descriptif quantitatif lot 1 demolition - gros oeuvre

Transcription

DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF
CADRE DE DECOMPOSITION
DU
PRIX
FORFAITAIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE PIERREFORT
Projet d'Aménagement
de la Maison des Services
Rue du Plomb du Cantal
15230 PIERREFORT
05.86
Lot 1
DEMOLITION - GROS OEUVRE
Le présent fascicule même s'il en est matériellement
dissocié n'a de valeur qu'associé aux fascicules des
autres lots de travaux constituant un seul et unique
devis.
L'entreprise devra comprendre tous les travaux de son
corps d'etat nécessaires à la construction des bâtiments
suivant les plans et détails établis par l'architecte et les
BET et à la parfaite finition des travaux dans le respect
des règles de l'art inhèrentes à sa corporation.
Les indications descriptives qui vont suivre sont
fournies à l'entrepreneur pour lui permettre de se
rendre compte des considérations techniques pratiques
et esthétiques dont il devra tenir compte dans son étude
de prix.
Ces indications ne pourront en aucun cas être
considérées comme limitatives et le forfait comprendra
tous les ouvrages utiles à la bonne réalisation et à la
parfaite finition des bâtiments tels qu'ils figurent aux
plans, coupes et façades dressés par l'Architecte.
S.C.P.
d' Architecture
Eric
ALLEGRE
Pierre
ESCHALIER
Architectes
D.P.L.G.
11,
rue
15100
du
Docteur
Lionnet
SAINT-FLOUR
10,
rue
15230
PIERREFORT
de
la
Mairie
Tél: 04.71.60.03.05
Fax: 04.71.60.40.21
e-mail : [email protected]
Saint-Flour, le 21 Janvier 2008
Nota : Les quantités d'ouvrages figurant dans le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire sont données à titre
indicatif.
Il appartiendra à chaque entrepreneur de les vérifier et éventuellement de les modifier sous sa propre responsabilité.
Toute réponse sur la base de celles-ci en implique l'acceptation sans réserve.
Lu et Approuvé
L'entrepreneur
DESCRIPTIF QUANTITATIF
Affaire : 0586 Aménagement de la Maison des Services
Lot n°1 : DEMOLITION - GROS OEUVRE
1.1 GENERALITES ET REGLEMENTATIONS
IL EST BIEN ENTENDU QUE TOUTES LES PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES GENERALES (édition mars 1986 ou dernière édition mise à jour) NON MODIFIEES DANS
LE PRESENT C.C.T.P. SONT PLEINEMENT APPLICABLES AU PRESENT MARCHE et OPPOSABLES A
L'ENTREPRISE.
1.1.1 GENERALITES
1.1.1.1 Reconnaissance des lieux
L'entrepreneur est tenu d'effectuer sur place toutes les reconnaissances nécessaires afin d'apprécier toutes les
difficultés qu'il pourrait rencontrer sur les travaux ou les démolitions. Le chantier sera accepté et pris par
l'entreprise adjudicataire dans l'état où il se trouve à la date de la soumission.
1.1.1.2 Obligations de l'entreprise
Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif. L'entrepreneur
devra se rendre compte sur place de l'état des lieux, et de toutes les sujétions d'exécution qui en découlent. Par
les ouvrages de sa compétence, il faut également comprendre les ouvrages qui seront nécessaires à l'insertion
des autres corps d'état et à parfaite finition de ces propres ouvrages, que l'entrepreneur reconnaît avoir prévu
sans omission ni réserve dans son prix global forfaitaire. Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé
ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans
restriction ni réserve. L'entrepreneur devra signaler toute erreur ou anomalie avant la remise de son offre en vue
d'une proposition globale et forfaitaire conforme aux documents de référence : plans, spécifications et
descriptions, et tous documents réglementaires assimilés.
1.1.1.3 Consistance des travaux et prix
Les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents
constituant le marché:
- fourniture, transport, main d'oeuvre, location d'engins, taxes, frais d'étude béton et annexes ainsi que toutes
les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.
- fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conformes aux
documents de référence.
- les frais et prestations énumérés ci-dessous:
. montage des matériaux
. échafaudages, engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux.
. présentation au Maître d'Oeuvre des notices techniques.
. présentation des matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou d'échantillons représentatifs.
. frais de brevets, de marques ou modèles déposés
. frais de contrôle et d'essais
. dispositifs de sécurité.
1.1.1.4 Etudes d'exécution
La mission confiée à l'architecte dans la présente opération est une mission dite de base au sens de la loi du 12
juillet 1985 (M.O.P). Cette mission ne comporte pas l'élément études d'exécution.
Les études d'exécution permettant la réalisation de l'ouvrage, en ce qui concerne le présent lot et ayant pour
objet :
LE : 21/01/2008
SCP ALLEGRE-ESCHALIER - ARCHITECTES
11, Rue du Docteur Lionnet - 15100 SAINT-FLOUR
Page : 1
a) d'élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calculs qui précèdent et commandent celles des
plans d'exécution ;
b) d'établir tous les plans d'exécution, repérages et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de
synthèse correspondants ;
c) d'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé par lots ;
d) d'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ;
e) de vérifier la cohérence de ses propres documents techniques avec ceux établis par les autres entreprises
chargées d'autres corps d'état ; seront à la charge de l'entreprise adjudicataire du lot.
Ces études seront communiquées :
- d'une part à l'architecte afin que celui-ci puisse s'assurer que les documents établis par l'entreprise respectent
les dispositions architecturales du projet.
- d'autre part, au bureau de contrôle technique qui lui s'assurera de leur validité du point de vue de leurs
dispositions constructives des règles de l'art et de l'aspect normatif.
1.1.1.5 Documents divers
* Plans de chantier :
Les plans joints au dossier de consultation sont les seuls documents contractuels établis par le Maître d'Oeuvre
dans le cadre de sa mission. Les plans de chantier (dessins de fabrication, de façonnage etc...) et les calepinages
qui sont des moyens d'exécution, sont à la charge de l'entreprise et sous son entière responsabilité.
* Document à fournir par l'entreprise :
L'entrepreneur devra joint à son offre une documentation complète concernant les produits non définis dans les
descriptions ou proposés en équivalence par lui même. Il devra aussi fournir, sur demande du Maître d'Ouvrage
ou du Maître d'Oeuvre et de toute façon avant la signature du marché, les avis techniques, les approbations
AFAC et les divers procès-verbaux d'essais (au feu,...).
* Limites de prestations :
Les limites de prestations particulières sont précisées dans les descriptions.
1.1.1.6 Protection et dépose des ouvrages
Les éléments présentant une fragilité quelconque seront protégés mécaniquement et contre la projection de
toutes matières susceptibles de les dégrader même superficiellement (mortiers, plâtres, produits chimiques,
chocs de toutes natures, etc..) par les moyens appropriés à leur nature. L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot
d'ouvrage, doit l'exécution de ces protections au titre de son forfait.
Il devra assurer dans les mêmes conditions :
- l'entretien,
- le remplacement si nécessaire,
- les déposes et reposes en cours de chantier qui seraient necessaires à ses propres travaux ou à ceux des autres
corps d'état. - la repose définitive en fin de chantier.
1.1.1.7 Protection à l'humidité & l'oxydation
Tous les éléments utilisés pour la construction ou pour une installation ou équipement quelconque (à l'exception
du béton, de la maçonnerie, des métaux non ferreux) seront livrés sur le chantier revêtus après nettoyage et
brossage et sur toutes leurs parties (y compris celles destinées à être scellées, cachées ou devenant inaccessibles
après pose), d'au moins une couche de peinture ou de produit de nature appropriée, constituant une protection
efficace et durable contre l'humidité et l'oxydation. La peinture et le produit employé à cet effet est
préalablement soumis à l'agrément de l'architecte et du contrôleur technique. En l'absence de cet agrément, ou
dans le cas où la protection réalisée serait jugée insuffisante ou se détériorerait avant la peinture définitive ou ne
tiendrait pas sur les apprêts, l'entrepreneur se verra imposer l'exécution d'une couche supplémentaire, sans
supplément de prix (après si besoin est, suppression par brossage ou brûlage de la protection déjà utilisée.)
LE : 21/01/2008
Page : 2
1.1.1.8 Réservations diverses
L'entrepreneur de gros oeuvre a à sa charge un certain nombre de réservations concernant les autres corps d'état.
Il lui appartiendra de se soucier en temps utile des divers plans de réservations dus par les autres corps d'état. Le
rebouchage sera dû et exécuté suivant les modalités exposées dans le C.C.A.P.
1.1.1.9 Nettoyage & enlèvement des gravois
Toute projection de matières ou de liquide qui seraient inévitables pendant l'exécution des travaux par les
ouvriers, font obligatoirement l'objet de la part de l'entreprise qui les exécutent, d'un nettoyage effectué au fur et
à mesure de l'exécution des travaux. L'entreprise devra assurer elle même de l'enlèvement de ses propres gravois
dans la semaine suivant la production de ceux-çi.Dans le cas où l'entreprise ne respecterait pas cette
prescription, après une instruction de l'architecte, l'entreprise de Gros Oeuvre procéderait à l'enlèvement des
gravois de l'entreprise défaillante aux frais de celle-çi.
1.1.1.10 Assise des fondations
Le niveau d'assise des fondations sera défini par le respect des deux conditions suivantes :
- l'ouvrage devra reposer sur le bon sol
- une garde au gel d'une profondeur d'au moins 1 m sera observée entre tout point d'assise et le sol extérieur fini.
1.1.1.11 Contrainte du sol
La contrainte admissible sur le sol sera déterminée après étude du sol : essai à la plaque exécuté par un
organisme agréé, module de Westergaard de 10 kg/cm2/cm. Si l'étude de sol n'est pas réalisée par le Maître
d'Ouvrage, l'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour arriver à des résultats concluants et admissibles
pour l'ouvrage sur le terrain mis à disposition.
1.1.1.12 Vérifications
* Vérifications :
Contrôle du fond de fouille :
l'entrepreneur préviendra le Maître d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle de la date à laquelle il pourra contrôler le
fond de fouille. La réception du fond de fouille devra être faite avant toute opération de coulage de béton de
fondations, elle fera l'objet d'un procès-verbal établi par l'entrepreneur et diffusé au Maître d'Oeuvre et au
Bureau de Contrôle.
Vérifications concernant les armatures (cf DTU 21.CC art. 4.1) :
L'entrepreneur est tenu de faire réceptionner les ferraillages des éléments principaux avant bétonnage, par le
Maître d'Oeuvre et le Contrôleur Technique.
Vérifications concernant les bétons (cf DTU 21.CC art 4.2) :
A chaque demande, l'entrepreneur sera tenu à la fabrication d'éprouvettes d'essais (6), écrasées à 7 jours et à 28
jours dans un laboratoire spécialisé, et ceci à ses frais.
1.1.1.13 Qualité des matériaux
* Tous les matériaux utilisés sur chantier seront neufs et de première qualité sauf dérogation expresse prévue au
marché. Tous les échantillons des matériaux devront être soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre avant le
début des travaux. Les caractéristiques et qualités requises dans les spécifications et descriptions sont
impératives ; les références de matériaux proposés par l'entreprise ne leurs sont pas opposables. Si les matériaux
proposés ont des caractéristiques ne répondant pas aux exigences, l'entreprise devra les remplacer sans aucune
plus-value.
LE : 21/01/2008
Page : 3
Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier leur choix, qualité, type, fabricant et fournisseur,
seront conservés sur le chantier, afin de pouvoir s'assurer de leur conformité avec les indications du marchés.
Toute modification involontaire pouvant être considérée comme fraude ou tentative de fraude.
* Pour l'emploi des matériaux ou des procédés de construction non traditionnels, l'entrepreneur est tenu :
- de fournir la preuve que le procédé a fait l'objet d'un avis technique du C.S.T.B.,
- de prévoir sur les plans les mêmes dispositions que celles qui ont fait l'objet de l'avis technique,
- de tenir compte lors de la mise en oeuvre des observations et réserves contenues dans l'avis technique,
- de répondre à l'agrément de la commission de police individuelle de base,
- de n'entraîner aucun supplément sur les corps d'état secondaires ni de retard sur le planning,
- de soumettre le procédé pour agrément aux architectes et au bureau d'étude.
* Liants : les liants utilisés à la confection des mortiers et bétons doivent être conformes aux normes françaises.
Les ciments utilisés pour l'exécution des chapes et enduits apparents doivent avoir subi 3 mois de stockage après
leur fabrication.
* Les aciers utilisés devront faire l'objet d'une homologation et leurs façonnages seront conformes aux
hypothèses de calculs et aux règles BAEL 1983.
* Les agrégats utilisés seront exclusivement de rivière, et exempt d'argile. Il ne devra contenir en poids plus de
5% de gravois fins traversant le tamis de 900 mailles par cm2 et il ne devra pas renfermer des grains de plus de
5mm.
* Les gravillons seront exclusivement de rivière et seront calibrés suivant les dimensions résultant de l'analyse
granulométrique et exempt de poussières et de terre. L'entrepreneur pourra proposer l'emploi de gravillons de
carrière sous réserve qu'ils soient de bonne qualité et que les essais de bétons soient satisfaisants d'après l'étude
granulométrique.
1.1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1.2.1 Note préliminaire
L'entreprise adjudicataire du présent lot aura à sa charge la réalisation des travaux préparatoires au chantier ainsi
que les prestations d'intérêt commun à tous les corps d'état, nécessaires à la bonne marche du chantier.
L'entreprise aura pris connaissance du CCAG et du CCAP et leurs annexes. Notamment la note d'organisation
de chantier et les obligations découlant de la loi "Sécurité-Santé" du 31/12/93 et ses textes d'application
conformément aux documents établis par l'office du Bâtiment du Puy de Dome et dont la copie figure en annexe
au CCAP. L'entreprise devra tenir compte dans l'établissement de ses prix de toutes les mesures et moyens à
mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et protéger la santé des intervenants sur le chantier, conformément aux
textes et règlements en vigueur. Il devra en outre, en liaison avec le coordonnateur SPS désigné par le maître de
l'ouvrage, la mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de protection
collective conformément à la loi "Sécurité Santé" et ses annexes.
INSTALLATIONS OBLIGATOIRES SUR LES CHANTIERS DU BTP
(voir tableau ci-joint)
LE : 21/01/2008
Page : 4
INSTALLATIONS
Chantier d'une durée inférieure à 4 mois
Chantier d'une durée égale ou supérieure à 4 mois
Vestiaire et lavabos installés dans un local spécial à proximité du
Local vestiaire (article 187D.8/1/65
* Eclairé,
passage des travailleurs (article R. 232-2-1 CT) :
* Convenablement aéré,
* Eclairé,
* Chauffe en saison froide,
* Chauffé en saison froide,
* Equipé d'armoires individuelles (ou à défaut de patères si * Sol et parois facilement nettoyables,
chantier exigu),
* Aéré conformément aux articles R.232-5-2 à 9 CT,
* Nettoyé 1 fois par jour,
* Maintenu en état constant de propreté,
* Exempt de tout stockage de produits et matériaux,
* Installations séparées si personnel mixte,
Vestiaire
* Muni de sièges en nombre suffisant.
* Si vestiaire et lavabos dans locaux séparés, communication
entre eux sans passer par l'extérieur ni par les lieux de travail et
Si ces installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier de stockage.
(ex. : chantier mobile), possibilité d'utiliser des véhicules de Vestiaire : (article R.232-2-2 CT) :
chantier aménagés permettant aux salariés de disposer de * Sièges en nombre suffisant,
vestiaires, cabinets d'aisance et douches si possible (article 188 * Armoires individuelles : ininflammables à double compartiment,
D.8/1/65).
munies de serrure ou cadenas.
(*) Voir note bas de page.
Lavabos ou rampes (article 189 du décret 8/1/65)
Lavabos (article R.232-2-3 CT) :
* 1 orifice pour 10 travailleurs,
* 1 lavabo pour 10 travailleurs,
* Eau potable,
* Eau potable,
Lavabos
* Si possible à température réglable,
* Température réglable,
* Moyens de nettoyage,
* Moyens de nettoyage,
* Moyens de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et * Moyens de séchage ou d'essuyage, entretenus ou changés
chaque fois que nécessaire.
changés chaque fois que nécessaire.
Obligatoires pour tous chantiers ou s'effectuent des travaux insalubres ou salissants listés à l'annexe à l'arrêté du 23/17/1947 modifié
Douches
(article R. 232-2-4 CT)
Ex. Travaux au jet de sable, travaux exposant aux poussières d'amiante, au plomb, etc...
Mise à disposition de 3 litres par jour et par travailleur d'eau potable et fraîche pour la boisson
Eau pour la boisson
(article 191 alinéa 1 décret 8/01/1965 et R 232-3 CT)
Obligations identiques pour les 2 types de chantiers (articles R.232-2-5 CT et 192 décret 8/01/1965)
* 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés,
Cabinet d'aisance, urinoirs
* 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés,
* Chasse d'eau,
* Chasse d'eau,
* Eclairage,
* Eclairage,
* Chauffage en saison froide,
* Chauffage en saison froide,
* Sols et parois imperméables et facilement nettoyables,
* Sols et parois imperméables et facilement nettoyables,
* Portes pleines munies d'un loquet intérieur décondamnable * Portes pleines munies d'un loquet intérieur,
* Evacuation des effluents conformes aux règlements sanitaires,
de l'extérieur,
* Evacuation des effluents conformes aux règlements * Absence de dégagement d'odeurs et aération conforme aux articles
sanitaires,
R. 232-5-2 à 9 CT,
* Absence de dégagement d'odeurs et aération conforme * 1 cabinet au moins équipé d'un point d'eau,
aux articles R.232-5-2 à 9 CT,
* Papier hygiénique,
* 1 cabinet au moins équipé d'un point d'eau,
* Installations séparées en cas de personnel mixte.
* Papier hygiénique,
* Installations séparées en cas de personnel mixte.
(*) voir note bas de page
Si des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, mise à Si moins de 25 travailleurs prennent leur repas sur le chantier, mise à
disposition d'un local spécial (article 190 décret 8/1/65) :
disposition d'un emplacement de restauration présentant de bonnes
conditions d'hygiène et de sécurité, soit au minimum (articles R.232-10* Tables + chaises en nombre suffisant,
7 CT et 190 décret 8/1/65) :
* Réchaud,
* Tables + chaises,
* Garde-manger,
* Réfrigérateur si possible,
* Réchaud,
* Maintien en état constant de propreté.
* Garde-manger,
* Réfrigérateur si possible,
Réfectoire
* Maintien en état constant de propreté.
Si 25 travailleurs au moins prennent leur repas sur le chantier, mise à
disposition d'un local de restauration (article R.232-10-1 CT)
* Tables + chaises en nombre suffisant,
* Réchaud,
* Réfrigérateur,
* 1 robinet d'eau potable, fraîche et chaude pour 10 usagers,
(* Voir note bas de page)
* Nettoyage du local et des équipements après chaque repas.
Boîte
de Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessibles. Ce
1er secours
secours
matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R.232-1-13 (Article R.2321-6 CT).
Secouriste
1er secours
LE : 21/01/2008
Dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux, un
membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence
(article R. 241-39 CT).
Page : 5
(*) : Pour les seuls chantiers dont la durée est inférieure à 4 mois : si la mise en place des installations est
impossible en raison de la disposition des lieux, le chef d'entreprise recherche à proximité du chantier un
local ou emplacement présentant des conditions équivalentes (article 192 bis décret 8/01/1965).
1.1.2.2 Implantation et trait de niveau
L'implantation et la matérialisation des bâtiments s'effectuera à l'aide de tous les piquets et chaises nécessaires
établis en dehors de l'emprise du bâtiment. L'entrepreneur sera tenu de veiller à la conservation du piquetage et
remplacera, à ses frais, les piquets dérangés ou détruits pour une cause quelconque, il restera responsable de
toute fausse manoeuvre et de toute augmentation de dépenses résultant du dérangement ou de la disposition des
dits piquets. Les niveaux de référence du projet seront matérialisés sur le terrain par un repère fixe et stable qui
sera conservé aussi longtemps qu'il sera utile. A l'intérieur des bâtiments, les traits de niveaux seront établis à
1.00 m du sol fini, autant de fois qu'il sera nécessaire à tous les emplacements utiles aux travaux de tous les
corps d'état. L'entrepreneur devra toujours avoir sur le chantier, à la disposition du Maître d'Oeuvre, tous les
instruments (niveaux, mires, équerres, chaînes, règles, jalons, piquets, cordeaux, nivelettes, etc...) nécessaire au
tracé des ouvrages et à leur vérification. Il devra la main d'oeuvre à la disposition des techniciens chargés des
travaux de vérification éventuelle. L'entrepreneur chargé des implantations et des traits de niveaux sera tenu
pour responsable des conséquences qu'entraîneraient, tant pour lui que pour les autres corps d'états, des erreurs
dans ces tracés et niveaux.
1.1.2.3 Protection signalisation de chantier
L'entrepreneur du présent lot sera chargé de mettre en place toutes les dispositions nécessaires à assurer la
sécurité des personnes intervenant sur le chantier ou étrangère à celui-ci contre les risques directs ou indirects
inhérents aux travaux. La signalisation du chantier, dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique
sera réalisée par l'entrepreneur sous le contrôle des services publics intéressés. La zone de chantier sera
délimitée par une clôture de chantier. Le chantier devra être maintenu constamment fermé. Des pancartes
réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront être mises en place et facilement repérables.
L'entreprise adjudicataire du présent lot devra mettre ces installations à disposition des autres entreprises et en
assurer la maintenance pendant toute la durée des travaux. Les dépenses afférentes seront portées au compte
prorata.
1.1.2.4 Bureau de chantier
L'entrepreneur du présent lot sera chargé de l'installation, de l'entretien, du chauffage et de l'éclairage d'un
bureau de chantier d'une surface utile de 12 m2 environ. Ce bureau sera mis à la disposition du maître de
l'ouvrage, du maître d'oeuvre, des autres entreprises ainsi que de toute personne chargée d'une fonction précise
relative au chantier. Il sera conclu de manière à permettre l'affichage des plans ainsi que de tous documents
relatifs au chantier. Un dossier d'exécution complet sera conservé et mis à jour en permanence dans ce bureau
ou se tiendront les réunions hebdomadaires de chantier.
1.1.2.5 Bloc sanitaire de chantier
Installation d'un bloc sanitaire de chantier conforme aux normes des règlements et conventions collectives en
vigueur et adapté aux effectifs du chantier.
1.1.2.6 Panneau de chantier
L'entrepreneur du présent lot sera chargé de faire réaliser et de mettre en place un panneau de chantier dont le
modèle lui sera remis par le maître d'oeuvre.
LE : 21/01/2008
Page : 6
Ce panneau, comportera, outre les renseignements réglementaires en matière d'affichage du permis de
construire, la liste, la qualité et les coordonnées de l'ensemble des intervenants de l'opération. Il devra également
son démontage et son évacuation, après réception définitive des travaux. Les dépenses afférentes à ce panneau
seront portées au compte prorata.
1.1.2.7 Branchement électrique de chantier
L'entreprise du présent lot devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier. Elle
devra également le repliement de ces installations à la fin du chantier. Elle fera son affaire des demandes et
démarches auprès des différents services administratifs. L'entreprise du présent lot supportera les frais
d'installation et de repliement, et non les consommations qui seront imputées au compte prorata.
1.1.2.8 Branchement d'eau de chantier
L'entreprise du présent lot devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier. Elle
devra également le repliement de ces installations à la fin du chantier. Elle fera son affaire des demandes et
démarches auprès des différents services administratifs. L'entreprise du présent lot supportera les frais
d'installation et de repliement, et non les consommations qui seront imputées au compte prorata.
1.1.3 DEMOLITIONS - DECAISSEMENT
1.1.3.1 Clôture de chantier
Installation d'une clôture provisoire de chantier avec portail d'entrée, dépose en fin de chantier : hauteur 2m.
Toutes dispositions devront être prises pour préserver les bâtiments et les propriétés voisines. Le chantier devra
être maintenu constamment fermé. Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC"
devront être mises en place et facilement repérables.
1.1.3.2 Travaux de démolitions
Il convient de se référer au plan des états des lieux et plan des démolitions et de se rendre compte sur place de
l'importance des travaux. Cette visite sur place est absolument indispensable et l'entreprise devra sur son devis
faire apparaître, poste par poste, les différentes parties de bâtiment à démolir, leurs hauteurs et de quelle façon
les travaux sont envisagés. Les démolitions pourront être exécutées aux engins mécaniques mais devront l'être à
la main sitôt de la sécurité et la préservation des existants l'exigeront. L'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour avoir toutes autorisations de la ville pour d'éventuelles occupations de chaussée. En cas
d'interrogation de l'entreprise sur l'opportunité de démolir telle ou telle partie d'ouvrage mitoyen, (doute quand à
la solidité de l'existant, ou quand à la propriété exclusive du Maître d'Ouvrage, etc...) l'entreprise devra
immédiatement arrêter les travaux et en référer au Maître d'Ouvrage qui sera le seul décideur final. Tout
manquement sera de la seule responsabilité de l'entrepreneur qui pourra être recherchée devant les tribunaux.
1.1.3.3 Précautions anti-pollutions
Lors des travaux de démolitions proprement dits, ainsi que pendant les chargements des gravois, l'entreprise
devra prévoir un arrosage régulier afin d'éviter les émanations de poussière tant sur le chantier que les
propriétés voisines et la voie publique.
1.1.3.4 Protections
L'entreprise devra toutes protections pendant la durée des travaux, tant sur le domaine public que sur les
différentes propriétés privées voisines ou concernées par les démolitions.
LE : 21/01/2008
Page : 7
Les parties de bâtiments ou de constructions annexes restant après démolitions devront immédiatement recevoir
tous ouvrages de protections nécessaires à leur parfaite sauvegarde en attente des reprises d'enduit, de
couverture, conservation des conduits de cheminée noyés dans les murs, souches et saillies de toitures des
mitoyens, etc. Il est bien entendu que l'entreprise devra toutes réparations sur tous ouvrages endommagés lors
des démolitions.
1.1.3.5 Banquettes
L'entreprise devra prendre toutes précautions concernant les murs mitoyens et laisser des banquettes au droit de
ces murs y compris blindage pour les éventuelles reprises en sous oeuvre qui seront à la charge du lot gros
oeuvre.
1.1.3.6 Remblaiements
A prévoir au présent lot tous remblaiements de caves existantes après inventaire sur place avant chiffrage. Ce
remblaiement devra être effectué avec des matériaux appropriés y compris, compactage de façon à livrer des
plate-formes pouvant recevoir la construction des futurs bâtiments ou l'aménagement des abords. Il est admis
que si les matériaux de démolitions le permettent, ceux ci pourront servir pour les remblaiements. Une fois les
démolitions terminées l'entrepreneur devra livrer le chantier exempt de tous déblais ou matériaux, parfaitement
nettoyé, toutes plate-formes stabilisées.
1.1.3.7 Branchements existants
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'inventaire complet de tous les branchements existants sur le
terrain. Il en devra la dépose après en avoir fait la demande auprès des organismes intéressés de la ville dont
dépend la parcelle. Les démarches administratives et les frais administratifs occasionnés par ces démarches
seront également à la charge du présent lot. CONCERNE : tous branchements eau, gaz, électricité, égout, E.P.,
téléphone, etc... Aucun travail de démolitions ne pourra débuter avant que la ville ou les pétitionnaires n'aient
déposé les branchements sur rue et donner leur accord au démarrage des travaux.
1.1.3.8 Décharge
Tous les matériaux de démolitions seront chargés et envoyés à la décharge publique agréée la plus proche.
Les abords publics ou privés seront soigneusement nettoyés et remis en état après travaux.
1.1.3.9 Murs à conserver
Toutes précautions seront prises pour conserver à ces murs une assise et une stabilité ne pouvant pas nuire à leur
solidité et ne présentant pas de danger, au besoin en les protégeant et en recréant des appuis. Tous les autres
murs ou parties de murs en limite de propriété devront être impérativement conservés, et en cas de démolitions
par manque de soin dans les travaux, devront être remontés aux frais exclusifs du présent lot.
1.1.3.10 Assurance particulière
L'entrepreneur devra attester (documents officiels à l'appui) qu'il est bien titulaire des assurances nécessaires à
ce type de travaux ainsi que de la qualification professionnelle correspondante. Une extension de garantie
particulière au chantier sera demandée. Il devra également fournir une attestation que les primes
correspondantes ont bien été payées.
1.1.4 TERRASSEMENTS (Voir lot TERRASSEMENT)
LE : 21/01/2008
Page : 8
1.1.4.1 Implantation et piquetage
Les tracés d'implantation seront effectués par l'entreprise chargée des travaux du lot gros-oeuvre. Le plan
d'implantation du piquetage sera adressé par l'entrepreneur au maître d'oeuvre avant exécution, celui-ci
l'approuvera ou le fera modifier dans un délai de huit jours. Les têtes de piquets sont rattachés en plan et en
altitude à des repères fixes. L'entrepreneur de terrassement est tenu de veiller à la conservation des piquets et
repères de base, de les rétablir ou de les remplacer à ses frais dans des conditions identiques, soit à leur
emplacement primitif, soit en un autre point si les travaux l'exigent, après avoir avisé le maître d'oeuvre et lui
avoir fait accepter le piquetage modifié. L'entrepreneur de terrassement est tenu, en outre, d'effectuer à ses frais
les piquetages complémentaires nécessaires à l'exécution de ses travaux.
1.1.4.2 Modifications en cours de travaux
Si la nature des terrains rencontrés ou la présence d'obstacle imprévus conduit à modifier les dispositions
prévues au devis descriptif ou approuvées par le Maître de l'Ouvrage pendant la période de préparation,
l'entrepreneur en avisera par écrit le maître d'oeuvre. Les modifications nécessaires seront arrêtées en commun
entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, et soumises à l'approbation du maître de l'ouvrage, lorsqu'elles
entraîneront des répercussions sur le calendrier d'exécution et le règlement des dépenses. Dans ce cas les travaux
nécessaires feront l'objet d'un avenant. Lorsque les obstacles seront des canalisations ou des ouvrages de toute
nature (eau, égouts, gaz, chauffage urbain, air comprimé, lignes électriques, télécommunications, massifs de
fondations, etc...) non signalés par les plans ou le devis descriptif, il est procédé contradictoirement à leur
relevé. L'entrepreneur surseoira aux travaux adjacents à ces canalisations et ouvrages jusqu'à la décision du
maître de l'ouvrage relative aux mesures à prendre pour la poursuite des travaux et notifiées par ordre de service.
De même que pour les canalisations et ouvrages signalés par les plans ou le devis descriptif, le maître de
l'ouvrage a pris les contacts nécessaires avec leurs propriétaires avant le début des travaux, il lui appartient en
cas d'imprévus en cours de travaux de le faire pour décider des mesures à prendre pour assurer la poursuite des
travaux.
1.1.4.3 Emploi des explosifs
L'entrepreneur ne peut utiliser d'explosifs sans l'autorisation préalable du maître de l'ouvrage, et doit se
conformer aux dispositions réglementaires relatives à cet emploi.
1.1.4.4 Etaiements et blindages
Avant l'ouverture de toute fouille nécessitant étaiement ou blindage, en particulier contre un ouvrage existant ou
encore lors d'une reprise en sous-oeuvre, l'entrepreneur soumet le projet des dispositifs d'étaiement et de
blindage ainsi que son programme d'exécution au maître de l'ouvrage. Dans le cas où l'étaiement des
constructions existantes doit être complété par des dispositions particulières de consolidation, celles-ci sont
arrêtées par le maître de l'ouvrage. Le repliement des dispositifs d'étaiement et de blindage n'est effectué qu'avec
l'autorisation du maître d'oeuvre. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pu être prévus lors de l'établissement du
marché et seulement dans ce cas, il sera effectué un relevé contradictoire de ces dispositifs, ainsi que des étais et
blindages abandonnés dans les fouilles, en vue de leur règlement.
1.1.4.5 Eau dans les fouilles
Travaux d'urgence
Si la présence de l'eau l'exige, le maître d'oeuvre a la faculté de commander à l'entrepreneur de terrassement
l'exécution des drainages définitifs et des bétons de propreté.
Puisards absorbants
L'exécution du drainage des fouilles au moyen de puisards absorbants est subordonnée à l'agrément préalable du
maître d'oeuvre.
LE : 21/01/2008
Page : 9
Epuisements
Si en cours de travaux des épuisements non prévus sont exécutés, il est pris un relevé contradictoire des
dispositifs d'épuisement réalisés, de la durée des pompages, des consommations d'énergie et des débits
d'évacuation en vue de leur règlement. L'ordre de repliement des moyens de protection et d'épuisement dans les
fouilles est donné par le maître d'oeuvre sur demande de l'entrepreneur. Si le maître de l'ouvrage prescrit à
l'entrepreneur le maintien des installations d'épuisement et leur fonctionnement éventuel au-delà de la limite
d'emploi exigée par l'exécution du marché, il en supportera les frais.
1.1.4.6 Trésors, objets d'arts et antiquités trouvés dans les fouilles
En cas de découverte de trésors, d'objets d'art et antiquités dans les fouilles, l'entrepreneur est tenu d'en informer
sans délai le maître de l'ouvrage, à charge par celui-ci d'aviser les autorités compétentes.
1.1.4.7 Approbation des fouilles
Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage procède à l'approbation de la profondeur et
des tracés des fouilles susceptibles d'être immédiatement remblayées ou de faire l'objet de tous travaux d'autre
nature.
1.1.4.8 Remblaiements
L'entrepreneur ne procèdera aux remblaiements que sur l'ordre du maître de l'ouvrage, sauf cas d'urgence.
1.1.4.9 Réception des travaux
L'entrepreneur pourra demander la réception des par tranches de ses travaux. La visite de réception aura lieu
dans un délai de huit jours par dérogation au Cahier des Clauses Générales.
1.1.4.10 Maintien en état des fouilles hors délais
Les dépenses consécutives au maintient des fouilles dans leur état de réception au-delà du délai fixé par le
marché sont à la charge du maître de l'ouvrage.
1.1.5 FONDATIONS
1.1.5.1 Fondations superficielles
Objet du marché
Les marchés de travaux de fondations superficielles comprennent :
- les piquetages nécessaires à l'exécution de chacun des ouvrages de fondations superficielles, complémentaires
aux piquetages de base ;
- les fouilles, en terrain de toute nature, à l'emplacement des ouvrages de fondations superficielles y compris
dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois, protection contre les eaux de ruissellement,
épuisements, drainages et installations d'évacuation des eaux, précautions contre le gel, étaiements et blindages,
mise en remblai et réglage des déblais sur le chantier. Il est rappelé qu'il est d'usage assez général de prévoir le
règlement sur bordereau de certaines parties des travaux (épuisement et évacuation des eaux, exécution
d'ouvrages liés à la nature du milieu, à l'état du terrain, etc...) dont la réalisation présente des aléas notables.
- l'exécution des ouvrages de fondations superficielles en béton armé ou non, ou en maçonnerie, jusqu'aux
niveaux prescrits par les C.P.S
LE : 21/01/2008
Page : 10
Ils ne comprennent que si le C.P.S le prévoit :
- les études, calculs et plans d'exécution des ouvrages
- la préconsolidation des sols de fondation, l'exécution des sols substitués compactés et le préchargement des
sols ;
- les reprises en raccordement sur la tête des ouvrages de fondations profondes et les dispositifs destinés au
raccordement des ouvrages en élévation ;
- le transport hors du chantier, des déblais excédentaires.
Ils ne comprennent pas :
- les terrassements généraux ;
- les épuisements et installations d'évacuation des eaux qui, par leur importance, constituent des aléas
d'exécution importants et qui ne pouvaient raisonnablement être prévisibles.
Dispositions techniques :
Les dispositions du Document Technique unifié N0 13.1 établi par le groupe de coordination des textes
techniques et intitulé "Cahier des Charges Applicables aux Travaux de Fondations Superficielles" sont
applicables aux travaux faisant l'objet du présent fascicule.
Coordination avec les autres entreprises :
S'il y a lieu, l'entrepreneur reçoit du Maître de l'Ouvrage ou de son représentant qualifié, les documents ci-après
:
- plans définissant les côtes de nivellement du terrain après exécution des terrassements généraux ;
- plans d'implantation exacte des fondations profondes avec côtes de recèpage et d'arase des pieux ou puits et
toutes indications concernant les armatures en attente.
Aucun travail de terrassement, en déblai ou remblai, n'est prescrit par le maître d'ouvrage ou entrepris par une
autre entreprise dans l'enceinte du chantier de fondation superficielles sans l'accord préalable de l'entrepreneur.
Lorsque le maître de l'ouvrage dispose de documents relatifs à la reconnaissance des sols ou à d'anciens
ouvrages en place, il les met à la disposition des candidats dans le dossier de la consultation.
Exécution des travaux :
L'ordre de service de commencer l'exécution des travaux est envoyé à l'entrepreneur au moins dix jours avant la
date fixée au marché comme début du délai contractuel. L'entrepreneur s'assure alors que l'état du chantier lui
permet de commencer ses travaux ; il vérifie notamment que les terrassements généraux et les ouvrages de
fondations profondes laissés en attente de raccordement avec ceux des fondations superficielles sont conformes
aux plans visés ci-avant. S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maître de l'ouvrage au plus tard à la date fixée au
calendrier d'exécution pour le commencement des travaux le concernant. La décision du maître de l'ouvrage fait
alors l'objet d'un nouvel ordre de service. Ce nouvel ordre de service mentionnera le cas échéant, le nouveau
début du délai d'exécution.
1.1.5.2 Fouilles en terrain non rocheux
Tolérance de niveau :
Les surprofondeurs des divers points du fond de fouille par rapport aux niveaux fixés seront inférieurs à 5cm.
Tolérance d'implantation :
La fouille libérera entièrement l'espace fixé par les plans. Aucun écart par défaut ne sera admis. Les écarts par
excès devront être inférieurs à 10cm pour les fouilles en tranchée, en puits ou en excavation superficielle et à
5cm pour les fouilles en rigole. Si au cours de fouilles au contact d'un mur mitoyen à conserver, il apparaît à
l'entrepreneur que ce mur empiète sur l'espace prévu pour les fouilles, il en avisera immédiatement le maître de
l'ouvrage.
LE : 21/01/2008
Page : 11
Surprofondeurs et surlargeurs :
Les surprofondeurs et surlargeurs supérieures aux tolérances indiquées ci-dessus seront remblayées de manière à
ne pas modifier les conditions d'appui ou soutènement des fondations. Toutefois, et notamment en cas de
surprofondeur, il appartiendra au maître de l'ouvrage de décider si cette surprofondeur doit être remblayée ou
comblée par la maçonnerie de fondation.
Limite d'emploi des engins mécaniques :
Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, l'extraction des déblais est arrêtée plus haut que la
côte de fond prévue, et en dedans du tracé prévu pour les parois, de façon à éviter l'ameublissement du fond et
des parois par les griffes de l'engin. La finition de la fouille est réalisée, soit à la main, soit par un procédé ne
présentant pas l'inconvénient ci-dessus. Les fouilles seront descendues aux niveaux indiqués sur les plans de
fondation établis par le Bureau d'Etudes Techniques.
1.1.5.3 Rapport de sol
L'entreprise prendra connaissance du rapport de sol établi par le bureau Géotechnique, annexé au présent
dossier. Elle fera part de ses éventuelles observations qui feront l'objet d'un mémoire annexé à son offre. Elle ne
pourra se prévaloir, postérieurement à son offre, d'une quelconque méconnaissance des conclusions du rapport
de sol. Préalablement au coulage des fondations il sera procédé à une vérification des fonds de fouilles par un
ingénieur de Géotechnique en présence du Bureau d'Etudes Techniques, du maître d'ouvrage, de l'architecte et
de l'entreprise.
1.1.5.4 Bétons non armés en fondations
La mise en oeuvre des bétons s'effectuera aussitôt après leur fabrication, leur transport et leur mise en place ne
devront en aucun cas donner lieu à ségrégation. Les couches successives seront mises en place par des talus à
redans afin d'assurer leur liaison et avant que la couche précédente n'ait fait prise. Au cas où une interruption
dans le coulage s'avérerait nécessaire, l'arase de reprise sera ravivée et nettoyée à vif de telle sorte que les
graviers fassent saillie, elle sera mouillée jusqu'au refus, le dosage de la première couche étant augmenté et les
granulats étant de section plus faible. Il ne sera en aucun cas fait usage de barbotine de ciment. Par temps sec,
les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et protégés du soleil s'il y a lieu. Par temps de gel, ils
seront recouverts de telle sorte à éviter celui-ci, toutefois, si des ouvrages avaient subi son effet, ils seraient
démolis jusqu'à la partie saine, les couches de reprise étant exécutées comme il est précisé ci-avant. Les liaisons
avec des maçonneries de natures différentes devront s'effectuer avec les précautions nécessaires, notamment en
ce qui concerne les maçonneries de pierres, de briques et d'agglomérés de ciment qui devront être mouillées au
préalable.
1.1.5.5 Bétons armés en fondations
La mise en oeuvre des bétons s'effectuera aussitôt après leur fabrication, leur transport et leur mise en place ne
devront en aucun cas donner lieu à ségrégation. Les couches successives seront mises en place par épaisseurs de
5 à 10cm au plus et avant que la couche précédente n'ait fait prise.
Au cas où une interruption de coulage s'avérerait nécessaire les précautions suivantes seront prises :
- la surface du béton ayant fait prise sera repiquée, ravivée et nettoyée à vif de telle sorte qu'elle soit rugueuse,
les gravillons faisant saillie, les éléments peu serrés étant enlevés,
- la surface sera mouillée jusqu'à refus
- la surface de reprise sera normale aux efforts de compression et dans les pièces fléchies, à 45° par rapport à la
fibre neutre et elle devra s'effectuer en un lieu de contrainte minimum,
- il sera éventuellement incorporé dans la reprise des aciers de fort diamètre.
Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et protégés du soleil s'il y a lieu. Par
temps de gel, ils seront recouverts de telle sorte à éviter celui-ci, toutefois, si des ouvrages avaient subi son effet,
ils seraient démolis jusqu'à la partie saine,
LE : 21/01/2008
Page : 12
les couches de reprise étant exécutées comme il est précisé ci-avant. Les liaisons avec des maçonneries de
natures différentes devront s'effectuer avec les précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne les
maçonneries de pierres, de briques et d'agglomérés de ciment qui devront être mouillés au préalable.
1.1.6 MACONNERIE
1.1.6.1 Ouvrages de maçonnerie
Sables pour mortiers
Les sables employés pour la confection des mortiers ne contiendront pas de matières gypseuses, d'oxydes de
pirites, de vases, de matières organiques végétales ou animales. Les grains seront durs et dépourvus d'éléments
plats ou effilés. Les sables serrés dans la main devront s'écouler entre les doigts sans s'attacher à la peau et sans
former de boule. Ils devront être crissants. Le sable de mer ne pourra être employé qu'avec l'autorisation du
maître d'oeuvre. Il ne devra contenir qu'une très faible proportion de coquillages. Les sables de dunes ou les
sables "à lapins" ne pourront être employés.
Caractéristiques des sables :
Sable N°1 : matériaux roulés à granulométrie de 0.08/5mm (20/38) contenant un maximum de 25% d'éléments
fins 0.08/0.315 (20/36) pour mortier de maçonnerie des joints supérieurs à 0.015m d'épaisseur. L'emploi de
matériaux concassés exempts de farine ou filler et provenant de roches naturelles ou de laitier, sera subordonné
à l'autorisation du maître d'oeuvre.
Sable N°2 : matériaux roulés à granulométrie de 0.08/1.25mm (20/25) pour mortier de maçonnerie ayant des
joints de 0.008 à 0.015m d'épaisseur.
Sable N° 3 : matériaux roulés à granulométrie de 0.08/1.25mm (20/32) pour :
. mortier de maçonnerie ayant des joints jusqu'à 0.008m d'épaisseur.
. Mortier de jointement et rejointement.
CLASSIFICATION DES MORTIERS
DOSAGE POUR 1m3 LIANTS
DESIGNATION
DE SABLE
HYDRAULIQUES
400kg pour 1 m3 de sable CPA 45 ou 55
Mortier n°1
0.08/5
Mortier n°2
Mortier n°3
Mortier n°4
Mortier n°5
EMPLOIS
Mortier de ciment
Liaison maçonnerie.
400kg pour 1 m3 de sable 2/3 CPA 45 ou 55
Enduits ordinaires
0.08/5
1/3 chaux XHN 100
intérieurs ou extérieurs
Mortier
bâtard
pour
dressage.
400kg pour 1 m3 de sable 1/3 CPA 45 ou 55
Enduits ordinaires
0.08/3.1
2/3 chaux XNH 100
Couche de finition
Mortier bâtard.
500kg pour 1m3 de sable CPA 45 ou 55 + hydrofuge Chapes étanches et chapes
d'arase de fondations.
0.08/5
(1kg pour 50kg)
500kg pour 1m3 de sable CPA 45 ou 55
Chapes d'usure
0.08/5
Mortier d'accrochage.
Eau de gâchage
Les eaux employées pour le gâchage des mortiers ne contiendront pas plus de 2 à 5g de matières en suspension
par litre, et de 15 à 30g de sels dissous. L'emploi de l'eau de mer sera subordonné à l'autorisation du maître
d'oeuvre
LE : 21/01/2008
Page : 13
Liants
Les liants employés seront, sauf indications contraires, des liants à prise lente, ils ne devront être ni éventés, ni
comporter la présence de grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts.
Confection des mortiers
La confection des mortiers sera effectuée par des appareils mécaniques qui comporteront un dispositif
permettant le contrôle de l'eau introduite. Lorsque la confection des mortiers sera effectuée à la main, un
malaxage à sec des constituants solides sera exécuté avant l'addition de l'eau. Quel que soit le mode de
fabrication, les mortiers seront homogènes, leurs granulats étant parfaitement enrobés de liants, le malaxage
cessant dès que ce résultat sera atteint. La confection des mortiers ne s'effectuera par gel, qu'à la condition que
des produits antigel soient incorporés ou de l'eau de gâchage et les granulats soient chauffés. La mise en oeuvre,
dans ces conditions, devra recevoir l'approbation du maître d'oeuvre.
Qualités des mortiers
Les mortiers pour maçonnerie auront une consistance plastique telle, qu'ils forment dans la main une boule
humide et molle qui ne s'affaisse pas entre les doigts, les mortiers pour enduits seront mous, masi sans excès.
Utilisation des mortiers
Les mortiers seront utilisés immédiatement après leur confection et avant tout commencement de prise, ils ne
pourront en aucun cas, être déversés en masse sur les maçonneries, ils seront déposés dans des auges et utilisés
au fur et à mesure des besoins. La pratique du mortier rebattu est interdite. Lorsque les maçonneries resteront
apparentes, les liants des mortiers seront choisis de telle sorte que les pierres ne puissent être tachées.
Mortiers
Sauf indication contraire dans le devis descriptif, 5 catégories de mortier pourront être
chantier :
LIANTS (KG par M3
MORTIERS MORTIERS
Maigre
Gras
Chaux hydraulique XH 10-30
150 à 200
250à 300
Chaux éminement hydrauliques XEH 30-60 et 50-100 200 à 300
300 à 400
Liants à maçonner LM 50-100
Ciments à base de laitier à la chaux CLX 50-100 et
100-60
250 à 300
300 à 400
Ciments naturel CN 100-60
Ciments à maçonner CM 100-60 et 160-250
Ciments Portland Artificiels CPA, CPAL, CPAC ou
CPAZ
160-250 et 230-315
Ciments Portland à haute résistance initiale HRI,
HRIL,
HRIC ou HRIZ 315-400
250 à 350
350 à 400
Super Ciment Super 355-500
Ciments Portland de fer CPF 160-250 et 250-315
Ciments métallurgiques Mixtes CMM 160-250 et 250315
Ciments de haut Fourneau CHF 100-160 et 160-250
Ciment de laitier au clinker CLK 160-250 et 250-315 250 à 300
300 à 400
Mortier bâtard
150
175
Chaux hydraulique
à
à
Portland CPA, CPAL, CPAC et CPAZ
175
275
mises en oeuvre sur le
MORTIERS
Moyen
400 à 500
400 à 500
400 à 500
400 à 500
400 à 500
1.1.6.2 Ouvrages de maçonnerie en blocs de béton manufacturés
LE : 21/01/2008
Page : 14
Qualité des blocs de béton manufacturé
Les blocs de béton manufacturé, creux ou pleins, pour murs et cloisons, seront en béton homogène, non armé,
de granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. Ils seront obtenus à partir de moulages. Ils ne
comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces seront planes et
leurs arêtes rectilignes. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence
à l'enduit. Granulats pour blocs de béton, de sable et de gravillons ou de laitiers concassés. Les granulats seront
des granulats naturels, sables, graviers ou matériaux concassés ou artificiels, laitiers concassés.
Pouzzolane
Les granulats des blocs de béton de pozzolane seront essentiellement composés de roches naturelles, scoriacées
et alvéolées, constituées par des scories volcaniques, de silices, d'alumine et d'oxyde ferrique.
Laitiers
Les mortiers pour maçonnerie de béton de laitiers seront à texture scoriacée et alvéolaire, de nature cristalline
provenant du refroidissement du laitier à l'air en présence d'une quantité d'eau limitée. Ils seront de teinte grise
plus ou moins foncée.
Utilisation des blocs de béton manufacturé
Les blocs de béton manufacturé ne pourront être mis en oeuvre avant que la plus grande partie de leur retrait ne
soit effectuée :
- Blocs de béton de sable et de gravillons :
Le délai minimum d'emploi à dater de la fabrication sera de deux semaines sauf dans le cas où le durcissement
aurait été accéléré par étuvage.
- Blocs de béton de pouzzolane : délai identique
- Blocs de béton de laitiers :
La mise en oeuvre ne pourra s'effectuer que trois mois après la fabrication et la résistance, l'écrasement devra
être au moins égal à 150 kg/cm2.
Mise en oeuvre des blocs de béton manufacturé
Les maçonneries de blocs de béton manufacturé seront montés à joints croisés. Afin d'éviter les tassements
différenciels, l'homogénéité des maçonneries sera assurée par l'emploi de blocs caractéristiques mécaniques
aussi voisine que possible. L'intervalle entre double parois sera débarrassé de toute impureté, gravois, chute de
mortier, etc... Toutes les précautions seront prises pour éviter l'accumulation des eaux de condensation et des
eaux pluviales, ainsi que leur progression dans les ouvrages. Leur évacuation sera assurée. Les deux parois
seront liaisonnées par des éléments en nombre suffisant et convenablement répartis. Des précautions seront
prises afin que l'humidité ne puisse se transmettre d'une paroi à l'autre. Dans le cas d'éléments de liaisons
métalliques, leur protection contre la corrosion sera assurée.
Protection contre la remontée des eaux
L'isolation des murs contre la montée capillaire sera assurée. Cette isolation sera exécutée au-dessous du
plancher bas du rez-de-chaussée.
Elle sera assurée par :
- soit une chape au mortier de ciment de laitier dosé à raison de 500 kg pour 1m3 de sable 0/3 tamisé avec,
éventuellement et sur ordre du maître d'oeuvre, incorporation d'un hydrofuge.
- soit par feutre surfacé, bitumé ou goudronné, type 45S ou par bitume armé de type 40. Le feutre sera posé sur
une chape au mortier de 2 cm d'épaisseur, dosé à raison de 300 kg de ciment par m3 de sable 0.3, et dont la
surface sera finement talochée. Après prise et sissité du mortier, il sera procédé à un brossage à la brosse
métallique, le feutre sera alors posé à sec. Le recouvrement des feuilles sera au moins de 20 cm sans
interposition d'un produit de collage. Le feutre sera protégé dans sa partie supérieure par un enduit de 1 cm
d'épaisseur au mortier dosé à raison de 300 kg de ciment pour 1m3 de sable 0/2. Ce mortier sera sommairement
dressé suivant un plan horizontal. On masquera en parement le revêtement d'étanchéité par un joint au mortier,
analogue à celui du jointement.
LE : 21/01/2008
Page : 15
1.1.7 STRUCTURE BETON ARME
1.1.7.1 Ouvrages en béton armé
Rappel des normes en vigueur
Les travaux, fournitures et mise en oeuvre du béton armé seront conformes aux règlements en vigueur et en
particulier :
- aux règles BAEL, règles de calcul du Béton armé aux Etats Limites
- aux DTU N° 13.1 et 13.2, travaux de fondation
- au DTU N° 20, Maçonnerie-Béton armé-Plâtrerie
- aux règles NV 65 modifiées 37 et annexe
1.1.7.2 Plans d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages de fondation et béton armé seront remis à l'entreprise chargée des travaux en
trois (3) exemplaires. Ils seront établis par le BET après désignation de l'entreprise pour une exécution
traditionnelle. Si l'entreprise envisage d'exécuter certains éléments en préfabriqués elle proposera au BET les
modifications à apporter et en fera son affaire.
1.1.7.3 Qualité des matériaux
Agrégats :
- origine
Les granulats seront lavés et dépourvus de toute matière étrangère.
Le sable et le gravier proviendront de carrières ou de gravières régionales agréées par le BET. L'entrepreneur est
tenu de justifier à tout moment de la provenance des agrégats.
- granulométrie
Les courbes granulométriques des agrégats seront établies par l'entrepreneur et pourront faire l'objet de contrôle
de la part du maître d'oeuvre. Les agrégats seront du type d.D. (norme NF.P.18.304)
Sable de nature siliceuse :
a) pour mortier de finition :
d = 0.08mm D = 3.1mm
b) pour tout autre usage :
d = 0.08mm D = 5.0mm
Gravillons :
a) pour ouvrage béton d'épaisseur inférieure ou égale à 10cm
d = 6.3mm D = 15mm
b) pour ouvrage béton d'épaisseur supérieure à 10cm
d = 6.3mm D = 25mm
Agrégats :
Tout venant pour gros béton (béton cyclopéen)
D = 60mm
- Stockage :
Tous ces agrégats devront être stockés séparément sur le chantier, par catégorie, et ne pourront en aucun cas se
mélanger. Le maître d'oeuvre se réserve le droit de faire procéder à l'enlèvement des agrégats non conformes
aux prescriptions, ainsi qu'à toutes les opérations de contrôle qui s'avéreraient nécessaire.
Liants hydrauliques :
- Origine :
L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance, de la date de fabrication, d'ensachage, ou de la durée de
stockage des liants employés sur le chantier.
LE : 21/01/2008
Page : 16
Ces liants seront approvisionnés en sacs ou en containers portant de façon apparente l'indication de l'usine de
fabrication et les indications concernant leur classe et leur qualité.
L'emploi de circuits "chauds" ou évents est interdit.
- Stockage :
Le maître d'oeuvre se réserve la faculté de faire procéder aux frais de l'entrepreneur, aux essais de réception
prévus par la norme NF-P.15.300. Les locaux ou silos destinés à emmagasiner les liants en toute période
devront correspondre au minimum à 10 jours de fonctionnement de chantier. Les différents arrivages devront
pouvoir être repérés très nettement ; les liants employés pour la confection des parties non revêtues et vues,
seront approvisionnés en une seule fois en vue de l'obtention d'une teinte uniforme.
- Qualité :
Sauf indication contraire dans le devis descriptif, les liants hydrauliques utilisés dans la construction des
ouvrages seront les suivants :
. Ciment Portland Artificiel :
C.P.A 45 ou 55 à prise lente conforme à la norme NF.P.15.302
. C.P.J 45 ou 55 - C.L.K 45
conformes à la norme NF.P15.302
. Chaux hydraulique XHN ou XHA classe 60 ou 100 conforme aux normes NF.P15.310 et P.15.312
Les qualités d'utilisation en fonction des types de bétons ou mortiers sont données aux paragraphes Bétons et
Mortiers
- Eau de gâchage :
L'eau de gâchage sera soumise aux spécifications de la norme NF.P18.303.
- Adjuvants :
L'entrepreneur pourra proposer l'emploi d'adjuvants pour béton : dans ce cas, le choix des produits et leur
dosage devront recevoir l'agrément du maître d'oeuvre.
Aciers
- Généralités :
Les aciers seront classés sur le chantier par catégories et diamètres nominaux et accessibles à tout contrôle du
maître d'oeuvre. Les barres seront coupées à la cisaille, cintrées à froid, assemblées par ligatures ou soudures et
exemptes de paille, de fente, de strie, de gerçure ou de soufflure et parfaitement propres lors de leur mise en
oeuvre, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment, terre ou autre nature nuisible.
- Aciers doux :
Fe E 24, limite élastique eg=2350 bars
- Aciers à haute résistance et adhérence "TOR" ou similaire :
Limite élastique :
a) diamètres inférieurs ou égaux à 20mm : ag=4120 bars
b) diamètres supérieurs à 20mm : eg=3920 bars
Dans le cas de l'emploi d'une marque d'aciers haute résistance autre que la marque "TOR" l'entreprise sera tenue
de fournir au maître d'oeuvre la fiche d'identification technique de cet acier dont les caractéristiques devront être
au moins égales à celle de l'acier "TOR".
Les rayons minimaux de cintrages seront scrupuleusement respectés.
- Treillis soudé :
il devra posséder le label A.D.E.T.S et être conforme aux règles BAEL.
- Enrobage des aciers :
Toutes les dispositions seront prises pour respecter les enrobages minimum définis dans les règles en particulier
pour les armatures hautes qui seront soigneusement calées en position.
Les enrobages seront ceux prévus par les règles C.C.B.A 68 et le D.T.U N° 20 :
L'enrobage des aciers situés du côté de la face intérieure du béton doit être égal à la plus grande des deux
valeurs : 1 cm ou le diamètre nominal des aciers.
L'enrobage des aciers situés du côté de la face extérieure du béton doit être au moins égale à la plus grande des
deux valeurs - 4cm ou le diamètre nominal des aciers, dans le cas d'ouvrages soumis à des atmosphères
agressives ;
- 2cm ou le diamètre nominal des aciers, dans les autres cas.
LE : 21/01/2008
Page : 17
Dans le cas de parois en béton, moulées dans le sol, les enrobages ci-dessus sont à majorer de 3cm.
1.1.7.4 Coffrages
Ils seront constitués par des éléments en bois sain, sec, exempt de fentes et de cassures, et ne seront ni gauches,
ni voilés. Ils comprendront raidisseurs, traverses, étais, serre-joints, coupes, assemblages... Les coffrages des
parties en béton devant rester apparentes, brutes de décoffrage, seront très soignés et seront exécutés en contreplaqué qualité coffrage ne se déformant pas à l'humidité ou en bois raboté. Les coffrages métalliques pourront
être utilisés. Ils seront conçus et mis en oeuvre suivant les dispositions prévues par leur fabriquant.
On distinguera 3 types de coffrages :
- peu soigné pour joues de semelles de fondations par exemple,
- ordinaire soigné horizontal ou vertical pour ouvrage devant recevoir un enduit par exemple,
- très soigné (à parement fini) horizontal ou vertical pour ouvrages devant rester brut de décoffrage.
Le décoffrage ne s'effectuera que lorsque le béton aura atteint une résistance suffisante. En principe sauf accord
particulier, les ouvrages béton ne seront pas décoffrés moins de 20 jours après leur exécution. Les arêtes vives
seront décoffrées avec le plus grand soin et immédiatement protégées.
1.1.7.5 Mise en oeuvre des betons
Le béton sera employé avant tout commencement de prise. Il sera obligatoirement vibré. Toutes les précautions
seront prises pour éviter la ségrégation du béton. Les armatures seront aussi bien latéralement qu'en fond de
coffrage. Les interruptions dans le bétonnage d'une même pièce sont prohibées. Les reprises seront nettoyées à
vif et abondamment mouillées avant la mise en contact du béton frais. Par temps sec, les bétons seront
fréquemment arrosés pendant leur prise et protégés du soleil s'il y a lieu. Par temps de gel, ils seront recouverts
de sorte à éviter celui-ci, toutefois, si les ouvrages avaient subi son effet, ils seraient démolis jusqu'à leur partie
saine, les couches de reprise étant exécutées comme il est précisé ci-avant. Les liaisons avec les maçonneries de
natures différentes devront s'effectuer avec les précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne les
maçonneries de pierres, de briques et d'agglomérés de ciment qui devront être mouillées au préalable. Sauf
indication contraire dans le devis descriptif, 4 catégories de béton pourront être mises en oeuvre sur le chantier :
(dosages en ciment, sable, gravillons, donnés pour 1m3 de béton)
DESIGNATION DOSAGE DOSAGE
Ciment
DOSAGE
Sable 0.08/5 Gravillon
6.3/25(*)
CPJ
45
ou
350
800
Béton n°1
Béton de propreté 55
Litres
Litres
e=5 à 10cm
CLK 45
200 KG
CLK
ou
350
850
Béton n°2
Remplissage
CPJ 45 ou Litres
Litres
semelles filantes, 55
250 KG
puits...
CPA
ou
350
800
Béton n°3
Puits...
CPJ 45 ou Litres
Litres
55
300 KG
CPA ou
800
Béton n°4
CPJ 45 ou
Structure
béton
400
Litres
55
armé
Litres
(***)
350 KG
LE : 21/01/2008
RESISTANCE RESISTANCE OBSERV.
A
A
ET
28 JOURS
28 JOURS
MISE EN
OEUVRE
Traction
Compression
(1)
16 B
(2)
150 B
(3)
19 B
200 B
23.2 B
270 B
(4)
Page : 18
Nota :
(*) Dans le cas d'ouvrages d'épaisseur inférieure ou égale à 10cm, les gravillons 6.3/25 seront remplacés par des
gravillons 6.3/15mm.
(**) Le dosage en gravillons sera élevé à 900 litres par m3 pour mise en oeuvre avec serrage très puissant pour
béton sec (escaliers par exemple).
Observations mise en oeuvre :
(1) sans serrage, sans lissage, adhérence à la reprise de bétonnage.
(2), (3), (4) par couches successives avec piquage vibration ou pervibration, serrage moyen ou soigné.
1.1.8 DALLAGES / PLANCHERS / ESCALIERS
Règles générales :
Les surcharges adoptées pour la construction des planchers seront conformes aux prescriptions de la norme NF
P 06-001.
1.1.8.1 Escaliers
Avant de procéder au tracé des épures et à toute exécution, l'entrepreneur vérifiera sur place les hauteurs des
étages et les dimensions des emplacements ou des cases réservées aux escaliers. Il tiendra éventuellement
compte des épaisseurs des revêtements que les sols et les parois seront appelés à recevoir.
1.1.9 BETON MOULE / CLOISONS
1.1.10 CONDUITS SOUCHES
1.1.10.1 Briques pleines pour conduits de fumée
Elles seront parfaitement calibrées, leurs arêtes seront vives et rectilignes et leurs faces vues seront planes, sans
défauts. Les briques employées dans l'exécution d'un même conduit auront pour origine un même matériau et
leur degré de cuisson sera identique.
1.1.10.2 Boisseaux en terre cuite pour conduits de fumée
Ils seront en argile exempts de calcaire, leur température de cuisson sera inférieure à 1000°C. Ils seront
homogènes sur toute la hauteur et dans toute leur épaisseur. Ils auront un grain fin et serré après cassure et
donneront un son clair au choc.
1.1.10.3 Boisseaux en éléments à base de béton
Les granulats utilisés pour leur confection seront de bonne qualité, exempts de sable, terre argileuse, matière
organique et auront une basse teneur en sulfure et seront composés d'éléments fins. Les dosages en eau et en
liants seront rigoureux. Un malaxage approprié permettra d'obtenir une parfaite homogénéité. Les boisseaux
seront stockés à l'abri du soleil et des intempéries.
- Pouzzolanes :
Elles seront essentiellement d'origine volcanique, noires ou rouges, composées de 50% de silice, d'alumine, et
d'oxyde ferrique.
- Laitiers expansés :
Ils proviendront de l'expansion des laitiers de haut-fourneau, de teinte gris foncé, constitués par de la silice, de
l'alumine et de chaux. Ils seront rugueux et exempts d'imbrûlés, de sulfures et de composés organiques.
LE : 21/01/2008
Page : 19
- Débris de terre cuite :
Ils proviendront de tuileries ou de briqueteries et seront exempts de tout matériau étranger.
- Chamottes :
Elles contiendront de 25 à 45% d'alumine.
- Mâchefers :
Ils seront exempts de chaux, de magnésie, de matières organiques et contiendront très peu de sulfures et de
sulfates et auront une teneur en imbrûlés inférieure à 15%, leur granulométrie sera régulière.
1.1.11 CHAPES
1.1.12 ENDUITS
1.1.12.1 Enduits au mortier de liants
Objet : Les travaux objets du présent chapitre seront soumis aux prescriptions du D.T.U N° 26.1 Travaux
d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
1.1.12.2 Consistance des travaux
Les travaux comprendront :
- la préparation des supports : exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en renformis
éventuellement nécessaires ; opérations de regarnissage et de repiquage de maçonnerie ; brossage, piquage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en place d'armatures métalliques ou de treillage céramique ;
- l'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétions
de cueillies, d'angles, de joints, de grillages ou treillis pour supports de natures différentes ;
- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et leur dépose ;
- l'enlèvement de tous déchets ou gravas résultant des travaux et leur transport en décharge publique.
Ils comprendront également :
- les études et plans de distribution des joints ;
- l'exécution des couches de finition autres que celles à base de liants hydrauliques talochées ;
- pour les supports anciens, les ouvrages de renformis éventuellement nécessaires et les tolérances qui
s'appliquent ;
- l'exécution suivant la méthode "entre nus et repères" ;
- les travaux d'enduits correspondant aux exigences particulières des parties enterrées ;
- les dispositions de protection des tranches supérieures d'enduit.
Ils ne comprennent pas :
- tous raccords qui pourraient être rendus nécessaires par suite d'engravures, percements, tranchées, pores, etc...
exécutés postérieurement à la couche de finition par d'autres corps d'état
- l'application de peinture
1.1.12.3 Mise à exécution des travaux
L'ordre de service de commencer l'exécution des travaux est envoyé à l'entrepreneur au moins dix jours avant la
date fixée sur le marché comme début du délai contractuel.
L'entrepreneur doit alors s'assurer, avant de commencer les travaux que :
- les supports sont aptes à recevoir les travaux de préparation prévus au marché ;
- les maçonneries devant recevoir les enduits sont terminées, les constructions sont mises hors d'eau, ou que
l'action de l'eau ne peut présenter de conséquences néfastes. S'il n'en est pas ainsi, il en avise par écrit le maître
d'oeuvre au plus tard à la date fixée comme début du délai contractuel.
LE : 21/01/2008
Page : 20
La décision du maître d'oeuvre fait l'objet d'un nouvel ordre de service qui, le cas échéant, reporte le début du
délai d'exécution, en fonction de la date à laquelle l'engagement des travaux pourra normalement intervenir.
1.1.12.4 Gâchage des mortiers
L'eau de gâchage ne contiendra pas plus de 2g par litre de matières en suspension et 15g de sels dissous. Le
gâchage s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement des travaux et en fonction des besoins, avec la quantité
d'eau nécessaire, masi sans excès, de façon à éviter le faïençage. Un mortier ayant commencé sa prise, ne sera
en aucun cas repris et utilisé. Lorsqu'il sera utilisé des produits d'addition et adjuvants pour améliorer la
plasticité, l'adhérence et l'imperméabilité des enduits, ces produits ne devront pas altérer le mortier. Lorsqu'il
sera employé des colorants, ceux-ci devront avoir au préalable, reçu l'agrément du maître d'oeuvre. Ils seront
constitués par des oxydes métalliques et synthétiques, leur poids sera au plus, égal à 5% du poids du liant.
1.1.12.5 Préparation des supports
Le support aura une surface nette, propre, exempte d'impuretés, telles que poussière, peinture, plâtre, salpêtre,
suie, huile, etc.., rugueuse de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au
cas où cette dernière condition ne serai pas remplie, il y aura lieu de piquer, boucharder ou brosser le subjectile.
Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d'heure d'intervalle. La face à
enduire devant être humidifiée en profondeur et réessuyée en surface. Dans le cas où le support présenterait des
inégalités importantes ne permettant pas la mise en oeuvre directe de l'enduit, il sera procédé à un redressement
en surcharges ou renformis, si elles ne dépassent pas 0.03 m. De 0.03 à 0.05m, la surcharge sera armée, au
dessus de 0.05m, il sera exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie. Dans tous les cas, le support devra
avoir terminé la plus grosse partie de son retrait. La mise hors d'eau de la construction devant être terminée
avant tout commencement des travaux. Dans le cas de maçonneries anciennes, il y aura lieu de vérifier que tous
les éléments sont parfaitement scellés et au cas ou certains d'entre eux ne le seraient pas, leurs joints seront
refouillés et repris.
1.1.12.6 Exécution des enduits
L'enduit sera constitué par :
- un gobetis ou couche d'accrochage ou de rattrapage,
- une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit,
- une couche de finition donnant l'aspect de l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation.
Le mortier ne pourra en aucun cas être rebattu. L'exécution des enduits ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura
menace de gelée, en principe à une température inférieure à +5°C et lorsque les supports seront gelés,
surchauffés ou desséchés et par vent sec. Après autorisation du maître d'oeuvre, certaines dispositions
permettant de pallier à ces inconvénients pourront être prises et notamment ; le chauffage des granulats ou
l'emploi d'adjuvants par temps de gel, la protection des supports contre la surchauffe, l'humidification dans la
masse des supports desséchés, la préservation des enduits contre le soleil ou les vents secs par apposition
d'écrans humidifiés. L'humidification des enduits, en cours de durcissement, ne sera pas opérée par temps sec et
chaud, de jour, elle devra s'effectuer le matin, à moins que la température de l'eau d'humidification n'ait été
portée à la température voisine de l'enduit, c'est à dire aux environs de 50 degrés C. L'humidification par temps
chaud et sec pourra être remplacée par la pulvérisation à la surface de l'enduit, dans l'heure qui suivra la mise en
oeuvre, d'une solution ou d'une émulsion résineuse ou "curing-compround". Lorsqu'il y aura risque de
microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectation, être repris à la taloche deux heures après sa mise
en oeuvre. La couche de finition ne pourra en aucun cas être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec, le
lissage ne pourra s'effectuer sur mortier frais. Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de
finition, celles-ci s'effectueront, soit sur une ligne de joint, soit en un lieu où la reprise ne sera pas apparente.
Les joints de structure intéresseront la totalité de l'épaisseur de l'enduit.
LE : 21/01/2008
Page : 21
1.1.12.7 Qualité des enduits finis
Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ou brosses, exemptes de soufflures,
gerçures, cloques, fissures. Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures,
fissures. L'adhérence des enduits au support sera de 3kg/cm² au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra sonner
"creux" sous le choc du marteau. Leur planitude sera telle qu'une règle de 2 mètres promenée en tous sens ne
fasse pas apparaître de différence supérieure à 0.005m, la tolérance de verticalité sera de 0.01m par hauteur de
3m.
LE : 21/01/2008
Page : 22
Désignation
Unité
Quantité
Prix unit.
Montant HT
1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES
Chaque entrepreneur prendra les dispositions
réglementaires pour protéger les travailleurs pour
les ouvrages les concernant. Pour cela, il devra
respecter les mesures générales de préventions
applicables à la profession du bâtiment, notamment
:
- le décret du 8 Janvier 1965 modifié le 6 Mai 1995,
- la législation sur les produits et substances
dangereuses,
- les prescriptions relatives aux équipements de
travail et moyens de protection.
* Les entreprises devront tenir compte, pour
l'établissement de leur devis, du Plan Général de
Coordination (P.G.C.) établi par le coordinateur et
de l'installation du chantier (amenée et repliement
du matériel, nettoyage des lieux en fin de chantier).
L'entrepreneur devra le nettoyage des chaussées à la
sortie du chantier, suite au passage des camions.
Les évacuations à la décharge publique
comprendront le chargement, transport, taxe de
décharge éventuelle.
1.2.1 INSTALLATION ET PREPARATION DE
CHANTIER
ENS
1,00
Comprenant :
a) Amenée et repliement du matériel, signalisation,
benne de chantier, échafaudage, matériel de levage,
etc...
b) Ouvrage de protection individuelle et de sécurité
collective, mise en place et maintien pendant toute
la durée des travaux, l'entreprise devra en outre, en
liaison avec le coordonnateur SPS désigné par le
maître de l'ouvrage la mise en place et le maintien
pendant toute la durée des travaux, de tous les
dispositifs de protection collective conformément à
la loi "Sécurité Santé et ses annexes".
c) Hygiène et sécurité santé : l'entreprise est
supposée connaître les nouvelles lois en matière
d'hygiène et sécurité santé et est tenue de s'y
conformer et de prévoir toutes les installations
obligatoires. L'entrepreneur de MACONNERIE
devra prévoir, dès l'ouverture du chantier et jusqu'à
l'achèvement des travaux tous corps d'état, les
installations sanitaires réglementaires, wc,
LE : 21/01/2008
Page : 23
poste d'eau en nombre suffisant y compris son
entretien (frais de nettoyage et d'entretien en parfait
état de propreté). L'ensemble de ces frais seront à la
charge de l'entreprise de Démolition-Gros Oeuvre.
d) PANNEAU DE CHANTIER : Il comportera les
renseignements en matière d'affichage du permis de
construire et la mention "CHANTIER INTERDIT
AU PUBLIC". Il devra être démonté et évacué
après réception définitive des travaux.
e) Implantation horizontale et verticale des
bâtiments ou ouvrages divers (Traçages, niveaux,
piquetage, chaises, exécution et protection des traits
de niveau en accord et en coordination avec les
corps d'état intéressés, etc...),
f) Protection d'ouvrage présentant une fragilité
quelconque par moyens appropriés,
g) Permission de voirie pour encombrement et
occupation,
h) Clôture de chantier : La zone de chantier y
compris dans la partie stockage sera délimitée par
une clôture de chantier en grille amovible d'une
hauteur de 2 mètres munie de passages pour les
approvisionnements et l'accès du chantier. Cette
clôture aménagera un espace suffisant, à déterminer
en accord avec les services de la commune pour
l'intervention sur le domaine public.
i) Appareils de levage : Ils doivent faire l'objet de
vérifications réglementaires, les registres de
sécurité devront être tenus à jour et présentés à la
demande des Organismes Officiels de Préventions
et du Coordonnateur sécurité, en particulier, au
moment de leur introduction sur le chantier (arrêté
du 9 Juin 1993).
j) Mise à disposition d'un téléphone. L'entrepreneur
du présent lot supportera les frais d'installation et
non les consommations qui seront imputées au
compte prorata,
k) Démarches auprès des services EDF,
télécommunications, eau pour localiser, modifier ou
arrêter les arrivées,
l) Branchement électrique : Branchement de
chantier prévu dans le lot Electricité.
m) Branchement en eau : L'entreprise du présent lot
devra exécuter les travaux provisoires de
branchements nécessaires au chantier.
n) Gestion du compte prorata.
o) Toutes autres dispositions nécessaires au bon
déroulement du chantier, prévues ou non au CCAP.
SOUS TOTAL
LE : 21/01/2008
Page : 24
1.3 TERRASSEMENT
1.3.1 DEPOSE CUVE FUEL ENTERREE
F
1,00
F
1,00
ML
5,00
Travaux comprenant :
- dégazage de la cuve fuel existante (volume
indéterminé),
- terrassement en trou et dépose de la cuve qui sera
évacuée à la décharge publique compris
chargement, transport et toutes sujétions.
1.3.2 TERRASSEMENT ET POSE CUVE
FUEL
* Terrassement en trou dans terrain de toutes
natures aux dimensions de la cuve nouvellement
mise en place, dressement des fonds de fouilles,
blindage, épuisement, chargement et évacuation des
terres excédentaires,
* Dalle béton dosé à 300kg de CPJ 32.5 OU 42.5
compris coffrage périphérique,
* Pose de la cuve (5000 litres),
* Remblaiement après pose de la cuve comprenant
enrobage de la cuve en sable + tout venant puis en
terre végétale, pose des plots de signalisation et
toutes sujétions,
* Mise en oeuvre selon réglementations en vigueur,
travaux à phaser avec l'entreprise titulaire du lot
Chauffage qui fournie la cuve.
1.3.2.1
Terrassement et pose cuve
1.3.3 TRANCHEES POUR POSE DE
CANALISATIONS
compris dressement des fonds de fouilles. Pente
minimum de 3 %. Le remblaiement sera réalisé par
couches successives de 0.20 d'épaisseur. Les blocs
rocheux seront éliminés sur une hauteur de 0.20 m
au moins au-dessus de l'intrados de la canalisation.
Remblais constitués lit de pose et enrobage des
canalisations en sable et de sols homogènes y
compris grillage avertisseur en polyéthylène aux
couleurs normalisées posé sur réseaux. Profondeur
et largeur des tranchées à adapter.
Localisation:
Alimentation de la chaufferie.
LE : 21/01/2008
Page : 25
1.3.4 PERCEMENTS DE MACONNERIE
U
1
pour passage de canalisations compris bouchage et
raccords des maçonneries et des enduits.
1.3.5 TERRASSEMENT POUR SEMELLES
FILANTES ET ISOLEES
M3
6,000
de toutes natures réalisées mécaniquement et
manuellement compris
- démolition de maçonnerie rencontrée,
- blindage et épuisement,
- dressement des parois et des fonds,
Terres évacuées à la décharge publique.
Localisation:
Semelle de fondation pour voile béton de la rampe
accès handicapés, socle pour emmarchement.
SOUS TOTAL
1.4 DEMOLITIONS
* Il convient de se référer aux plans et de se rendre
compte sur place de l'importance des travaux. Les
évacuations à la décharge publique comprendront le
chargement, transport, taxe de décharge éventuelle.
* Toutes précautions et sujétions nécessaires seront
prises concernant la démolition des structures
porteuses ou d'éléments attenants à celle-ci
(Cloisonnements, planchers, etc...). Seront prévus
tout étaiement, poutrage, calage, blindage, mise en
place en consolidation de bastings avec
triangulation dans toutes les ouvertures de
maçonnerie pendant la période d'exécution des
travaux de démolition et Gros Oeuvre. Selon la
configuration du bâtiment concerné, il sera prévu
des tirants provisoires au niveau de la charpente
afin de conserver la stabilité de l'ensemble y
compris toutes sujétions.
* L'entreprise devra en outre, en liaison avec le
coordonnateur SPS désigné par le maître de
l'ouvrage la mise en place et le maintien pendant
toute la durée des travaux, de tous les dispositifs de
protection collective conformément à la loi
"Sécurité Santé et ses annexes".
LE : 21/01/2008
Page : 26
1.4.1 DEMOLITION DE CLOISONNEMENTS
EXISTANTS AVEC MENUISERIES
ATTENANTES
M2
73,50
ML
41,50
M2
4,00
ENS
1,00
Cloisonnements en briques, agglomérés plâtrés ou
crépis épaisseur 5 à 15 cm compris éléments
attenants, plinthes, portes, huisseries et toutes
sujétions compris évacuation à la décharge
publique. Reprise au mortier de ciment des
ancrages au sol laissés par les cloisons démolies
lorsque les sols sont conservés, compris toutes
sujétions et finitions soignées. Nettoyage des lieux.
Localisation:
Selon plans.
1.4.2 DEPOSE SOIGNEE EN DEMOLITION
PLINTHES BOIS OU GRES
Compris manutention et évacuation des gravois à la
décharge publique, nettoyage des lieux, et toutes
sujétions.
Localisation:
Sur l'ensemble du niveau en doublage.
1.4.3 DEPOSE SOIGNEE EN DEMOLITION
FAIENCE MURALE
Compris évacuation des gravois à la décharge
publique, nettoyage des lieux et toutes sujétions.
1.4.4 DEMOLITION ESCALIER BETON
EXTERIEUR EXISTANT
Compris dépose en démolition rampe métallique,
démolition escalier avec engin mécanique et
marteau piqueur, manutention et évacuation des
gravats à la décharge publique et toutes sujétions.
Localisation:
Escalier extérieur (8 marches).
SOUS TOTAL
LE : 21/01/2008
Page : 27
1.5 GROS OEUVRE
1.5.1 CREATION TREMIE D'ESCALIER
DANS PLANCHER PREFABRIQUE BETON
ENS
1,00
M3
6,000
KG
36,000
M2
20,00
* Bâchage étanche à la poussière des locaux et
pièces adjacentes aux travaux,
* Protection des sols,
* Etaiement, calage, démolition faux plafonds
éventuels, découpe, percement, démolition dalle
béton, manutention et évacuation des gravois à la
décharge publique,
* Exécution de chevêtre béton armé : coffrage,
étaiement, armatures 100kg/m3, mise en oeuvre de
broches en acier H.A. scellées à la résine bicomposant, reprise ancrage des poutrelles
préfabriquées,
béton
dosé
à
350kg/m3,
raccordement et toutes sujétions,
* L'entrepreneur est tenu de fournir une étude béton
armé complète concernant cet ouvrage. Les frais de
ces études sont à la charge de l'entrepreneur et
prévu au présent article. (Etude à fournir à
l'architecte).
1.5.2 BETON ARME DOSE A 350KG/M3
POUR SEMELLES (Cubes non foisonnés)
Béton coulé en pleine fouille compris coffrage
éventuel toutes sujétions.
Localisation:
Semelle de fondation pour voile béton de la rampe
accès handicapés, socle pour emmarchement.
1.5.2.1
Béton B25
Béton dosé à 350 kg de ciment CPJ 32.5 par m3.
1.5.2.2
Acier HA (5kg/m3)
1.5.3 VOILE BETON ARME
Ces bétons seront mis en oeuvre entre coffrage bois
ou métallique. Les parements destinés à rester bruts
de décoffrage seront de finition soignée. Après
décoffrage, les balèvres seront recoupées, les
manques seront ragréés, les surfaces individuelles
des bulles seront inférieures à 3mm2. Les écarteurs
de banches dans la partie basse des voiles seront
exclusivement en béton. Il est formellement interdit
de mettre en oeuvre des écarteurs en bois.
LE : 21/01/2008
Page : 28
Les trous des écarteurs de banches en altimétrie
seront rebouchés immédiatement après décoffrage
du côté intérieur et extérieur afin d'assurer une
parfaite étanchéité. Les arêtes et cueillies devront
être rectifiées et dressées. Les armatures seront
conformes aux études B.A. et normes françaises.
* Béton dosé à 350kg de ciment CPJ 32.5 pour 400
litres de sable et 800 litres de gravillons.
* Coffrage à parement lisse net de démoulage par
emploi de coffrage soigné y compris toutes
sujétions de nettoyage, graissage et assemblage des
banches.
* Armatures par acier H.A. compris toutes sujétions
de façonnage et ligature.
Voile épaisseur 20cm, y compris réservations
pour poteaux du garde-corps.
Localisation:
Rampe accès handicapés selon plans.
1.5.4 FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE
EN OEUVRE DE MATERIAUX DE
FONDATION EN TOUT VENANT
COMPACTE POUR CIRCULATION
M3
15,000
Comprenant :
- Fourniture, transport et mise en oeuvre de grave
tout venant concassé en grave tout venant 0/31.5,
- Nivellement et compactage par sape à l'engin
mécanique.
Localisation:
Rampe accès handicapés.
1.5.5 DALLAGE BETON
Il sera coulé en béton armé. Le béton sera trainé et
étalé à la règle fortement pilonné et arasé à la côte
prévue. Le dallage sera coupé par des joints sciés de
4cm de profondeur qui seront exécutés
perpendiculairement les uns aux autres tous les 5
mètres au plus. Ils ne devront pas former un
quadrillage mais seront en découpe de la moitié de
leur côte d'une rangée à l'autre. Le dallage sera
armé par treillis soudé métallique type ST 25 C (ou
armatures selon plans et étude béton), renforcement
d'armatures au droit des cloisons. Dallage béton
dosé à 300kg de CPJ 32.5 ou 42.5.
LE : 21/01/2008
Page : 29
1.5.5.1
Dallages épaisseur 12cm, finition brute
M2
14,50
M2
14,50
ML
8,80
Localisation:
1.5.6 PAVAGE OPUS INCERTUM A
DOMINANTE GRANIT AVEC BASALTE DE
4.5CM D'EPAISSEUR
Fourniture et pose d'un pavage constitué de pavés
de 4.5cm d'épaisseur en granit avec ponctuation de
basalte, parement de type "Opus incertum" (pavés
irréguliers, une face sciée, les autres faces éclatées,
dominante granit dans une proportion 10 pour 1. La
pose sera effectuée sur charge de mortier maigre
dosé à 250kg/m3 y compris toutes sujétions de
pente, coupes. Les joints 10 à 30mm seront garnis
au mortier dosé à 500 kgs/m3 avec du sable tamisé
de 0/2mm, teinté pour obtenir une coloration
identique à la pierre (joints le plus fin possible afin
d'obtenir une résistance maximale à la distorsion en
zone carrossable). La finition des joints sera
réalisée avec une barbotine dosée à 700 kgs avec
épandage de sciure après nettoyage au jet.
Préalablement à l'exécution du mortier de pose, une
mise à niveau du sol sera effectué. Il sera dû tous
raccordements soignés avec éléments de surface
rencontrés (regard à grille, tampon en fonte,
caniveaux, etc...).
Localisation:
1.5.7 ESCALIER BETON SUR TERRE PLEIN
Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS PAR ML
DE MARCHES
Escalier en béton armé dosé à 350 kg de CPJ 32.5
ou 42.5 y compris toutes sujétions de coffrage,
armatures et vibrage soigné. Réalisation selon
plans.
1.5.7.1
Escalier droit finition brute
Localisation:
Escalier extérieur.
LE : 21/01/2008
Page : 30
1.5.8 F. ET P. HABILLAGE MARCHES ET
CONTREMARCHES D'ESCALIER EN
PIERRE DE BASALTE SCIEE AVEC
FINITION IDENTIQUE A LA PIERRE DE
TAILLE DU BATIMENT EXISTANT
ML
9,60
M2
21,00
M2
25,00
Compris collage ou chape de pose pour les plats de
marches et collage sur contremarches, manutention,
mise en oeuvre, coupes, ajustements, jointoiements
hydrofuge, nettoyage et toutes sujétions de parfait
achèvement.
Dimension et finition des pierres taillées :
- Giron : 30cm, hauteur de marche : 15cm.
- Longueur des plateaux (A définir) posés à joints
croisés,
- Epaisseur : 4.50cm pour les marches et 3cm pour
les contremarches.
- Finition : bouchardée ou flammée, arête sur nez de
marche chanfreinée ou arrondie (Au choix de
l'architecte).
Localisation:
Escalier extérieur.
1.5.9 REFECTION ET REPRISE ENROBE
Compris découpe soignée de la chaussée existante,
décaissement, F. et P. de tout venant 0/31.5
compacté en complément, F. et P. enrobé (noir) sur
6 à 7cm d'épaisseur en raccordement, cylindrage et
toutes sujétions. Mise en place de signalisation et de
protection réglementaire.
Localisation:
* En pied de muret de la rampe handicapés
(11.50m2),
* Zone "en prévision" au départ de la rampe
handicapés (4.50m2),
* Tranchées cuve fuel/chaudière (5.00m2).
1.5.10
ENDUIT TYPE MONOCOUCHE
Le produit employé devra avoir fait l'objet d'un avis
technique du C.S.T.B. Il sera employé directement
sur les parois brutes du Gros Oeuvre, celles-ci
devront être sèches, propres et dépoussiérées. La
finition sera du type grattée et projetée. La mise en
oeuvre sera conforme aux prescriptions techniques
annexées à l'avis technique. Teintes au choix de
l'Architecte avec produit de type WEBER-PRAL ou
LITE de chez WEBER et BROUTTIN ou
équivalent ou techniquement similaire,
LE : 21/01/2008
Page : 31
application suivant les prescriptions des fabricants.
Les enduits seront prolongés jusqu'à 0.10m
minimum en contre bas des sols finis extérieurs,
compris modénature et polychromie suivant plans
de façade au choix de l'architecte. Lors de la
projection en sous face, interposition d'un matériau
d'accroche
évitant
fissurations
extérieures,
traitement des points singuliers (caisson volet
roulant, etc...). Compris mise en place et repliement
d'un
échafaudage
tubulaire
réglementaire,
traitement des arêtes, cueillies, profils ou baguettes
PVC d'angles, joints de fractionnement, protection
et calfeutrement des menuiseries, avant-toits,
éléments divers rencontrés et ouvrages présentant
une fragilité quelconque, dépose/repose des
descentes eaux pluviales + dauphins fontes et toutes
sujétions de mise en oeuvre. Teintes aux choix des
architectes sur réalisation d'échantillons présentés
avant toute exécution. Il sera compris un nettoyage
des abords d'ouvrages après travaux y compris
l'évacuation des gravois à la décharge
publique.Application enduit sur parois en
agglomérés de ciment et partie en béton y compris
toutes sujétions de préparation des supports.
Localisation:
Muret rampe handicapés.
1.5.11 F. ET P. COUVRE JOINT DE
DILATATION
ML
1,60
Couvre-joint de dilatation avec ressort, clips de
fixation en acier inox type DINAC ou équivalent.
Localisation:
* Raccord muret rampe handicapés avec bâtiment
existant.
SOUS TOTAL
MONTANT H.T. En Euros
T.V.A. 19,60 %
MONTANT T.T.C.
LE : 21/01/2008
Page : 32
Fait à
le
L'entrepreneur
( cachet )
LE : 21/01/2008
Page : 33

descriptif quantitatif lot 1 demolition - gros oeuvre

Transcription

Documents pareils

BTS TRAVAUX PUBLICS

LOT N°2 Maçonnerie CCTP - Mairie de Blaye-Les

descriptif quantitatif lot 5 plomberie sanitaire chauffage central fuel

J692V-J692T-J692B-J692G - Table ping

J695V-J695VG-J695B-J695N - Table ping-pong en 8 béton

indice bâtiment national bt 01

devenir propriétaire d`une maison individuelle sur mesure en 8

Niveau-optique-Lunette-de-Chantier Le niveau automatique de

CACES TP 9 maj 04.03.10