maitre d`ouvrage - L`Agglo de Belfort

A
17/04/07
Ind.
Date
Edition originale
VILLE
DE BELFORT
Modifications
E.FALCON
M. BEURET
Créé par
Vérifié par
MAITRE D’OUVRAGE
REHABILITATION ET MISE EN CONFORMITE
DE L’ECOLE MATERNELLE BARTHOLDI
1, RUE DE L’ETUVE 90000 BELFORT
BUREAU D’ETUDES
ARCHITECTE
Bureau de Contrôle
Parc Technologique
2, rue des Entrepreneurs
90000 BELFORT
Tél : 03 84 46 61 00
Fax : 03 84 46 61 10
Phases : PRO
Echelle : Sans
Format : A4
Planche : 1/29
UNITE
SOUS-UNITE
SPECIALITE
Lot 01 : MENUISERIE/SERRURERIE/METALLERIE
TITRE
DU
Cahier de Clauses Techniques Particulières
DOCUMENT
Index
CTP
Affaire
Chrono Indice
14284B 001
A
Auteur
Phases
IN1
PRO
Unité Spécialité
001
Fichier source
Logiciel utilisé
CTP-14284B-PRO-01-001A-Serrurerie
WORD
- Ce document est la propriété d’INGEDIA Faciliteur et ne peut être divulgué sans son autorisation écrite - Document informatique – Ne pas modifier manuellement -
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 1/1
0. SOMMAIRE
1 - DOMAINE D’APPLICATION .....................................................................................................................................................3
1.1
1.2
Objet du présent cahier..................................................................................................................................................3
Définition de l'opération..................................................................................................................................................3
2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX................................................................................................................................................5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
Généralités.....................................................................................................................................................................5
Cadres avec éléments en polycarbonate.......................................................................................................................6
Lisse métallique rapportée .............................................................................................................................................7
Main courante en bois....................................................................................................................................................7
Peinture sur métal ..........................................................................................................................................................7
Bloc porte CF 1/2h .........................................................................................................................................................8
Ferme -porte ..................................................................................................................................................................9
Accroche -manteaux .....................................................................................................................................................9
Cache-radiateur .............................................................................................................................................................9
Révision de l’ensemble de portes non remplacées /révision de l’ensemble des meubles sous évier .........................10
Stores vénitiens pour les salles de sieste ....................................................................................................................10
Essais et vérifications...................................................................................................................................................11
3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX .............................................................................................................................................12
3.1
3.2
Prestations comprises dans les travaux de menuiserie/serrurerie/métallerie..............................................................12
Prestations exclues des travaux de menuiserie/serrurerie/métallerie..........................................................................14
4 – PRESCRIPTIONS GENERALES ............................................................................................................................................15
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Documents de référence..............................................................................................................................................15
Normes et règlements..................................................................................................................................................15
Documents et documentations ....................................................................................................................................16
Contrôle de la qualité ...................................................................................................................................................18
Installations - Organisation - Hygiène et sécurité du chantier......................................................................................20
Couverture des risques relatifs à l'exécution des travaux............................................................................................20
Confidentialité ..............................................................................................................................................................20
5 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATERIAUX ET LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ......21
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Matériaux constitutifs des éléments de menuiseries ...................................................................................................21
Conditions particulières d'exécution des menuiseries .................................................................................................21
Echantillons et prototypes ............................................................................................................................................22
Classement des matériaux...........................................................................................................................................22
Contrôle interne des entreprises ..................................................................................................................................22
Prescriptions techniques concernant les ouvrages et matériaux.................................................................................23
Prescriptions communes concernant les portes ..........................................................................................................25
Huisseries bois.............................................................................................................................................................26
Portes pleines ..............................................................................................................................................................27
Prescriptions communes concernant la quincaillerie des portes .................................................................................28
6 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES ETUDES ET LES OUVRAGES......................................................29
6.1
Hypothèses de calculs .................................................................................................................................................29
7 – BORDEREAU DE PRIX...........................................................................................................................................................30
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 2/2
1 - DOMAINE D’APPLICATION
1.1
Objet du présent cahier
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de définir les prescriptions
relatives au lot 01 « Menuiserie /Serrurerie/Métallerie », concernant les travaux de rénovation du
bâtiment Groupe Scolaire Bartholdi, situé au 1, rue de l’Etuve à 90000 Belfort, et appartenant à la ville
de Belfort.
1.2
Définition de l'opération
Bâtiment ancien de type R + 3, murs en maçonnerie de moellons de 60 cm environ d’épaisseur avec
ébrasements et tablettes intérieures au droit des ouvertures.
La structure est composée de murs en maçonnerie de moellons dito ci-dessus, de poteaux
métalliques, et de planchers avec de nature différente.
Charpente en bois conformant les combles et supportant la couverture.
Le bâtiment est composé de deux ailes :
- Aile « Ecole »
- Aile « CLAE »
Les différents niveaux occupés par l‘école sortent de plain pied, le 3ème étage est réservé aux greniers
et logements.
Chaque aile compte avec un escalier (l’escalier de « l’aile école »a été vient d’être renouvelé).
Les travaux décrits ci-dessous concernent le 1er et le 2ème étage des deux ailes.
La zone d’intervention est composée de différentes salles reliées entre elles par les circulations ; l’aile
« école »compte aussi avec des sanitaires (sur les deux étages), le bureau de la directrice et une
tisanerie (1er étage).
Le sol est revêtu de dalles plastiques contenant de l’amiante.
Faux plafonds de type Amstrong dans toutes les pièces sauf l’escalier.
Revêtement de murs : peinture, fibre de verre faïence pour les sanitaires.
Escaliers droits en bois avec emmarchement d’environ 1.20 m, comprenant des paliers d’arrivée ainsi
que des paliers de repos, soit 4 volées d’escaliers au total. Les marches et contremarches possèdent
un revêtement de sol souple plastique avec stries antidérapantes sur les nez de marche en forme de
bec de corbin (ne contenant pas de l’amiante)
Les plafonds et paillasses d’escalier ont un support de type enduit à base de plâtre d’épaisseur
approximative de 10mm
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 3/3
L’opération relative au Lot 01 «Menuiserie/ Serrurerie/ Métallerie » comprend :
Pour l’escalier de secours (mise en conformité de la totalité du garde-corps existant) :
-
La dépose et l’évacuation des éléments en polycarbonates type Makrolon existants
(escalier de secours)
La fourniture et pose sur garde corps existant d’éléments neufs en polycarbonates type
Makrolon avec cadres métalliques prélaqués.
La fourniture et pose d’une lisse métallique pré laquée au niveau de la main courante.
La fourniture et pose d’une main courante en bois y compris mise en lasure.
La mise en peinture des cadres et lisses tubulaires prélaqués.
La révision des menuiseries et serrureries (portes, cache-radiateur, meuble évier,
tablettes, caissons, etc)
Le remplacement de deux portes donnant sur le hall d’entrée
Etc…
-
Les travaux concernent
La réfection de :
-
étage 1 : circulation 1, circulation 2, dégagement, sanitaires enfants, sanitaires
personnels, circulation 3.
étage 2 : sas 1, sas 2, circulation 1, circulation 2, sanitaires enfants, sanitaires
personnels, sas 3, circulation 3
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 4/4
2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1
Généralités
Accès au chantier :
L’entreprise, avant remise de son offre, doit prendre connaissance de la localisation du chantier et des
éventuelles contraintes liées à son accès et aux travaux à réaliser :
Voirie publique ou privée
Horaires de travail
Il est rappelé qu’elle sera entièrement responsable des accidents causés par négligence de
précautions adaptées au contexte.
L’entreprise doit, à ses frais, le nettoyage et la réfection des voiries détériorées par ses engins.
Le Maître d’œuvre pourra faire procéder d’office, et aux frais de l’entreprise, au nettoyage et réfections
indispensables à la sécurité des tiers.
L’utilisation d’appareils ou l’introduction sur site de matériel, équipements comprenant de l’amiante est
formellement interdite.
Pérennité des installations existantes :
Il est rappelé ici, la spécificité de ce chantier, qui sera dans l’emprise du bâtiment existant.
L’accès aux bureaux de la trésorerie générale devra être maintenu pendant la durée du chantier.
L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et des
ouvrages.
L’entreprise isolera l’accès au chantier, de l’accès du public et proposera à la Maîtrise d’œuvre et
d’ouvrage les mesures envisagées.
En cas de dégradations occasionnées en cours de prestations du fait et de la responsabilité de
l’entreprise, la Maîtrise d’Ouvrage sera fondée à la demande pécuniaire. L’entreprise titulaire du
présent lot devra être assurée pour ce type de risque.
Installation de chantier :
L’entreprise assume la fourniture et le maintien aux normes de ses installations de chantier qui
comprennent :
Les cantonnements :
. les bungalows à usage de vestiaire ou autre en nombre suffisant pour le personnel
et ses sous-traitants
. les goulottes d’évacuation des gravats
. les containers matériaux et matériels
. l’isolation de la zone
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 5/5
Matériels complémentaires :
. les panneaux réglementaires relatifs à la sécurité des personnes
. l’isolation du chantier et les protections diverses
Après repliement de ses installations, l’entreprise restitue le terrain vierge de tous déchets, gravats ou
matériels…
Plus généralement, l’entreprise devra se plier aux indications contenues dans le Plan Général de
Coordination.
Connaissance des lieux :
Les entreprises sont réputées par le fait d’avoir remis leur offre :
S’être rendues sur les lieux où doivent être réalisés les travaux
Avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulières qui y sont attachées
Avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage de
matériaux, disponibilité en eau, en énergie électrique
Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations
En résumé, les entreprises sont réputées avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.
Aucune entreprise ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des
suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.
La visite du site est obligatoire.
Démarches et autorisations :
Il appartiendra aux différentes entreprises d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords nécessaires à la réalisation des travaux.
Copies de toute correspondance et autres documents relatifs à des demandes et démarches devront
être transmises au Maître de l’ouvrage et au Maître d’œuvre.
Brevets :
L’offre de l’entreprise devra tenir compte de tout paiement relatif aux droits de brevet, modèle, de
marque, de dénomination ou autres droits protégés, et il ne pourra pas se retourner vers le Maître
d’ouvrage en cas de réclamations.
2.2 Cadres avec éléments en polycarbonate
Dépose et évacuation des éléments en polycarbonate existants y compris cadres métalliques.
Fourniture et pose de plaques en polycarbonate type Makrolon ou équivalent, épaisseur 6 mm, teinte
claire avec cadres métalliques prélaqués.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 6/6
16 éléments de dimensions approximatives d’un 1 mètre de largeur sur les rampants et 4 éléments de
dimensions approximatives de 40 cm sur les angles.
Prestation équivalent à la réalisée pour l’escalier « ECOLE ». Cette prestation comprendra tout
l’escalier.
Hauteur approximative de 75 cm.
Fixation mécanique identique au mode de fixation sur barreaudage existant y compris toutes sujétions
de finition.
Localisation : Sur l’ensemble de la rampe d’escalier
2.3 Lisse métallique rapportée
Dépose et évacuation de la lisse métallique existante au niveau de la main courante.
Fourniture et pose d’une rehausse type lisse métallique pré laquée de forme tubulaire, de diamètre
d’environ 30 mm, au niveau de la main courante. La pose sera identique à la lisse existante (déposée
et évacuée) mais formera une continuité au niveau des angles sur toutes les volées d’escalier
concernées.
Fixation mécanique sur garde corps y compris toutes sujétions de finition.
Localisation : Sur l’ensemble de la rampe d’escalier.
2.4 Main courante en bois
Fourniture et pose d’une main courante diamètre 40 mm en hêtre brut y compris embout de
terminaison et éléments de jonction adaptables aux différents angles de mur (90 ° à 270°) pour
résoudre les problèmes de continuité.
Support mural en aluminium poli ou finition blanche.
Y compris finition par mise en lasure.
Fixation murale à 0.70 m de hauteur par vis et chevilles, finition des têtes de visserie identique au
support de main courante. Y compris toutes sujétions de finition.
Localisation : Uniquement sur les 2 volées d'escaliers de la cage (du 1er au 2ème étage), tous les murs
côté paliers ne seront pas concernés.
2.5 Peinture sur métal
Subjectiles :
- Métaux
Préparation :
- Nettoyage, ponçage, dépoussiérage et dégraissage
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 7/7
- Impression type Tol-métaux de TOLLENS ou équivalent.
Finition : Type A
- Application de deux couches de peinture laqué de finition Réf. METAUX LAQUE de TOLLENS
ou équivalent, teinte au choix du Maître d’Ouvrage.
Y compris toutes sujétions de finition
Localisation : Ensemble des cadres métalliques et lisse tubulaire pré laqué.
2.6 Bloc porte CF 1/2h
Dépose des portes situées entre le hall d’entrée et la circulation 1 et entre la salle polyvalente et le
hall d’entrée .Dépose en démolition d’ouvrages, travaux effectués avec soins pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conservés. Compris tous travaux nécessaires tels que
descellements ou autres, tous coupements, dépose des couvre-joints et habillages le cas échéant,
etc. Sortie et enlèvement des ouvrages déposés et des gravois. Il n’est pas prévu l’intervention du
maçon après le passage du présent lot, l’entrepreneur réalisera ses ouvrages avec soin et seront à sa
charge les possibles dégâts occasionnés.
Bloc porte de réhabilitation présentant un dégrée CF1/2h sur le cadre en bois existant et comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Réalisation d’une feuillure intégrant une pièce de bois dur sur le bâti existant. Cette pièce
aura une épaisseur approximatif de 18 mm (l’épaisseur doit être le minimum nécessaire
pour réduire au minimum le passage). Longueur à vérifier sur place. Cette pièce servira à
la mise en œuvre du bâti métallique.
Bâti métallique rapporté en tôle d’acier d’épaisseur 15/10°, protégé par une peinture antirouille à base de résine époxydique cuite au four, profil formant couvre-joint, 1 entrée à
gâche
Fixation : par l’intermédiaire de 8 pattes en tôle d’épaisseur 15/10° (4 par montant) vissées
en feuillure de l’huisserie existante (feuillure crée) à l’aide de deux vis et permettant la
fixation par visage du bâti rapporté Renforcement de la fixation par pose d’une cheville
métallique (par patte) de longueur 92 mm minimum qui va s’ancrer dans le gros œuvre.
Garnissage du bâti : Bourrelet de laine de verre diamètre 30 mm.
Joint d’huisserie de type 1S652 (de Malerba ou équivalent)
1 vantail à âme pleine 350 kg/m3 avec raidisseur integré, 2 parements iso plans, pré
enduits et pré peints, poncés, calibrés, épaisseur 40 mm, chants alésés en bois dur
de Malerba ou équivalent
Joint de type balai helios BPSU de Malerba ou équivalent en partie basse.
Dimensions à prendre sur place
Ferrage comprenant (porte donnant sur la salle polyvalente):
o 3 ½ paumelles avec bague laiton
o 1 serrure à un point, bec de cane et pêne à larder avec cylindre européen.
o Ensemble ligne Equinox de BEZAULT ou équivalent, comprenant une paire de
béquilles en acier inoxydable y compris plaque pour réservation du cylindre
Ferme -porte à freins hydrauliques réglables à puissance adaptée à la porte, essai de
résistance au feu identique à celui du bloc -porte, compris tous éléments d’adaptation et de
fixation.
Joint anti-pince doigts (le bâtiment est une école maternelle)
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 8/8
•
•
Les portes s’ouvriront dans le sens de la sortie.
Et toutes sujétions.
Localisation : Au premier étage, blocs -portes donnant sur le hall d’entrée (entre la salle polyvalente et
le hall d’entrée et entre la circulation 1 et le hall d’entrée)
Le premier bloc -porte sera normalement fermé, le deuxième sera normalement ouvert (mise en place
d’une ventouse à la charge du lot SSI)
2.7 Ferme -porte
Ferme -porte à freins hydrauliques réglables à puissance adaptée à la porte existante, essai de
résistance au feu identique à celui du bloc -porte, compris tous éléments d’adaptation et de fixation ;
Et toutes sujétions.
(Cette porte restera ouverte ; ventouse à la charge du lot SSI)
Localisation : Au deuxième étage, porte existant entre l’escalier et le sas 1
2.8 Accroche -manteaux
Dépose en des lisses porte - manteaux existants (anciennes bi patères métalliques avec finition
plastique noire, lisses sans porte manteaux). Sortie et enlèvement des ouvrages déposés et des
gravois.
Fourniture et pose d’une lisse en bois, essence similaire à l’existante, visée solidement au mur.
(Dimensions approximatives : 90x22 mm)
Y compris finition par mise en lasure.
Fixation sur la lisse de patères doubles réalisées en acier étiré Ø 6mm, forgées à froid et enrobées de
résine 100%polyester cuite au four (taille approximative d’une bi patère : 95x45x30 mm, entraxe
approximatif bi patères 150mm.
Type GS de France EQUIPEMENT ou équivalent.
Localisation : Au premier étage et deuxième étage : dégagement et circulations
2.9 Cache-radiateur
Révision de la totalité de cache -radiateurs existants, remplacement si nécessaire.
Mise des cache-radiateur manquantes (sauf bureau directrice)
Elément similaire à l’existant. En bois et métal répondant aux exigences des normes NF B54-100, NF
B54-110, les chants visibles sont plaqués d’un chant plat mélaminé dans le décor du panneau
(épaisseur 19 mm). Parement stratifié résistant à la gravure
L’ensemble doit être fixé mécaniquement aux murs et au sol et compris toutes sujétions nécessaires
pour la correcte réalisation de l’ouvrage.
L’entrepreneur doit prendre les mesures sur place afin d’ajuster parfaitement son ouvrage.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 9/9
Dans la salle des siestes 2, l’entrepreneur réalisera une seule protection enveloppant la totalité des
radiateurs.
Les radiateurs seront déposés pour mise en peinture pendant la 3ème tranche, les mesures exactes
devront être prises avant.
Il est rappelé la présence d’amiante dans le revêtement de sol existant, l’entrepreneur prendra les
mesures nécessaires pour travailler en présence d’amiante
Sortie et enlèvement des ouvrages déposés et des gravois.
Localisation :
•
•
2.10
Au premier étage : Salle polyvalente (3 U à remplacer), salle informatique (2U),
classe des grands (1U)
Au deuxième étage : Salle de siestes 1 (2U), salle de siestes 2 (ensemble)
Révision de l’ensemble de portes non remplacées /révision de l’ensemble des meubles
sous évier
Révision comprenant dégondage et mise en jeu
Vérification de la fixation des fiches ou paumelles, et refixation si nécessaire, huilage ou graphitage.
Vérification du fonctionnement de la serrure et huilage, ainsi que les verrous pour les portes à deux
vantaux
Vérification de l’état du joint anti pince- doigts ; mise en place ou remplacement si nécessaire.
Regondage
Révision de la totalité des meubles sous éviers (pour les portes : dégondage, mise en jeu, vérification
de la fixation des fiches ou paumelles, et refixation si nécessaire, huilage ou graphitage.),
remplacement si nécessaire
Localisation :
•
Au premier et au deuxième étage : sur l’ensemble de portes non remplacées.(38
portes)
Au premier et au deuxième étage sur l’ensemble des meubles sous éviers (salle
polyvalente, salle des petits/moyens, salle des moyens/grands, classe des grands, salle des
petits, salle de siestes 2, salle de classe)
2.11
Stores vénitiens pour les salles de sieste
Dépose des rideaux et tous les éléments de fixation, sortie et enlèvement des gravois.
Fourniture et pose des stores vénitiens à lames horizontales de 25 mm en alliage spécial d’aluminium
traité avec double émaillage au four. Couleur au choix du maître de l’ouvrage.
Boîtier en acier laqué et lame finale en aluminium laqué (de type hexagonal extra-plat). Manœuvre
manuelle par tringle assortie aux lames. Echelle filiforme et cordon de tirage en tergal.
Et toutes sujétions.
Mesures à prendre sur place.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 10/10
Localisation et dimensions :
•
2.12
Au deuxième étage : Salle de siestes 1 (2 fenêtres extérieures dimensions
approximatives : 1,60 x2,25 m), salle de sieste 2 (2 fenêtres extérieures dimensions
approximatives : 1,60 x2,25 m et 2 fenêtres intérieures de dimensions
approximatives : 3,10 x 0,80 et 3,80 x0,80)
Essais et vérifications
Avant réception, l’entreprise fera parvenir au Maître d’œuvre un cahier d’essais dans lequel figurent
les résultats des mesures de planéité des surfaces. Les surfaces hors tolérances seront reprises.
Des contrôles de ces vérifications pourront être réalisés par le Maître d’œuvre qui pourra demander la
reprise des travaux en cas de distorsions et de non-conformité des résultats.
Les vérifications seront selon les DTU :
•
•
•
•
DTU 36.1 : Menuiseries en bois
DTU 39 :
Miroiterie vitrerie
DTU 59 :
Travaux de peinture des bâtiments
NF P 01- 012 et NF P 01-013 : Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux
dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
Sans que cette liste soit exhaustive.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 11/11
3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
3.1
Prestations comprises dans les travaux de menuiserie/serrurerie/métallerie
L'entrepreneur implantera ses installations provisoires de chantier et ses matériels sur des
emplacements disponibles que lui désignera le Maître de l'Ouvrage.
Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de prescrire à l'entrepreneur de prévoir une partie de ses
installations en dehors de l'enceinte du chantier.
L'accès sur le chantier est rigoureusement interdit à toute personne non munie d'une autorisation
spéciale délivrée par le Maître de l'Ouvrage.
L'entrepreneur doit respecter le règlement de chantier remis par le Maître de l'Ouvrage.
Les travaux de Menuiseries/ serrurerie/ métallerie comprennent les prestations suivantes :
Tous les ouvrages décrits précédemment, parfaitement stables et rigides conformes à tous
les règlements, normes en vigueur et règles élémentaires de l'esthétique.
Les études, calculs, dessins, devis de poids et nomenclatures nécessaires, aux
approvisionnements, à la fabrication et au montage des ouvrages et à l'adaptation sur les
structures existantes.
La fourniture et la mise en oeuvre des matières entrant dans la constitution des ouvrages et
dans leurs assemblages.
Le chargement à l'usine, l'emballage, le calage, l'assurance, le transport, le déchargement à
pied d’œuvre et le magasinage des fournitures.
L'établissement de chantiers d'assemblages convenablement aménagés.
La vérification des implantations des structures devant recevoir ses ouvrages.
Toutes manutentions, transport et main d’œuvre pour le montage en sécurité, l'assemblage, le
contrôle, le réglage définitif des ouvrages et le raccordement sur les structures existantes.
La fourniture, la pose puis la dépose des échafaudages, des engins et des appareils
nécessaires au montage et au démontage des ouvrages.
La fourniture des matières consommables nécessaires au montage des structures : électricité
et eau.
La fourniture des notes de calculs, nomenclatures et métrés des différents éléments et des
plans des ouvrages tels que construits.
L'assurance de la qualité, les garanties, l'assistance technique.
Incorporations et réservations nécessaires pour la mise à la terre,
Les essais de contrôle des matériaux ou ouvrages suivant demande de l’organisme de
contrôle et/ou les prescriptions portées dans la présente spécification
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 12/12
L’incidence des arrêts ou gêne de chantier, consécutifs au fonctionnement du bâtiment
Les vacations nécessaires pour obtenir l’approbation des études à la charge de l’entreprise
auprès du Maître d’Ouvrage, INGEDIA et l’organisme du contrôle,
La remise en état et le remplacement des éléments détériorés lors de manutention, pose,
réglage, essais ou qui seraient constatées défectueuses au cours de l’exécution des travaux.
La participation aux réunions de coordination et de synthèse des études, aux réunions de
chantier et de coordination de travaux sur convocation de Maître d’œuvre. A cet effet,
l’entrepreneur désignera lors de la passation du marché, les noms et qualités des personnes
ayant tout pouvoir des décisions et qui représenteront l’entrepreneur à ces réunions.
La participation aux réunions organisées par le coordinateur de sécurité.
La gestion de déchets de chantier selon la recommandation T2.2000.
Etendue de la fourniture
D'une manière générale, seront dus par l'Entreprise, la fourniture, le montage et le réglage des éléments
décrits précédemment avec, en particulier, les organes suivants :
- Trous et scellements : l'entrepreneur du présent lot doit tous les trous, saignées, engravures,
scellements, rebouchages, garnissages, calfeutrements, raccords d'enduits nécessaires à la mise
en place de ses ouvrages inclus au présent lot (sauf stipulations contraires inscrites au présent
CCTP).
- Toutes les fixations nécessaires à la pose des ouvrages du présent lot (tiges d'ancrages, gabarits de
positionnement, platines prescellées éventuelles, harpes, pattes, tampons, chevilles, etc.....). Les
pattes à scellement devront être suffisamment longues afin d'assurer une parfaite fixation de
l'ouvrage.
- Le relevé après réglage des éléments prescellés éventuels (compris fourniture, si nécessaire, d'un
plan de ce relevé). D'une manière générale, il devra réceptionner ses supports (appuis et tableaux, )
Il ne pourra prétendre à aucun supplément de prix, une fois ses menuiseries mises en fabrication
suivant ses relevés de cotes et suivant l'état des supports.
- Les ensembles de maintien provisoire des ouvrages durant leur phase de montage ou d'assemblage
sur le site.
- Tous bourrages et calfeutrements sur le pourtour des ouvrages et entre ouvrages, aux points de
raccordement sur les structures (maçonneries, charpente et bardage).
- Les joints accessoires nécessaires à la pose du vitrage (joints, cales, posecloses, etc...).
- Le réglage et l’ajustage des ouvrages aux jeux prescrits.
- La fourniture et pose des éléments de jonction et d’habillages
- La protection de toutes les pièces arrivant sur le chantier.
- La protection provisoire des ouvrages finis livrés sur le chantier.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 13/13
- La peinture de signalisation des vitres pendant la durée du chantier et nettoyage soigné des deux
faces en fin de travaux tous corps d'état.
- La peinture anti-rouille de toutes les parties métalliques non galvanisées ou aluminium.
- La fourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissages nécessaires.
- Le contrôle du bon fonctionnement des ouvrants, des trous de buées, etc. .. avant la réception.
- La réparation de tous les dégâts pouvant survenir aux bâtiments ou aux installations existantes par
suite d'accidents ou de négligences en cours de montage.
- Le nettoyage du chantier après chacune de ses interventions : en cas de carence de l'entreprise
pour le nettoyage lui incombant, celui ci sera exécuté sur ordre du Maître d'Oeuvre par une
entreprise spécialisée, aux frais de l'entreprise. Aucun stockage, même provisoire, de déblais ne
sera toléré.
- Avant la réception, l'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage complet et soigné de ses
ouvrages (enlèvement de la protection, nettoyage des profilés, rainures, gorge ainsi qu'un réglage
de l'ensemble des ouvrants).
- La participation aux frais du CIHS et du compte prorata.
- La participation aux réunions de coordination et de synthèse des études et aux réunions de
chantier et de coordination de travaux sur convocation du Maître d'œuvre. A cet effet l'Entrepreneur
désignera lors de la passation du marché les noms et qualités des personnes ayant tout pouvoir de
décision qui représenteront l'Entrepreneur à ces réunions.
3.2
Prestations exclues des travaux de menuiserie/serrurerie/métallerie
Ne sont pas compris dans la fourniture du lot:
-
D'une manière générale, tous les travaux non explicitement décrits et/ou mentionnés
dans le présent document.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 14/14
4 – PRESCRIPTIONS GENERALES
4.1
Documents de référence
Voir liste des documents joints en annexe au présent document.
4.2
Normes et règlements
Conformément aux indications du cahier des prescriptions spécifiques, il est rappelé que les ouvrages
devront être exécutés conformément aux prescriptions contenues dans les normes françaises et
documents techniques unifiés dont les principaux sont rappelés ci-dessous ainsi que les règlements
sanitaires départementaux et municipaux et tout autre règlement à caractère officiel et obligatoire.
La liste ci-dessous n’est donc pas exhaustive mais fait rappel des documents principaux à respecter :
4.2.1
Lois et textes réglementaires
L’ensemble des lois, décrets et circulaires en vigueur à la date du marché et plus particulièrement :
•
•
•
•
•
•
Arrêté du 25 juin 1980 relatif à la prévention des risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et ses décrets modificatifs et/ou additif
Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements
mettant en œuvre du courant électrique
Circulaire du 09 août 1978 modifiée relative à la révision du Règlement sanitaire type
Règles Th relatives aux calculs thermiques dans les bâtiments
Décret du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et l’organisation de la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment
ou de genre
Le code du travail
Sans que cette liste soit exhaustive.
4.2.2
Documents Techniques Unifiés
Est applicable l’ensemble des DTU et plus particulièrement :
•
•
•
•
•
DTU 36.1 :
DTU 39 :
DTU 59 :
DTU 37-1 :
Menuiseries en bois
Miroiterie vitrerie
Travaux de peinture des bâtiments
Menuiseries métalliques
Sans que cette liste soit exhaustive.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 15/15
4.2.3
Règles de calculs
Conformement aux normes en vigueur.
4.2.4
Normes françaises
Les normes françaises mentionnées dans le recueil des éléments utiles à l'établissement et à
l'exécution des projets et marchés de bâtiments en France (REEF).
4.2.5
Avis techniques
Dans le cas où une technique ou un matériau ne serait pas classé traditionnel, cette technique ou ce
matériau devra bénéficier d'un avis technique en cours de validité.
De plus, l'entrepreneur fournira une copie du contrat d'assurance, en cours de validité, garantissant la
technique ou le procédé pendant une durée de 10 ans.
4.2.6
Documents divers
•
•
•
•
4.2.7
Cahiers des charges et règles techniques d'organisations professionnelles.
Cahiers des charges des fabricants de matériaux nouveaux.
Les recommandations professionnelles.
Les règles de l'Art.
Note sur les aspects réglementaires
Les éléments à prendre en compte sont ceux en vigueur à la remise de l’offre.
Toutefois, si un texte est paru et son application prévue pendant la durée du chantier,
l’entrepreneur devra avoir intégré ces contraintes dans son offre.
Si des textes complémentaires paraissent et sont directement applicables pendant la durée du
chantier, l’entrepreneur devra la mise en conformité de son installation.
Aucun supplément ne sera accepté pour rendre les installations conformes aux règlements cidessus.
4.3
Documents et documentations
4.3.2
Documents à fournir
Documents d’exécution de l’entreprise :
Les plans d'implantation comportant la vue en plan cotée par rapport aux axes de référence
de tous les appuis des ossatures sur les maçonneries.
Les plans d'ensemble et de repérage de tous les éléments de menuiseries comportant la
nomenclature des plans de détails.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 16/16
Les plans d'exécution et de fabrication proprement dits. Ces plans mentionneront de façon
précise, pour tous les éléments, les nuances et qualités des matériaux utilisés. Ils devront être
suffisamment complets et précis pour juger sans ambiguïté de la transmission des efforts
entre pièces assemblées. Ils comporteront la cotation complète de tous les assemblages,
avec indication des préparations à effectuer.
Plans de détails de chaque pièce élémentaire et de leur dispositif d'assemblage comportant la
nomenclature de toutes les pièces représentées sur chaque plan.
Notice de montage des ossatures indiquant la préparation sur site, la liste et les quantités de
matériels nécessaires au montage, et à la gamme des opérations de montage, le repère des
pièces élémentaires à assembler, le plan de référence, les éléments d'assemblages , les
contrôles à effectuer.
Fiche technique des fournitures mises en oeuvre.
Note de calcul de vérification de toutes les pièces et de leurs assemblages indiquant les
méthodes et procédés de calcul utilisés.
Un programme de montage détaillé qui précisera en outre :
. Les montages à blanc prévus en atelier.
. La nature et les caractéristiques du matériel utilisé sur le chantier.
. Les aires de stockage et de montage et les accès envisagés.
. Les effectifs prévus.
. Le constructeur s'assurera auprès du Maître de l'Ouvrage des impératifs particuliers
du montage (sens de montage, montage prioritaire d'un bloc, etc...).
Programme d'exécution précisant la durée de chaque phase élémentaire de travaux et
s'inscrivant dans le calendrier général de réalisation :
Le constructeur devra l'établissement d'un planning général des travaux, établi à partir du
planning prévisionnel faisant apparaître notamment le programme d'ensemble des études,
construction en usine, montage présenté sous la forme "PERT Potentiel", "PERT Potentiel
tâches" précisant les tâches (y compris leurs durées et leurs lieux) relevant de l'exécution du
marché ainsi que les astreintes tant d'études que de réalisation, extérieures aux prestations
du constructeur.
Certificat de contrôle des produits par l'usine productrice des matériaux.
Plan d'hygiène et de sécurité suivant modèle joint.
Dossier des Ouvrages Exécutés
Avant la réception des travaux, l’entreprise fournit à INGEDIA Faciliteur 3 tirages papier ordinaire de
tous les plans des ouvrages « tel que construit » et 3 photocopies de tous les autres documents
demandés au chapitre « documents à fournir », ainsi qu’1 exemplaire sur support informatique (CD
Rom) au format .dwg pour les plans, et sous format .jpeg pour tous les autres documents.
Le défaut de présentation du dossier pourra être cause du report de la réception des travaux sans que
l’entrepreneur puisse s’y référer pour demander une prolongation du délai.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 17/17
Présentation des documents :
Tous les documents doivent être parfaitement lisibles et reproductibles sur microfilm conformément
aux normes NFP 02-0020 et NFP 02-003.
Les plans sont fournis par l'Entrepreneur sur tirage papier avion pendant la durée des travaux.
Les autres documents sont fournis sous forme de photocopie de qualité.
Les plans sont identifiés par un cartouche modèle fourni par le Maître d’œuvre sous forme de fichier
.dwg. Ces cartouches sont placés en bas à droite des fichiers plans. L'Entrepreneur indique ses
références dans le cadre prévu à cet effet. La numérotation des plans sera proposée en temps utile
par le Maître d’œuvre.
Les plans pourront être proposés sous format .dwg sur disquette, CD Rom ou ZIP.
Prise en compte des modifications :
Toute modification intervenant après la diffusion d'un document fait l'objet d'un indice en chiffre placé
dans un triangle près de la modification et signalé sur la page de garde ou sur le cartouche du
document.
4.3.2 Diffusion des documents
Les envois de documents s'effectuent selon les prescriptions du CCAP à l'adresse mentionnée sur les
cartouches et à l'attention du responsable d'affaire selon la décomposition indiquée ci-dessus. Un
exemplaire de la correspondance ayant trait au chantier échangé entre l'Entrepreneur et les divers
intervenants doit être systématiquement adressé à l’Architecte et à INGEDIA Faciliteur.
4.4
Contrôle de la qualité
Par la loi du 4 Janvier 1978, il est imposé aux entrepreneurs de prévoir, et donc d'inclure dans leurs
prestations, la mise sur pied d'une organisation de contrôle intervenant à tous les stades du chantier :
Mise en place d'un "auto-contrôle" englobant les opérations de vérification effectuées par les
responsables de l'exécution eux-mêmes,
Mise en place d'un "contrôle interne" englobant les opérations de vérification effectuées par
des responsables indépendants de l'encadrement de chantier, mandatés par la direction de
l'entreprise et relevant directement d'elle.
L'entrepreneur fera connaître en début de travaux le nom du ou des responsables de son organisation
de "Contrôle de la Qualité" ainsi que les moyens mis à sa disposition.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 18/18
4.4.1
Contrôle des études
Avant la commande ferme des matériaux et leur mise en œuvre par l’entrepreneur, les plans et notes
de calculs sont soumis au Maître d’œuvre pour visa et approbation.
Ces documents seront réalisés pendant la période de préparation du chantier
Cette approbation ne dégage en rien la responsabilité de l'Entrepreneur. Celui-ci doit tenir compte des
délais d'approbation à partir de la date de réception, dans son programme d'exécution. Les
modifications nécessaires à l'approbation des études sont faites par l'Entrepreneur à ses frais, sans
que cela ouvre droit à une indemnité quelconque ni à un allongement des délais.
Les plans devront parvenir auprès de INGEDIA Faciliteur, le Maître d’ouvrage et de l’organisme de
Contrôle technique, 10 jours avant exécution.
4.4.2
Contrôle des approvisionnements
La conformité des matériaux à la présente spécification doit pouvoir être justifiée par des certificats
établis à la charge de l'Entrepreneur par les Fournisseurs des produits.
Il sera effectué une vérification de la conformité des matériaux mis en oeuvre et des matériels utilisés.
Celle-ci consiste notamment dans le cas des produits bénéficiaires d'une marque de qualité ou de la
conformité à une norme, à un avis technique, ou d'un label, en une identification de celui-ci
(étiquetage, aspect, bon de livraison....) et de l'aspect, de la conformité aux conditions définies dans la
commande, cette commande étant elle-même conforme aux spécifications.
L'Entrepreneur soumettra à l'approbation d’INGEDIA et préalablement à toute exécution, provenance
des matériaux, et remettra un échantillon de chacun des matériaux.
Pour le stockage et la manutention des matériaux et matériels, l'entrepreneur devra s'assurer de la
conformité des aires et des dispositions de stockage, ainsi que des dispositions de manutention, avec
les normes, DTU, Avis techniques et Cahiers des charges des fabricants.
4.4.3
Contrôle des fabrications
Il appartient à l'Entrepreneur d'organiser lui-même le contrôle des fabrications à tous les stades qu'il
estime nécessaire, conformément aux normes.
Dans le cas de travaux pour lesquels il est exigé une qualification spéciale des ouvriers, il appartient à
l'entrepreneur de justifier la qualification de la main-d’œuvre qu'elle emploie pour ces travaux.
Il appartient à l'Entrepreneur d'organiser lui-même à sa charge, les contrôles dimensionnels
nécessaires, afin d'obtenir les tolérances prescrites : il fournira à INGEDIA Faciliteur et au Maître
d’Ouvrage les pièces justificatives des cas contrôlés.
Sur le chantier et pendant l'exécution des travaux, INGEDIA se réserve le droit d'effectuer les
contrôles suivants :
Contrôle d'origine et de conformité ayant pour but de vérifier si les matériaux et fournitures
mis en oeuvre par l'Entrepreneur correspondent aux échantillons agréés.
Contrôle et mise en oeuvre en se basant sur les prescriptions techniques concernant
l'exécution des ouvrages.
Contrôle sur les ouvrages tels qu'essais de résistance, de chargement, etc.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 19/19
Ces vérifications seront pratiquées sur la totalité ou sur des tranches d'ouvrages aussitôt après
achèvement, chaque fois que la poursuite des travaux sera susceptible de les gêner ou d'empêcher
des réfections éventuelles.
Lorsque le Maître d’Ouvrage et/ou le Maître d’œuvre et/ou INGEDIA Faciliteur présumeront qu'il existe
dans les ouvrages des vices de construction dus, soit à la mise en oeuvre, soit à la qualité des
matériaux, il ordonnera la démolition et la reconstitution des ouvrages présumés défectueux. Les
dépenses résultant de cette opération sont à la charge de l'Entrepreneur.
4.4.4
Contrôle des implantations et des structures existantes
L'Entrepreneur est tenu de vérifier avant tous travaux ou toute adaptation, les niveaux, écartements,
alignements, en un mot, toute chose utile pour que les opérations d'implantation et de raccordement
sur des ouvrages existants ou venant d'être réalisées par une autre entreprise s'opèrent dans de
bonnes conditions.
Le commencement des travaux de Chauffage Ventilation par l'Entrepreneur implique qu'il accepte les
éléments d'implantation et de nivellement qui lui ont été communiqués et qu'il aille lui-même les
vérifier.
4.5
Installations - Organisation - Hygiène et sécurité du chantier
L’entreprise fait son affaire de son installation de chantier et organisation selon la législation en
vigueur. En aucun cas le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre ne pourront être recherchés en
responsabilité pour une quelconque manquement sur ces spécificités.
4.6
Couverture des risques relatifs à l'exécution des travaux
Selon CCAP.
4.7
Confidentialité
Sans objet
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 20/20
5 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MATERIAUX ET LES CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE
5.1
Matériaux constitutifs des éléments de menuiseries
Prescriptions générales
Tous les matériaux mis en oeuvre ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre seront obligatoirement
agréés par le C.S.T.B. et couverts par le S.T.A.C. (ou antérieurement par le G.E.C.O.).
Les procès verbaux des blocs -porte seront exigés, leur mise en œuvre devra être conforme au
procès verbal.
5.2
Conditions particulières d'exécution des menuiseries
- Les montants, battants et traverses seront toujours d'une seule pièce.
- Les parements bruts seront affleurés, les parements corroyés seront parfaitement dressés de façon
qu'il ne reste aucune trace de sciage. Ils seront en outre poncés.
- Dans les parties assemblées, les tenons et mortaises seront bien ajustés ; dans les parties à onglet,
les coupes seront franches, bien raccordées et à joints parfaits. Les tenons et mortaises seront de
section rectangulaire.
- Les sections avec arrondis provenant du travail brut des machines seront refusées chaque fois que
cette imperfection entraînera une réduction de la solidité de l'assemblage. Le raccordement des
moulures réalisé par contre profil sera admis à condition que le profil et le contre profil se joignent
parfaitement et sans éclat.
- Les entailles pour encastrement de ferrure seront exécutées avec précision.
- Les têtes de clous et pointes sur les parements vus seront chassées au chasse pointes, à une
profondeur de 0,001 à 0,0015 ml.
- Il ne sera, en aucun cas, fait usage de cales ou de mastic pour dissimuler les imperfections des
assemblages et les défauts du bois.
- Dans tous les ouvrages et notamment dans les tablettes et étagères, les pièces de bois seront
toujours d'une seule longueur et sans enture.
- Les parties mobiles devront pouvoir se mouvoir librement et se joindre entre elles ou avec les parties
fixes, dormants, bâtis, etc ... avec un jeu qui ne dépassera pas 0,001 ml.
- En aucun cas les ouvrages ne devront recevoir de couche d'impression avant d'avoir été acceptés
par le Maître d'Oeuvre.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 21/21
5.3
Echantillons et prototypes
L'entrepreneur est tenu de fournir les échantillons d'appareillage et prototypes qui lui seront
demandés par le Maître d'Oeuvre. Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du
Maître d'Oeuvre.
Le matériel fourni à ce titre pourra, soit être rendu à l'entrepreneur, après examen visuel, pour mise en
place sur le chantier, soit faire l'objet d'essais d'endurance, de vieillissement accéléré, ou de tenue au
choc. Il ne pourra alors être réutilisé.
En cas d'évolution des matériels entre l'approbation des échantillons et la livraison du constructeur,
l'entrepreneur attirera l'attention du Maître d'Oeuvre sur ces évolutions.
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entrepreneur sinon à ses risques et périls
avant l'acceptation des échantillons correspondants.
5.4
Classement des matériaux
- Chaque fois qu'un classement coupe-feu, pare-flammes ou phonique sera demandé pour un
matériau, l'entrepreneur fournira à l'architecte deux exemplaires du procès verbal d'essais du
matériau par le C.S.T.B. ou autre laboratoire agréé.
- L'entrepreneur devra justifier la validité de ces procès verbaux pendant la durée du chantier (jusqu'à
la réception).
5.5
Contrôle interne des entreprises
En début de chantier, l'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrôle des
matériaux et de leur mise en oeuvre.
Le contrôle interne auquel sont assujetties les entreprises doit être réalisé à différents niveaux :
- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.
- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées.
- Au niveau de l'interférence entre corps d'état, l'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception
que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser et à exécuter par d'autres corps d'état permettent
une bonne réalisation de ses propres prestations.
- Au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contrôles internes de
l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU et Règles de l'Art.
- Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications imposées par le DTU et les règles
professionnelles et les essais supplémentaires exigés par les pièces écrites.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 22/22
5.6
Prescriptions techniques concernant les ouvrages et matériaux
5.6.1
Qualité des bois
5.6.1.1 CHENE, SIPO, NIANGON qualité premier choix
- Ce bois aura un degré d'hygrométrie compris entre 14 et 15 %, il sera exempt de coeur et l'aubier
(même dur) ne sera pas toléré ni en parement ni en contre-parement.
- Ce bois devra se présenter de droit fil sans gerce, roulure ni cassure pouvant en diminuer les
qualités mécaniques et physiques.
- Il présentera les parements suivants par assimilation à la norme :
. Faces APPARENTES - classe A
. Faces PEINTES - classe B
. Faces CACHEES - classe C
NOTA : Selon le lieu d'exécution des travaux et les possibilités d'approvisionnement, l'entrepreneur
pourra proposer d'autres natures de bois sous réserve de justifier ses caractéristiques d'équivalence
et de garantir son bon comportement en menuiserie intérieure dans les conditions climatiques locales.
5.6.1.2 SAPIN (bois tendre)
- Sapin du nord, blanc ou rouge, comportant par assimilation à la norme :
. Faces APPARENTES - classe A
. Faces PEINTES - classe B
. Faces CACHEES - classe C
NOTA : Possibilité d'utiliser d'autres natures de bois tendre sous réserve de justifier ses
caractéristiques d'équivalence et de garantir son bon comportement en menuiserie intérieure dans les
conditions climatiques locales.
5.6.2
Qualité des contreplaqués - panneaux de particules ou fibres
5.6.2.1 Contreplaqués
- Les contreplaqués en OKOUME et répondront aux classements d'aspect des normes :
. Placage APPARENT - classe A (voir paragraphe ci-après)
. Placage à PEINDRE - classe II
. Contre-parement - classe III
- Pour les ouvrages extérieurs ou exposés aux projections d'eau, on utilisera des contreplaqués pour
extérieur portant le label CTBX
5.6.2.2 Panneaux de particules
- Ces panneaux sont utilisés pour divers ouvrages de menuiserie et pour les âmes des portes planes
dites à âme pleine (panneaux "massifs" ou "allégés" par des évidements internes).
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 23/23
- Sauf dispositions contraires on utilisera des panneaux de densité égale ou supérieure à 0,50.
- Pour les ouvrages extérieurs ou exposés à l'humidité, on utilisera des panneaux hydrofugés portant
le label CTBH type" Mussy castor".
- Les parements seront traités :
. Soit par un placage pour un revêtement,
. Soit par un ponçage pour recevoir une peinture.
- On n'utilisera pas de panneaux à parements bruts
5.6.3
Traitement des bois
5.6.3.1 Règle générale
- Conformément aux règles générales, les ouvrages de menuiserie intérieure seront traités contre les
insectes et les champignons
- Ce traitement sera réalisé selon les cas :
. Par le fabricant du matériau (contreplaqué, panneaux de particules et de fibres),
. Par le fabricant du composant (pour les blocs portes comportant des ossatures alvéolaires et des
cadres de bois),
. Par l'entrepreneur de menuiserie pour les ouvrages en bois massif, huisseries, bâtis, etc...
- Sont exclus de cette obligation de traitement, les plinthes et habillages lorsqu'ils restent apparents.
5.6.3.2 Traitement et impression des bois à peindre
- Ce traitement concerne principalement les huisseries ou bâtis en sapin (les habillages n'étant pas
traités).
- Le produit de traitement doit protéger toutes les faces avant pose des ouvrages et être compatible
avec la finition à la charge du lot peinture. L'entrepreneur du présent lot informera L'entrepreneur de
peinture du traitement effectué par ses soins.
5.6.3.3 Traitement des contreplaqués et panneaux
-
5.6.4
Dans tous les cas, les contreplaqués et panneaux des particules et de fibres seront
traités en usine contre les insectes xylophages et les champignons.
Profils métalliques :
Tous les fers employés seront des laminés « marchand » ou des « profil à froid » du commerce, bien
dressés, sans traces de rouille ni épaufrures. Ils devront être choisis conformément aux normes et
règlements en vigueur.
Planéité des profilés à froid, des tôles laminées à froid et laminées à chaud.
NF A 37.101 – 46.001 – 46.504.
Tôle d’acier galvanisé en continu.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 24/24
NF A 36.321 – 36.322 – 36.323.
Métaux ferrifères grenaillés prépeints.
NF A 35.311 – 35.512.
Tôles d’acier inox.
NF A 35.572 – 35.573 – 35.574.
Laminés à chaud, acier de construction d’usage général, nuances et qualités.
NF A 35.501.
Revêtements métalliques, dépôts électriques de nickel et de chrome.
NF A 91.101.
Galvanisation à chaud (immersion dans le zinc fondu).
NF A 91.121.
Métallisation au pistolet.
NF A 91.201.
Profils aluminium :
Aluminium et alliage d’aluminium, profilés et filés étirés d’usage courant, caractéristiques.
NF A 50.411.
Aluminium et alliages aluminium, produits laminés d’usage courant, caractéristiques.
NF A 50.451.
Aluminium, pièces coulées par gravité et moulées sous pression.
NF A 57.702 – 57.703.
Traitement de surface des métaux – Association de l’alu et des ses alliages
NF A 91.450.
Les familles d’alliage aluminium utilisées sont celles classés en 1ère catégorie de la norme NF A
91.450
Leur teneur en cuivre est limitée à 1%.
Le choix des matériaux doit être adapté à chaque partie d’ouvrage en fonction des caractéristiques
mécaniques (résistance et comportement à l’usure). Quels que soient les rayons de courbure, le
profilé ne doit présenter aucune crique.
5.7
Prescriptions communes concernant les portes
- Les portes répondront aux prescriptions des normes françaises et seront attributaires du label de
qualité du Centre Technique du Bois (CTB).
- Elles seront de dimensions normalisées.
- Les portes comporteront toutes entailles et renforts nécessaires pour serrures, ferme-portes,
paumelles, verrous etc...
- Les portes à âme alvéolaire comporteront des trous de tourillons pour ventilation intérieure.
- Les portes seront selon le cas :
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 25/25
. Ajustées au sol de telle sorte qu'il y ait un jeu de 5 mm environ,
. Détalonnées de 30 mm lorsque c'est nécessaire pour la ventilation.
- Les calfeutrements rapportés sous la rive inférieure ne seront pas acceptés.
- Pour les portes qui ne permettent pas d'ajustage de finition, les huisseries seront posées avec
précision et s'il y a lieu, il sera fourni des calibres rigides et indéformables permettant d'araser
correctement les sols.
- Les portes à deux vantaux comporteront des alaises centrales à mi-bois formant battement tiré dans
la masse. Les battements rapportés sur le dessus ne seront pas acceptés.
5.7.1
Prescriptions concernant les blocs portes coupe-feu ou pare flammes
- Les blocs porte coupe-feu devront avoir fait 'objet d'essais par le CSTB ou par un autre laboratoire
agréé par le Ministère de l'Intérieur et posséder l'agrément en cours de validité
- Ils sont identifiés par un label du GIF (Groupement des Installateurs et Fabricants de matériel coupefeu et d'évacuation de fumée).
- Les essais et les labels correspondants sont établis pour l'ensemble bloc-porte (huisserie,
paumelles, serrure, ferme porte, pivots et porte) qui constitue un tout indissociable.
5.7.2
Occulus vitrés dans les portes coupe-feu ou pare-flammes
Dans le cas où ils seraient prévus, ils seront constitués par :
- Un encadrement en bois dur,
- Des pare closes en bois dur contre profilées, pointées sur une face et vissées sur l'autre,
- Un vitrage en glace armée de 7 mm d'épaisseur, type DRAVEL ou similaire, classé pare-flamme 1/2
heure,
- Montage du vitrage avec bande fibres de céramique et mastic silicone afin de respecter avec jeu
suffisant pour permettre la dilatation et d'obtenir dans le montage un classement pare-flamme 1/2
heure.
5.8
Huisseries bois
5.8.1
Cas général
- Les huisseries seront en sapin avec impression pour celles destinées à être peintes.
- Les huisseries comporteront des montants et traverses assemblés à tenon et mortaise.
- Elles seront du type huisserie à emboîtement pour cloison plâtre ou cloison placostil évitant les
calfeutrements pour les cloisons jusqu'à 72 mm au-delà elles comporteront des habillages en couvre
joints.
- Dans tous les cas, les huisseries en bois comporteront :
. Rainure à briques et clous à bateau,
. Echarpe d'équerrage en contreplaqué,
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 26/26
. Chevalets ou aiguilles de maintien en plafond,
. Traverse d'écartement en pied,
. Protection des arêtes pendant toute la durée du chantier,
. Dépose de ces éléments en fin de chantier.
- Les huisseries comporteront un joint isophonique élastomère placé en rainure en fond de feuillure
après peinture.
5.8.2
Huisseries des blocs portes coupe-feu ou pare-flamme
- Ces huisseries seront toujours en bois dur ou mi-dur (pas de sapin dans ce cas).
- Elles répondront aux conditions du paragraphe A ci-dessus mais elles seront livrées par le fabricant
du bloc porte selon les conditions du label.
- Si elles comportent des joints ceux-ci seront en élastomère résistant au feu, (joint gonflant) selon les
conditions du label.
5.9
Portes pleines
5.9.1
Portes à âme pleine
- Ces portes de 40 mm d'épaisseur nominale sont constituées :
. D'une âme pleine en panneau de particules de densité supérieure à 0,50
. D'un encadrement 4 sens en sapin ou peuplier traité,
. De deux parements en panneaux de fibres extra dures type ISOGIL de 3,7 mm d'épaisseur d'un
seul
morceau, collé sur chaque face.
- Les parements sont ensuite traités d'usine selon les différents cas (l'épaisseur peut varier de 40 à 43
mm selon le parement).
- Certaines portes à âme pleine répondent à des classements pare-flamme ou coupe-feu dont les
valeurs sont indiquées aux articles des blocs portes concernés.
- Dans certains cas, il est demandé que les blocs portes répondent à un isolement acoustique.
Pour les blocs portes coupe-feu une heure, les portes ont 50 mm d'épaisseur. Pour certaines portes
ou trappes de gaines, on peut utiliser des panneaux en aggloméré de densité 6,5 minimum, classés
M1 cadré en bois dur, ou mi-dur des épaisseurs suivantes :
. 22 mm pour le classement pare-flamme 1/4 d'heure.
. 27 mm pour le classement coupe-feu 1/2 heure.
5.9.2
Portes à âme alvéolaire
- Ces portes de 40 mm d'épaisseur nominale sont constituées :
. D'un encadrement quatre sens en sapin du nord ou peuplier traité, soigneusement corroyé,
constituant des rives homogènes.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 27/27
. D'une âme alvéolaire composée soit des traverses et montants de remplissage en sapin, peuplier
ou aggloméré, soit d'un réseau ni d'abeille.
. De deux parements en aggloméré extra dur type ISOGIL de 3,7 mm d'épaisseur, d'un seul
morceau, collé sur chaque face.
5.9.3
Parements des portes
- Les parements des portes planes (âme pleine ou alvéolaire) seront :
A parements prépeints en usine, par application d'apprêt avec ponçage, et de peinture avec
séchage au four, cette finition permettant l'application de peinture brillante par le peintre sans
apprêt complémentaire.
- Les chants sont bien poncés mais sans apprêt.
5.10
Prescriptions communes concernant la quincaillerie des portes
5.10.1 Quincaillerie
L'entrepreneur sera tenu de soumettre les échantillons à l'agrément du Maître d'oeuvre.
Dans tous les cas ces échantillons seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de
chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence.
Les autres éléments de quincaillerie seront traités anti-corrosion (coffres laqués, etc...) par le
fabricant.
Les éléments métalliques tels qu'aiguilles, pattes à scellements etc... seront protégés contre la
corrosion par une couche de peinture antirouille.
Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à
leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois ; elles auront les
dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et elles seront exécutées de telle sorte
que les pièces affleurent exactement les bois.
Les vis seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront
de finition en rapport avec l'ouvrage fixé (laiton poli, chromé, alu oxydé etc...).
Les accessoires de quincaillerie tels que serrures tubulaires, entrées de clefs, rosettes, etc... seront
déposés et reposés pour permettre la peinture.
Chaque vantail de porte sera équipé de trois paumelles de 110 ou 140 mm selon leur poids.
5.10.2 Butées
Toutes les portes comporteront des butées, ils seront de deux types selon le cas :
1) Montage au sol type BRICARD, modèle 201 à garniture caoutchouc diamètre 35 mm avec fixation
à douille à scellement avec tige filetée.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 28/28
2) Montage mural ou sur tablette type BRICARD modèle N° 203, tout caoutchouc, cylindrique
diamètre 30, fixation invisible.
5.10.3 Serrures
- L'axe de la béquille sera situé à au moins 50 mm du chant du vantail de porte.
- Les serrures de sûreté seront prévues pour recevoir un cylindre type européen.
- La fourniture des cylindres fait partie du présent lot.
5.10.4 Organigramme des clefs
- Selon carnet de détail
5.10.5 Béquille et garniture
- Les béquilles doubles seront du type ARCOLOR AM de BEZAULT ou équivalent
- Polyamide couleur choix Architecte, renforcé
- Habillage rosaces rondes
Variante
- Béquilles doubles en polyamide, série GAIA de Bricard ou équivalent, teinte au choix du Maître
d’Ouvrage.
- Les béquilles seront montées sur rosaces rondes dito ci-dessus
- Rosaces dito pour cylindre des serrures de sûreté, ou verrous.
6 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES ETUDES ET LES OUVRAGES
6.1 Hypothèses de calculs
Hypothèse de calculs :
Règlement utilisé : voir paragraphe 4.2 « Normes et Règlements ».
7 – BORDEREAU DE PRIX
Le bordereau de prix devra être complété avec les prix unitaires et totaux par chapitre suivant la
décomposition demandée. Les prix unitaires donnés par l’entreprise seront contractuels.
N/Réf. : CTP/14284B/PRO/01/001A
Page 29/29