contractuellement destinés. La garantie est exclue : (i) en cas
d’usure normale ; (ii) de défaut provenant de matières fournies ou dont l’utilisation a été imposée par
le Client, ou d’une conception imposée par celui-ci ; (iii) de modifications du produit par le Client sans
l’autorisation de l’Entreprise ; (iv) de la détérioration des produits due à une négligence, un défaut de
surveillance, un défaut d’entretien, ou un stockage non conforme, ou une utilisation non conforme imputables à d’autres que l’Entreprise ; (v) d’un changement de destination des produits ; (vi) d'utilisation
par le Client de matières premières approvisionnées chez des tiers. La garantie est limitée au remplacement du seul produit défectueux (à l’exclusion de tous dommages et intérêts, frais de transport,
de manutention, d'application et effaçage ou de mise en œuvre) au lieu de livraison initial.
Le Prestataire garantit que les prestations sont exécutées avec tout le soin en usage dans sa
profession et conformément aux règles de l'art. Les stipulations ci-dessus définissent l’intégralité
des obligations de l’Entreprise au titre de la garantie.
L’entreprise, ses sous-traitants, fournisseurs, agents, préposés, sont exonérés de toute responsabilité
pour tous dommages indirects et/ou immatériels tels qu’indisponibilité des installations, interruption
de la production ou des services, perte de profits ou de revenus du Client ou de l’utilisateur final. En
outre, la responsabilité globale de l’Entreprise n’excédera pas, au titre du Contrat et cela qu’elle
qu’en soit la cause ou la nature, le montant du Contrat. Si le Contrat prévoit des pénalités de retard
ou performances, celles-ci sont exclusives de toute autre réparation à laquelle le Client pourrait
prétendre du fait du retard ou de la non atteinte des performances.
Le Client assume l’entière responsabilité des produits achetés à l’Entreprise et notamment de l’utilisation
qui en est faite. Elle ne peut être tenue en aucun cas responsable des dommages corporels et/ou matériels de quelque nature qu'ils soient, quand ces dommages sont la conséquence notamment d'une
utilisation non prévue à l’origine ou non prévue dans les notices d’utilisation et/ ou d'application ou
anormale, inappropriée des produits mis en circulation, d’un stockage non conforme, d'un défaut qui
n'existait pas au moment où l’Entreprise a mis le produit en circulation, d’un défaut de surveillance ou
de négligence ou d’application non effectuée selon les règles de l'art à la charge du Client.
PRIX
Les prix des produits et prestations de service s'entendent, hors droits et taxes. Ils sont fixés pour des
produits livrés départ usine (Ex Works). Toute commande inférieure à un montant de 250 € H.T. supportera un coût forfaitaire de 50 € H.T. correspondant aux frais administratifs nécessaires au traitement
de cette dernière. En application de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 prévoyant la révision de plein
droit du prix du transport en fonction de la variation du prix du carburant, les charges de carburant
imputées à l’Entreprise pour l’opération de transport seront refacturées au Client.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf convention contraire et sous réserve des conditions réglementaires applicables aux personnes
publiques, les factures de l’Entreprise sont payables au siège social en EUROS et sont exigibles aux
conditions ci-après :
Les produits sont facturés lors de leur mise à disposition dans les usines de l’Entreprise et/ou des
sous-traitants. Les prestations sont facturées à leur achèvement lorsque leur durée est inférieure à
un mois, ou selon une fréquence convenue entre les parties au fur et à mesure de leur exécution
lorsque leur durée est supérieure à un mois.
Les demandes d’acompte adressées par l’Entreprise au Client sont payables à réception par virement
bancaire ou par chèque. Les factures adressées par l’Entreprise au Client sont payées, sans que le Client
puisse effectuer de déduction d’aucune sorte, à la date d’échéance mentionnée sur la facture soit, au
plus tard, à 30 jours fin de mois de la date d’émission de la facture par virement bancaire ou chèque.
Le paiement comptant ou anticipé ne donnera pas lieu à application d'un taux d'escompte.
De convention expresse, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, toute somme non payée par
le Client à l’Entreprise à son échéance portera de plein droit intérêt au profit de l’Entreprise depuis la
date d’échéance et jusqu'au jour du parfait paiement, le taux de l'intérêt étant égal au taux appliqué
par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement majoré de 10 points de
pourcentage et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’Entreprise peut éventuellement prétendre.
Par ailleurs, de convention expresse, le non paiement d'une facture à son échéance entraîne la
déchéance du terme et donc rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues par le Client
à l’Entreprise. Par ailleurs, l’Entreprise peut engager les actions suivantes : (i) effectuer une compensation entre les sommes éventuellement dues au Client et les sommes dues par ce dernier à concurrence des montants non réglés ; (ii) exiger la restitution des produits livrés, aux frais du Client ; (iii)
exiger du Client les garanties que l’Entreprise juge nécessaire à l’exécution des engagements pris
par le Client en cas d’inquiétude grave sur la solvabilité de ce dernier et même après expédition partielle de la commande, le refus du Client d’y satisfaire donnant droit à l’Entreprise d’annuler tout ou
partie du Contrat ; (iv) prononcer la résiliation du Contrat et, le cas échéant, de tout accord ou convention connexe la liant au Client ; (v) suspendre toute nouvelle livraison ou exécution de prestation.
PROPRIETE INDUSTRIELLE - CONFIDENTIALITE
Les études, documents, données, brevets, modèles, plans, notices, devis et, plus généralement, toute
information, quel qu’en soit la nature ou le support, communiqués par l’Entreprise au Client ou
venant à la connaissance de ce dernier lors de l’exécution du Contrat sont confidentiels et sont la
propriété exclusive de L’Entreprise même s’ils sont établis en collaboration avec le Client. Ils ne peuvent
par conséquent être communiqués, exécutés, reproduits, diffusés ou utilisés de quelque façon que
ce soit sans autorisation préalable et écrite de l'Entreprise. Ils devront être restitués sur simple demande de l’Entreprise.
Dans le cas où les produits et/ou prestations sont réalisés selon des plans, dessins et spécifications
fournis par le Client, celui-ci garantit l'Entreprise contre toutes réclamations et tous dommages
résultant de la contrefaçon invoquée par un tiers de droits de propriété industrielle ou intellectuelle
résultant de la mise en œuvre par l’Entreprise des documents techniques fournis par le Client.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE
L’ensemble des relations contractuelles entre l’Entreprise et le Client sont régies par les règles
matérielles du droit français. A DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE, LE REGLEMENT DES LITIGES
SERONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE NANTERRE.
EXpERtISE SAR
•
MESURE DES pERfORMANCES
DES MARQUAGES AU SOL
•
•
•
SéCURIté
RESpONS
ABILIté
OptIMIS
ECONOMAtION
IQUE
•
•
MESURER Et ANALySER L A pERfORMANCE DE SON
MARQUAGE AU SOL EN MILIEU URBAIN OU ROUtIER C’ESt :
Assurer sécurité et confort à l’usager sur l’ensemble de son parcours
optimiser économiquement sa gestion de patrimoine, cibler
les zones nécessitant une remise en conformité.
Assumer sa responsabilité de gestionnaire de réseau en répondant
aux exigences de performances prédéfinies, ou réglementaires
NOtRE éQUIpE DéDIéE
NOtRE MAtéRIEL
SAR, spécialiste du marquage routier possède une
équipe technique, experte, dédiée à la réalisation
puis à l’analyse des mesures de performances des
marquages.
Tous les appareils de mesures sont conformes à la
norme EN1436 + A1 et ses annexes. Ils sont certifiés
et étalonnés par les organismes accrédités. Tous les
certificats d’étalonnage du matériel de mesure sont
systématiquement fournis.
Contactez-nous au :
[email protected]
IDF-NORD
62
OUEST
59
80
76
02
60
29
14
22
27
51
78
61
BRETAGNE
54
28
53
56
57
55
77
91
35
08
67
10
72
88
52
45
44
41
49
70
37
21
58
18
79
85
EST
68
89
25
36
86
39
71
03
23
17
42
63
CENTRE-OUEST
74
73
38
15
33
43
46
47
12
40
07
26
30
84
48
82
32
81
34
64
05
04
06
13
83
31
65
CENTRE-EST
69
19
24
SUD-OUEST
01
87
16
09
11
66
SUD-EST
2B
2A
103-105, rue des Trois Fontanot
92022 Nanterre CEDEX - CS30096
T/ +33 1 41 20 31 00
F/ +33 1 41 20 31 43
www.sar.fr
w
Document non contractuel - 01/2016 - AV - 3 000 ex. - Photos : JF Chapuis, Axel Heise, photothèques : SAR, Euroliners, Eurovia.
50