tarif 2014

Transcription

tarif 2014

Produits de Marquage
TARIF 2014
1964 - 2014
CINQUANTE ANS D'INNOVATION
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’HISTOIRE DE SAR EST INTIMEMENT LIÉE À CELLE DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE
EN FRANCE. NÉE AVEC LE DÉVELOPPEMENT DU MARQUAGE ROUTIER SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE, SAR A ÉTÉ UN DES ACTEURS MAJEURS AYANT CONTRIBUÉ À LA MISE EN
PLACE DE LA CERTIFICATION ET D’UNE RÉGLEMENTATION EXIGEANTE.
Signalisation qui a largement contribué à faire
diminuer le nombre des morts sur nos routes
de presque 17 000 au début des années 70 à
moins de 4 000 en 2013.
Ainsi depuis sa création, SAR intègre dans sa
gouvernance les préoccupations sociales, environnementales et économiques.
Depuis début 2013 cette démarche est récompensée par l’obtention, au niveau confirmé, de
la certification ISO 26000.
Site de certification
En 2014 :
Nous généralisons nos certifications Rapido avec accélérateur de sèche à l’ensemble de nos
peintures à l’eau pour rendre leur application plus aisée.
G Nous lançons la première gamme certifiée de produits de marquage sans titane pour un impact
environnemental réduit :
Viva :
Peinture urbaine à l’eau sans titane
P5 S4*
Alban :
Enduit à froid urbain sans titane
P5 S3*
Lithion :
Thermo sabot urbain sans titane
P5 S4*
G
*P5 S3 : produit certifié 1M de passages de roues et SRT ≥ 0,55 en antiglissance
Toujours impliquée dans cette démarche sociétale SAR a décidé de rejoindre PURE, l’association
professionnelle des producteurs de peinture et de produits de revêtements écologiques d’origine naturelle.
SAR fera toujours le choix de la protection des hommes et de leur environnement
tout en privilégiant la performance technique de ses produits.
PEINTURES À L’EAU
CERTIFIÉES – BLANC
Rétro et non rétroréfléchissantes
4 et 5
PEINTURES SOLVANTÉES NON NOCIVES
CERTIFIÉES – BLANC
Rétro et non rétroréfléchissantes
6 et 7
ENDUITS À FROID
CERTIFIÉS – BLANC
À l’eau rétro et non rétroréfléchissants
8
Rétro et non rétroréfléchissants (avec durcisseur) 9
ENDUITS À FROID PROJETÉS
Technique dite “liquide/liquide”
Marquages structurés
Technique dite “liquide/solide”
ENDUITS À CHAUD (THERMOPLASTIQUES)
Rétroréfléchissants Sabot (extrudé)
Non rétroréfléchissants Sabot (extrudé)
Rétroréfléchissants Rideau
Rétroréfléchissants Projetés (spray)
PRODUITS CERTIFIÉS - JAUNE
TEMPORAIRES ET PERMANENTS
Peintures à l’eau
Peintures solvantées non nocives
Enduits à froid projetés “liquide/solide”
Enduits à froid projetés “liquide/liquide”
Enduits à froid manuel (avec durcisseur)
10
10
11
12
12
12
13
PRODUITS DE MARQUAGE COULEUR
Peintures à l’eau
Peintures solvantées non nocives
Enduits à froid projetés “liquide/solide”
Enduits à froid manuels (avec durcisseur)
MICRO-BILLES DE VERRE
ET CHARGES ANTIGLISSANTES
Billes de verre pour peinture à l’eau
Billes de verre pour peintures solvantées
non nocives
Billes de verre pour enduits à froid
Billes de verre pour enduits à chaud
Mélanges antiglissants
16
16
17
17
18
18
18
19
19
PRODUITS D’AMÉNAGEMENT - PÉPITE®
Résine pour revêtement Pépite®
Vernis de protection Pépite®
Granulats pour revêtement Pépite®
Revêtement “Pépite® Pavé”
20
20
20
20
PRODUITS DIVERS
Peinture pour terrain de sport
Solvants / Diluants
Colle pour équipement PMR
Rouleaux adhésifs
Vernis d’accrochage
Durcisseurs – Catalyseurs
22
22
22
22
23
23
PRODUITS D’AMÉNAGEMENT & DE SÉCURITÉ 24
14
14
15
15
15
MACHINES DE MARQUAGE
ET MODULATEURS ÉLECTRONIQUES
25
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ET DE PRESTATIONS
26
Pro d u it s d e m arqu age - Ed i tio n 2014
3
PEINTURES À L'EAU CERTIFIÉES - BLANC
Peintures qui respectent l'environnement et préservent la santé des applicateurs.
Certificat NF Environnement.
Etiquetage : non nocif, non irritant et non inflammable.
Stockage : à l'abri du soleil et du gel.
Mise en œuvre : peintures prêtes à l’emploi.
Application : rouleau ou avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
Nettoyage : avec solvant non nocif Solvéo.
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES ET NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
NOM DU PRODUIT
Nom de la certification
N° de
Certification
Classe
GIGA
Une nouvelle génération de peinture
haute performance
Prix Vente H.T.
bidon de 25 kg + sache
7,85 €/kg
fût de 300 kg
7,63 €/kg
Rapido GIGA 1000 - Rétro - R4
en cours
Visilok 407
Ocitto GIGA 1000 - Rétro - R4
en cours
425 - 125 AC07
Nocto GIGA 1000 - Rétro - R5
1RH1359S1
Cimento GIGA 1000 - Rétro Béton - R5
1RC1356S1
MB6A1 Solidplus T15
Agripp' GIGA 1000 - Non Rétro - S3
1H1357S3
Minigrain 2
P5
VEGA
Peinture universelle haute performance
Rapido VEGA 1000 - Rétro - R3 - Accélérateur
1RH1292S1
Ocitto VEGA 1000 - Rétro - R3 - S2
1RH1142S2
Nocto VEGA 1000 - Rétro - R4
1RH1143S1
Agripp' VEGA 1000 - Non rétro - S3 - Q3
1H901S3
Pluvio VEGA 200 Rétro VNTP - R4 -S2 - RR2 RW3
1RHP43a
Rapido EXTRA 1000 - Rétro - Accélérateur
en cours
Nocto EXTRA 1000 - Rétro
en cours
Ocitto EXTRA 1000 - Rétro
en cours
Agripp' EXTRA 1000 - Non Rétro - S3
en cours
Pro d u it s d e m arqu age - Ed i ti on 2 014
MB6A1 Solidplus T15
7,06 €/kg
fût de 300 kg
6,83 €/kg
conteneur de 1 T
7,03 €/kg
Echostar 2 WBP Be Fast - Fast dry A2
P5
500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)
500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)
Varilux Color
VNTP
P3
EXTRA
Peinture à odeur neutre
4
Conditionnement
(unité de livraison)
Echostar 25 WBP SRT
6,62 €/kg
fût de 300 kg
6,39 €/kg
Visilok 407
P5
425-125 AC07
425-125 AC07
Minigrain 2
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
LY R A
Peinture pour chantier à grand rendement
Rapido LYRA 1000 - Rétro - R3 - Accélérateur
1RH1293S1
Ocitto LYRA 1000 - Rétro - R4 - S2
1RH1230S2
Atempo LYRA 1000 - Non Rétro - Q3
Prix Vente H.T.
6,62 €/kg
fût de 300 kg
6,39 €/kg
conteneur de 1 T
6,59 €/kg
Échostar 2 WBP Be Fast - Fast dry A2
P5
1H929S1
500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7)
500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7) SIL12
V I VA
Peinture sans titane
Agripp' VIVA 1000 - Non rétro - S4
Conditionnement
en cours
P5
A N TA L I A
Peinture à l'eau classique
Atempo ANTALIA 1000 - Rétro - R4
1RH963S2
Agripp' ANTALIA 1000 - Non Rétro - S3 - Q3
1H902S3
P5
6,62 €/kg
Minigrain 2
7,05 €/kg
bidon de 25 kg
+ sache
5,93 €/kg
fût de 300 kg
5,69 €/kg
500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)
Varilux Color
5
P E I N T U R E S S O LVA N T É E S N O N N O C I V E S C E R T I F I É E S Peintures qui préservent la santé des applicateurs.
Etiquetage : non nocif, sans toluène et non irritant.
Très large fenêtre d'application.
Nettoyage : avec solvant non nocif Solvécol.
RÉTRORÉFLÉCHISSANTES ET NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTES
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
BRILLANCE WT
Une nouvelle génération de peinture
haute performance
Nocto BRILLANCE WT 1000 - Rétro - R5
Agripp' BRILLANCE WT 1000 - Non Rétro - S3
1H1362S3
6,38 €/kg
fût de 300 kg
6,15 €/kg
MB6A1 Solidplus T14
P5
Minigrain 2
bidon de 25 kg
1RH965S3
P5
CLÉMANCE WT
Peinture optimisée pour la haute saison
5,85 €/kg
bidon de 25 kg
+ sache
6,00 €/kg
fût de 300 kg
5,80 €/kg
conteneur de 1 T
5,98 €/kg
bidon de 25 kg IMDG
5,98 €/kg
500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)
5,91 €/kg
fût de 300 kg
5,69 €/kg
Nocto CLEMANCE WT 1000 - Rétro - R4
1RH1364S1
P5
MB6A1 Solidplus T14
Cimento CLEMANCE WT 100 - Rétro Béton
1RC1286S2
P2
500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)
CO N S TA N C E W T
Peinture universelle haute performance
Agripp' CONSTANCE WT 1000 - Rétro - R3 - S3
1RH958S3
Atempo CONSTANCE WT 1000 - Rétro - R3 - Q4
1RH957S1
P5
BYZANCE WT
Une seule peinture pour la ville et la route
6
Prix Vente H.T.
1RH1361S1
DORANCE WT
Peinture ultra bas grammage
Ocitto DORANCE WT 1000 - Rétro - R3 - S3
Conditionnement
Nocto BYZANCE WT 1000 - Rétro - R3 - Q3
1RH1191S1
Agripp‘ BYZANCE WT 1000 - Non Rétro - S4 - Q3
1H1066S4
Pro d u it s d e ma rqu age - Ed i ti on 2 014
P5
bidon de 25 kg
5,51 €/kg
bidon de 25 kg
+ sache
5,69 €/kg
fût de 300 kg
5,47 €/kg
conteneur de 1 T
5,66 €/kg
bidon de 25 kg IMDG
5,66 €/kg
600-125 (A1) SBP ECO - MB1.A1.T(P2)
500-180 SBP ECO - MB1.A2.T(P2)
5,36 €/kg
fût de 300 kg
5,09 €/kg
bidon de 25 kg IMDG
5,28 €/kg
600-125 AC02 - MB3.B2.T AC02
GEM 500 1000-150 AC02
BLANC
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
OPHÉLIE
Peinture pour la ville à odeur neutre
Assenta OPHÉLIE 1000 S3 - Non Rétro - S3 - Q4
1H900S3
1H1363S3
1H927S1
8,44 €/kg
7,32 €/kg
bidon de 25 kg IMDG
7,30 €/kg
Varilux Color
bidon de 25 kg
+ sache
5,02 €/kg
bidon de 25 kg IMDG
4,89 €/kg
P5
VIRGINIE
Peinture avec le meilleur coût économique
Whity VIRGINIE 1000 - Non Rétro - Q3
Prix Vente H.T.
P5
GARANCE WT
Peinture urbaine ultra blanche et antiglissante
Sèche ultra rapide
Agripp‘ GARANCE WT 1000 - Non rétro - S3
Conditionnement
P5
Minigrain 2
6,88 €/kg
bidon de 25 kg
+ sache
5,60 €/kg
bidon de 25 kg IMDG
5,58 €/kg
Pas de produit de saupoudrage
7
ENDUITS À FROID CERTIFIÉS - BLANC
À L'EAU RÉTRORÉFLÉCHISSANTS ET NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTS
Enduits qui respectent l'environnement et préservent la santé des applicateurs.
Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
ALICIA
Produit ville et route
Nocto ALICIA 1000 - Rétro - R3
bidon de 6 kg
1RH1225S1
P5
ALOHA
Produit urbain
Atempo ALOHA 1000 - Non Rétro - S2 - Q3
1H1285S2
8
500-180 WBP SRT - MBG1.A2.T(P7)
P5
P5
8,96 €/kg
Alu 21 ou Minigrain 2
bidon de 6 kg
2H299S2
Prix Vente H.T.
8,96 €/kg
bidon de 6 kg
MIRRA
Produit urbain
Atempo MIRRA 1000 - Non Rétro - S2 - Q3
Conditionnement
9,29 €/kg
RÉTRORÉFLÉCHISSANTS ET NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTS (AVEC DURCISSEUR)
Enduits qui respectent l'environnement et la couche d'ozone : durcissement par réaction, sans émission de Composés
Organiques Volatils (COV). Très forte durabilité pour les travaux spéciaux.
Mise en œuvre : Livré avec les sachets de durcisseur "dose de 100 g 34 %". Durcisseur à mélanger avant application.
Nettoyage : avec solvant non nocif Solvécol ou Solvéo.
Application : manuelle à la spatule et/ou mécanique.
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
ORLAN
Produit routier
Atempo ORLAN 1000 - Rétro - R3
Whity ERKAN 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q3
2RH123S1
P5
Arpago GEVAUDAN 1000 - Non Rétro - S2 - Q3
Agripp' MEDIAN 1000 - Non Rétro - S5
2RH1172S2
Whity TITAN 1000 - Non rétro - Q4
ECHOSTAR 5 BCP SRT
bidon de 6 kg
2H301S4
2H300S2
6,68 €/kg
Charges SILI 11
P5
bidon de 6 kg
en cours
en cours
Minigrain 2
bidon de 6 kg
en cours
P5
1RH1227S2
6,63 €/kg
bidon de 6 kg
1H1228S1
6,63 €/kg
MB6A1 T18
P5
T I TA N
Produit polyvalent ville et route
Nocto TITAN 1000 - Rétro - R3 - S2
7,27 €/kg
MB6A1 T18
P5
ALBAN
Produit sans titane
Agripp’ ALBAN 1000 - Non Rétro - S3 - Q4
500-180 BCP SRT SIL 12 - MBG1.A2.T(F) SIL12
en cours
MEDIAN
Produit antiglissant ville et route
Nocto MEDIAN 1000 - Rétro - R3 -S3
7,64 €/kg
bidon de 6 kg
G E VA U D A N
Produit urbain antiglissant
Agripp' GEVAUDAN 1000 - Non Rétro - S4 - Q3
Prix Vente H.T.
bidon de 6 kg
ERKAN
Produit haute performance ultra blanc
Agripp' ERKAN 1000 - Rétro - S3
Conditionnement
6,31 €/kg
500-180 BCP SRT - MBG1.A2.T(F)
P5
9
E N D U I T S À F R O I D P R O J E T É S CE RT I FIÉ S - B L A NC
TECHNIQUE DITE “LIQUIDE/LIQUIDE”
Mise en œuvre : Composant A liquide (mélanger avant application le durcisseur "dose de 60 g - 50 %" livré avec
le produit) et Composant B : liquide.
Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique spécifique (2 circuits distincts pour
les Composant A et Composant B liquides). Technique de jets croisés ou pistolet avec chambre de pré-mélange.
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
Conditionnement
Prix Vente H.T.
CLARIS - Composant A
bidon de 25 kg
12,47 €/kg
CLARIS - Composant B
bidon de 25 kg
13,16 €/kg
Nocto CLARIS 1000 - Rétro - R4 - Q3
1RH1174S1
Atempo CLARIS 1000 - Non rétro - Q3
1H1175S1
Pluvio CLARIS VNTP 100 Rétro - R4 RR2 RW3 - Q3
1RHP44a
500-180 BCP - MB1.A2.T(F)
P5
Varilux Color
VNTP
P2
Echostar 35 BCP SRT
MARQUAGES STRUCTURÉS
Application : avec matériel équipé d'un kit spécifique.
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
GRENADE
GRENADE 1000
1RHP78b
VNTP
P5
10
Prix Vente H.T.
bidon de 25 kg
9,40 €/kg
500-180 BCP - MB1.A2.T(F)
bidon de 25 kg
MARQUAGES SONORES BARRETTES
ECHOFLEX 1000
Conditionnement
3RHP1365b
VNTP
P5
10,15 €/kg
500-180 BCP - MB1.A2.T(F)
TECHNIQUE DITE “LIQUIDE/SOLIDE”
Produits qui respectent l'environnement et la couche d'ozone :
durcissement par réaction, sans émission de Composés Organiques Volatils (COV).
Excellente durabilité.
Mise en œuvre : Composant A : liquide et Composant B : solide (billes avec durcisseur).
Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique.
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
AT L A N T I S - C o m p o s a n t A
Produit à haute performance
Nocto ATLANTIS 1000 - Composant B R4 - Q3
Pluvio ATLANTIS VNTP 200 - Composant B R3 RR2 RW3 - S2 - Q3
Conditionnement
Prix Vente H.T.
12,90 €/kg
fût de 300 kg
12,83 €/kg
conteneur de 1 T
13,16 €/kg
bidon de 20 kg IMDG
12,95 €/kg
1RH1017S1
P5
bidon de 20 kg
9,08 €/kg
1RHP33a
VNTP
P3
bidon de 20 kg
10,01 €/kg
12,90 €/kg
BOREALIS - Composant A
Produit ville / route antiglissant
Nocto BOREALIS 1000 - Composant B Rétro - S3
en cours
P5
bidon de 20 kg
9,08 €/kg
Agripp' BOREALIS 1000 - Composant B Urbain S4
en cours
P5
bidon de 20 kg
9,05 €/kg
9,69 €/kg
TETRIS - Composant A
Produit polyvalent et multi-usages
Nocto TETRIS 1000 - Composant B - S2
en cours
P5
bidon de 20 kg
9,08 €/kg
Agripp' TETRIS 1000 - Composant B - Urbain S3
en cours
P5
bidon de 20 kg
9,05 €/kg
11
ENDUITS À CHAUD (THERMOPLASTIQUES) CERTIFIÉS Produits qui respectent l'environnement. Certificat NF Environnement.
Etiquetage : non nocif, sans solvant, non inflammable et non irritant.
Mise en œuvre : avec matériel équipé de fondoir, produits livrés en sacs thermofusibles (zéro déchet).
Sèche par refroidissement.
RÉTRORÉFLÉCHISSANTS SABOT (EXTRUDÉ)
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
ORION
Produit haute performance
Whity ORION 1000 - Rétro - R4 - Q4
1RH913S1
P5
1RH1231S2
P5
P5
FUSION
Produit polyvalent ville et route
Nocto FUSION 1000 - Rétro - R3 - S2
3,38 €/kg
500-180 TRM SRT - MBG1.A2.T(C)
sac de 15 kg
1RH1161S2
3,41 €/kg
sac de 15 kg
1RH1232S2
4,12 €/kg
MB3.A7.T AC07
sac de 15 kg
VISION
Produit à performance améliorée
Nocto VISION 1000 - Rétro - R4 - S2 - Q3
Prix Vente H.T.
sac de 15 kg
HYPERION
Produit 100% végétal
Nocto HYPERION 1000 - Rétro - R3 - Q3- S2
Conditionnement
P5
3,13 €/kg
NON RÉTRORÉFLÉCHISSANTS SABOT (EXTRUDÉ)
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
HYPERION
Produit 100% végétal
Whity HYPERION 1000 - Non Rétro -S2 - Q4
sac de 15 kg
1H1229S2
P5
LITHION
Produit urbain sans titane
Agripp' LITHION 1000 - Non Rétro - S4
En cours
P5
P5
3,41 €/kg
2,85 €/kg
sac de 15 kg
1H1355S3
Prix Vente H.T.
sac de 15 kg
ALBION
Produit urbain antiglissant
Agripp' ALBION 1000 - Non rétro - S3 - Q3
Conditionnement
2,85 €/kg
RÉTRORÉFLÉCHISSANTS RIDEAU
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
HORIZON
Produit ultra fluide
Nocto HORIZON 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q4
12
Conditionnement
sac de 15 kg
1RH1177S2
P5
Prix Vente H.T.
3,18 €/kg
BLANC
R É T R O R É F L É C H I S S A N T S P R O J E T É S ( S P R AY )
NOM DU PRODUIT
N° de
Certification
Classe
CLARION
Produit haute performance
Arpago CLARION 1000 - Rétro - R3 - Q4
sac de 15 kg
1RH993S1
P5
ZENON
Produit polyvalent
Nocto ZENON 1000 - Rétro - R3 - S2 - Q4
Conditionnement
P5
5,19 €/kg
500-180 TRM - MB1.A2.T(C)
sac de 15 kg
1RH936S2
Prix Vente H.T.
4,50 €/kg
500-180 TRM - MB1.A2.T(C)
13
PRODUITS TEMPORAIRES ET PERMANENTS CERTIFIÉS
Marquage jaune temporaire (certification "TE") pour les zones en chantiers et jaune permanent (certification "1H")
pour les zones livraison, arrêts de bus, interdiction de stationnement.
Etiquetage : tous non nocifs et sans chromate de plomb.
PEINTURES À L'EAU
Stockage : à l'abri du soleil et du gel.
NOM DU PRODUIT
N° de
Classe
Certification
ZINIA
Peinture permanente
Atempo ZINIA 1000 - Non Rétro - Permanent
1H1147S1
P5
9,47 €/kg
Varilux Color
TE58H
T2
ALANDA
Peinture temporaire
Pluvio ALANDA 100 - Rétro VNTP - R5 RR3 RW4 Temporaire
Prix Vente H.T.
SERENA
Peinture temporaire
Nocto SERENA 100 - Rétro - R5 - Temporaire
Conditionnement
9,17 €/kg
500-180 WBP - MB1.A2.T(P7)
TEP3Ha
VNTP
T2
8,73 €/kg
Echostar 35 WBP SRT - MBGV1.A3.T
P E I N T U R E S S O LV A N T É E S N O N N O C I V E S
Peintures qui préservent la santé des applicateurs.
Très large fenêtre d'application.
ZELIE
Peinture permanente
Atempo ZELIE 1000 - Non Rétro - Permanent
1H1158S1
P5
ZAZIE
Peinture à odeur neutre
Assenta ZAZIE 1000 - Non Rétro - S2 - Q3 - Permanent
14
Varilux Color
1H953S2
P5
GALIE
Peinture temporaire
Nocto GALIE 100 - Rétro - R5 - Q3 - Temporaire
7,91 €/kg
Varilux Color
TE62H
T2
8,72 €/kg
8,01 €/kg
600-125 (A1) SBP ECO - MB1.A1.T(P2)
- JAUNE
ENDUITS À FROID PROJETÉS TECHNIQUE DITE “LIQUIDE/SOLIDE”
Mise en œuvre : Composant A (liquide jaune) et Composant B (billes avec durcisseur).
NOM DU PRODUIT
N° de
Classe
Certification
QUIETIS - Composant A
Atempo QUIETIS 1000 - Composant B - S2 Permanent
Nocto QUIETIS 100 - Composant B - R4 Temporaire
Conditionnement
Prix Vente H.T.
14,38 €/kg
1H952S2
P5
bidon plastique
de 20 kg
9,06 €/kg
TE59H
T2
bidon plastique
de 20 kg
9,98 €/kg
ENDUITS À FROID PROJETÉS T E C H N I Q U E D I T E “ L I Q U I D E / L I Q U I D E ”
Mise en œuvre : Composant A liquide (y mélanger avant application le durcisseur "dose de 60 g - 50 %" livré avec
le produit) et Composant B : liquide.
Application : avec matériel peinture Airless ou pneumatique spécifique (2 circuits distincts pour
les Composant A et Composant B liquides). Technique de jets croisés ou pistolet avec chambre de pré-mélange.
NOM DU PRODUIT
N° de
Classe
Certification
ZARIS - Composant A
Peinture permanente
Atempo ZARIS 500 - Composant B
1H1178S1
P4
Conditionnement
Prix Vente H.T.
13,23 €/kg
bidon de 25 kg
14,38 €/kg
ENDUIT À FROID MANUEL
Enduit qui respecte l'environnement et la couche d'ozone : durcissement par réaction, sans émission de Composés
Organiques Volatils (COV). Très forte durabilité pour les travaux spéciaux.
Mise en œuvre : Livré avec les sachets de durcisseur "dose de 100 g 34%". Durcisseur à mélanger avant application.
Application : manuelle à la spatule.
NOM DU PRODUIT
N° de
Classe
Certification
ZIKAN
Peinture permanente
Atempo ZIKAN 1000 - Non Rétro - S2
Conditionnement
bidon de 6 kg
1H1173S2
P5
Prix Vente H.T.
8,34 €/kg
15
PRODUITS DE MARQUAGE COULEUR
L'ensemble de nos produits de couleur est formulé à partir de produits certifiés NF.
L'utilisation de couleur sur chaussées doit respecter certaines règles :
- Signalisation horizontale : jaune - bleu - rouge (damiers de détresse)
- Masquage : gris - noir
- Renforcement du contraste : oxyde rouge - noir
- Identification des espaces, terre-pleins : ocre - oxyde rouge
- Pistes cyclables : vert RAL 6018 - vert RAL 6024
PEINTURES À L'EAU
Etiquetage : non nocif, sans solvant, non irritant, sans chromate de plomb et non inflammable.
Nettoyage : avec solvant non nocif Solvéo.
Augmentation des performances d’antiglissance possible par ajout d'un mélange Varilux.
NOM DU PRODUIT
Conditionnement
Prix Vente H.T.
Hydral
Peintures à l’eau couleurs
9,00 €/kg
8,02 €/kg
OXYDE ROUGE
8,02 €/kg
VERT 6024
10,50 €/kg
BLEU, NOIR, OCRE
8,02 €/kg
JAUNE
12,00 €/kg
ROUGE
12,00 €/kg
9,61 €/kg
P E I N T U R E S S O LV A N T É E S N O N N O C I V E S
Peintures qui préservent la santé des applicateurs.
Etiquetage : non nocif, sans toluène, sans chromate de plomb.
Augmentation des performances d’antiglissance possible par ajout d'un mélange Varilux.
NOM DU PRODUIT
Conditionnement
Prix Vente H.T.
7,92 €/kg
6,79 €/kg
7,92 €/kg
6,79 €/kg
7,05 €/kg
5,93 €/kg
7,34 €/kg
6,21 €/kg
9,40 €/kg
8,19 €/kg
Ecolack
Peintures solvantées non nocives couleurs
BLEU, VERT 6024
JAUNE
OXYDE ROUGE, VERT 6018
NOIR
OCRE
ROUGE
16
ENDUITS À FROID PROJETÉS TECHNIQUE DITE “LIQUIDE/SOLIDE”
Enduits qui respectent l'environnement et la couche d'ozone :
Mise en œuvre : Composant A : liquide coloré et Composant B : solide (billes avec durcisseur + charges).
Etiquetage : non nocif, sans chromate de plomb.
Conditionnement
Prix Vente H.T.
bidon plastique
de 20 kg
9,08 €/kg
Agripp' Color BLEU, JAUNE, NOIR, OCRE,
OXYDE ROUGE, VERT 6018, VERT 6024
12,66 €/kg
Agripp' Color ROUGE
14,38 €/kg
NOM DU PRODUIT
Agripp' Color - Composant B (billes)
Composant A
E N D U I T S À F R O I D M A N U E L S ( AV E C D U R C I S S E U R )
Enduits qui respectent l'environnement et la couche d'ozone :
Mise en œuvre : enduits livrés avec leur sachet de durcisseur "dose de 100 g 34 %" à mélanger avant application.
Etiquetage : non nocif, sans chromate de plomb.
Traitement très longue durée des marquages.
Conditionnement
Prix Vente H.T.
BLEU, NOIR, OCRE, VERT 6024,
OXYDE ROUGE, VERT 6018
10,41 €/kg
ROUGE
11,26 €/kg
BLANC, BLEU, JAUNE, NOIR
OCRE, OXYDE ROUGE, VERT 6018, VERT 6024
bidon de 10 kg
15,82 €/kg
ROUGE
bidon de 10 kg
17,22 €/kg
sac de 25 kg
0,98 €/kg
NOM DU PRODUIT
C I T É F L E X Application à la spatule
P L A S T I R E X Application au rouleau
Charges Sable S32 pour PLASTIREX
17
MICRO-BILLES DE VERRE ET CHARGES ANTIGLISSANTES
Le respect du couple certifié bille/produit est indispensable.
Le traitement de surface de la bille est spécifique et adapté à la nature du produit sur lequel elle est appliquée.
L’étanchéité des sacs de 25 kg est garantie par une triple épaisseur, un premier emballage plastique
et une double couture.
BILLES DE VERRE POUR PEINTURES À L'EAU
Granulométrie
Conditionnement
Prix Vente H.T.
500/180
sac de 25 kg
sovibag 1 T
2,34 €/kg
2,66 €/kg
600/125
sac de 25 kg
6,05 €/kg
710/125
sac de 25 kg
2,34 €/kg
B ILL E ECH O STA R 25 W BP S RT
1700/212
sac de 25 kg
3,90 €/kg
B ILL E M B6 . A 1 S O LID P LUS T15
100/400
sac de 25 kg
5,77 €/kg
B ILL E 4 25 - 1 25 A C 07
100/400
sac de 25 kg
2,34 €/kg
V ISIL O K 40 7
100/400
sac de 25 kg
6,05 €/kg
NOM DU PRODUIT
B ILL E 5 00 -18 0 W BP
M B 1 .A2 .T (P 7)
B ILL E ECH O STA R 2 W BP BE FAST
FAS T D RY A2
B ILL E 5 00 -18 0 W BP S RT
M B G1 .A 2 .T(P 7) S IL 12
B I L L E S D E V E R R E P O U R P E I N T U R E S S O LV A N T É E S N O N N O C I V E S
Granulométrie
Conditionnement
Prix Vente H.T.
500/180
sac de 25 kg
big bag 1 T
sovibag 1 T
2,34 €/kg
2,66 €/kg
2,66 €/kg
sac de 25 kg
big bag 1 T
2,34 €/kg
2,66 €/kg
sovibag 1 T
2,66 €/kg
600/125
sac de 25 kg
2,34 €/kg
100/400
sac de 25 kg
5,77 €/kg
Granulométrie
Conditionnement
Prix Vente H.T.
1000/125
sac de 25 kg
2,34 €/kg
B I L L E E C H O S TA R 5 B C P S R T
1700/212
sac de 25 kg
2,66 €/kg
BILLE MB6A1 T18
100/400
sac de 25 kg
2,34 €/kg
NOM DU PRODUIT
BILLE 500-180 SBP ECO
M B 1 . A 2 .T ( P 2 )
BILLE 600-125 (A1) SBP ECO
M B 1 . A 1 .T ( P 2 )
BILLE 600-125 AC02
M B 3 . B 2 .T A C 0 2
BILLE MB6 A1 SOLID PLUS T14
600/125
BILLES DE VERRE POUR ENDUITS À FROID
NOM DU PRODUIT
BILLE 500-180 BCP SRT SIL 12
M B G 1 . A 2 .T ( F ) S I L 1 2
18
BILLES DE VERRE POUR ENDUITS À CHAUD
NOM DU PRODUIT
Granulométrie
Conditionnement
Prix Vente H.T.
BILLE 500-180 TRM
500/180
sac de 25 kg
2,34 €/kg
710/125
sac de 25 kg
2,34 €/kg
M B 1 . A 2 .T ( C )
BILLE 500-180 TRM SRT SIL 11
M B G 1 . A 2 .T ( C ) S I L 1 1
MÉLANGES ANTIGLISSANTS
Mélanges de billes de verre et/ou de charges antiglissantes destinés à augmenter les performances d’adhérence des marquages.
Conditionnement
Prix Vente H.T.
VA R I L U X CO L O R
Mélange de charges antiglissantes
bidon plastique
de 20 kg
2,78 €/kg
VA R I L U X S P E C I A L
Mélange de billes et charges antiglissantes
bidon plastique
de 20 kg
2,78 €/kg
Charges MINIGRAIN 2
sac de 25 kg
1,48 €/kg
Charges Sable S32
sac de 25 kg
0,98 €/kg
Charges Sili 11
sac de 20 kg
2,01 €/kg
Gem 500
sac de 25 kg
2,34 €/kg
NOM DU PRODUIT
19
PRODUITS D'AMÉNAGEMENT - PÉPITE®
Mise en œuvre : Technique devant être maîtrisée par des équipes d'applicateurs formés.
Application : Résine appliquée à la spatule, recouverte de granulats naturels de 2 à 6 mm.
Granulats naturels choisis pour leurs caractéristiques esthétiques, de dureté et de moindre encrassement.
RÉSINE POUR REVÊTEMENT PÉPITE®
Conditionnement
Prix Vente H.T.
bidon de 20 kg
6,62 €/kg
bidon de 20 kg
IMDG
6,65 €/kg
Conditionnement
Prix Vente H.T.
bidon de 10 kg
22,40 €/kg
Conditionnement
Prix Vente H.T.
"Granulats Pépite® Quartz Jaune" PG 16 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
de 25 kg indivisible
1,44 €/kg
"Granulats Pépite® Quartz Blanc" PG 16 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
1,44 €/kg
Résine Pépite ® neutre (livrée avec ses sachets de durcisseur)
Résine 2 composants destinée à la réalisation de revêtements
de surface au sol. Mise en œuvre : sachets de durcisseur
“dose de 100 g - 34 %” à mélanger avant application
VERNIS DE PROTECTION PÉPITE®
Pépite ® Protect (vernis livré avec ses sachets de durcisseur)
“dose de 80 g - 50 %” à mélanger avant application
GRANULATS POUR REVÊTEMENT PÉPITE ®
"Granulats Pépite® Jaune"
PG2 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
1,21 €/kg
"Granulats Pépite® Corail"
PG09 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
1,21 €/kg
"Granulats Pépite® Or"
PG10 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
1,21 €/kg
"Granulats Pépite® Sepia"
PG 16 - 2,5 mm / 5 mm
palette de 48 sacs
1,21 €/kg
Conditionnement
Prix Vente H.T.
pavés de
10 cm x 10 cm
Nous consulter
pavés de
12 cm x 12 cm
Nous consulter
pavés de
14 cm x 14 cm
Nous consulter
pavés de
12 cm x 20 cm
Nous consulter
R E V Ê T E M E N T " P É P I T E ® PA V É "
PAV É S P R É FA B R I Q U É S
Pavés destinés à la réalisation de revêtement de surface au sol.
Mise en œuvre : avec la résine Pépite® neutre comme "colle".
Technique de mise en œuvre devant être maîtrisée
par des équipes d'applicateurs formés.
Existe en plusieurs tailles et teintes :
- Jaune clair,
- Gris foncé,
- Rose foncé,
- Jaune foncé,
- Calcaire clair,
- Gris clair,
- Calcaire foncé.
20
21
PRODUITS DIVERS
PEINTURE POUR TERRAIN DE SPORT
Conditionnement
Prix Vente H.T.
TRAFFISPORT PRO
bidon de 15 kg
6,75 €/kg
TRAFFISPORT
bidon de 15 kg
5,28 €/kg
TRAFFISPORT ROULEAU
bidon de 15 kg
4,69 €/kg
TRAFFISPORT COULEUR
bidon de 15 kg
12,65 €/kg
S O LVA N T S / D I L U A N T S
Le diluant est livré en bidon métallique, gage de sécurité face au risque d'arc électrique lié au phénomène d'électricité statique.
Conditionnement
Prix Vente H.T.
bidon métal de
20 l
13,75 €/l
bidon métal de 5 l
7,07 €/L
bidon métal de 20 l
6,18 €/l
fût de 200 l
5,79 €/l
bidon métal de
20 l
6,34 €/l
5,70 €/l
Conditionnement
Prix Vente H.T.
bidon de 6 kg ou de 18 kg
6,13 €/kg
Conditionnement
Prix Vente H.T.
ROULEAU ADHÉSIF 5 CM X 50 M
carton de 18 unités
4,99 €/rl
ROULEAU ADHÉSIF 10 CM X 50 M
carton de 18 unités
9,42 €/rl
S O LVA N T A S S E N TO
Solvant de rinçage et de nettoyage pour toutes peintures non nocives.
Se caractérise par une odeur neutre et non agressive.
Etiquetage : non nocif et non irritant
S O LVA N T S O LV E CO L
Solvant de rinçage et de nettoyage pour toutes les peintures
non nocives, peintures 2 composants ou enduits à froid.
Etiquetage : non nocif.
S O LVA N T S O LV E O
Solvant de rinçage et de nettoyage pour toutes les peintures non
nocives, peintures 2 composants ou enduits à froid. Se caractérise
par une agressivité moindre envers la personne et le matériel.
Etiquetage : non nocif, non irritant.
Attention : ne convient pas lors de la procédure de rinçage du matériel
pour le passage de la peinture à l'eau vers la peinture solvantée ni de la
peinture solvantée vers la peinture à l'eau.
Dans ce cas, utiliser le SOLVECOL.
L I A N T N E T TOYA G E T H E R M O
Produit destiné au nettoyage des fondoirs d'enduit à chaud.
COLLE POUR ÉQUIPEMENT PMR
PODOCOLLE
ROULEAUX ADHÉSIFS
22
VERNIS D'ACCROCHAGE
Conditionnement
Prix Vente H.T.
VA R N I F L E X
Vernis d’accrochage pour peintures ou enduits à froid
sur supports difficiles.
Dosages : 100 à 200 g/m2 (3 à 6 m2/l)
9,09 €/l
VA R N I J E T
Vernis d’accrochage pour enduits à chaud
et pulvérisés sur supports difficiles.
Dosages : 150 à 200 g/m2 (4 à 5 m2/l)
7,49 €/l
Conditionnement
Prix Vente H.T.
Dose peroxyde en sachet - 34 %
dose de 100 g
5,89 €/la dose
(pour produit CLARIS uniquement)
dose de 60 g
5,84 €/la dose
(pour Pépite® Protect)
dose de 80 g
5,87 €/la dose
NOM DU PRODUIT
D U R C I S S E U R S - C ATA LY S E U R S
23
PRODUITS D’AMÉNAGEMENT & DE SÉCURITÉ
ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ
BANDES PRÉFABRIQUÉES AUTOADHÉSIVES ET THERMOCOLLÉES
Produits
3M, LKF et
Eurotherm.
JEUX THERMOCOLLÉS
PRODUITS PLASTIQUES
PLOTS
CLOUS
N O U S C O N S U LT E R P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
24
MACHINES DE MARQUAGE
E T M O D U L AT E U R S É L E C T R O N I Q U E S
MACHINES AIRLESS POUR MARQUAGE URBAIN ET TRAVAUX SPÉCIAUX :
TRASSAR 8 Super et Super 2K
TRASSAR 6
et 7 Super
Picto
TRASSAR 8 électrique
MATÉRIEL AIRLESS POUR MARQUAGE ROUTIER ET AUTOROUTIER :
TRASSAR 131 Airless
TRASSAR 201 Airless
TRASSAR 251 Airless V3
TRASSAR 351 Airless
Camion applicateur
TRASSAR 13T
Camion applicateur
TRASSAR 16T
C O N S U LT E R E U R O L I N E R S P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
C O N TA C T @ E U R O L I N E R S . F R
T/ 0 3 8 7 7 9 4 8 3 8
25
CO N D I T I O N S G É N É R A L E S D E V E N T E E T D E P R E S TAT I O N S
Le présent document définit, les conditions générales qui régissent la vente par l'entreprise
("Entreprise"), au client personne publique ou privée ("Client"), de produits et/ou l’exécution de
prestations de services (contrôle, assistance technique, formation…) s'y rapportant. Le seul fait de
passer commande implique l’acceptation du Client sans réserve des présentes conditions et
l’exclusion des conditions générales du Client.
FORMATION DU CONTRAT
Le contrat ("Contrat") désigne le marché/contrat entre l’Entreprise et le Client et comprend, sans
que cette énumération soit limitative, les documents ci-après : l'acceptation de la commande à
laquelle sont annexées les conditions particulières éventuellement convenues entre les parties
telles que le devis, les présentes conditions générales, les spécifications techniques, les
prescriptions techniques et règlementaires définissant les procédures à respecter par chacune
des parties pour la bonne exécution du Contrat. En cas de divergence ou de contradiction entre
les stipulations d'un ou plusieurs documents contractuels, l'ordre de priorité est celui établi
ci-dessus.
Les renseignements et indications portés sur le(s) catalogue(s) transmis ne sont donnés qu'à titre
indicatif. L’Entreprise se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes modifications dans les
caractéristiques des articles qui y figurent, sans être obligée d’effectuer les modifications sur les
produits déjà livrés ou en cours de commande.
Sauf dérogation expresse dûment acceptée par l’Entreprise, le délai de validité des offres de
l’Entreprise est limité à 45 jours civils à compter de leur date d'envoi.
L’Entreprise se réserve le droit de refuser les commandes des Clients ne présentant pas de
garanties de solvabilité suffisantes, ou en cas de dépassement de la capacité de production
des produits / d’exécution des prestations, ou en cas d’arrêt de production pour entretien. Toute
commande de produits ne sera livrée que dans les quantités minima prévues dans les conditionnements standard des produits.
L’Entreprise n'est considérée comme liée vis-à-vis du Client qu'à partir de la signature du Contrat
par les deux parties, ou lorsque l’Entreprise a expédié son acceptation écrite de la commande du
Client ou lui a adressé une facture. Toute demande de modification de Contrat n’est applicable
qu’après signature par les deux parties d’un avenant au Contrat ou d’une acceptation écrite de
l’Entreprise de la modification de commande fixant notamment les modifications de prix et/ou de
délais consécutives.
DELAIS DE LIVRAISON / D’EXECUTION – MODALITES D’EXECUTION
Sauf convention contraire, les délais de livraison et/ou d’exécution ne sont donnés qu’à titre
indicatif. Ils seront automatiquement prorogés (i) en cas d’intempéries, grèves, émeutes, tout
incident ou accident, ou tout cas de force majeure ayant pour effet de retarder tout ou partie de
la livraison des produits et/ou l’exécution des prestations ; (ii) tant que toutes les conditions de
livraison ou d’exécution ne dépendant pas de l’Entreprise ne seront pas réunies. Tout retard
supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause extérieure à l’Entreprise pourra entraîner
la résiliation du Contrat. En conséquence, le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un
retard dans la livraison / l’exécution pour annuler sa commande, refuser les produits et/ou
prestations, ou pour réclamer des dommages et intérêts.
L’Entreprise sera notamment déliée de toute obligation en cas de survenance de cas fortuits
ou de force majeure empêchant la fabrication ou la livraison des produits et/ou l’exécution des
prestations. Les quantités de produits prêtes à être livrées, de même que la partie des prestations
déjà exécutées, devront être acceptées et réglées par le Client.
Le Client fournit en temps utile à l’Entreprise tous plans, documents ou toutes autres informations
nécessaires pour l'exécution du Contrat. En aucun cas, l’Entreprise ne peut être tenue responsable
de toute erreur, notamment de conception ou de fabrication, qui serait la conséquence d'un
défaut existant dans les plans, documents ou informations fournis par le Client.
Pour les prestations effectuées sur le site désigné par le Client, le Client s'engage à faciliter à
l’Entreprise l'accès au site, à lui fournir toutes autorisations d'accès, règlements de chantier, et à
l'informer de toutes les obligations qui découlent pour l’Entreprise de l'application de la réglementation concernant l'intervention des entreprises sur le site. Le Client fournit, sans frais pour
l’Entreprise, toutes les installations et services (bureaux, électricité, ...) et tous les matériels et
outillages (autres que ceux fournis par l’Entreprise selon le Contrat) nécessaires à l'exécution des
prestations effectuées sur site. Après usage, toutes ces installations et outillages seront restitués
au Client. L’Entreprise ne sera pas tenue responsable de leur usure normale et/ou de tout
dommage résultant de leur utilisation en bon père de famille.
LIVRAISON, TRANSPORT, TRANSFERT DES RISQUES, RECEPTION DES PRESTATIONS, RESERVE
DE PROPRIETE
Quelles que soient la destination des produits et les conditions de vente, la livraison des produits
est toujours réputée effectuée dans l’usine ou l’agence concernée de l’Entreprise et/ou de ses
sous-traitants.
Toutes les opérations de transport, assurance, douane, octroi, manutention, amenée à pied
d’œuvre sont à la charge et aux frais du Client. En cas d’expédition par l’Entreprise l’expédition est
faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse du Client, et, dans tous les cas
sous la seule responsabilité du Client.
Les risques de perte et/ou dommages aux produits sont supportés par le Client à compter de la
date de mise à disposition des produits en usine, même s’ils sont expédiés franco et avec réserve
de propriété. Après livraison/réception, les vérifications afférentes aux produits, qui doivent être
effectuées en application de la réglementation, doivent être accomplies sous la responsabilité et
aux frais exclusifs du Client.
En cas de défaut d’enlèvement à l’endroit et à la date convenus, le Client est tenu d’effectuer les
paiements prévus au Contrat et rembourser à l’Entreprise les coûts ou débours liés au défaut
d’enlèvement (notamment, en cas de produits individualisés, l’Entreprise pourvoira au stockage
aux frais, risques et périls du Client).
Le Client doit vérifier les expéditions à l’arrivée et faire toutes réserves et remarques nécessaires
afin de pouvoir exercer tous ses recours contre le transporteur en cas de manquants, pertes ou
avaries et, le cas échéant, d'obtenir de ce dernier des indemnités pour le préjudice subi. Aucune
réclamation ne pourra être reçue par l’Entreprise si celle-ci n’a pas été informée par écrit dans les
24 heures de la livraison de tout manquant, perte ou avaries et si le Client n’a pas respecté les
obligations décrites au présent article.
Aucun retour de produit ne pourra être effectué sans l'accord écrit et préalable de l’Entreprise.
En cas d'accord, le retour sera effectué aux frais, risques et périls du Client.
L’Entreprise demeure propriétaire des produits livrés, ou fournis dans le cadre d’une prestation,
jusqu'à complet paiement par le Client de la totalité des sommes dues au titre du Contrat.
26
GARANTIE - RESPONSABILITES
Les produits et prestations sont réputés agréés par le Client au lieu et au moment de la livraison /
réception tel que définie dans les présentes conditions, dès lors que le Client n’a pas présenté
d’observation au moment de la livraison / réception. Aucune réclamation ne sera admise après la
livraison / réception.
La garantie ne couvre que les défauts ou vices de fabrication ou de conception, et rendant les produits
impropres à l’usage auxquels ils sont contractuellement destinés. La garantie est exclue : (i) en cas
d’usure normale ; (ii) de défaut provenant de matières fournies ou dont l’utilisation a été imposée par
le Client, ou d’une conception imposée par celui-ci ; (iii) de modifications du produit par le Client sans
l’autorisation de l’Entreprise ; (iv) de la détérioration des produits due à une négligence, un défaut de
surveillance, un défaut d’entretien, ou un stockage non conforme, ou une utilisation non conforme imputables à d’autres que l’Entreprise ; (v) d’un changement de destination des produits ; (vi) d'utilisation
par le Client de matières premières approvisionnées chez des tiers. La garantie est limitée au remplacement du seul produit défectueux (à l’exclusion de tous dommages et intérêts, frais de transport,
de manutention, d'application et effaçage ou de mise en œuvre) au lieu de livraison initial.
Le Prestataire garantit que les prestations sont exécutées avec tout le soin en usage dans sa
profession et conformément aux règles de l'art. Les stipulations ci-dessus définissent l’intégralité
des obligations de l’Entreprise au titre de la garantie.
L’entreprise, ses sous-traitants, fournisseurs, agents, préposés, sont exonérés de toute responsabilité
pour tous dommages indirects et/ou immatériels tels qu’indisponibilité des installations, interruption de la production ou des services, perte de profits ou de revenus du Client ou de l’utilisateur final.
En outre, la responsabilité globale de l’Entreprise n’excédera pas, au titre du Contrat et cela qu’elle
qu’en soit la cause ou la nature, le montant du Contrat. Si le Contrat prévoit des pénalités de retard
ou performances, celles-ci sont exclusives de toute autre réparation à laquelle le Client pourrait
prétendre du fait du retard ou de la non atteinte des performances.
Le Client assume l’entière responsabilité des produits achetés à l’Entreprise et notamment de l’utilisation qui en est faite. Elle ne peut être tenue en aucun cas responsable des dommages corporels
et/ou matériels de quelque nature qu'ils soient, quand ces dommages sont la conséquence notamment d'une utilisation non prévue à l’origine ou non prévue dans les notices d’utilisation et/ ou d'application ou anormale, inappropriée des produits mis en circulation, d’un stockage non conforme, d'un
défaut qui n'existait pas au moment où l’Entreprise a mis le produit en circulation, d’un défaut de surveillance ou de négligence ou d’application non effectuée selon les règles de l'art à la charge du Client.
PRIX
Les prix des produits et prestations de service s'entendent, hors droits et taxes. Ils sont fixés pour des
produits livrés départ usine (Ex Works). Toute commande inférieure à un montant de 250 € H.T. supportera un coût forfaitaire de 50 € H.T. correspondant aux frais administratifs nécessaires au traitement
de cette dernière. En application de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 prévoyant la révision de plein
droit du prix du transport en fonction de la variation du prix du carburant, les charges de carburant
imputées à l’Entreprise pour l’opération de transport seront refacturées au Client.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf convention contraire et sous réserve des conditions réglementaires applicables aux personnes
publiques, les factures de l’Entreprise sont payables au siège social en EUROS et sont exigibles aux
conditions ci-après :
Les produits sont facturés lors de leur mise à disposition dans les usines de l’Entreprise et/ou des soustraitants. Les prestations sont facturées à leur achèvement lorsque leur durée est inférieure à un mois,
ou selon une fréquence convenue entre les parties au fur et à mesure de leur exécution lorsque leur
durée est supérieure à un mois.
Les demandes d’acompte adressées par l’Entreprise au Client sont payables à réception par virement
bancaire ou par chèque. Les factures adressées par l’Entreprise au Client sont payées, sans que le Client
puisse effectuer de déduction d’aucune sorte, à la date d’échéance mentionnée sur la facture soit, au
plus tard, à 30 jours fin de mois de la date d’émission de la facture par virement bancaire ou chèque.
Le paiement comptant ou anticipé ne donnera pas lieu à application d'un taux d'escompte.
De convention expresse, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, toute somme non payée par
le Client à l’Entreprise à son échéance portera de plein droit intérêt au profit de l’Entreprise depuis la
date d’échéance et jusqu'au jour du parfait paiement, le taux de l'intérêt étant égal au taux appliqué
par la banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement majoré de 10 points de
pourcentage et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’Entreprise peut éventuellement prétendre.
Par ailleurs, de convention expresse, le non paiement d'une facture à son échéance entraîne la
déchéance du terme et donc rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues par le Client
à l’Entreprise. Par ailleurs, l’Entreprise peut engager les actions suivantes : (i) effectuer une compensation entre les sommes éventuellement dues au Client et les sommes dues par ce dernier à concurrence des montants non réglés ; (ii) exiger la restitution des produits livrés, aux frais du Client ; (iii) exiger
du Client les garanties que l’Entreprise juge nécessaire à l’exécution des engagements pris par le
Client en cas d’inquiétude grave sur la solvabilité de ce dernier et même après expédition partielle de
la commande, le refus du Client d’y satisfaire donnant droit à l’Entreprise d’annuler tout ou partie du
Contrat ; (iv) prononcer la résiliation du Contrat et, le cas échéant, de tout accord ou convention
connexe la liant au Client ; (v) suspendre toute nouvelle livraison ou exécution de prestation.
PROPRIETE INDUSTRIELLE - CONFIDENTIALITE
Les études, documents, données, brevets, modèles, plans, notices, devis et, plus généralement, toute
information, quel qu’en soit la nature ou le support, communiqués par l’Entreprise au Client ou
venant à la connaissance de ce dernier lors de l’exécution du Contrat sont confidentiels et sont la
propriété exclusive de L’Entreprise même s’ils sont établis en collaboration avec le Client. Ils ne peuvent par conséquent être communiqués, exécutés, reproduits, diffusés ou utilisés de quelque façon
que ce soit sans autorisation préalable et écrite de l'Entreprise. Ils devront être restitués sur simple
demande de l’Entreprise.
Dans le cas où les produits et/ou prestations sont réalisés selon des plans, dessins et spécifications
fournis par le Client, celui-ci garantit l'Entreprise contre toutes réclamations et tous dommages
résultant de la contrefaçon invoquée par un tiers de droits de propriété industrielle ou intellectuelle
résultant de la mise en œuvre par l’Entreprise des documents techniques fournis par le Client.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE
L’ensemble des relations contractuelles entre l’Entreprise et le Client sont régies par les règles
matérielles du droit français. A DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE, LE REGLEMENT DES LITIGES
SERONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE NANTERRE.
EXPERTISE SAR
•
MESURE DES PERFORMANCES
DES MARQUAGES AU SOL
•
•
•
SÉCURITÉ
RESPONS
ABILITÉ
OPTIMIS
ECONOMATION
IQUE
•
•
MESURER ET ANALYSER L A PERFORMANCE DE SON
MARQUAGE AU SOL EN MILIEU URBAIN OU ROUTIER C’EST :
Assurer sécurité et confort à l’usager sur l’ensemble de son parcours
Optimiser économiquement sa gestion de patrimoine, cibler
les zones nécessitant une remise en conformité.
Assumer sa responsabilité de gestionnaire de réseau en répondant
aux exigences de performances prédéfinies, ou réglementaires
NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE
NOTRE MATÉRIEL
SAR, spécialiste du marquage routier possède une
équipe technique, experte, dédiée à la réalisation
puis à l’analyse des mesures de performances des
marquages.
Tous les appareils de mesures sont conformes à la
norme EN1436 + A1 et ses annexes. Ils sont certifiés
et étalonnés par les organismes accrédités. Tous les
certificats d’étalonnage du matériel de mesure sont
systématiquement fournis.
Produits de marquage routier
Fax : 01 41 20 31 43
IDF-NORD
62
59
80
OUEST
76
02
EST
08
60
14
27
51
29
91
57
55
78
61
22
77
54
28
35
67
53
10
56
72
88
52
45
68
89
44
41
49
70
37
21
58
18
85
25
36
79
86
39
71
03
23
17
01
87
16
74
42
63
69
24
38
15
33
43
46
47
12
40
07
26
30
84
05
48
82
32
SUD-EST
73
19
SUD-OUEST
04
06
81
34
64
13
83
31
65
11
09
66
2B
2A
N’hésitez pas à nous consulter pour tous renseignements,
fiches commerciales
à fournitures de
lt fiches techniques,
t
i
t
ou conseils de mise en œuvre de nos produits.
41, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex
T/ +33 1 41 20 31 00
F/ +33 1 41 20 31 43
[email protected]
www.sar.fr
Document non contractuel - 011/2013 - CC - 3 000 ex. - Photos : JF Chapuis, Axel Heise, photothèques : SAR, Euroliners
50

tarif 2014

Transcription

Documents pareils

Enduit bitumineux de régénération et d`imperméabilisation

télécharger la fiche du produit au format PDF

ACIDE PHOSPHORIQUE TRAITEMENT DES MÉTAUX FERREUX

le cheval de loisirs

Modèle Type de bateau Durée Région Port Sun Odyssey 52.2

Récapitulatif Rieju RS2 Matrix PRO

Netup Appro

Mon vélo en détail

Produits de Marquage

Fiche technique TERRAADD Agent Anti