DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Transcription

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE
MAITRE DE L'OUVRAGE
Commune de GINESTAS
Av de la Promenade
11120 GINESTAS
Yves FERRASSE - Philippe BLANC
Architectes DPLG
13 Rue d'Aigues vives
11100 NARBONNE
Tel. 0468 421 197 – Fax : 0468 424 755
Mail. agence.blanc [email protected]
C.C.T.P
QUANTITATIF
Cahier des Clauses Techniques
Particulières
Bordereau Quantitatif
Description des ouvrages
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
CCTP - QUANTITATIF
COMPOSITION DU DOCUMENT
PARTIE 1 - DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL
PARTIE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
BORDEREAU QUANTITATIF
AMENAGEMENT DE BUREAUX DANS UN BATIMENT EXISTANT ET CONSTRUCTION DE DEUX STUDIOS POUR GENDARMES ADJOINTS
VOLONTAIRES
A 11120 GINESTAS – AOUT 2013
PARTIE2 - PAGE 2
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
PARTIE 1
DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 3
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°0 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES
DENOMINATION ET CONSISTANCE DU PROJET
CREATION DE 3 LOGEMENTS DANS UN BATIMENT EXISTANT
MAITRE DE L'OUVRAGE
Commune de GINESTAS – Avenue de La Promenade – 11120 GINESTAS
MAITRISE D'OEUVRE
Yves FERRASSE - Philippe BLANC
Architectes DPLG Urbanistes
13, rue d'Aigues-Vives
11100 NARBONNE
téléphone 68 42 13 97
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 4
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Prix
BUREAU DE CONTROLE
CETE APAVE
40, avenue Gilbert Brutus
66000 PERPIGNAN
Téléphone 68 51 03 57
SOCOTEC CARCASSONNE
12 rue Fédou
11000 CARCASSONNE
CEP
6, place de l'Europe
66100 PERPIGNAN
Téléphone 68 54 67 96
Type W
5° catégorie
CLASSEMENT SECURITE INCENDIE
Sans objet
Etablissement Recevant du Public
COORDONATEUR SECURITE SANTE
Serge FERRANDO
1 Rue des Colonnes
11100 NARBONNE
NIVEAU SPS
Catéorie 3
Les entreprise adjudicataires devront adresser, dans un délais de 30 jours suivant le réception du contrat (8 jours pour les entreprises de second oeuvre) et en tout état de cause avant le début de
leurs interventions, au coordonateur leur Paln Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES TRANCHES ET LOTS
TRANCHES
Sans objet.
TRANCHE
TRANCHE
TRANCHE
A
B
C
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 5
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOTS
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE – FACADES
FACADES
CLOISONNEMENTS - PLATRERIE - DOUBLAGES
REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGE FAIENCES
MENUIERIE BOIS
MENUISERIES PVC ALUMI NIUM
ELECTRICITE - CHAUFFAGE
PLOMBERIE - SANITAIRE
PEINTURE
VRD
Sans objet
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 6
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
1 - CARACTERE FORFAITAIRE DES MARCHES
Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour but de faire connaître le programme général des travaux.
Il forme un tout et devra être connu dans son ensemble par chacun des entrepreneurs.
Il n'a pas de caractère limitatif, en conséquence, l'entrepreneur, Maître des techniques propres à son corps d'état, aura prévu dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait et
complet achèvement des ouvrages
et au parfait fonctionnement des installations, conformément aux règles de l'art.
Les concepteurs sont à la disposition des entreprises, pour tout complément d'information nécessaires à la totale compréhension du projet, afin d'éviter toute interprétation fallacieuse.
Ainsi, l'entrepreneur doit aviser par écrit le Maître d'Oeuvre, au plus tard, à la date de la remise des plis de l'appel d'offres, de toutes réserves et remarques quant aux prescriptions
contenues dans le présent C.C.T.P. qui lui semblent incompatibles avec les règles de l'art et de la bonne construction
L'entrepreneur devra également, et dans les mêmes conditions, avertir le Maître de l'Oeuvre, de toutes réserves et remarques quant aux quantités contenues dans la quantitatif annexé
au présent document.
Passée cette date, l'entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis ou discordance entre les documents puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux
de son corp d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.
Dans le cas de contradiction entre le C.C.T.P. et les règlements en vigueur, la priorité est donnée aux règlements que l'entrepreneur s'engage à observer, même si cela correspond pour lui
à une solution plus onéreuse que celle faisant l'objet de son marché.
2 - CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET TRAVAUX
Par le dépot de leurs soumissions, les entrepreneurs reconnaissent:
a)- avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents identiques à ceux transmis par le Maître de l'Oeuvre ou le Maître de l'ouvrage, le jour avant la publication de
l'appel d'offre.
b)- avoir effectué une visite approfondie du terrain et constaté toutes les sujétions relatives à la nature des terrains (topographie, couches superficielles, venues d'eau superficielles ou
profondes) aux emplacements des travaux, aux accès et abords du chantier, au problème d'alimentation en eau et électricité, à l'emplacement des décharges publiques et les avoir
comprises dans ses prix.
c)- avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et CCTP.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 7
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
En conséquences :
Les entrepreneurs, à quelque titre que ce soit, ne pourront réclamer aucune indemnité ni plus-value.
Les entreprises ne pourront, de leur initiative, modifier quoi que ce soit au projet. Au cas où l'entrepreneur modifierai de sa propre initiative des dispositions prévues au projet, il se
verrai dans l'obligation de remettre les ouvrages en conformité et à ses frais.
3 - MATERIAUX ET PROCEDES
Chaque entrepreneur pourra proposer d'autres marques d'appareils ou d'autres solutions techniques de son choix, qu'il présentera en variante sur devis additif.
Ces solutions et ces marques pourront être agréées ou refusées par le Maître d'Oeuvre ou son représentant. L'entrepreneur fournira, en même temps que sa soumission, les prospectus
descriptifs et documentations sur les divers appareils ou appareillages qu'il propose en variante.
Tout matériaux ou ouvrage présentant des défectuosités sera refusé. Les conséquences de ce refus (enlèvement, remplacement, raccords, retards, etc...) seront à la charge de
l'entrepreneur.
Chaque entrepreneur devra, après approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour assurer la parfaite conservation des matériaux et fournitures, afin de pouvoir répondre au
moment de leur mise en oeuvre, de leur état et de l'absence des vices cachés.
Avant la mise en mise en oeuvre, les échantillons des divers matériaux ou appareillages seront présentés au Maître d'Oeuvre pour accord définitif, il devra également en fournir les PV de
classements, de résistance au feu et d'utilisation.
4 - NETTOYAGE DU CHANTIER
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit remettre les ouvrages ou parties d'ouvrage dans un état de propreté et de finition parfaite aux
entrepreneurs lui succédant en se conformant à l'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les ordres de services.
Chaque entrepreneur assurera à ses frais le nettoyage et la descente de ses gravois, débris, emballages, aussi souvent qu'il sera nécessaire, ainsi que leur transport à la décharge
publique.
Le Maître d'Oeuvre pourra au surplus demander à l'entrepreneur de GROS-OEUVRE un nettoiement général (ou plusieurs) qui sera alors porté au compte prorata.
En cas de négligence d'une entreprise, le Maître d'Oeuvre pourra prescrire le nettoyage du chantier par un autre corps d'état aux frais de l'entreprise défaillante.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 8
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir en parfait état de propreté, les voies utilisées. Elles devront prendre toutes mesures nécessaires à la
sauvegarde de tous les éléments existants de la voie publique (bordures de trottoirs, plantations, regards, etc...) et assurer à leurs frais la remise en état de toutes détériorations
éventuelles.
5 - HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents et de la sécurité se rapportant aux travaux et ouvrages qu'elle exécute ou qu'elle a exécutés et ceci pendant
toute la durée du chantier.
Les entreprises respecteront les dispositions du règlement sanitaire du département.
Il est formellement interdit d'utiliser les réseaux définitifs pour les besoins du chantier.
Les entreprisse devront les prestations en matière de sécurité et de santé. Elles se reporteront au PGC et à l'ensemble des documents écrits de la présente opération. Elles devront se
conformer aux règlements en vigueur.
6 - ORGANISATION DU CHANTIER
Avant le début du chantier, l'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE remettra au Maître de l'Oeuvre pour approbation un plan d'installation du chantier faisant apparaître les
différents emplacements de la clôture, des engins, grues, baraques et dépôts nécessaires.
Ces emplacements devront être choisis de manière à ne gêner en aucun cas des différentes interventions dus par l'ensemble des entrepreneurs ainsi que l'accès au bâtiment.
Les démarches nécessaires pour l'obtention des différentes autorisations notamment d'occupation de voirie sont à la charge de l'entreprise de Gros œuvre et devront être
exécutées avant le début des travaux.
PANNEAU
Dès l'ouverture du chantier, l'entreprise de GROS OEUVRE devra fournir et mettre en place, à un emplacement qui sera désigné par le Maître de l'Oeuvre, un panneau de
dimensions suffisantes ( 2.00 x 300 minimum) sur lequel figurera les indications relatives au chantier et notamment : n° du PC, désignation de l'opération, Maître de l'Ouvrage, Maître de
l'Oeuvre, bureaux d'études et de contrôle, ainsi que la désignation des lots et des entreprises participantes au projet.
Les frais de fabrication et de mise en place et d'entretien seront comptabilisés au compte prorata, et réglés par l'entreprise gros oeuvre. Ils seront récupérés au prorata du
montant des marchés toutes entreprises confondues à la fin des travaux par l'entreprise de gros oeuvre.
CLOTURE DE CHANTIER-PANNEAUX D'INTERDICTION-SIGNALITIQUE
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 9
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Prix
Dès l'ouverture du chantier, l'entreprise chargée du lot n°1 GROS-OEUVRE devra fournir et mettre en place, suivant les indications données, une barrière de chantier "pleine" métal
ou bois, d'une hauteur minimum de deux mètres aura pour objet de protéger l'accès du chantier.
Un portail de trois mètre de large, facilement manoeuvrable ainsi qu'un portillon d'accès piéton seront mise en place dans cette clôture.
La gestion de cette clôture (ouverture / fermeture° ainsi que l'entretien sera assuré par le lot principal et répercuté au compte prorata.
Chaque entreprise devra nommer un responsable qui vérifiera l'accès au chantier de ses propres ouvriers et sous-traitants.
Dès l'ouverture du chantier, l'entreprise de GROS OEUVRE devra fournir et mettre en place, aux emplacements qui lui seront désignés par le Maître de l'Oeuvre, un ou
plusieurs panneaux interdisant l'entrée du chantier au public et le port du casque obligatoire.
Il devra également installer l'ensemble de la signalétique demandée par le coordonnateur SPS.
PROTECTIONS COLLECTIVES
Le lot gros œuvre est chargé de la mise en place, de l'entretien et de la maintenance des protections collectives pendant toute la durée du chantier. Les frais de mise en place de ces
protections et leur entretien seront répercutés au compte prorata.
CONTAINER A DECHETS
Dès l’ouverture du chantier, l’entreprise chargée du lot n°1 devra mettre en place, à proximité du chantier un container d’une capacité de 15 m3 destiné à recevoir les déchets du chantier.
La mise en place de ce container, et son entretien sera à la charge de ce lot et répercuté au compte prorata.
Le container devra rester en place jusqu ’à l’achèvement complet des travaux et vidé aussi souvent que nécessaire.
L'emplacement du container sera défini en collaboration avec le coordonnateur.
CONSTAT D'HUISSIER
Un constat d'huissier devra être établis, à la charge du lot Gros œuvre et répercuté sur le compte prorata pour tout ce qui concerne l'environnement immédiat du chantier et notamment:
bâtiments mitoyens intérieurs et extérieurs, clôtures existantes, état des sols et réseaux.
Sans objet
NIVEAU DES SOLS- TRAIT DE NIVEAUX
L'entrepreneur de GROS-OEUVRE doit le trait de niveau à 1.00 m des sols finis dans toutes les pièces et pendant la durée du chantier. Pour cela, il se rapportera au C.C.T.P. de
chacun des corps d'état pour connaître les différents types de revêtements de sols prévus.
PERIODE DE PREPARATION
Sans objet
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 10
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
INTEMPERIES
L'entrepreneur de gros oeuvre tiendra a jour et fera viser par le Maître de l'Oeuvre un tableau sur lequel seront inscrites températures et intempéries.
EAU POTABLE
Les frais de branchement et de consommation seront comptabilisée au compte prorata, et réglés par l'entreprise gros oeuvre. Ils seront récupérés au prorata du montant des marchés
toutes entreprises confondues à la fin des travaux par l'entreprise de gros oeuvre.
ELECTRICITE
L'entrepreneur de gros oeuvre aura a sa charge l'alimentation en électricité pour les besoin du chantier et du bureau de chantier.
Il posera un compteur provisoire dans l'enceinte du chantier, dans une armoire métallique agréée EDF, et munie d'un tableau avec disjoncteurs et fusibles pour 4 prises 20A+T
Les frais de branchements et de consommation seront comptabilisés au compte prorata et réglés par l'entreprise de gros oeuvre. Ils seront récupérés au prorata du montant
des marchés toutes entreprises confondues à la fin des travaux par l'entreprise de gros oeuvre.
BUREAU DE CHANTIER
En dehors des baraquements des entreprises et des entrepôts de matériaux, l'entreprise de GROS OEUVRE devra procéder à l'installation sur le chantier d'un local bien
éclairé, nécessaire au Maitre d'Oeuvre et aux techniciens, qui servira de salle de réunion.
Ce local aura une surface de 20 M2 environ.
Ce bureau sera meublé à la demande, de tables sur tréteaux, bureaux, chaises et tabourets. Un système de chauffage sera prévu.
PLANNING ET PIECES ECRITES
Le planning sera affiché dans le bureau de chantier.
un jeux complet de plans et des pièces écrites devra être présent en permanence dans le bureau de chantier, ce dossier sera fourni par le lot gros-oeuvre et entretenu par le
même lot sur le compte prorata.
FINITIONS
Les travaux de finitions devront être exécutés au fur et à mesure de l'avancement général et en fonction de l'ordre logique d'intervention.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 11
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Prix
En cas de carence dûment constatée, le Maître de l'Oeuvre peut faire exécuter les travaux de finitions par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs de l'entrepreneur
défaillant, sans que ce dernier puisse soulever de réclamations.
7 - PAIEMENT DU COMPTE PRORATA
L'entreprise de GROS OEUVRE fera l'avance des frais du Compte prorata définies dans le présent cahier des dispositions communes. Elle fera son affaire pour récupérer les sommes
dues par les différentes entreprises sans qu'elle puisse rendre responsable le Maître de l'Ouvrage et/ou le Maître de l'Oeuvre.
Sans objet
8 - RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS
L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services officiels intéressés et ceux des compagnies concessionnaires pour en obtenir tous renseignements utiles pour
l'exécution de ses travaux.
Il doit se soumettre à toutes les vérifications de ces services et obtenir les certificats de conformité pour que les installations soient mises en service à la date fixée.
Pour les réservations nécessaires aux services concessionnaires: eau, gaz, électricité et PTT, l'entreprise devra établir un plan des points de contacts et solliciter les accords
sur les percements et fourreaux.
Il doit fournir tous les documents, toutes les pièces justificatives demandées par ces services.
L'entrepreneur doit au moment opportun et de son propre chef effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services compétents afin d'obtenir, en temps voulu, la
mise en service des installations.
Il doit enfin se procurer et remplir les formulaires nécessaires pour la mise en service des installations, les faire signer par le Maître de l'Ouvrage et les remettre aux services
intéressés.
9 - REUNIONS DE CHANTIER
Les rendez vous de chantier auront lieu en présence du Maître de l'Oeuvre ou de son représentant. Les entreprises convoquées au minimum une fois par semaine sont tenues d'y
assister ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier.
Ces rendez vous de chantier feront l'objet de comptes rendus diffusés a tous les participants.
Un exemplaire de chaque PV de réunion de chantier sera mis à la disposition des entrepreneurs sur le chantier, ils seront fournis et entretenus par le lot gros œuvre
Les modalités de pénalités d'absence et retard à ces réunions sont indiquées au CCAP.
10 - PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 12
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Aussitôt après la signature du marché, l'entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître de l'oeuvre toutes les études et plans d'exécution nécessaires à la
bonne marche des travaux.
Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achèvement et qui apparaîtraient lors de ces études seront réputés faire partie intégrale du forfait.
Avant toute exécution, l'entrepreneur vérifiera toutes les côtes des dessins qui lui seront remises ainsi que toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses
travaux (aplomb, décrochements, alignement, et autres).
Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient contraires à la réglementation, ainsi que les erreurs ou omissions qu'il pourrait relever.
11 - PLANS DE RECOLLEMENT
Les entreprises devront fournir au Maître de l'Oeuvre, au moins trois semaines avant la réception un dossier d'exécution soigneusement mis à jour et comportant :
- Les plans des ouvrages enterrés : fondations, assainissement, réseaux divers.
- Les plans des ouvrages d'ossature tant en infrastructure qu'en superstructure compris coffrages et ferraillages.
- Les réseaux dit "techniques" : tracés d'alimentation d'eau froide, de gaz, d'électricité, tracés d'évacuation des eaux pluviales , eaux usées, vannes; tracés des
conduits de ventilation naturelle ou forcée, etc... avec repérage précis des robinets d'arrêts, tampons de vidanges, trappes de visites, sectionnement et indications de toutes les sections
de tuyauteries et de filerie.
Ces plans devront être rigoureusement conforme aux ouvrages réalisés, c'est à dire, tenir compte des modifications apportées sur le chantier en cours de travaux. L'expédition
comprendra trois tirages, traits noirs sur fond blanc, et un reproductible ainsi que quatre exemplaires de toutes les notices de fonctionnement, catégories des pièces détachées, ...etc.
Ce dossier comprendra également tous les certificats de garantie des équipements et appareils, toutes les notices de fonctionnement "fournisseurs".
12 - RECEPTION DES TRAVAUX
L'entrepreneur doit vérifier l'exactitude des côtes portées sur les plans, il doit signaler les erreurs et omissions en temps utiles.
Avant chacune de ses interventions, il doit réceptionner les ouvrages qui lui sont remis et s'assurer de leur conformité aux plans, descriptifs et conditions particulières, et
confirmera par lettre recommandée le résultat de la réception à l'architecte.
13 - ASSURANCES
L'entrepreneur garantit formellement le bon fonctionnement et la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale, en matière de construction.
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant
cette période, de tout élément qui serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.
Les fournitures et les réparations faites sont garanties pendant un nouveau délai d'un an et dans les mêmes conditions que la fourniture précédente. Par ailleurs, la date de
réception (si elle est sans réserve) ou la date de la levée des réserves (dans le cas contraire) constitue l'origine de la garantie biennale ou décennale des ouvrages pour application des
articles 1792 et 2270 du Code Civil.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 13
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
14 - SECURITE DES TIERS
Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne causer aucun dommage aux constructions voisines existantes ni
aucune gêne pour leurs occupants.Dans le cas contraire, il sera tenu pour responsable des dommages causés et devra en supporter toutes les conséquences.
Il en sera de même en ce qui concerne les rues d'accès et la sécurité du public du côté des rues.
Les camions seront chargés de façon à interdire toutes chutes de terre, gravât ou objets quelconques en dehors de l'enceinte du chantier. Aucun matériaux ou matériel ne devra
choir ou être déposé sur le domaine public ou celui des voisins.
15 - OUVRAGES ACCESSOIRES - TRAVAUX ACCESSOIRES
Outre les travaux décrits pour chaque lots, les prestations dues par les entrepreneurs comprendront tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des Ouvrages.
Par le dépôt de leurs soumissions, les entreprises reconnaissent avoir pris connaissance des devis descriptifs, des autres corps d'état et être parfaitement au courant du
programme général de la construction projetée.
Ils ne pourront se prévaloir d'aucune plus value ou indemnisations pour l'exécution de travaux accessoires provenant d'un manque d'information sur le déroulement des travaux.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 14
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°1 - DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE
1 - PESCRIPTIONS TECHNIQUES
NORMES ET REGLEMENTS
En règle générale, les matériaux, l'exécution des ouvrages et l'ensemble des prestations seront conformes aux règles de l'art et à la réglementation française en vigueur, à la
date des travaux de construction.
Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les documents suivants (la liste suivante n'est en aucun cas limitaive et ne serait dispenser
l'entreprise de l'application des règlements en vigueur):
Documents Techniques Unifiés (DTU)
Normes Françaises (AFNOR)
Normes Européennes
Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB
Règles professionnelles
Règles de l'art
Prescriptions des organismes techniques spécialisés
Documents REEF
Règles de calcul BAEL
Règles de calcul Neige et vent.
2 - NATURE DU TERRAIN
L'entrepreneur est réputé avoir effectué une visite approfondie du terrain afin d'en connaître la nature, l'origine, et la composition.
Il ne sera accordé aucune plus value pour la mise en oeuvre de moyens exceptionnels nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages qui pourrait provenir de la nature même du
terrain.
Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles ci ne pourront donner lieu à aucune plus-value, indemnités, ou retard dans le planning des travaux outres
celles prévues dans le marché, l'entrepreneur aura compris ce risque dans ses prix et dans le planning des travaux.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 15
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques, dont le choix est laissé à l'entrepreneur, sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou
nuisance dangereuse. Le forfait est basé sur les côtes et niveaux figurés aux plans.
L'entrepreneur doit prévoir ces mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain.
Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les mesures nécessaires sans qu'il puisse prétendre à supplément.
En cas de fractionnement des travaux, il ne sera dû aucune plus value.
Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.
L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les glissements ou les éboulements à la suite du gel ou de la pluie, ainsi que les affouillements. Dans le cas
de glissements, d'éboulements ou d'affouillements, les travaux de reprise seront à sa charge.
En cas de fortes pluies, l'entrepreneur fera son affaire des retards engendrés et de toutes les difficultés inhérentes aux météos. Le Maître d'Oeuvre pourra exiger
l'assèchement du terrain et cela, sans plus value pour respecter les délais de travaux prévus au planning.
Les voies détériorées par les engins de terrassement devront être remises en état chaque fois que cela est nécessaire.
3 - ORIGINE-QUALITE-NATURE DES MATERIAUX
3.1 - AGREGATS
Les agrégats entrant dans la composition des bétons satisferont aux prescriptions du DTU 21 et à la norme NFP 18 801 et ceux entrant dans la composition des mortiers
satisferont aux prescriptions de la norme NFP 18 801 et du CPC Fascicule 63.
La provenance des matériaux, leur nature, leur composition restera identique pendant toute la durée du chantier, dans le cas contraire, une nouvelle étude granulométrique sera
établie dans les conditions précédentes.
3.2 - CIMENTS
Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers satisferont aux normes NFP 15 300 et 15 301.
L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication des ciments employés sur le chantier. Les ciments en sacs seront stockés dans un local
parfaitement hors d'eau.
3.3 - EAU DE GACHAGE
Une analyse de l'eau de gâchage des bétons et mortiers en particulier son PH, ses caractéristiques essentielles, sera établie par un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise
de GROS-OEUVRE et soumise à l'accord du Maître d'Oeuvre, avant le début des travaux sur la demande éventuelle du Maître d'Oeuvre.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 16
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
3.4 - ADJUVANTS
Les adjuvants utilisés éventuellement devront être soumis à l'accord du Maître d'Oeuvre.
Les adjuvants utilisés figureront sur la liste d'agrément de la COPLA.
3.5 - ACIERS POUR ARMATURES
Les aciers seront sur le chantier classé par catégorie et diamètre nominaux et accessible à tout contrôle du Maître d'Oeuvre.
Ils seront nets de toute rouille adhérente, propres, sans traces de peintures, terre ou autre matière nuisible.
Aciers à haute adhérence : type 2 HA FE 40 fe = 400 MPa
Treillis soudé
fe = 500 MPa
3.6 - COMPOSITION-RESISTANCE-CONTROLE-MISE EN OEUVRE DES BETONS
3.61-COMPOSITION-RESISTANCE
Les bétons seront conformes au tableau ci-après et aux prescriptions du DTU 21.
n° réf
Dosage (kg/m3 au ciment classé CPJ fe 29
45)
1
300 kg
16 MPa
2
350 kg
20 MPa
3
200 kg
25 MPa
4
200 kg
En outre, le ciment utilisé pour les bétons des éléments préfabriqués sera de la classe CPJ 55.
3.62-CONTROLE
Le Maître d'Oeuvre pourra prélever dans les gâchées à la sortie des bétonnières ou au terme de la manutention ou dans leur mise en place dans les coffrages, des cubes de
béton pour les éprouvettes normalisées afin qu'un laboratoire agréé procède aux essais pour déterminer la composition et la résistance des bétons.
Ces prélèvements et ces essais se feront autant de fois jugées nécessaires par le Maître d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle.
Ils seront à la charge de l'entreprise de GROS OEUVRE (prévoir au minimum 3 séries d'essais).
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 17
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
3.63-MISE EN OEUVRE
Tous les bétons seront vibrés (qu'ils soient armés ou non). Par temps froid de 0 à 5°C. Tous les bétons ayant été gelés lors de la prise seront démolis et repris aux frais de
l'entrepreneur de GROS OEUVRE.
3.64-QUALITE DES PAREMENTS BETON
La qualité des parements sera conforme au DTU 23.1 P.3.9.
- Parements élémentaires type C1: Parements dont l'aspect de surface est indifférent, pour ceux d'entre eux qui sont visibles au décoffrage, les balèvres doivent etre
enlevées et les manques de matière rebouchés.
- Parements ordinaires type C2: Parements destinés à recevoir un enduit maçonné ou plâtré. Ils doivent se présenter sous l'aspect d'une surface rugueuse, balèvres
enlevées et manque de matières rebuches.
- Parements soignés type C3: Parements destinés à recevoir un enduit monocouche. Ils doivent se présenter sous l'aspect d'une surface lisse, à balèvres enlevées et
dont les flèches locales ne peuvent être supérieures à 1 mm, sous une règle 20cm et dont la flèche générale ne peut être supérieure à 5 mm sous la règle de 2.00 m.
Le bullage toléré n'affectera que 10 % de la surface totale et aura les caractéristiques maximales suivantes : surface 1 cm2, profondeur 5 mm.
3.7 - COMPOSITION DES MORTIERS-CONFECTIONS-QUALITES-ASPECT-CONTROLE
3.71-COMPOSITION
Les mortiers seront conformes au tableau ci-après et aux prescriptions du DTU 26.1. En particulier, la propreté du sable satisferra à la condition suivante ESV normalisé 85.
Type de mortier
dosage ciment
dosage sable
granulométrie sable
1
n° réf
mortier pour hourder
400 kg CPJ 35
1000 l
fin et moyen 0.08/1.25
2
mortier d'accrochage
500 kg CPJ 45
1000 l
fin 0.08/0.135
3
mortier corps d'enduit
300 kg CPJ 45
200 kg CPJ 35
1000 l
4
mortier de finition
500 kg CPJ 35
1000 l
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 18
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
3.72-CONFECTION
La confection des mortiers sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif de contrôle des quantités d'eau à introduire et un contrôle au
moyen de caisse calibrées ou de brouettes de dosage des quantités de sable à introduire. Les mortiers obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés
de liant. Lorsque les mortiers ne sont pas employés immédiatement, ils seront déposés sur une aire propre isolée du sol naturel. Tout mortier qui a commencé sa prise ou qui a séché doit
etre rejeté la pratique du mortier rabattu est interdite ; la confection et la mise en oeuvre des mortiers sont interdites par température à 0°C.
3.73-QUALITE DES ENDUITS
La planitude sous règle de 2 m ne devra pas faire apparaître une flèche de plus de 0.5 cm et sous une réglette de 20 cm une flèche de plus de 0.2 cm.
L'enduit ne doit pas sonner creux.
3.74-ASPECT DES ENDUITS
L'état des surfaces doit être régulier, sans soufflures, cloques, gerçures, fissures caractérisées, joints rectilignes, arêtes.
3.8 - BOIS
Tous les bois utilisés recevront une protection fongicide insecticide, le produit de traitement des bois devra avoir le label du Centre Technique de Bois (CTB).
L'entreprise fournira au Maître de l'Oeuvre, le certificat de traitement des bois avec durée de garantie décennale, des échantillons de bois pourront être prélevés sur les
éléments livrés afin qu'un laboratoire agréé procéde aux essais pour déterminer la nature, la provenance, la résistance des bois, la qualité du traitement fongicide, insecticide.
Ces prélèvements et essais se feront autant de fois que jugées nécessaires par le Maître de l'Oeuvre. Ils seront à la charge du titulaire du présent lot.
3.9 - BRIQUES
Elles devront être conformes à la NFP 13 301 et à résistance garantie catégorie II RJ 60.
3.10 - AGGLOS DE BETON
Conformes à la NFP, résistance garantie RJ 60, un mois de séchage minimum.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 19
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
4 - PLANEITUDE DES SOLS - CHAPES DE SURFACAGE
La planéité des sols et la finition seront conformes au DTU 26.2 et 21
TYPE F1: tolérance de planéité: 10 mm de dénivellation sous une règle de 2 m et de 3 mm sous une règle de 0.20 m. Sans saillies supérieures à 1 mm.
TYPE F2: tolérance de planéité: 6 mm sous une règle de 2 m et 3 mm sous une règle de 0.20m. Sans saillies.
L'obtention des tolérances type F2, nécessite l'emploi d'une truelle mécanique (hélicoptère).
Cette planéité permet la pose d'un revêtement de sol sur une chape de ragréage de 2.5 kg/m2 due par le lot revêtements de sols.
5 - TOLERANCES
Les tolérances maximales des côtes de gros œuvre qui doivent être respectées sont les suivantes:
En hauteur:
+ 5mm sur la hauteur du bâtiment
En longueur:
+ 2 cm sur une longueur totale comprise entre les joints de dilatation
+ 2 mm pour l'entraxe des poteaux
Tolérances d'équerrage:
+ 5 mm entre les deux diagonales d'une même ouverture
+ 2 mm entre les côtes opposées d'une même ouverture
Verticalité:
+ 1 cm sur la hauteur des bâtiments
6 - OBLIGATIONS DIVERSES
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance et de se conformer au lot n°0, dispositions communes à toutes les entreprises.
Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des devis descriptif des autres corps d'état et être parfaitement au courant du programme général des
constructions projetées.
L'entrepreneur reste seul responsable des dommages aux tiers pouvant provenir de ses travaux et en assurera la réparation à ses frais, risques et périls.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 20
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles-ci ne pourront donner lieu à aucune plus value, indemnités ou retard dans le planning des travaux,
l'entrepreneur aura compris ce risque dans ses prix.
7 - MESURES DE SECURITE
L'entrepreneur prendra toutes mesures de sécurité nécessaires pour la protection des tiers y compris la protection des terrains riverains et des murs de clôture, ainsi que la
protection des passants.
Il sera responsable civilement et pénalement de tous les dommages résultants d'une insuffisance de mesure de sécurité.
Une attention particulière sera attachée aux mesures de sécurité du travail et le Maître de l'Oeuvre se réserve le droit d'ordonner toute mesure complémentaire qu'il
estimerait indispensable, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 21
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°2 - ENDUITS DE FACADES
1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Normes Européennes
Règles de l'art
Documents REEF
NOTA
L'avis technique de l'enduit utilisé sera joint à la soumission de l'appel d'offre avec la garantie d'imperabilisation pendant 10 ans jusqu'à concurrence de 2/10 mm de
fissuration à venir
2 - NATURE, QUALITE DES MATERIAUX, MISE EN OEUVRE
2.01-ENDUITS
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 22
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Le matériaux utilisé sera un composé de liants hydrauliques de granulats minéraux et d'adjuvants spécifiques (rétenteur d'eau hydrofuge, plastifiant) de marque Weber et
Broutin type TOPRAL GR ou similaire.
Enduit monocouche pour l'imperméabilisation et le parement des facades.
L'enduit sera livré sur le chantier en sacs imperméables de 25 kg avec les certificats de fabrication inférieur à 1 an. Les sacs seront stockés à l’abri de l'humidité.
2.02-RECEPTION DES SUPPORTS
Les supports seront réceptionnés par la présente entreprise.
L'absence de réception écrite, visée par le Maitre de l'Oeuvre, équivaudra à une réception tacite des supports.
2.03-MISE EN OEUVRE
Les supports seront des briques creuses et/ou des agglos de béton.
L'enduit ne sera pas appliqué apr température supérieure à 35 °C, ni inférieure à 8°C pour empêcher les risques de carbonatation.
L'enduit sera protégé contre le dévalage par temps de pluies.
Aucune marque de reprise et aucun nuançage ne seront tolérés.
En cas de carbonatation, reprise, nuançage, une reprise de l'enduit sera effectuée.
Les échaffaudages nécessaires seront conformes aux normes de sécurité.
2.04-NETTOYAGE
Toutes les précautions seront prises pour ne pas salir les ouvrages non enduits ( menuiseries extérieures, tuiles, etc ...) lors de la projection.
Dans le cas de salissures, l'entrepreneur aura à sa charge, le nettoyage et la remise en état de fonctionnement des ouvrages salis ou déteriorés.
2.05-PLANITUDE, APLOMB
la planitude aura sous une règle de 2 m une flèche inférieure à 0.5 cm et sous une règlette de 0.20 m une flèche inférieure à 0.2 cm.
L'aplomb aura sous une règle de 3 m une flèche inférieure à 1 cm. L'adhérence sera vérifiée par carottage (essais à la charge de l'entreprise) tous les 50 m2, 3 carrotages devat
donner un taux d'adhérence moyen de 3 bars.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 23
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
3 - OBLIGATION DIVERSES
L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises- et en particulier sur les frais de compte
prorata, d'études, de métrés, de coordination s'il y a lieu.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 24
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°3 - CLOISONNEMENT - PLATRERIE - ISOLATION
Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les documents suivants (la liste suivante n'est en aucun cas limitative et ne serait dispenser
Normes Européennes
Règles de l'art
Documents REEF
2 - MISE EN OEUVRE
Avant de passer a l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports et présenter, s'il y a lieu, ses réserves par écrit au
Maître de l'Oeuvre, 15 jours avant le début de ses travaux.
Le présent lot veillera à ce que les prestations décrites ci-après soient suffisantes pour satisfaire aux règles et normes en matière d'isolation thermique, d'isolation phonique,
de sécurité des personnes, de sécurité incendie. A défaut, il devra prévoir toutes les variantes nécessaires.
La réalisation des travaux sans réserve, vaudra l'acceptation de l'état apparent des supports par l'entrepreneur du présent lot qui demeurera seul responsable si les supports se
révèlent impropres ou mal adaptés à la réalisation des travaux du présent lot.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 25
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Le traçage des cloisons et l'implantation des ouvertures dans les cloisons sont dus par le présent lot conformément aux plans de l'architecte. Dans le cas d'erreur ou d'omissions
de cotation dans les plans il avertira l'architecte avant le début des travaux.
Toutes les erreurs non signalées et constatées après les travaux du présent lot seront de la responsabilité de celui-ci.
Tous les ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures, portes, huisseries et ouvrages divers sont à la charge du lot menuiserie, cependant la pose de toutes les huisseries
intérieures est exécutée par le présent lot, calage et réglage, mise en place des renforts, fixation des pieds de poteaux, contrôle de l'aplomb et calfeutrements.
L'entreprise du présent lot posera les contre cloisons après la pose des menuiseries extérieures et donnera toutes les indications au lot menuiserie aluminium pour la définition
du nu intérieur de ces menuiseries.
La pose et la fixation de tous les appareils électriques et sanitaires sont à la charge des entreprises adjudicataires des dits lots.
La finition des cloisons sera exécutée après la mise en place des gaines ou canalisations encastrées, et contrôle par le présent lot de leur position.
L'entrepreneur du présent devra se faire donner toutes précisions utiles sur l'emplacement et les dimensions des percements aménagés et des renforts à prévoir pour le
support des appareillage lourds.
Il devra incorporer à cet effet, toutes ferrures, taquets ou pièces de scellement dans les cloisons nécessaires à la fixation par les autres lots.
L'exécution des trous, scellements, saignées, regarnissages, raccords, incorporation de trappe, grille ou virole seront obligatoirement exécutés par l'entrepreneur de ce lot.
Celui-ci devra donc se mettre en rapport avec les adjudicataires des autres corps d'état pour en obtenir toutes précisions utiles.
3 - NETTOYAGE
A la fin des travaux, l'entrepreneur devra laisser les locaux propres, nets de toutes traces de colle et de plâtre, les gravois et déchets seront évacués et transportés à la
décharge publique à ses frais.
L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises et en particulier sur les frais de compte
L'entrepreneur reste seul responsable des dommages aux tiers pouvant provenir de ses travaux et en assurera la réparation à ses frais.
Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des devis descriptif des autres corps d'état et être parfaitement au courant du programme général des constructions
projetées.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 26
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles-ci ne pourront donner lieu à aucune plus value, indemnités ou retard dans le planning des travaux, l'entrepreneur
aura compris ce risque dans ses prix.
5 - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT
L'entrepreneur doit au cours des travaux intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux, rechercher
les réservations possibles demandées, cela sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux de ces autres corps d'état.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 27
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°4 - CARRELAGE - FAIENCE
1 -PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Normes Européennes
Règles de l'art
Documents REEF
Pour ce qui concerne les exigences acoustiques à respecter fixées par la réglementation en vigueur, l'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des
épaisseurs, de la nature des matériaux des planchers et escaliers et prendra en fonction de celles-ci les dispositions nécessaires pour satisfaire à la réglementation acoustique pour les
bruits aériens intérieurs et d'impacts traversant les planchers et les escaliers.
2 - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
Les matériaux ou produits utilisé devront être livrés emballés sur le chantier et, les emballages devront comporter sans ambiguïté les mentions:
-du classement UPEC pour les revêtements
-de leurs caractéristiques pour les colles et les produits de ragréage
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 28
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Des échantillons de matériaux que se propose d'utiliser l'entrepreneur devront être soumis à l'agrément du Maitre de l'Oeuvre.
Le choix définitif entre tous les échantillons sera arrêté par l'Architecte. L'entrepreneur par le seul fait de sa soumission s'engage à fournir ces échantillons.
Il devra indiquer le lieu de provenance des matériaux, le nom des fournisseurs, les références et garanties d'emploi données par ces derniers.
3 - MISE EN OEUVRE
3.01-ETAT DE PLANEITUDE ET DE SURFACAGE DES SUPPORTS
Avant de procéder à l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports et présenter s'il y a lieu, ses réserves par écrit au
Maître de l'Ouvrage ou à son représentant, 15 jours avant le début de ses travaux.
La réalisation des travaux sans réserves vaudra l'acceptation de l'état apparent des supports par l'entrepreneur du présent lot, qui demeurera seul responsable, si les supports
se révèlent impropres ou mal adaptés à la réalisation des travaux du présent lot. Les carrelages seront posés sur forme de pose en béton de 4 cm d'épaisseur parfaitement plane (une
règle de 2 m posée dans n'importe quel sens ne devra pas laisser apparaître une flèche de 3 mm).
Un joint souple sera réservé en bordure des parois.
3.02-TRAVAUX SUR ETANCHEITE
Les dalles seront posées en indépendance par rapport à l'étanchéité, une couche de sable de 3 cm et un papier kraft ou dalles sur plots.
Les dallages seront fractionnés dans les 2 sens maximum tous les 3 m et en bordure par joints élastomères.
Avant commencement des travaux sur étanchéité, cette dernière devra être réceptionné par écrit par la présente entreprise. Une mise en eau devra être effectuée par le lot gros œuvre
à la demande de la présente entreprise.
4 - PRESCRIPTIONS SPECIALES
Les revêtements de sols seront arrêtés à mis épaisseur de la feuillure des portes pour être dissimulés par les battants.
Coloris: les coloris des revêtements seront au choix de l'architecte sur présentation d'échantillons.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 29
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
5 - NETTOYAGE
L'entrepreneur effectuera le nettoyage complet de ses ouvrages par lessivage manuel et enlèvement de toutes traces de ciment en particulier avant les travaux de peinture.
Il établira un procès-verbal de réception de l'état des surfaces, contresigné après nettoyage par le Maitre de l'Ouvrage ou son représentant.
Les carrelages seront protégés par une couche de sciure de bois, qu'il évacuera avant la livraison des ouvrages.
L'entrepreneur devra la protection des nez de marches et angles saillants jusqu'à réception.
L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises et en particulier sur les frais à la charge des
entreprises.
7 - NOTA
Sont implicitement compris dans les prix remis par l'entrepreneur:
-Toutes coupes droites ou courbes, apparentes ou non, percements, entailles nécessaires à une parfaite exécution
-Les pertes et les déchets
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 30
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N° 5 - MENUISERIE BOIS
Normes Européennes
Règles de l'art
Documents REEF
Bois sapin blanc d'élevage 15 % d'humidité maximum, parfaitement sains.
Quincaillerie: qualité SNQF
2.01-ESSAIS
Des prélèvements d'échantillons pourront être provoqués par le Maître de l'Oeuvre ou son représentant pour des examens anatomiques définissants l'essence exacte du bois,
l'absence d'aubier et le traitement de préservation des bois, la profondeur de pénétration du traitement; ces essais seront en nombre non limitatifs et à la charge de l'entreprise
titulaire du présent lot.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 31
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
2.02-TRAITEMENT DES MENUISERIES
Toutes les menuiseries bois seront traitées avec un produit insecticide fongicide et hydrofuge. L'entrepreneur est tenu de présenter le certificat de traitement des bois avec
durée de garantie pour les menuiseries industrielles.
Les autres menuiseries recevront une couche d'imprégnation avant la pose.
2.03-PASSE PARTOUT
Durant l'exécution des travaux, l'entrepreneur fournira aux entreprises qui en feront la demande, un passe partout qui ouvrira toutes les portes mais qui ne pourra plus être
utilisé après réception.
L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises, et en particulier sur les frais à la charge de
l'entreprise.
L'entrepreneur doit:
-Les plans de détails des menuiseries faisant apparaître les dimensions, les caractéristiques des calfeutrements, couvre-joints, etc...
-Au Maitre de l'Oeuvre, au lot gros oeuvre, au lot plâtrerie, les plans donnant toutes indications sur les percements ou réservations a prévoir.
-La fourniture à pied d'oeuvre des huisseries intérieures pour le plâtrier
-Les réglages, la mise en état et le nettoyage des menuiseries
-La protection des menuiseries durant la construction
-Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux, même causés par des personnes étrangères à l'entreprise, seront réparés aux frais de
l'entrepreneur menuiseries.
Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles-ci ne pourront donner lieu à aucune plus value, indemnités ou retard dans le planning des travaux, l'entrepreneur
aura compris ce risque dans ses prix.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 32
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°6 - MENUISERIE PVC - ALUMINIUM
En règle générale, les matériaux, l'exécution des ouvrages et l'ensemble des prestations seront conformes aux règles de l'art et à la réglementation française en vigueur, à la date des
travaux de construction.
Normes Européennes
Règles de l'art
Documents REEF
2.01-PVC
Profilés en PVC extrudé
Classement A3 E2 V2
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 33
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
2.02-VITRERIE
En verre recuit conforme aux normes NF B 30 003, NFP 78 301 et 78 305
Les vitrages isolants et feuilletés devront bénéficier d'un avis technique suivi marqué du CSTB en cours de validité
2.03-QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES
SNQF - NFP 26
La quincaillerie sera protégée contre la corrosion et ne pas nécessiter d'entretien pour le maintien de l'aspect
Pour les menuiseries PVC, les pièces de quincaillerie devront être compatibles avec le matériaux
L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises, et en particulier sur les frais à la charge de
l'entreprise.
L'entrepreneur doit:
-Les plans de détails des menuiseries faisant apparaître les dimensions, les caractéristiques des calfeutrements, couvre-joints, etc...
-Au Maitre de l'Oeuvre, au lot gros oeuvre, au lot plâtrerie, les plans donnant toutes indications sur les percements ou réservations a prévoir.
-Les réglages, la mise en état et le nettoyage des menuiseries
-La protection des menuiseries durant la construction
3 - MISE EN OEUVRE
Avant le début de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot réceptionnera par écrit les supports de sa menuiserie. La non réception par écrit équivaut à une réception tacite. En
cas de réserves, l'arbitrage sera fait par le Maître de l'Oeuvre. Cette réception après levée des réserves s'il y a lieu engagera seule l'entreprise du présent lot sur l'étanchéité parfaite
de la menuiserie avec son support.
Le présent lot veillera à ce que les prestations décrites ci-après soient suffisantes pour satisfaire aux règles et normes en matière d'isolation thermique, d'isolation phonique,
de sécurité des personnes, de sécurité incendie, de type d'épaisseur de vitrage. A défaut il devra prévoir toutes les variantes nécessaires.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 34
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°7 - ELECTRICITE
Normes Européennes
Règles de l'art
Documents REEF
2 - NATURE ET QUALITE DES MATERIELS
Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour l'exécution des travaux devront être:
-Munis des marques, normes ou labels en vigueur
-Mis en oeuvre par des ouvriers hautement qualifiés
-Soumis à l'approbation du maître de l'oeuvre avant l'emploi (fourniture des échantillons, notices techniques, agréments garanties etc. ...)
2.01-CONDUITS
ICD 6 APE encastré et noyé dans le béton
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 35
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
IRD 5 en apparent
ICO ou IRO encastré dans doublage ou cloisons
Gaines Janolène
2.02-CONDUCTEURS
Les câbles utilisés devront être du type H07VU ou H07VR pour les conduits encastrés et du type U 1000RO2V pour les alimentations apparentes et les liaisons armoires et
tableaux divisionnaires.
2.03-TABLEAUX
Tableau répartiteur apparent avec ensemble coffret, boite, porte, bornes et rails type G 180 avec porte et serrure MERLIN GUERIN ou similaire.
2.04-RESEAU DE TERRE
Prise de terre constitué par un câble en fond de fouille des réseaux ou des fondations
Les conducteurs enfouis horizontalement peuvent être:
-Un câble massif ou câble cuivre nu de 29 mm de section
-Un feuillard en acier doux d'au moins 100 mm de largeur et de 3 mm d'épaisseur, disposé sur champ et enrobé sur tous les côtés d'une épaisseur de béton de 3 mm.
-Un câble en acier galvanisé d'au moins 95 mm de section.
Toutes les gaines, conduits, huisseries ou pièces métalliques seront mis à la terre.
2.05-APPAREILLAGE
Appareillage à fixation par vis de type ESPACE d’ARNOULD, ou similaire sur présentation d’échantillon et après accord des architectes.
2.06-SONNERIE
Les sonneries seront du type à timbre, réf 41221 de LEGRAND
Poussoir en saillie 76x31x16 mm, lumineux, type 40806 de LEGRAND
2.07-ANTENNE TV
Antenne Tv de marque WISI réf 82140, avec boîte de dérivation
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 36
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
3 - PLANS TECHNIQUES
3.01-RESEAUX INTERIEURS
Dès notification de son marché et avant de commencer ses travaux, l'entreprise du présent lot fournira au Maître l'Oeuvre, les plans techniques complets de ses installations
avec en particulier, le cheminement, le repérage, le diamètre de ses câbles et conducteurs, le positionnement des armoires et tableaux, le positionnement des systèmes de sécurité
4 - MISE EN OEUVRE
Nature du courant 220/380 V
Régime du neutre: neutre à la terre avec protection différentielle, coupure au premier défaut.
Les matériaux, appareils et équipements seront installés conformément aux recommandations des fournisseurs et aux normes UTE.
Origine de l'installation: Codi placé en façade fourni par EDF.
Les armoires devront être métallique et fermer à clés.
Un interrupteur unipolaire permettre d'isoler les circuits desservis par l'armoire.
L'équipement d'appareillage ne doit occuper que les 4/5 de la capacité de l'armoire installée. Les 1/5 de la capacité restante devra permettre l'adjonction du matériel semblable.
4.01-RESEAU INTERIEUR
Toute l'installation sera soit en câble multiconducteurs soit en conducteurs isolés posés sous gaine ICD.
Les câbles utilisés devront être du type H07VU ou H07VR pour les conduits encastrés et du type U 1000RO2V pour les alimentations apparentes et les liaisons armoires et
tableaux divisionnaires.
Les circuits force et lumière seront séparés
La chute de tension maximale entre l'origine de l'installation (tableau du poste de transformation) et tout point d'utilisation normalement chargé sera de:
-3% pour l'éclairage
-3% pour la force motrice
Pose en encastré dans maçonnerie, en faux plafonds ou cloisonnement
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 37
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Les passages et les emplacements a réserver dans le béton et la maçonnerie sont à la charge de l'entreprise de gros oeuvre ainsi que la pose et la fourniture des fourreaux
nécessaires au passage des gaines et canalisations électriques
L'entreprise du présent lot aura a sa charge le responsabilité de la bonne exécution des ces réservations à défaut de quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui
incomberaient.
Les percements et réservations dans les cloisons briques sont à la charge du présent lot ainsi que le rebouchage par enduit spécial.
Les scellements de ses matériel, supports, socles sont à la charge du présent lot.
NOTA: Les gaines pourront être noyées dans la forme de pose du carrelage.
4.02-CIRCUITS INTERIEURS
Les points lumineux seront répartis sur circuit 1.5 mm2 (un circuit ne pouvant alimenter plus de 8 points lumineux), protégés a 10 A par disjoncteur unipolaires par circuit sur
tableau.
Les prises de courant 10 16 A + T seront réparties sur circuit 1.5 mm2 (un circuit ne pouvant alimenter plus de 8 prises), protégées à 16 A par disjoncteurs unipolaires par circuit
sur tableau.
Les prises de courant 20 A + T seront réparties sur circuit 2.5 mm2, protégées à 20 A par disjoncteurs unipolaires par circuit sur tableau.
Les prises de courant 32 A + T seront réparties sur circuit 6 mm2, protégées à 32 A par disjoncteurs unipolaires par circuit sur tableau.
Les prises de courant devront être situées à 0.35 m minimum des sols finis (normes handicapés)
Les interrupteurs devront être situés à 1.30 m des sols finis.
5 - ESSAIS - PIECES A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE
5.01-DOSSIER CONSUEL
L'entrepreneur aura a sa charge le dossier consuel et les vérifications effectuées par le consuel.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 38
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
5.02-ESSAIS COPREC
Avant réception des travaux, l'entrepreneur devra effectuer à sa charge les essais précisés dans le document technique COPREC N°1, contrôle technique type A, et ce à ses
frais.
Toutes les imperfections relevées devront être corrigées et une nouvelle série d'essais sera effectuée jusqu' à sa complète satisfaction. Le résultat de ces derniers essais
devront faire l'objet d'un procès verbal rédigé selon l'annexe COPREC N°2.
5.03-En dehors des pièces contractuelles à remettre lors de la remise de son offre, l'entreprise devra remettre les pièces suivantes:
*Avant exécution des travaux
-Un jeu de plan de réservations
-Un planning d'exécution définitif
*Après exécution des travaux
-Les schémas de fonctionnement et d'utilisation des installations et du matériel
-Un jeu de plans de recollement des ouvrages exécutés
-Les notices d'entretien
7 - SECURITE INCENDIE
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 39
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Les installations devront être conformes aux textes réglementaires et normes françaises, en particulier au décret 62-1454 du 14 Novembre 62 concernant la protection des
travailleurs et a la norme NFC 15 100 relative aux installations électriques intérieures.
Un plan d'installation devra être fourni pour accord au Maitre de l'Oeuvre, au bureau de contrôle et au service municipal d'incendie (pompiers).
8 - RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS
L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés de l'EDF pour en obtenir tous accords, renseignement utiles quant à l'exécution de ses travaux.
Il se soumettra à toutes exigences, vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées.
Les offres sont réputées établies en parfaite connaissance des obligations prescrites par EDF.
9 - QUALITE DES INSTALLATIONS
Les matériels mis en oeuvre devront être munis de la norme nationale de conformité aux nomes NF USE ou de la marque de qualité USE si la norme existe, et, en outre de
l'estampille Confort pour les socles de prises de courant 10/16 A
Les canalisation devront être réalisées soit:
-en conducteurs isolés, posés sous gaine
-en cales multiconducteur
Les conducteurs actifs (phase neutre) d'un même circuit y compris le conducteur de protection devront être de la même section.
Le conducteur du neutre ne devra pas être commun à plusieurs circuits.
La protection des circuits contre les surintensités devra être assurée à l'origine de chaque circuits.
Les appareils des locaux humides placés dans le volume de protection devront être équipés de transformateurs de séparation de classe II
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 40
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°8 - PLOMBERIE – SANITAIRES - VENTILATION
Normes Européennes
Règles de l'art
Documents REEF
2 - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS
2.01-TUYAUX PVC
Conformes aux normes NF
PVC rigide série 10 bars pour alimentation en eau
PVC série assainissement pour évacuation EU EV.
2.02-TUBES CUIVRES
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 41
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Conformes aux normes NF
Tubes cuivre écroui pour alimentation eau
2.03-ROBINETTERIE
Conforme aux normes NF
Classement E1 A1 U1 pour lavabos, WC, éviers, douches, bidets.
2.04-APPAREILS SANITAIRES
Grès émaillé blanc pour lavabos, WC, éviers, douches
3 - PLANS TECHNIQUES
Dès notification de son marché et avant de commencer ses travaux, l'entreprise du présent lot fournira au Maitre l'Oeuvre, au bureau de contrôle, les plans techniques complets de
ses installations avec en particulier, le cheminement, le repérage, le diamètre de ses canalisations,tuyauterie, appareillage.
4 - MISE EN OEUVRE
Installation sous gaines pour les tubes enrobés ou encastrés ou en apparents sur colliers galvanisés démontables avec interposition de bagues plastique antibruit et de support laiton
dans les pièces humides pour permettre à l'électricien d'établir les liaisons équipotentielles.
Emploi obligatoire de fourreaux aux entrées et aux sorties de planchers pour les canalisations encastrées (en plus des gaines)
Traversée des murs en briques et des cloisons sous manchon souple en mousse cellulaire synthétique pour les canalisations eau chaude et froide, sous fourreaux PVC avec bourrage
isolant en laine de verre pour les évacuations eaux usées, eaux vannes.
Les passages et les emplacements à réserver dans le béton et la maçonnerie sont à la charge du lot gros oeuvre ainsi que la pose et la fourniture des fourreaux nécessaires au passage
des gaines ou canalisations d'eau et évacuations des EU EV.
Le lot cloisonnement doit la mise en place de renforts dans les cloisons pour la fixation de l'appareillage sanitaire aux emplacements désignés par le présent lot avant le début des
travaux de cloisonnement.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 42
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
L'entreprise du présent lot aura la responsabilité de la bonne exécution de ces réservations et de la mise en place de ces renforts, à défaut de quoi, les démolitions ,réfections et
oublis qui en résulteraient seront à sa charge.
Les canalisations apparentes seront accessibles, repérables et démontables sur la totalité de leur parcours.
L'entreprise du présent lot prendra toutes précautions pour éviter tous dégâts dus au gel pendant les travaux. Elle sera responsable de ces dégâts en cas de négligence de sa part.
L'entreprise du présent lot doit les protections nécessaires pour que ses ouvrages soient livrés en parfait état à la réception des travaux.
Les appareils sanitaires seront protégés et condamnés par tous les moyens appropriés (voligeage, forme en plâtre sur papier kraft, etc...), les parties chromées seront graissées. Ces
protections seront enlevées par le présent lot avent le nettoyage exécuté par le peintre.
5 - ESSAIS
L'entreprise du présent lot, aura à sa charge, les essais et vérifications suivantes:
-Vérification de la pression de l'eau à tous les robinets comprise entre 1 et 3 bars
-Essais d'ouverture et de fermeture des robinets (vérification des bruits)
-Essais de salubrité (l'eau ne doit pas remonter dans les appareils en service et les siphons se désamorcer).
-Vérification du débit des appareils les plus éloignés de l'origine de l'installation
-Efficacité des chasses des WC
-Contrôle des circuits d'eau par isolation de circuits et mise en pression de 2 bars supérieure à la pression normale
-Toutes les imperfections relevées devront être corrigées et une nouvelle série d'essais sera effectuée jusqu'à complète satisfaction.
6 - REGLES ACCOUSTIQUES
Robinetterie: devra posséder les classements NF, IA ou IB.
La vitesse d'écoulement dans les canalisations sera impérativement limitée à 1.5 m/s; les canalisations devront être posées sur murs lourds au moyen de colliers antivibratoires.
On veillera à ce que la pression dans les canalisations soit compatible avec le classement des robinetteries, cette pression ne sera pas supérieure à 3 bars du point d'utilisation. Dans
la mesure du possible, il y aura lieu d'éviter des dévoiements sur les chutes EU/EV.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 43
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Eau Potable :
Le titulaire su présent Lot fera l'alimentation en eau potable pour les besoins du chantier. Il posera le compteur d'eau dans l'enceinte du chantier. Il est chargé de l'entretien de ces
installations pendant toute la durée du chantier.
L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises et en particulier sur les frais de compte prorata,
d'études, de métrés, de coordination s'il y a lieu.
projetées.
8 - RELATION AVEC LES SERVICES SPECIALISES
L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés de l'EDF pour en obtenir tous accords, renseignement utiles quant à l'exécution de ses travaux.
Il se soumettra à toutes exigences, vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées.
Les offres sont réputées établies en parfaite connaissance des obligations prescrites par le service fermier du réseau AEP.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 44
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°9 - PEINTURE
1 - PRESCRIPTION TECHNIQUES
Normes Européennes
Règles de l'art
Documents REEF
Peintures intérieures:
à base de résines vinyliques ou glycérophtaliques
Peintures sur bois extérieurs: à base de laque acrylique ou peinture lazure
Peintures sur métal:
à base de résines glycérophtaliques et phosphate de zinc
Peinture sur béton: à base de piolithe
3 - MISE EN OEUVRE
Avant toute exécution, l'entrepreneur réceptionnera les supports par procès-verbal remis au Maitre d'Ouvrage ou à son représentant.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 45
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Après examen de ce procès-verbal, le Maître d'Ouvrage pourra faire procéder à la mise en conformité des supports, aux frais des entrepreneurs incriminés.
Aucune excuse ne sera acceptée concernant les défauts visibles signalés par le Maître d'Ouvrage après exécution des peintures. L'entreprise de peinture sera seule
responsable.
Les teintes seront choisies par l'Architecte dans une gamme allant des teintes primaires foncées aux teintes pastel. Une palette de ces couleurs sera présenté à l'architecte au
début du chantier.
Les bétons bruts de décoffrage seront conformes aux DTU 23.1 (ragréage à la charge du lot GROS OEUVRE exclu de la prestation peinture) de type parements soignés.
L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux préparatoires tel que brossage, égrenage, ponçage, rebouchage, etc... qui seront nécessaires pour obtenir des finitions
convenables et en rapport avec la nature des locaux.
L'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections nécessaires à l'exécution correcte du travail et à la protection des ouvrages des autres corps d'état.
Les travaux de peinture ne seront jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus de
façon générale, dans des conditions activant le séchage (vent, soleil,etc...) :
- en travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à 5°C et l'hygrométrie supérieure à 75° HR
- en travaux intérieurs la température ne devra pas être inférieure à 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 60°HR.
4 - NETTOYAGE DES LOCAUX
Les travaux de nettoyage sont ceux nécessaires au nettoyage des lieux en vue d'une livraison complète au client.
Tous les travaux seront exécutés conformément aux règlements en vigueur et notamment au DTU n° 59.1 concernant le nettoyage de mise en service.
L'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections et prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas endommager les matériels, mobiliers, appareillage se
trouvant dans les locaux.
Avant exécution de tout nettoyage, l'entrepreneur devra en présence du Maitre d'Oeuvre, procéder à une visite contradictoire des lieux afin de dénoncer tous les éléments
défectueux afin que ces derniers ne puissent lui être imputés par la suite.
L'entrepreneur sera seul responsable des produits utilisés:détergents, solvants,etc... Dans ce but, il devra procéder à une enquête sur la nature des matériaux mis en oeuvre afin
d'éviter toutes dégradations par ses produits qui lui seraient imputables.
Les travaux de nettoyage comprennent:
Le dépoussiérage mécanique des sols, murs et appareillages
Le lessivage mécanique des sols,
Le lessivage manuel des faïences, appareils sanitaires et vitres.
Le lessivage manuel des menuiseries, appareil sanitaires et chauffage, portes de placards, quincaillerie, revêtements de murs, vitrages.
Le dépoussiérage manuel final
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 46
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
projetées.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 47
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°10 – VRD - EU EV - AEP – ELETRICITE
LOT 10 – VRD 1 - RESEAUX EU-EV
AEP
1-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Normes Européennes
DTU 12
- terrassements
DTU 60.2
- canalisation en fonte
DTU 60.31
- eau froide avec pression
DTU 60.32
- évacuation des eaux pluviales
DTU 60.33
- évacuation des eaux usées et vannes
DTU 60.41
- canalisation PVC
Fascicule 2 du CCTG
- terrassements généraux
Fascicule 70 CCTG
- canalisations d'assainissement et ouvrages annexes
NFP 16
- en totalité
NFP 98
- en totalité
CPC 63
- béton non armé, mortiers
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 48
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
2-NATURE DU TERRAIN
L'entrepreneur prendra connaissance du rapport du Laboratoire d'études des sols, pour connaître la nature du terrain, l'origine, la composition du terrain naturel en place et du
niveau de la nappe phréatique, suivant les conditions météorologique et ce pour n'importe quel jour de l'année.
Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles ci ne pourront donner lieu à aucune plus-value, indemnités, ou retard dans le planning des travaux,
l'entrepreneur aura compris ce risque dans ses prix et dans le planning des travaux.
3-MISE EN OEUVRE
Les tranchées, le remblaiement, l'évacuation des déblais sont dus par le présent lot pour les travaux qui concernent ce lot.
Il ne sera pas accordé de plus values pour les démolitions d'ouvrages rencontrés dans les fouilles ou pour le détournement de conduites, gaines, câbles, rencontrés dans les
fouilles; à cet effet l’entrepreneur devra se renseigner auprès des différents organismes intéressés afin de s'informer sur d'éventuel passage de gaines, câbles ou conduites sur
l'emprise de la parcelle.
En cas de fractionnement des travaux, il ne sera dû aucune plus-value.
L'entrepreneur aura à sa charge le calcul des sections des canalisations et devra le soumettre au Maître de l'Oeuvre et au bureau de contrôle pour accord.
Le tracé des canalisations sera effectué conformément aux plans
4 -ESSAIS
RESEAU EU EV - EAUX PLUVIALES
Avant remblaiement
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 49
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Les tranchées ne seront remblayées qu'après les essais des canalisations, le constat de leur parfaite étanchéité, le contrôle en planimétrie et altimétrie de leur pose (les pentes
ne devront jamais être inférieures à 0.0025 m/m)
Les essais seront effectués entre 2 regards consécutifs, sur tout le réseau EU EV et sur 20 % du réseau EP, par remplissage complet du regard pendant 3 heures, le niveau ne
devant pas varier, ces essais sont à la charge de l'entreprise.
Les joints non étanches seront dégagés, démolis et refaits.
Ces essais seront consignés sur procès verbal.
Avant réception des travaux
L'entreprise devra effectuer à ses frais les essais et vérifications définis par le document technique COPREC n°1, un procès verbal établi selon le Document technique n°2 sera
adressé au Maître de l'Ouvrage.
RESEAU EAU POTABLE
Avant remblaiement
Les tranchées ne seront remblayées qu'après les essais des canalisations. Après exécution de chaque tronçon, remplissage d'eau 24 heures avant les essais, avec purge d'air,
mise en charge sous pression double de la pression maximale se service pendant 30 minutes minimum, sana baisse de pression.
Réfection de tous les joints présentant des suintements, nouveaux essais si nécessaires.
5 -DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur fournira un dossier de recollement sur reproductible au Maître de l'Oeuvre 15 jours avant la date de réception des travaux.
Toutes les canalisations devront y être repérées avec longueur, diamètre et altimétrie.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 50
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
6 -OBLIGATION DIVERSES
LOT 10 - VRD 2 - ELECTRICITE TELEPHONE
1-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Normes Européennes
DTU 12
- terrassements
Fascicule 2 du CCTG
- terrassements généraux
DTU 70.1 et 70.2 - installations électrique
NFP 15 100
- électricité
Recommandations et règlements Télécom
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 51
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
2-NATURE DU TERRAIN
L'entrepreneur prendra connaissance du rapport du Laboratoire d'études des sols, pour connaître la nature du terrain, l'origine, la composition du terrain naturel en place et du
niveau de la nappe phréatique, suivant les conditions météorologique et ce pour n'importe quel jour de l'année.
Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles ci ne pourront donner lieu à aucune plus-value, indemnités, ou retard dans le planning des travaux,
l'entrepreneur aura compris ce risque dans ses prix et dans le planning des travaux.
3-MISE EN OEUVRE
Les tranchées, le remblaiement, l'évacuation des déblais sont dus par le présent lot pour les travaux qui concernent ce lot.
Les câbles sur tourets seront déroulés à une température supérieure à 5°C et en prenant toutes les précautions pour ne pas détériorer l'isolation et en respectant les rayons de
courbure. Les canalisations rencontrées devront être soigneusement protégées et les câbles seront, le cas échéant, déplacés pour respecter les écartements réglementaires.
L’entrepreneur implantera lui même le réseau des câbles et les massifs de fondations des candélabres, conformément aux plans et déterminera leurs dimensions.
L’entrepreneur à sa charge le calcul des sections de câbles et devra le soumettre au Maître de l'Oeuvre et au bureau de contrôle pour accord.
Les tranchées ne seront remblayées qu'après accord des services locaux de EDF et Télécom. Il leur soumettra le plan de réalisation de ses ouvrages. Un exemplaire de ce plan
accepté par l'EDF et Télécom sera transmis au Maître de l'Oeuvre.
Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques, dont le choix est laissé à l'entrepreneur, sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou
nuisance dangereuse. Le forfait est basé sur les côtes et niveaux figurés aux plans.
L'entrepreneur doit prévoir ces mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain.
Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les mesures nécessaires sans qu'il puisse prétendre à supplément.
En cas de fractionnement des travaux, il ne sera dû aucune plus value.
Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 52
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Il ne sera pas accordé de plus values pour les démolitions d'ouvrages rencontrés dans les fouilles ou pour le détournement de conduites, gaines, câbles, rencontrés dans les
fouilles; à cet effet l’entrepreneur devra se renseigner auprès des différents organismes intéressés afin de s'informer sur d'éventuel passage de gaines, câbles ou conduites sur
l'emprise de la parcelle.
4-ESSAIS
5-DOSSIER DE RECOLEMENT
L'entrepreneur fournira un dossier de recollement sur reproductible au Maître de l'Oeuvre 15 jours avant la date de réception des travaux.
Toutes les canalisation devront y être repérées ave longueur, diamètre et altimétrie.
6-OBLIGATION DIVERSES
7-LIMITE DES PRESTATIONS
L'ensemble des consoles et du réseau de distribution intérieur au bâtiment est du par le lot électricité.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 53
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
PARTIE 2
DISPOSITIONS PARTICULIERES
BORDEREAU QUANTITATIF
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 54
Prix
LOT N°1
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE
01.00.000 - DEMOLITIONS
Toutes les démolitions s'entendent compris évacuation des déblais.
L’entrepreneur aura prévu dans son prix toutes les difficultés afférentes aux démolitions: accès, étaiements, évacuations ... etc.
Toutes les dimensions, épaisseurs, sections, longueurs ... données sur les documents techniques devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre.
Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en
conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée.
01.02.010
Démolition de cloisons briques plâtrées traditionnelles et
cloisons plaques de plâtre sur ossature métallique
Démolition mécanique ou manuelle suivant dispositions
du chantier ou prescriptions spéciales.
Epaisseurs suivants plans à vérifier sur le chantier avant
présentation de l'offre.
Compris dépose des
menuiseries intérieures
Compris rebouchage des
saignées au sol et bac de
douche
Logements GAV
Et sanitaires
Gendarmerie
M2
54.20
01.02.020
Démolition doublage type Placomur.
Epaisseur 8 + 1
Logement GAV
M2
50.25
Porte d’entrée PVC
Logement GA
Voir plan
U
Compris laine de verre et
ossature porteuse
Bureau
Gendarmerie
M2
01.03.000
01.03.020
01.07.000
DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES
Dépose de porte d’entrée ou palière, de portails en bois
ou métallique, compris suivant chantier et prescriptions
enlèvement des gonds.
01
DEMOLITIONS DIVERSES
01.07.030
FAUX PLAFONDS
01.07.031
Plafond dalles 60/60 acoustiques
5.50
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 55
Prix
01.07.032
Plaques de plâtre
01.07.033
Dépose de faïences collées sur support plâtre
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Logement GAV et
Sanitaires
M2
44.50
Sanitaires GAV et
Gendarmerie
M2
12.00
Terrassement de l’ensemble
de l’emprise du futur bâtiment
Compris terrasses ;
Les terres seront stockées et
remises en place en
périphérie du bâtiment
l’excédent s’il y a sera
évacué.
Studios
Voir plan et
coupe
M3
39.000
Support longrines, bêches
terrasse et pied d’escalier
Studios
Voir plan
M3
7.35
Compris laine de verre et
ossature porteuse
Quantité
entreprise
Prix unitaire
02.00.000 GROS-OEUVRE
02.01.000
02.01.010
TERRASSEMENTS GENERAUX
DECAPAGE DU TERRAIN
Décapage du sol actuel sur la surface d'emprise du
bâtiment à construire pour mise à niveau de la plate-forme
, dans terrains toutes natures, sans plus value pour
enlèvement de rochers ou masses compactes, à toutes
profondeurs.
Compactage du fond de fouille par engins mécaniques
Evacuation des déblais à la décharge publique autorisée la
plus proche sans limitation de distance
L'entrepreneur aura compris dans ses prix toutes les
difficultés et méthodes d'exécution pour réaliser ces
ouvrages.
02.02.000
02.02.010
FONDATIONS
FOUILLES POUR FONDATIONS
En puit, en rigole ou en pieux.
Dimensions et position suivant plans BET
Dans terrain toutes natures, sans plus value pour rochers
et/ou masses compactes, à toutes profondeurs.
Les parois des fouilles seront stables et bien dressées
Compris évacuation des déblais.
02.02.013
En plots et bêche
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 56
Prix
02.02.020
BETON POUR FONDATIONS
02.02.031
Béton de propreté
Dosage 200 kg de CPJ 45 par m3.
Béton de séparation des éléments béton du terrain naturel.
Epaisseur minimum 4cm.
05.02.022
U
Quantité
agence
M3
6.60
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Voir 05.02.022
Compris béton de propreté
Béton prise mer
Compris réservations pour
ancrages poteaux charpente
métal.
Broche section 30 mm,
largeur 700 mm et
remplissage des trous de
réservation après mise en
place de la charpente.
Studios
Terrasse et escalier extérieur
studios
M3
0.750
Dimensions données à titre
indicatif : 20/30 à vérifier par
BET
Studios
M3
2.10
Béton armé pour bêches
Dimensions et positions suivant plans BET
Dosage 350 kg/m3 CPJ 45
Granulométrie: 800l de gravillons 5/15
400l de sable 0.08/5
Consistance plastique
Vibrage par engin mécanique
Coffrage: 2 faces qualité de parement ordinaire
Armatures: HA 120 kg/m3
05.02.025
Position
Gros béton
Présence d'eau
Non vibré
Sans plus value pour surdimensionnement des fouilles du
à la nature du terrain.
Compris ferraillage suivant plans BET
02.02.024
Spécificité
Longrines béton armé
Consistance plastique
Vibrage par engin mécanique
Coffrage: 2 faces qualité de parement ordinaire
Armatures: HA 80 kg/m3
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 57
Prix
02.03.000
02.03.010
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
MURS DE SOUBASSEMENT
MACONNERIE EN BLOCS DE BETON AGGLOMERES
Les murs de soubassements seront montés en agglos de
bétons pleins ou creux hourdés au mortier de ciment. Les
assises des agglos seront horizontales et régulières, le
hourdage au mortier bâtard n°1 sera exécuté par des joints
horizontaux et verticaux sur toute l'épaisseur de la
maçonnerie, sans vide ni excroissance.
Le mortier sera de type hydrofuge.
La dernière rangée d'agglo sera constituée d'agglo entiers
et non d'agglos brisés.
Dimensions et position suivant
plans BET.
02.03.011
Blocs de béton creux
Sur longrines
VS Studios
M2
17.30
02.03.011
Linteau BA
Pour accès VS
Studios
M3
0.05
02.03.030
STRUCTURE BA EN SOUBASSEMENT
02.03.032
Poteaux raidisseurs
Studios
ML
3.00
Vide sanitaire
Studios
U
Soubassement et
longrines
M2
En blocs coffrages spéciaux 20x20 terre cuite ou bloc de
béton suivant type de mur et positionnement.
BA dosé à 350 kg de CPJ 45 / m3
Armatures HA 3 kg / ml
Vibrage par engins mécaniques
granulométrie : 800 l de gravillons 5/15
400 l de sable 0.08
02.03.040
GRILLES DE VENTILATION DU VIDE-SANITAIRE
02.03.041
Grilles terre cuite
Grilles de ventilation en terre cuite avec grillage antirongeur
02.03.053
Etanchéité verticale
Etanchéité auto-adhésive à base de bitume élastomère.
Primaire 500g/m2 passée au rouleau.
Avant mise en oeuvre de l’étanchéité, les supports devront
être parfaitement nettoyés et secs.
Débord de l’étanchéité de 10 cm par rapport au sol fini.
Dimensions: 20 / 20
04
27.80
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 58
Prix
02.03.055
02.03.057
02.05.0105
Spécificité
U
Quantité
agence
Voir plan
U
02
Diamètre 100
Dans vide
sanitaire voir plan
ML
24.00
Diamètre 125
Liaison entre
regards
ML
8.00
Liaison entre
regards
ML
8.00
Regards de visite
Regard de visite en béton préfabriqué, section 40x40,
profondeur suivant chantier.
Posé sur semelle en béton de gravillon. Dans le fond,
façon de cunette avec enduit étanche lissé au mortier
gras.
Remblaiement en sablon en pourtour de l’ouvrage.
Réseau d’évacuation PVC
En PVC série assainissement joints collés, pour des
hauteurs de couvertures supérieures à 1.00 par rapport à
la génératrice supérieure du tuyau pour des diamètres
compris entre 150 et 300.
Réglage du fond de fouilles selon les pentes indiquées,
par un lit de sable d'épaisseur minimale de 10 cm.
Toutes sujétions de calage pour que les tuyaux portent sur
toute leur longueur
Il ne sera pas accordé de plus value pour un lit de gravette
5/15 de 15 cm mini d'épaisseur pour former drain sous la
couche de sable dans le cas de venues d'eau.
Remblaiement des tranchées après les essais des
canalisations en sablon jusqu'au niveau de la plateforme
Compactage des remblais des tranchées au cylindre
Essais des remblais des tranchées par un laboratoire
agréé tous les 50 ml à la charge du présent lot, obtention
d'une densité égale à 95 % de l'indice PROCTOR modifié.
Position
Quantité
entreprise
Prix unitaire
TRANCHEES POUR RESEAUX EU-EV
Fouilles en tranchées effectuées mécaniquement
Dans terrains toutes natures y compris rochers
A toutes profondeurs, parois des fouilles stables et bien
dressées
Fond de fouilles nettoyé et damé
Façons de pentes nécessaires
Compris complément de fouilles pour regards et
raccordements divers.
Il ne sera pas accordé de plus value pour le blindage des
parois des fouilles, pour le pompage de la nappe
phréatique ou des eaux de pluies, pour le dégagement des
éboulements pour toutes causes que ce soit et a remise
en état de la fouille, pour tirs de mines, pour l'emploi de
brise béton au marteau piqueur, l'entrepreneur aura prévus
toutes difficultés ou incidents dans ses prix.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 59
Prix
02.04.000
PLANCHER DU VIDE-SANITAIRE
02.04.010
CHAINAGE BA PERIPHERIQUE
Spécificité
U
Quantité
agence
Studios
ML
34.70
Compris réservation pour
passage d’homme pour accès
au VS
Studios
M2
65.80
Epaisseur : 15 cm compris
remplissage contre sous
bassement
Terrasse Studios
M3
6.00
Terrasse Studios
M2
18.75
Armatures HA 2,5 kg/ml
400 l de sable 0.08/5
Compris coffrage et décoffrage
02.04.020
02.05.020
Prix unitaire
DALLAGE BA
HERRISSON
Hérissonage tout venant compacté
Graves concassées traitées,
Couche de finition en sable de rivière 0,08/5 mm réparti et
compacté sur toute la surface du hérissonage pour remplir
les vides et obtenir une tolérance de nivellement de 10
mm.
Les réseaux enterrés sont interdits dans les hérissons, ils
devront être incorporés à la plate-forme avant travaux de
remblais.
02.05.030
Quantité
entreprise
PLANCHER HOURDIS ISOLANT SUR POUTRELLES BA
Dimensions et épaisseur suivant plans
Système poutres béton armé précontraint , hourdis en
polystyrène alvéolé moulé de forte résistance avec
languette, avis technique à fournir.
Dalle de compression en béton avec chapeaux aux appuis
et treillis soudé
02.05.000
Position
FILM POLYANE SUR LIT DE SABLE
Film polyane 200 microns posé sur lit de sable sur
hérissonage formant barrière de vapeur
Débordement sur les murs latéraux pour empêcher les
remontées capillaires
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 60
Prix
02.05.050
02.06.010
Position
U
Quantité
agence
Terrasse Studios
M2
18.75
Studios
ML
34.70
Ensemble des
murs extérieurs
M2
84.70
M2
2.20
Quantité
entreprise
Prix unitaire
DALLAGE BA
dosage 350 kg/m3 CPJ 45 (n° de réf. 2)
400 l de sable 0.08/5
vibrages par engins mécaniques
reflué et tiré a la règle, planéité type F1
armatures HA par treillis soudé suivant prescriptions BET
Compris joints de dilatation périphériques et intermédiaires
et chaînage périphérique par coffrage ou blocs spéciaux.
02.06.000
Spécificité
Epaisseur 12 cm destiné à
recevoir un carrelage scellé.
MURS EN ELEVATION - MACONNERIE - STRUCTURE BA
ARASE ETANCHE - COUPURE DE CAPILARITE
Confection d'une arase étanche avant la pose du premier
rang d'agglos et/ou de briques.
Elle sera réalisée soit par une chape de 40 mm avec
recouvrement soit par un bain de mortier avec produit
hydrofuge type SIKALITE
02.06.020
MURS EN ELEVATION
02.06.021
Murs briques - murs agglos
Le gros œuvre sera réalisé en maçonnerie de briques de
20 cm d’épaisseur en terre cuite, rectifiées 2 faces
hourdées au mortier joint mince ( 1mm) type OPTIBRIC
PV Joint Mince IMERYS Structure certifiée
thermiquement ou similaire.
CARACTERISTIQUES
• Dimension : 560 x 200 x 274 (6,5 u/m²)
• Mortier de montage : Mortier Joint Mince IMERYS
Structure agrée par le DTA
• Résistance thermique : R=0,78 m² °K / W
• Résistance mécanique : 8 Mpa
• Eléments spéciaux rectifiées permettant un mur 100%
Joint Mince :
- Brique linteau d’ouverture et de chaînage JM
- Brique Poteau JM + brique Poteau multi angle JM
- Briques de Tableau / Calepinage horizontal JM
- Brique de calepinage vertical JM
• Classement support d’enduit : RT3 –
OPTIBRIC ou similaire
Epaisseur 20 cm
• 1ére rangée : Les briques
seront hourdées au mortier
bâtard (chaux, ciment) ou liant
prêt à l’emploi de type adapté
au brique de terre cuite +
hydrofuge + sable propre, de
granulométrie approprié.
Le premier rang doit être
d’une planimétrie et d’une
altimétrie très précise, car
c’est lui qui va conditionner
l’aplomb du mur, le parfait
alignement des produits ainsi
que la rapidité de mise en
œuvre des rangs suivants.
Obturation
ouverture
existante
Brique de
20/20/50 tradi
Bureaux
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 61
Prix
02.06.030
STRUCTURE BA
02.06.0301
Raidisseurs BA
En blocs coffrages spéciaux 20x20 terre cuite ou bloc de
béton suivant type de mur et positionnement.
Armatures HA 3 kg / ml
400 l de sable 0.08
02.06.0303
U
Quantité
agence
Adaptés OPTIBRIC ou
similaire
Studios
ML
16.80
similaire
Studios
M3
0.580
similaire
Studios
ML
24.70
similaire
Studios
ML
35.15
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Chaînages BA
En blocs coffrages spéciaux terre cuite ou bloc de béton
suivant type de mur ou coffrage et décoffrage soigné type
C3
Armatures HA 80 kg/m3 pour chaînages en élévation, 5kg
/ml pour chaînages en couronnement.
400 l de sable 0.08/5
02.06.0305
Position
Linteaux BA
En blocs coffrages spéciaux terre cuite ou bloc de béton
suivant type de mur ou coffrage et décoffrage parement
soigné type C3
Armatures HA 90 kg/m3
400 l de sable 0.08/5
Positions suivant plans
02.06.0304
Spécificité
Chaînage BA sous toiture
Armatures HA 80 kg/m3 pour chaînages en élévation, 5kg
/ml pour chaînages en couronnement.
400 l de sable 0.08/5
Compris coffrage et décoffrage
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 62
Prix
02.06.0308
E
01
Nombre de marches : 5
Bureaux
E
01
Dans mur briques de 20/20/50
Armature suivant études
béton.
Communication bureaux et
ouverture extérieure
Bureaux
M3
0.105
Démolition de murs existants pour création d’ouvertures.
Dimensions d’ouverture suffisante pour mise en place des
jambages et des seuils.
Compris évacuation des déblais à la décharge publique.
Dans mur briques de 20/20/50
Bureaux
M2
6.30
Modification de fermettes
Découpe de l’entrait des fermettes après renforcement de
la structure pour éviter toute déformation ; il sera fait appel
à un BET pour s’assurer de la qualité de l’intervention
Découpe sur 0.95 ML de large
Pour création du pan coupé
en plafond pour l’accès aux
futures Bureaux.
Découpe sur 2 fermettes
Bureaux Voir plan
de détail
E
Studios
M2
Linteaux
Refouillement manuel au marteau et au burin (engins
mécaniques interdits) pour création de linteaux.
Exécution de linteau en béton dosé à 350 kg de CPJ 45.
Vibrage par engin mécaniques.
Compris coffrage et décoffrage.
02.10.020
Quantité
entreprise
Prix unitaire
CREATION ET REMANIEMENT D’OUVERTURES
02.07.011
02.10.0
Quantité
agence
Studios
CREATION D’OUVERTURES
02.07.013
U
Compris palier 120/80 et
Nombre de marches: 04
02.07.010
02.07.012
Position
Escalier BA
Escalier en béton armé sur paillasse suivant plans.
Marches destinées à recevoir un revêtement de sols dur
posé sur chape ciment avec contre - marches ou une
chape de finition. L'entreprise se rapprochera du titulaire
du lot carrelage pour précisions, notamment sur la nature
du revêtement. .Coffrages et décoffrages
02.07.0
Spécificité
Démolitions
01
CHARPENTE
FERMETTES BOIS
Position et dimension suivant plans BET et architectes.
Assemblées par connecteurs métalliques, épaisseur mini
36mm, traitées IHF avec certificat de traitement à fournir.
Contreventements, lisses d'antiflambement et entretoises.
Fixation aux appuis par cheveux en attente ou si
nécessaire (voir plans BET) par équerres clouées à la
ferme et chevillées sur les chaînages.
Position: suivant plans
Pente 30 %
70.50
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 63
Prix
02.11.000
02.11.015
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Panneaux OSB
Voligeage en panneaux de bois à particule, champs
bouvetés.
Fixation sur bois de charpente par tire-fond en acier
galvanisé.
TUILES
02.11.021
TUILES CANAL
Tuiles canal en terre cuite
Compris bas de pentes en tuiles même nature
Pose suivant support Teinte suivant choix architectes
Epaisseur 19 mm.
Studios
M2
72.20
Tuile canal à talon
Compris double littelage
Dito 02.11.015
M2
72.20
Couverture
Studio
ML
24.00
11.75
02.11.030
ELEMENTS DIVERS TOITURE
02.11.031
Rives
Doubles tuiles canal type flammées Languedoc de
GUIRAUD frères scellées au mortier bâtard
02.11.032
Faîtage
Tuiles faîtières dito tuiles canal scellées au mortier bâtard
Dito couverture
ML
Tuiles chatières
Tuiles chatières adaptées aux tuiles de couverture
employées
Couverture
Studio
U
04
A déterminer
Studios
U
0.3
Studios
ML
02.11.034
Prix unitaire
COUVERTURE
02.11.020
02.11.033
Quantité
entreprise
Tuiles douille
Tuiles douille adaptées aux tuiles de couverture
employées
Au droit des sorties de ventilation des pièces, des
extracteurs VMC et des ventilations primaires des WC.
Compris façon de trous dans OSB sous toiture et élément
d'étanchéité zinc pour passage des tuyaux d'évacuation.
02.11.040
BAS DE PENTE - GENOISE
02.11.041
Bas de pente
Double rang tuiles égout et couverte maçonnées au
mortier bâtard. + brique
Débord suivant prescription architectes.
Pour VMC et ventilation
primaire
23.50
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 64
Prix
02.11.050
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
02.11.051
Chêneaux
En zinc ou PVC couleur au choix des architectes;
Dimension à déterminer par le BET.
Crochets supports fixés sur le liteau noyé dans le
chaînage (deux crochets au ml). Compris naissances,
angles, fonds coudes, goulottes. Position: bas de pentes.
02.11.052
02.13.000
02.13.0502
Descentes
En zinc ou PVC couleur au choix des architectes.
Dimension à déterminer par le BET.
Fixation par colliers, scellés dans les murs tous les deux
ml. Compris dauphins en pieds de chutes.
Spécificité
PVC
Position
U
Quantité
agence
Dito bas de pente
ML
23.50
Dito chenaux
ML
12.60
Prix unitaire
PVC
Dauphins fonte en pied de
chute.
TRAVAUX DIVERS DE FINITIONS
Grilles de défenses
Fourniture et pose de grilles de défense métallique traitées
antirouille
Voir plan détail
95 /205
100/125
BUREAUX
60 / 75
50/65
Studios voir
façades
40/55
02.13.0503
Quantité
entreprise
U
01
U
03
U
01
U
04
U
02
Coffrets AEP - EDF
Fourniture, pose et scellement de coffrets AEP et/ou EDF,
suivant position définie sur les plans et précisées sur le
chantier par les services compétents, compris mise en
place des gaines encastrées ou non et toutes sujétions de
pose et mise en oeuvre.
EDF
Contre façade
studios
U
01
02.13.0504
Trappe de visite métallique
Fourniture et pose d’une trappe de visite métallique cadre
traité anti rouille et plaque métal destinée à recevoir un
carrelage
Prévoir système assurant
l’ouverture facile
Au sol dans
plancher Entrée
Studios
U
01
02.13.0505
Coffre de volets roulants
Largeur : 0.95
BUREAUX
U
01
Pose uniquement, fourniture par lot menuiserie concerné.
En fibres de bois traitées, compressées avec treillis noir
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 65
Prix
bitumé sur la face extérieure pour recevoir l'enduit de
façade.
Spécificité
Largeur 120
Position
Studios
Largeur 250
02.13.0600
U
Quantité
agence
U
02
U
02
Quantité
entreprise
Prix unitaire
SEUILS D'OUVERTURES ET APPUIS DE FENETRES
Réalisés suivant plans de détails architecte et des lots
menuiserie bois et PVC
02.13.0601
02.13.0701
02.14.000
Seuils éléments de terre cuite de type « barcelonine »
Confection d’un auvent structure bois
Compris appuis intérieurs
suivant plan de détail du
menuisier
Bureaux
ML
0.95
Studios
ML
12.00
Compris structure et
chevronnage.
OSB et tuiles prévus dans les
postes précédents
Entrée Studio
Voir plan façade
E
01
STUDIOS
E
01
E
01
E
01
IMPLANTATION DES OUVRAGES
Implantation générale du bâtiment, niveaux et côtes.
L'entrepreneur fournira au Maître de l'Oeuvre un relevé
précis de l'implantation du bâtiment après coulage des
fondations
02.15.000
INSTALLATION DE CHANTIER
Suivant prescriptions du lot N°0
Ce poste comprend notamment (mais non limitativement):
panneau de chantier, clôture de chantier, mise en place et
équipement du bureau de chantier et le nettoyage général
du terrain en fin des travaux.
Etude structure - Béton arme
Plans d’exécutions - DOE
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 66
Prix
LOT N°2
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
ENDUITS DE FACADES
Les quantités inscrite dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en
03.01.000
03.01.010
ENDUIT MONO-COUCHE
ENDUIT DE FACADE MONO COUCHE
Humidification à refus au jets d'eau la veille de
l'application. Dressage des angles des tableaux
d'ouvertures et des façades.
Passe de 8 mm sur les tableaux d'ouvertures dressés à la
règle et à la taloche. Première passe de 8 mm
d'épaisseur minimale en tous joints, sur toute la surface
des façades et dressage à la règle.
Deuxième passe à la pompe à projeter ( au maximum 48
heures après la première passe ) de 6 mm d'épaisseur
minimale en tous points.
03.01.020
Supports briques ( OPTIBRIC
ou similaire )
Supports anciens enduit
monocouche compris
préparation éventuelle
M2
85.00
BUREAUX
Façades SUD et
EST
M2
40.70
BUREAUX et
Studios
ML
33.50
Bureaux et
Studios
ML
42.70
Type de finition:
Petits grains: enduits
extérieurs
TABLEAUX D'OUVERTURE
Enduit en tableaux d'ouvertures
Deux couches, finition talochée fin
Calfeutrement des menuiseries
Après réalisation de la première passe d'enduit en
tableaux, pose d'un joint d'étanchéité label SNJF 1°
catégorie type SIKA 1A en pourtour de menuiseries
03.02.050
Studios
ENCADREMENTS D’OUVERTURES
Encadrement d'ouvertures de 20 cm de large en moyenne
pour une saillie de 2 cm minimum.
Réalisation en pourtour des baies.
Finition au mortier teinté traditionnel . Teinte suivant choix
architectes
Finition lissée.
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 67
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N° 3
ISOLATION - PLATRERIE - CLOISONNEMENT – FAUX PLAFONDS
06.01.000
06.01.010
ISOLATION DES PAROIS VERTICALES
COMP LEXE PLAQUE DE PLATRE - ISOLATION
POLYSTHYRENE
Doublage isolant composé d'un panneau en polystyrène
expansé collé sur une plaque de plâtre standard
(ep.13mm). Epaisseur : 13+80mm. PREGYMAX 29.5
Système de doublage constitué d'un panneau en
polystyrène expansé (PSE) Graphite élastifié de couleur
argentée, collé sur une plaque de plâtre standard ou
hydrofuge ep. 13mm. Type PREGIMAX ou similaire
Toutes les bases des cloisons de doublage seront
protégées de l'humidité par un polyéthylène de 100
microns sur une hauteur d'au moins 5 cm au dessus du
sol fini.
Les joints entre panneaux seront recouverts de bandes de
calicot et d'enduits spéciaux. Les bandes de calicot seront
appliquées sur une couche d'enduit frais serrées à la
spatule puis recouvertes par une couche du même enduit,
la troisième couche fine d'enduit sera glacée.
Des renforts en CTBX seront placés dans les contrecloisons pour les fixations des appareillages électriques et
sanitaires.
Coefficient de résistance
thermique R=2,75..
Epaisseur 13 mm + 80 mm
Studios
M2
65.40
NOTA
Les zones sur bac à douches
seront traitées en plaques
hydrofuges.
Compris entourage des
conduits de ventilation
primaire, chutes et autres
réseaux aériens.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 68
Prix
06.01.030
Position
U
Quantité
agence
BUREAUX
M2
35.70
Epaisseur: 7 cm
BUREAUX
M2
35.70
Sur support brique dont
parties anciennement
faïencées déposées par le lot
Gros œuvre. Compris
traitement du tableau
d’ouverture.
Mur séparatif
BUREAUX
M2
16.00
Quantité
entreprise
Prix unitaire
COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE
Doublages de type plaques de plâtre sur ossature métal
galvanisé F 530 fixée sur murs
Les joints entre panneaux seront recouverts de bandes de
calicot et d'enduits spéciaux. Les bandes de calicot seront
appliquées sur une couche d'enduit frais serrées à la
spatule puis recouvertes par une couche du même enduit,
la troisième couche fine d'enduit sera glacée.
Renforcement des angles par bandes armées
Protection des bas de cloisons des pièces humides et des
pièces situés en rez-de-chaussée par film polyéthylène
200 microns sur une hauteur supérieure au sol fini de 2
cm.
Renforts CTBX pour permettre la fixation des
appareillages électriques et sanitaires (voir avec lots
concernés avant début des travaux).
Compris exécution des tableaux.
06.01.031
Spécificité
Type de plaques: BA 13
Compris entourage des
conduits de ventilation
primaire, chutes et autres
réseaux aériens.
NOTA
Les zones sur bac à douches
seront traitées en plaques
hydrofuges.
LAINE DE VERRE
Laine de verre semi-rigide pour isolation thermique avec
pare-vapeur quadrillé, Pare vapeur à poser côté pièces
chaudes.
06.01.033
PLAQUES DE PLÄTRE COLLES
.
06.02.000
06.02.030
CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION
PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METTALIQUE
Cloisons constituées par l'assemblage d'une ou plusieurs
plaques de parement en plâtre sur ossature métallique de
type PLACOSTIL ou similaire avec interposition ou non de
laine de verre
Posées sur semelles CTBX 24 x 48 mm fixées par vis.
Bases des cloison, taquets, raccords, joints, renforts dito
doublages isolants.
Encadrements en bois ou en profilés métalliques dans
l'âme de la cloison pour fixation des huisseries à la charge
du présent lot.
NOTA
Les plaques sur les zones
bacs à douche seront traitées
en plaques de plâtre
hydrofuge.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 69
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
06.02.031
Cloison de distribution de 72 mm d'épaisseur, parement
deux fois une plaque plâtre de type BA 13 mm
Compris imposte placards
Voir plans
M2
33.20
06.02.032
Cloison de distribution de 98 mm d'épaisseur, parement
deux fois double plaques de plâtre BA 13 mm
Compris imposte placards
Voir Plans
M2
31.60
06.02.033
Cloison de distribution de 160 mm d'épaisseur.
Double ossature métallique désolidarisé l'une de l'autre.
Affaiblissement acoustique minimum - 61 dB(A)
Séparation
Studios
M2
22.50
Hauteur : 2.80
Laine de verre semi-rigide en interposition des plaques de
parement pour renforcement de l'isolation acoustique.
40 mm d'épaisseur pour
cloisons 72 et 98
M2
64.80
M2
22.50
M2
10.00
06.02.035
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Dito cloisons
60 mm d'épaisseur pour
cloisons 160 mm
06.03.000
ENDUITS AU PLATRE
Les plâtres seront exécutés de telle manière qu’une règle
de 02 cm promenée en tous sens ne puisse faire
apparaître entre le deux points delà règle un écart
supérieur à 1 mm.
De même une règle de 2 m ne pourra faire apparaître
dans les mêmes conditions un écart supérieur à 5 mm.
Compris cueillies et arêtes.
06.03.020
ENDUITS AU PLATRE SUR SUPPORTS EXISTANTS
D’une manière générale ces travaux comprennent:
Piquage des enduits existants, dégarnissage et nettoyage
des joints.
Evacuation des déblais à la décharge publique.
Première couche de plâtre pour garnissage des joints et
dressage des parois, deuxième couche pour finition
épaisseur de 10 mm.
Suite démolitions
BUREAUX à
déterminer
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 70
Prix
06.04.000
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Studios et partie
Bureau existants
M2
55.70
BUREAUX et
Bureaux existants
M2
45.00
Bureaux existants
M2
18.00
Quantité
entreprise
Prix unitaire
FAUX PLAFONDS
06.04.010
FAUX PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE
06.04.011
PLAQUES DE PLATRE
Plaques à peindre BA 13 fixées sur rails suspendus au
support par cavaliers, tiges filetées, montants verticaux
selon la nature du supports et hauteur du plénum.
Plafonds plats ou rampant suivant prescriptions projet
Joints dito doublage vertical
Sans plus value pour découpes et réservations
06.04.020
FAUX PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES
06.04.020
FAUX PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES
06.04.021
PLAFONDS A CASSETTES
Panneau rigide autoportant en laine de roche volcanique à
forte absorption acoustique revêtu d’un voile de verre sur
la face apparente et sur la contreface.
Classement MO incombustible.
Stabilité au feu ½ heure - Ecran protecteur.
Pose suivant calepinage architecte (voir plan).
Ossature de fixation au support et cornière de rive laquée.
Compris coupes et chutes.
Type TONGA EUROCOUSTIC
Couleurs: sur palette suivant
choix architecte.
Dimensions 600 x 600
Epaisseur 20 mm
Compris Dalles adaptées pour
milieu humide sur zone
sanitaires
Type « AMSTRONG » ou
similaire en remplacement
des dalles existantes après
passage du lot électricité ; On
cherchera les dalles les plus
approchantes ( pigmentées
gris) à voir sur place
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 71
Prix
06.05.050
Spécificité
06.05.010
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
ISOLATION HORIZONTALE
Isolation épaisseur 30 cm
Par déroulage de rouleaux de feutre de laine minérale à
base de fibres de verre avec pare vapeur Résistance
thermique 7.692 m2 °C / W
Retournés contre les murs.
06.05.000
Position
Bureaux et
Studios
M2
100.70
63 / 204
Bureau RGT
U
01
73/204
Studios
U
01
83/204
Bureaux et
Studios
U
08
Galandages
Studios
U
02
Trappes de visite
Studios
U
02
TRAVAUX DIVERS
SCELLEMENT D'HUISSERIES
Pose, scellement, réglage, et calfeutrement d'huisseries
bois
Fourniture par le lot menuiserie bois
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 72
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°4
CARRELAGE - FAIENCES
08.01.000
CHAPES - FORMES DE POSE
08.01.030
CHAPES DE RAGREAGE
Chape de ragréage autolissant de type NIVDUR S de
WEBER ET BROUTIN ou similaire, pour supports neuf ou
anciens, bois ou revêtement dur, compris primaire
d'accrochage IBOPRIM ou similaire pour supports
anciens.
08.03.000
REVETEMENT GRES
08.03.010
GRES CERAME
Carrelage grès cérame. Pièces humides
Carrelages posés sur forme de pose de 6 cm d'épaisseur
ou collé sur chape de ragréage, bords à bords, à joints
droits au coulis de ciment
Après coulage des joints et nettoyage de la surface,
l'entrepreneur devra assurer la protection des revêtements
avec de la sciure de bois
08.03.020
Compris zone dans bureau
existant suite démolitions
Bureaux
M2
52.80
Dimensions 20 x 20
Dimensions 30 x 30.
Collé sur chape de ragréage
Classement U4 P3 E2 C0
Bureaux
M2
52.80
Carrelage Scellé
Studios
M2
55.80
Terrasse Studios
M2
18.75
Bureaux et
studios
ML
111.40
GRES CERAME ANTI-GLISSANT
Carrelage grès cérame anti-glissant R11
Pièces humides
Dimensions 30/30
Posé sur forme de pose de 6 cm d'épaisseur, bords à
bords, à joints droits au coulis de ciment
08.03.030
PLINTHES GRES
Compris escalier intérieur
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 73
Prix
08.03.040
08.05.000
TRAITEMENT DE MARCHES ET CONTRE-MARCHES
GRES
08.06.000
TRAVAUX DIVERS
08.06.010
BARRES DE SEUILS
En laitons
Fixation par chevilles et vis
Position: tous seuils de portes sur changement de type de
carrelage ou de positionnement.
U
Quantité
agence
Palier 120/90 + 4 Marches
Carrelage anti glissant
Studios
E
01
5 marches de 0.90 de large
Bureaux
E
01
Studios
M2
31.60
Sur faïences existantes
Faïences 15/20
Sanitaires
Bureaux
M2
4.50
Liaison avec carrelage
existant
Bureaux
Ml
1.00
Dimension 90 / 90
Compris étanchéité SEL
Studios
U
02
Salles d’eau
Studios
M2
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Toute la périphérie de la Salle
d'eau hauteur 2.20 ML
WC hauteur 1.20 ML
Cuisine 0.60 ML
BAC A L’ITALIENNE
Fourniture et pose sur chape d’ émaux anti glissant 2.5 /
2.5 ou galets série 1 à 3 , calage siphon posé par le
plombier.
08.06.040
Position
FAIENCES
Sur murs Plaques plâtre et carreaux de plâtre
Dimensions: 20/20, épaisseur 5.2 à pâte rouge
Posées à la colle FERMALIX
Pose à la colle
Joints droits avec croisillons au coulis de ciment coloré
suivant choix architecte.
Compris SPEC
0803.050
Spécificité
Etanchéité liquide SEL type "TRAPCO" ou similaire sous
revêtement de sol dur, compris relevés «Prolibande» en
plinthe et toutes sujétions.
6.00
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 74
Prix
LOT N°5
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
MENUISERIES BOIS
10.01.000
MENUSIERIES INTERIEURES
10.01.010
PORTES ISOPLANES
10.01.011
Portes simple action
Dormant en bois du Nord pour cloisons 50, 72, 100 mm et
maçonnerie de briques
Ouvrant prépeint à âme alvéolaire en nid d'abeille avec
renfort au niveau des serrures
Quincaillerie SNQF de type NORMBAU, pêne dormant
demi tour, béquilles doubles plastique couleur au choix de
l'architecte et plaques de propreté, 1 clés nickelée, butoir
caoutchouc.
Pour les WC, un bec de cane à condamnation,
manoeuvre de sécurité par l'extérieur.
Pose et scellement du dormant par le lot platrerie ou gros
oeuvre
Les menuiseries comporteront un jeu de 1 cm par rapport
au sol fini intérieur pour permettre la circulation de l'air
vers les ventilations hautes.
10.01.012
BUREAUX
U
01
Dim. : 73 / 204
Studios
U
01
Studio et Bureaux
U
06
Dimension 83/204
Rgts des Studios
Voir plans
U
02
Dimensions
83 / 204
Studios
U
02
83 / 204
Cadres adaptés à la largeur
des cloisons (voir plan)
PORTE EN GALANDAGE
Fourniture et pose d’une structure à galandage métallique
pour cloison de 98 mm, compris porte adaptée, poignée,
serrures et habillage
10.01.050
Dim. : 63/204
PORTES PALIERES
Porte pré peinte épaisseur 40 mm ferrée sur huisserie
avec paumelles et serrure de sécurité encastrée 3 points.
âme en aggloméré et en isorel mou.
Joint périphérique et en partie basse.
Seuil aluminium.
Indice d'affaiblissement : 32 dB(A)
Bloc porte Coupe feu ½ Heure PV à fournir
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 75
Prix
10.02.000
10.02.010
10.03.010
Quantité
agence
Dim. : 140/225
Studios
U
02
Dim. : 90/225
Bureaux
U
01
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Mélaminé sur crémaillère
métallique
Compris barre de penderie
pour les studios
Studios et bureau
ML
Studios Voir plan
U
Bureaux
ML
ETAGERES
13.00
TRAVAUX DIVERS MENUISERIE INTERIEURE
TRAPPES DE VISITE COMBLES
Fourniture de trappes de visites de combles, cadres
sapin, panneau en contreplaqué de 19 mm d'épaisseur
Dimensions de passage 60 x 60
10.03.050
U
PORTES COULISSANTES
Epaisseur 22 mm, fixées sur tasseaux et jambages de
force ou crémaillère métallique suivant prescriptions.
10.03.000
Position
PLACARDS
Portes coulissantes type SOGAL ou similaire, revêtement
stratifié couleur suivant choix architectes;
Profilés supports laqués.
10.02.030
Spécificité
02
LISSES BOIS ARRET DE DOUBLAGES.
Lisses bois en sapin du nord pour finition des doublages a
exécuter suivant plans détails architectes.
Fourniture, pose et scellement
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Liaison placo en tableaux
d’ouverture créée
5.30
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 76
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N° 6
MENUISERIE PVC - ALUMINIUM
11.00.000
11.02.000
11.01.010
MENUISERIES PVC
FENETRES
FENETRES A LA FRANCAISE
Cadre dormant PVC blanc 60 mm d'épaisseur en profilés
tubulaires en L adapté au type de doublage des murs.
Fixations placée à 20 cm de toutes liaisons.
Cadre ouvrant PVC blanc 60 à 76 mm d'épaisseur en
profilés tubulaires rigide cloisonnés; renforts en acier pour
des longueurs libres supérieure à 1 mètre.
Etanchéité Réalisée par doubles joints à frappe clipsés
dans les gorges
Quincaillerie en aluminium anodisé blanc
Crémone à rouleau avec sortie de tringle haute et basse,
manœuvre par béquille; Couvres joints PVC intérieurs et
extérieurs pour cacher toutes liaisons avec le gros oeuvre
Grilles de ventilation 30 m3/heures sur cadre ouvrant
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre
11.04.000
PVC blanc.
Vitrage isolant RT 2012
posés en feuillures maintenu
par parcloses d'épaisseur
adaptée au vitrage
Compris entrées d’air
Type F1 80 / 185
Allège fixe vitrage securit 2
faces .
Bureaux voir plan
U
01
U
02
U
04
CHASSIS OUVRANT A LA FRANCAISE
Cadre dormant PVC blanc 60 mm d'épaisseur en profilés
tubulaires en L adapté au type de doublage des murs.
Fixations placée à 20 cm de toutes liaisons.
Cadre ouvrant PVC blanc 60 à 76 mm d'épaisseur en
profilés tubulaires rigide cloisonnés;
Etanchéité Réalisée par doubles joints à frappe clipsés
dans les gorges
Quincaillerie en aluminium anodisé blanc
Crémone à rouleau avec sortie de tringle haute et basse,
manœuvre par béquille; Couvres joints PVC intérieurs et
extérieurs pour cacher toutes liaisons avec le gros oeuvre
Compris toutes sujétions de mise en œuvre
Dimension : 40 / 55
Vitrage dépoli
Dimensions 50 / 65
Studios
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 77
Prix
12.00.000
MENUISERIES ALUMINIUM
12.01.000
PORTES
12.01.010
PORTE D’ENTREE
Ouvrant et dormant de 42 mm coplanaires
Assemblage en coupe d'onglet avec plinthe de 168 mm
en partie basse.
Traverse intermédiaire.
Etanchéité:Sur trois cotés par double battement et joints
EPDM
En partie basse, double étanchéité par rejet d'eau, joint
brosse et profilé seuil.
Paumelles aluminium réglables avec axes inox et
chemises polyamide.
Fermeture:Serrure à larder adaptée au profil avec têtières
en inox
Carré de 8mm et canon européen avec paneton universel.
Entraxe cylindre béquille de 92 mm.
Serrure 3 points, transmission du mouvement aux multi
points par système de crémaillère, renvois et tiges de
crémone en aluminium.
Embouts de tige en acier inox nitruré.
Quincaillerie en aluminium couleur identique.
Finition par tapées et couvre joints.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre
12.02.000
Spécificité
Proposer une menuiserie
industrielle avec oculus ;
Fournir la doc avec votre offre
Dim. : 93 / 204
Position
U
Quantité
agence
Entrée Studios
U
01
Cuisine Studios
U
02
Quantité
entreprise
Prix unitaire
FENETRES - PORTES FENETRES - CHASSIS
12.01.010
FENETRES
12.01.011
FENETRE VANTAUX COULISSANTS
Classement A3 E3 V2
Vantaux coulissants.
Précadre en aluminium même teinte.
Joint compressible type "compriband" entre le dormant et
le précadre.
Joint mastic élastomère SNJF pour l'étanchéité extérieure
entre le dormant et la maçonnerie.
Fixation du dormant par douilles et chevilles (chevilles
polyamides et pisto - scellement interdit)
Profilés tubulaires.
Etanchéité des coulissants par brosses verticales et
horizontales, pose par clipsage.
Dimension 120/105
Vitrage répondant à le RTH
2012
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 78
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Chariots double réglage - Vitrage maintenu par parcloses
clipsées en feuillure avec joint élastomère.
Type vitrage suivant plans menuiseries.
Couvres –j oints intérieurs et extérieurs.
Fermeture intérieure par simple coquille intégrée au
montant avec mécanisme anti- fausse manœuvre et pêne
inversé.
12.01.020
PORTES FENETRES
12.01.011
PORTESFENETRE VANTAUX COULISSANTS
Classement A3 E3 V2
Vantaux coulissants.
Pré cadre en aluminium même teinte.
Joint compressible type "compriband" entre le dormant et
le pré cadre.
Joint mastic élastomère SNJF pour l'étanchéité extérieure
entre le dormant et la maçonnerie.
Fixation du dormant par douilles et chevilles (chevilles
polyamides et pisto - scellement interdit)
Profilés tubulaires.
Etanchéité des coulissants par brosses verticales et
horizontales, pose par clipsage.
Chariots double réglage - Vitrage maintenu par parcloses
clipsées en feuillure avec joint élastomère.
Type vitrage suivant plans menuiseries.
Couvres –j oints intérieurs et extérieurs.
Fermeture intérieure par simple coquille intégrée au
montant avec mécanisme anti- fausse manœuvre et pêne
inversé.
12.05.000
12.05.010
Dimensions 250/215
Compris entrées d’air voir plan
élec VMC
Studios
U
02
Pour menuiseries PVC
90/205
Bureaux
U
01
Pour menuiseries Aluminium
120/105
Cuisine Studios
U
02
250/215
Séjour Studios
U
02
VOLETS ROULANTS
VOLETS ROULANTS
Fourniture et pose de volets roulants pour fenêtre F1 et F2
Lames autoporteuses,en aluminium prélaqué profilés
tubulaires et nervurées, se déplaçant verticalement dans
des glissières fixes, s'enroulant sur un arbre tubulaire
galvanisé avec blocage latéral par embout PVC formant
arrêt grand vent.
Lame finale en alliage léger anodisé
Couleur suivant choix architecte
Coulisse fixe en alu même teinte avec joints
isophoniques.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 79
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Commande par moteur électrique à fournir,
branchement à la charge de l'électricien.
12.06.020
COFFRES VOLETS ROULANTS
Fourniture sans pose de coffres de volets roulants
adaptés au type de volets roulants (la pose est à la charge
du lot Gros œuvre). Epaisseur maximum 30 cm.
Avis technique à fournir K=0.55, R=38DB(A)
En fibres de bois traitées, compressées avec treillis noir
bitumé sur la face extérieure pour recevoir l'enduit de
façade.
Compris fourniture face horizontale inférieure de
fermeture en CTBH de 10 mm d'épaisseur et pose après
mise en place des volets roulants par le lot menuiserie
aluminium.
12.08.000
12.08.010
Bureaux
U
01
Pour menuiseries Aluminium
120/105
Cuisine Studios
U
02
250/215
Séjour Studios
U
02
Bureaux Voir plan
démolitions
E
01
Pour menuiseries PVC
90/205
DIVERS MENUISERIES
REMISE EN ETAT VERIFICATION REGLAGE
Suite à la démolition des doublages, l’entreprise vérifiera
le bon fonctionnement des menuiseries conservées,Les
coulisses des volets roulants sur les façades Sud et Est
seront déposées et les volets repris puisque les tableaux
vont être repris
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 80
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N° 7
ELECTRICITE - CHAUFFAGE
14.0.000
DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Dans ce poste il est compris la dépose de tous les
appareils électriques en place intérieurs et extérieurs ces
appareils seront conservés par l’entreprise en attente de
remise en place ou de restitution.
14.01.011
Installation provisoire de chantier, alimentation et tableau
de protection
14.01.000
ALIMENTATION GENERALE - DISPOSITIONS GENERALES
14.01.010
Ensemble du
bâtiment GVA et
sanitaires
Bureaux
E
1
A déterminer
U
1
Studios
ML
Câblage + protections au
tableau existant pour les
futurs bureaux.( Ligne
chauffage, éclairage, prises)
Bureaux
E
01
Disjoncteurs type DECLIC.
Studios
E
02
ALIMENTATION
EDF amènera le courant jusqu'au coffret comptage prévu
en façade
L'entreprise devra l'installation à partir des bornes laissées
en attente par EDF dans coffret compteur.
Fourniture et pose du réseau d'alimentation gaine et câble
depuis compteur
14.01.020
Dépose du tableau électrique
général alimentant le Logt
Une visite sur place est
fortement conseillée pour
bien appréhender les
travaux à réaliser
Gaine diamètre 60 mm. Et
câble adapté
8.50
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Fourniture et pose d'un tableau pré équipé avec
disjoncteur différentiel en tête, coupes circuits pour
éclairage, prises de courant, chauffe eau et chauffages
électrique.
Les protections seront des disjoncteurs bipolaires ou
tétrapolaires suivant les besoins.
Compris toutes fixations et branchement sur alimentation
générale.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 81
Prix
14.01.030
Spécificité
Position
Prix unitaire
E
01
Studios et
Bureaux
E
01
Studio
U
01
Studios
U
01
CONTACTEUR CHAUFFE EAU
Contacteurs chauffes eau à placer sur tableau d'abonné,
trois positions
-Marche tarif nuit
-Marche forcée avec retour automatique au tarif nuit
-Arrêt total
14.01.060
CIRCUIT TELEVISION
14.01.061
ANTENNE ET CABLAGE
Le cumulus étant commun un
boîtier sera mirs en place
dans le Rgt affecté à cet effet
Fourniture et pose d'une antenne télévision dito 2.09 pour
réception toutes chaînes françaises, scellement par pattes
de scellement en acier galvanisé en pignon, compris
câblage jusqu'aux prises et boîtes de dérivation
14.02.000
Quantité
entreprise
LIAISON EQUIPOTENTIELLE
Connexion en fils de cuivre 1.5 mm2 entre les pièces
métalliques des canalisations d'eau froide et chaude, les
vidanges, les huisseries métalliques pour assurer la
liaison avec la terre.
14.01.050
Quantité
agence
PRISE DE TERRE
Prise de terre en câble de cuivre nu de 29 mm2 de
section avec barrette de coupure en départ du réseau
14.01.040
U
DETAIL DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE - EQUIPEMENT DES LOCAUX
Fourniture et pose depuis tableaux disjoncteur des
câblages et de l’appareillage complet.
Les points lumineux extérieurs seront équipés de
luminaires étanches.
Compris toutes saignées, scellements et sujétions de
mise en oeuvre.
Les points lumineux intérieurs
seront fournis avec les
luminaires prescrits équipés
des lampes adaptées ou des
douilles normalisée.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 82
Prix
14.02.010
DISTRIBUTION SECONDAIRE
14.02.011
Distribution éclairage
14.02.020
ECLAIRAGE
14.02.023
Plafonnier fluorescent encastré, optique peint striée en
aluminium. Equipé de 4 lampes de 18 Watts, ballast
électronique. Marque DISAO Modèle 868
RENDICOMFORT CELL 4x18 W ou similaire
14.02.024
14.02.026
14.02.029
Hublot décoratif composé d’un boîtier décoratif en
polycarbonate antifeu 960° , diffuseur en verre tre mpé,
satiné à l’intérieur, joint aux polymères, vis de blocage en
acier inoxydable. Classe II, équipé de 1 lampe 75W IP 54,
IK08.
Marque PRISMA Modèle Super Delta Tondo 1x75W
ou1x9W ou similaire
Spécificité
Ensemble des points lumineux
U
Quantité
agence
Bureaux
Studios
E
E
01
01
Bureaux et
studios
U
0.8
Intérieurs
Studios
U
04
Avec détecteur de présence
Bureaux
sanitaires et
Studios
U
03
Extérieurs
Terrasses
Studios
U
02
Extérieurs Avec détecteur de
présence
Studios
U
01
Cuisine et salle
d’eau Studios
U
06
U
03
Voir plans
U
02
Prise de courant 230 volts 2P + T
Voir plan
U
39
Prise de courant lave linge
Studios
U
02
Terrasse Studios
U
02
Studios
U
02
Encastré technique
Corps en polycarbonate avec optique métallisée pour un
contrôle lumineux élevé et optimal. Diffuseur en verre
sérigraphie. Pattes réglables fabriquées selon les normes
IEC598/CEI 34-21. Fourni avec lampe de couleur 3000K.
Diffuseur en verre sérigraphie ? Ballast électronique.
Marque DISANO modèle ENERGY 10 2x26 W ou
similaire (Down light)
Interrupteurs simple allumage
Interrupteur va et vient
14.02.30
Position
Quantité
entreprise
Prix unitaire
PRISES ET ALIMENTATION FORCE
Prise de courant 230 volts 2P + T d’extérieur
Prise Télévision
Etanches encastrées
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 83
Prix
Spécificité
Position
Studios
U
02
Alimentation volets métalliques à enroulement
Alimentation ballons d’eau chaude
Studios et Bureau
Studios
U
U
05
01
U
06
14.06.01
14.06.030
Prix unitaire
Les convecteurs seront
titulaires de la norme
NF ELECTRICITE
PERFORMA NCE et
estampillé ELEXENCE.
Puissance 1500W
Studios et
Bureaux
U
03
Puissance 2000W
Bureaux
U
01
Convecteurs sèche serviette
pour salle d’eau 1000 /2000 W
soufflant
Salles d’Eau
Studios
U
02
Bureaux
U
03
Raccordement
vers Accueil
E
01
Studios
Bureaux
U
05
ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lumens - SATI.
Télécommande blocs autonomes
Câblage bloc autonome de sécurité
14.06.000
Quantité
entreprise
CHAUFFAGE
Chauffage des locaux par convecteurs ou rayonnement
suivant prescriptions.
Le matériel utilisé devra être construit et posé
conformément aux règles de l'art.
Les salles de bains seront équipés de convecteurs
soufflants.
Tous les convecteurs seront livrés avec thermostat.
Conforme aux normes de sécurité en vigueur
Compris lignes, raccordements, montage, fixation et
réglages. L'emplacement des convecteurs et proposé par
le Maître de l'Oeuvre, il ne pourra être modifié sans son
accord écrit.
14.04.0
Quantité
agence
Alimentation VMC
Alimentation convecteurs
14.03.000
U
INFORMATIQUE
Réseau informatique de catégorie 6.
Câblage horizontal par câbles capillaires quatre 4 paires
ou 2 x4 paires catégorie 6E. La longueur des câbles en
liaison moyenne ne devra pas excéder une longueur de
40 Mètres
Prises RJ 45
Contact normalisé ISO 8877 catégorie 6.
Montées sur plastron 45 x 45 mm
Câbles de type
MNC8*,MNC88* ( câblage 120
ohms)ou MNC880*(câblage
100 ohms)
Ils seront 0 halogène
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 84
Prix
15.00.000
Spécificité
Fourniture et pose d’un câble d’alimentation avec fourreau
adapté
Ce câble de section 2 x 35
mm² est destiné à alimenter
les futurs studios depuis le
TGBT bureau. Il passera en
plafond puis en tranché dans
le fourreau du par le Lot VRD.
Compris branchement au
tableau
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
DIVERS
05
Bureaux / Studios
ML
52.85
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 85
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N° 8
PLOMBERIE - SANITAIRES
15.00.00
INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
L’alimentation en eau, ainsi que l’évacuation du chantier
sont à la charge du présent lot, y compris canalisations,
vannes d’isolement et robinet de puisage.
L’installation provisoire de chantier sera conforme aux
exigences du PGC et du CCAP qui sont les documents de
références
15.00.001
15.01.0100
15.01.002
01
Voir plan de
démolition
E
01
Studios
E
01
Placard Cumulus
Studios
U
01
DEPOSE DES INSTALLATIONS ET APPAREILLAGES
EXISTANT
Neutralisation du réseau, dépose soignée des appareils
sanitaires existants, réseaux, meubles etc… Les matériels
déposés seront mis à disposition du Maître de l’Ouvrage
s’il le désire et stockés dans le lieu qui sera indiqué à
l’entreprise sinon il sera évacué par l’entreprise.
15.01.000
E
ALIMENTATION GENERALE - DISPOSITION GENERALE
Depuis la distribution générale ; tube pression penaflex
sans joints pour pression admissible 10 bars, de qualité
alimentaire
Pièces spéciales: tés, coudes, réductions, raccords en
fonte ou laiton
Joints perflex pour démontage. Calorifuge si nécessaire.
Vanne d’isolement
Fourniture et pose de compteur divisionnaire
Depuis l’alimentation générale
existante
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 86
Prix
15.02.0
15.02.0100
15.03.000
Spécificité
Alimentation des appareils sanitaires depuis production
eau chaude.
Distribution sous tubes cuivres encastrés sous fourreaux
ou dans plénum de faux plafonds.
Il sera prévu une vanne d'arrêt quart de tour dans
chaque pièces d'eau (cuisine, salle d'eau, salle de bains
et buanderie)
Quantité
agence
Studios
E
01
Voir plan
E
01
Quantité
entreprise
Prix unitaire
EVACUATION DES EAUX VANNES ET USEES
Compris ventilation primaire
tuile à douille avec chapeau
pare pluie.
Tuyaux PVC série assainissement assemblés par collage,
pression de service 6 kg et d'une section minimum 36/40
fournis et posés sur colliers à contre parties à 2 vis.
Compris toutes pièces de raccordement, fixation et
dérivation.
Compris bouchons de dégorgement en tête et le cas
échéant en parcours, sections suivant le nombre
d'appareils qu'ils desservent.
Tous les tubes et raccords devront avoir reçu l'agrément
du CSTB et répondront aux normes NFT 54.002 et NFT
54.003
Chutes des WC
Sections en rapport aux nombre d'appareils qu'ils
desservent.
Maintien vertical par collier en fer galvanisé à deux
boulons et scellements.
Les chutes verticales se prolongeront jusqu'en toiture en
ventilation primaire.
Il sera prévu en pied de colonne un té dégorgement.
15.04.010
U
ALIMENTATION EAU CHAUDE - EAU FROIDE
Les canalisations dans le VS en RDC sont à la charge du
lot Gros Oeuvre avec sorties de 50 cm au dessus du sol
fini pour raccordements.
Les percements de planchers, rebouchage de saignées
sont à la charge du présent lot.
15.04.000
Position
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE
Capteurs
Fourniture et pose de capteur. Il sera posé sur la
toiture en encastré et sera garantie 5 ans.
Caractéristiques techniques :
Surface brute du capteur
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 87
Prix
15.04.020
Spécificité
La surface du champ de capteurs sera adaptée aux
besoins afin d’avoir un taux de couverture annuel compris
entre 40 et 50%.
Constitution du capteurs. :
Verre trempé à haut facteur de transmission et résistant à
la grêle.
Absorbeur à haute performance avec revêtement sélectif
(B=0.835)
Surface dépolie anti-éblouissement
Joint EPDM garantissant l’étanchéité en évitant la
formation de buées
Isolation thermique de 60 mm en laine minérale
minimisant les déperditions thermiques
Cadre en aluminium résistant aux intempéries
Serpentin en cuivre méandré, soudé par ultrasons et
radiographié
2.30M2
Surface d’absorption effective
2.00 M2
Rendement optique 0.819
K1 = 3.312 W/m².K
K2 = 0.0181 W/m².K
Facteur optique = 0.835
Coefficient de transmission
thermique : 4.4 W/m².K
Position
U
Quantité
agence
Studio
E
0.1
Studios
E
01
Quantité
entreprise
Prix unitaire
BALLON DE STOCKAGE
Fourniture et pose d’un ballon de stockage posé sur
pieds.
Il sera constitué de :
- une cuve en acier émaillé
- protection anti corrosion de la cuve par émaillage 850°
- serpentin solaire optimisé
- anode de protection magnésium
- sonde de température solaire
- isolation en mousse polyuréthane expansée
- raccord électrique
- liquide caloporteur
Le ballon sera garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les
pièces.
Groupe de sécurité sur entrée eau froide.
Départ du ballon avec mitigeur thermostatique pour limiter
la température à 60°.
Entre le ballon et le capteurs sera mis en œuvre une
station solaire comprenant : vannes d’isolement, clapet
anti-retour, manomètre,circulateur solaire 3 vitesses et
modulant primaire,indication et réglage du débit
maxi,vanne de vidange,vase d’expansion,soupape de
sécurité, départ et retour capteur et serpentin solaire,
bouteille de dégazage et pot de décantation, thermomètre.
Capacité 200L
La régulation sera réalisée par
l’intermédiaire d’une centrale
de régulation.
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 88
Prix
15.05.000
15.05.020
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
VENTILATION
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
Groupe d'extraction de type KIT SEKOIA ou similaire..
Suspension au plafond avec interposition de plots antivibratiles.
Le groupe possèdera un moteur asynchrone 2 vitesses
sur roulement à bille avec protection thermique.
Bouches d'extraction de type autorégables.
Gaines souple PVC armé classe M1
Compris raccords, fixations, scellements.
Les raccordements électriques seront réalisés à partir des
attentes prévues au lot électricité.
15.06.000
Spécificité
Prévoir la commande de la
bouche cuisine par bouton
poussoir.
Sortie en toiture par tuiles
douille au lot Gros oeuvre
Studios voir plan
E
Studios
U
02
02
Diam bouche d’extraction :
125 pour cuisine et 80 pour
les autres.
APPAREILLAGES ET ROBINETTERIE SANITAIRE
Appareils de type PORCHER ou similaire de couleur blanche (sauf stipulation contraire).
Robinetterie de marque PORCHER et PRESTO ou similaire.
15.06.010
CUVETTES WC - URINOIRS
15.06.011
Cuvette réservoir standard
Réservoir attenant, robinet d'arrêt chromé, robinet à
flotteur, mécanisme silencieux, abattant double Olfa.
15.06.020
LAVABOS / VASQUES
15.06.021
Meuble stratifié avec vasque en grès émaillé blanc.
Robinetterie mélangeuse.
Vidange à clapet et siphon.
Compris miroir et éclairage
Largeur maxi 80 cm
Joindre une doc à votre
proposition ;
Salle d’eau
U
02
15.06.022
Lavabos en grès émaillé blanc 60/50 sur colonne.
Robinetterie mélangeuse.
Vidage à clapet et siphon en métal chromé.
En remplacement de celui
déposé ( fendu)
Sanitaires
Bureaux
U
01
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 89
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
15.06.030
DOUCHES - BAIGNOIRES - EQUIPEMENTS
15.06.032
DOUCHE
15.06.033
Siphon de sol inox «Limatec» ou similaire pour douche à
l’italienne
Salle d’eau
Studios
U
02
15.06.034
Fourniture et pose robinetterie mélangeuse, douchette
flexible, support mural.
Salle d’eau
Studios
U
02
15.06.035
Fourniture et pose d’un pare douche sur cadre aluminium
vitrage 6 mm. Compris toute sujétions de mise en oeuvre
Dim 80 / 190 ou approchant
Salles d’eau
Studios
U
02
15.06.040
CUISINE
15.06.041
MEUBLE CUISINE ET EQUIPEMENT
Voir pan de détail
Largeur maxi 1.80 ML
Couleur au choix des
architectes
Cuisine Studios
U
02
Fourniture et pose d’un meuble bas stratifié avec
Equipement :
Plaque vitrocéramique ( 2 feux)
Réfrigérateur encastré
Evier un bac + mitigeur
Micro onde encastré 25 Litres
Hotte aspirante avec colonne (3 vitesses et éclairage)
15.06.050
EQUIPEMENTS DIVERS - ACCESSOIRES
15.06.052
Porte rouleaux papier inox
WC Studios
U
02
15.06.055
Robinets pour machines à laver Linge et vaisselle
Rgts Studios
U
04
15.06.056
Siphons pour machines à laver et vaisselle
U
04
Quantité
entreprise
Prix unitaire
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 90
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°9
PEINTURE Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en
16.01.000
16.01.010
PEINTURE
PEINTURE GOUTTELETTE
Egrennage
Premier ponçage soigné
Rebouchage
Deuxième ponçage soigné, dépoussiérage
Couche intermédiaire
Couche de finition type gouttelette.
16.01.020
Supports: plaques de plâtre et
plâtres.
Finition écrasée
Bureaux et
Studios
M2
302.00
Supports: Plaque de plâtre
Soubassement H : 1.20 ML et
sanitaires
Bureaux
M2
55.00
Plafonds plaques de plâtre
Studios et
sanitaires
M2
65.80
PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE
Egrenage, époussetage
Premier ponçage soigné
Rebouchage
Deuxième ponçage, dépoussiérage
Couche intermédiaire garnissage 50 microns, 6 m2 / kg Echelle C du CSTB à l'enduit pelliculaire PF lisse
Révision
Couche de finition, garnissage 32 microns, 15 m2 / kg Echelle D du CSTB
Portes isoplanes et entrées
83/204
83/204 Galandage
73/204
63/204
Bureaux et
studios
U
U
U
U
08
02
01
01
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 91
Prix
16.01.060
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
PEINTURE LAQUE SUR METAL
Ponçage, grattage ou sablage parfait
Dépoussiérage et enlèvement de toute traces de rouille
1 couche peinture antirouille
2 couches peinture laque, couleur suivant choix
architectes
Finition lisse mat
16.03.000
Spécificité
Grilles de défense
Sur ouverture 100/125
«
95/205
«
60/75
«
50/65
«
40/55
Bureaux
Studios
U
U
U
U
U
03
01
01
04
02
NETTOYAGE DES LOCAUX
Suivant prescription du chapitre 4 et notamment:
Dépoussiérage mécanique des sols, murs et
appareillages
Lessivage mécanique des sols,
Lessivage manuel des faïences, appareils sanitaires et
vitres.
Lessivage manuel des menuiseries, appareil sanitaires et
chauffage, portes de placards, quincaillerie, revêtements
de murs, vitrages.
Dépoussiérage manuel
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 92
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
LOT N°10
VRD - RESEAU ELECTRICITE – EU EV - AEP
17.00.000
17.00.010
RESEAU EU EV - AEP
TRANCHEES POUR RESEAUX EU-EV - AEP
Découpage de la chaussée existante
Tranchées dans chaussée et terrains toutes natures
Evacuation des déblais
Lit de pose, enrobage en béton de la canalisation en
renforcement de la voirie, remblaiement
Couche de fondation et couche de base compactées au
rouleau.
Reprise du revêtement de la chaussée, épaisseur 5 cm
minimum sur l'emprise de la tranchée pour reconstitution de
la chaussée et des trottoirs.
Toutes les disposition pour canaliser la circulation automobile
et piétonne suivant les directives administratives concernées
seront à prévoir et à la charge du présent lot.
.
17.00.011
Tranchée commune pour les
réseau EU EV et AEP
Profondeur mini 80 cm
Largeur 0.50 ML
compris remblaiement en
0.35.
L’entreprise vérifiera
l’implantation des réseaux
existants notamment celui de
l’électricité et Télécom qui
seront vraisemblablement
croisés lors de l’exécution de
ces réseaux. Les plans de
récolement existant seront
mis à disposition de
l’entreprise
Voir plan MASSE
ML
23.00
Dito 1700.010.
ML
23.00
CANALISATIONS
En PVC série assainissement joints collés, pour des hauteurs
de couvertures supérieures à 1.00 par rapport à la
génératrice supérieure du tuyau pour des diamètres compris
entre 150 et 300.
Réglage du fond de fouilles selon les pentes indiquées, par
un lit de sable d'épaisseur minimale de 10 cm.
Toutes sujétions de calage pour que les tuyaux portent sur
toute leur longueur
Il ne sera pas accordé de plus value pour un lit de gravette
5/15 de 15 cm mini d'épaisseur pour former drain sous la
couche de sable dans le cas de venues d'eau.
Remblaiement des tranchées après les essais des
canalisations en sablon jusqu'au niveau de la plateforme
Diamètre 125
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 93
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
Compactage des remblais des tranchées au cylindre
Essais des remblais des tranchées par un laboratoire agréé
tous les 50 ml à la charge du présent lot, obtention d'une
densité égale à 95 % de l'indice PROCTOR modifié.
17.00.012
BRANCHEMENT SUR RESEAU
Percement d' ouverture dans regards existant/ou réseau
existant
Façon de cunette et calfeutrement au béton gras
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
17.00.013
Voir plan
E
Diam : 25 mm
Voir plan
ML
Branchement sur réseau existant par collier de prise en
charge adapté à la section de la canalisation en place.
Voir plan MASSE
18.01.010
U
01
réseau existant Diam 60mm .
compris essais et désinfection
du réseau
E
01
Bleu largeur 0.40ML
ML
23.00
ML
32.80
GRILLAGE AVERTISSEUR
Mise en place dans le sable à 0.10 Ml au dessus des
canalisations d’un grillage avertisseur plastifié de couleur
bleue
18.00.000
23.00
BRANCHEMENT SUR RESEAU
Bouche à clé : tête en fonte avec couvercle de forme
règlementaire et chaînette de sécurité type sous chaussée
ou trottoir placé dabs un massif de béton de hauteur égale à
la tête et de 0.40 ML de coté
17.01.015
01
EAU POTABLE
Fourniture et pose de canalisation en tube polyéthylène série
assainissement
17.00.014
Compris regard de visite
RESEAU ELECTRICITE - TELECOM
TRANCHEE
Fouilles en tranchées effectuées mécaniquement
Dans terrains toutes natures y compris rochers
A toutes profondeurs, parois des fouilles stables et bien
dressées
Fond de fouilles nettoyé et damé
Façons de pentes nécessaires
Compris complément de fouilles pour regards et
Alim Studios
depuis bureaux
Voir plan MASSE
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 94
Prix
Spécificité
Position
U
Quantité
agence
Quantité
entreprise
Prix unitaire
raccordements divers.
Il ne sera pas accordé de plus value pour le blindage des
parois des fouilles, pour le pompage de la nappe phréatique
ou des eaux de pluies, pour le dégagement des éboulements
pour toutes causes que ce soit et a remise en état de la
fouille, pour tirs de mines, pour l'emploi de brise béton au
marteau piqueur, l'entrepreneur aura prévus toutes difficultés
ou incidents dans ses prix.
17.01.020
FOURREAUX
17.01.030
CABLES
17.01.040
GRILLAGE AVERTISSEUR
Mise en place dans le sable à 0.10 Ml au dessus des
canalisations d’un grillage avertisseur plastifié de couleur
rouge
Sur lit de sable 20cm
TPC 40 VERTE X3
ML
32.80
Section 2 X 35MM²
ML
32.80
Rouge largeur 0.40ML
ML
32.80
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
VOLONTAIRES
PARTIE2 - PAGE 95
Prix

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Transcription

Documents pareils

Contacts : Plus d`infos : www.jobon.be

Fiche technique des studios

Ats studios - Le Réseau des Pages Franco Orientales

Seigneurie de Ville En Pre

330 000€ FAI - Pigassou Immobilier

La macro au cœur de l`optique

dans un studio du cos ptt 16 - E

L`Empreinte

bureaux a louer

Louer commerces et bureaux MONTROUGE 140m²