CCTP ST GENIES

Transcription

CCTP ST GENIES

ATELIER
ESPACE
ARCHITECTURAL
HAVARD H.L.
MERCIER M.
REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE DE ST GENIES DES
MALGLOIRES
RESTRUCTURATION ECOLE
AMENAGEMENT DU
RESTAURANT SCOLAIRE ET
PREAU
R.E.L
E.S.Q
A.P.S
A.P.D
D.C.E
P.R.O
A.M.T
E.X.E
D.O.E
DATE : JUIN 2014
Maître d’ouvrage
MODIFICATIONS
DATE :
Maître d’œuvre
A.E.A
HAVARD HL
MERCIER M
854, Chemin du Mas
de la Bedosse
30100 ALES
Mairie de ST GENIES
DES MALGLOIRES
CCTP
Sommaire
DOCUMENT ETABLI PAR SELARL ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
- V.R.D.
- Gros Œuvre
– Charpente / Couverture métallique / Serrurerie.
– Etanchéité.
- Cloisons – Plâtrerie.
- Revêtement de Sols Scellés – Faïences.
- Menuiseries Extérieures et Menuiseries Intérieures.
- Peinture.
- Enduit Extérieur.
DOCUMENT ETABLI PAR CETEX INGENIERIE
⇒ Lot n° 10 - Génie Climatique – Plomberie – Sanitaires.
⇒ Lot n° 11 - Electricité – Courants Forts et Faibles.
Restructuration école ST GENIES DE MALGOIRES - C.C.T.P Généralités Communes à tous les Lots - Phase D.C.E. - Mai 2014
SELARL ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL - M. MERCIER - 854 Chemin du Mas de la Bedosse - 30100 Alès
GENERALITES COMMUNES
A TOUS LES LOTS
Restructuration école de St GENIES DE MALGOIRES - C.C.T.P Généralités Communes - Phase D.C.E. - Mai 2014
2
GENERALITES COMMUNES
A - PIECES CONTRACTUELLES :
Tous les documents mentionnés ci-dessous, joints ou non au marché, possèdent un caractère
contractuel reconnu par les parties contractantes.
1
DOCUMENTS JOINTS AU MARCHE :
PIECES ADMINISTRATIVES
♦ REGLEMENT DE LA CONSULTATION.
♦ ACTE D’ENGAGEMENT.
♦ C.C.A.P.
♦ Cadre D.P.G.F.
♦ P.G.C.
♦ CANEVAS DES CRITERES
PIECES TECHNIQUES
♦ C.C.T.P.
♦ RAPPORT ETUDE GEOTECHNIQUE.
♦ RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE.
2
PIECES GRAPHIQUES :
A – ARCHITECTE
⇒ Carnet état des lieux.
⇒ Carnet état projeté.
⇒ Planning.
B – BET VIAL
⇒ Principe de structure et coffrage.
B – CETEX INGENIERIE
⇒ Plan plomberie – sanitaires RDC.
⇒ Plan chauffage - ventilation RDC.
⇒ Plan étanchéité RDC.
2 DOCUMENTS NON JOINTS AU MARCHE :
a) - La série de prix de l’Académie d’Architecture, dernière édition en vigueur.
b) - Les agréments et avis techniques du C.S.T.B. pour les procédés de construction, ouvrages
et matériaux non traditionnels.
c) - L’ensemble des documents techniques, administratifs et juridiques du R.E.E.F. dans sa
dernière édition mise à jour et entre autres :
⇒ Les cahiers des charges D.T.U.
⇒ Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.
⇒ Les règles de calcul D.T.U.
3
Par ailleurs, l’entreprise se conformera pour l’exécution des travaux :
⇒ aux Normes et Règlements de Sécurité Départementaux,
⇒ aux Règlements d’Hygiène Départementaux et Nationaux,
⇒ aux Règles de Sécurité, Dispositions Générales et Particulières :
- C.C.H,
- Code du Travail,
- Règles de l’art.
d) - Les normes françaises AFNOR
e) - La série de prix de l’Académie d’Architecture, dernière édition en vigueur.
3
DOCUMENTS JOINTS ULTERIEUREMENT AU MARCHE :
a) - Par le maître d’œuvre :
Les procès-verbaux de réunion de chantier.
Ces documents possèdent dès leur parution le caractère contractuel. Les entrepreneurs
disposeront de 48 heures à compter de leur parution pour faire savoir leurs observations à
l’architecte.
Passé ce délai, ces documents seront considérés comme pleinement acceptés.
• Calendrier général d’exécution.
b) - Par l’entreprise :
• Plans d’exécution, d’atelier et des ouvrages et réservations et notes de calcul ainsi que
les plans de recollement après exécution et note d’entretien (DOE et DIUO).
• Documentation technique (PV, etc. ...), échantillons.
4
NOTA IMPORTANT :
Les devis quantitatifs et estimatifs détaillés donnent la décomposition du prix global et forfaitaire
avec les prix unitaires afférents. Ce document n’a un caractère contractuel que pour ce qui
concerne :
• L’établissement des situations mensuelles.
• Le règlement des travaux modificatifs en cours des travaux.
B - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - GENERALITES :
1
COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX :
Tout entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux
et devis descriptifs de tous les corps d’état en vue d’organiser en accord avec l’O.P.C. les
stades de préparation, fabrication et mise en œuvre de ses ouvrages.
Il fournira en temps voulu et selon les instructions qui lui seront données, les précisions
relatives aux ouvrages dont l’exécution est liée à des sujétions communes à divers corps d’état.
En particulier :
Emplacement, encombrement des canalisations et gaines.
Dispositions et sujétions à prévoir pour revêtements divers (emplacement des goujons,
supports, calfeutrement, raccords, taquets, trous à réserver, etc. ...
Le subjectile avant été déclaré acceptable (après réfections éventuelles décidées au cours de
la réception) ou ayant été implicitement accepté dans le cas où aucune réception ne serait
demandée. L’entreprise ne pourra arguer des défauts des supports pour justifier des défauts
éventuels. Elle sera dans tous les cas entièrement responsable de la tenue du revêtement.
4
L’entreprise fournira à l’O.P.C. ses délais d’interventions, le personnel et les moyens mis en
œuvre. Ceux-ci devront être compatibles avec le planning prévisionnel. En cas de discordance,
l’entreprise mettra les moyens nécessaires pour respecter les délais fixés par l’O.P.C.
2
CLOTURE - AFFICHAGE - SECURITE DU CHANTIER :
Le chantier devra rester clos pendant toute la durée des travaux. La clôture, l’affichage
obligatoire sont à la charge du lot Gros Œuvre.
Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène collective sur le chantier et installation de chantier
visées au CCAP et à l’article 12 ci-après seront réalisées par les lots concernés mais certaines
prises en charge au compte prorata.
Chaque entrepreneur devra justifier des assurances qu’il aura contractées en ce qui concerne
le chantier, la protection contre l’incendie et la sécurité publique et devra se soumettre à toutes
les obligations imposées par les lois et décrets en vigueur.
L’entrepreneur du lot Gros Œuvre aura à sa charge la pose et l’entretien des clôtures,
balustrades provisoires des baies, des cages d’escalier, etc. ...
Il devra la protection des lignes E.D.F., P.T.T., etc. ... conformément aux normes en vigueur
pour les travaux de grue, manutention, terrassement, etc. ...
Chaque entreprise sera responsable des protections dues à son intervention (filet, garde-corps,
etc. ...).
ATTENTION
Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux se feront en site occupé (école)
qui restera en fonctionnement. Les entreprises prendront toutes les dispositions
nécessaires pour assurer une parfaite sécurité de l'établissement ainsi que les mesures
pour ne pas gêner le fonctionnement (réduction des bruits, pollutions, nuisances de
toutes sortes).
Prestations :
Il est précisé que sauf obligations contraires du présent devis descriptif, tout énoncé de poste
dans les rubriques “description des ouvrages” implique la fourniture et la pose de tous les
éléments nécessaires à la réalisation de ceux-ci par l’entreprise concernée.
L’offre devra obligatoirement répondre au projet de base, en respectant au maximum l’ordre
donné par le cadre de bordereau et en le complétant si nécessaire. Les variantes éventuelles
seront chiffrées à part.
Nota :
Toutes réserves quant à la conception des ouvrages devront être formulées à la remise
des offres.
Après désignation de l’adjudicataire, il ne pourra être fait que des remarques, qui en aucun cas,
ne seront dégager la responsabilité de l’entrepreneur.
NOTA CONCERNANT LA SECURITE :
Venant en complément des textes réglementaires, du P.G.C.S.P.S. & P.P.S.P.S. individuel,
chaque entrepreneur devra :
• S’abstenir de tout fait pouvant gêner les autres entreprises dans l’exécution de leur tâche.
• Suivre l’ensemble des travaux et s’entendre avec les autres corps d’état sur les mesures à
prendre en commun.
• S’assurer que son personnel respecte les règles de sécurité et n’apporte aucune
modification ni dégradation aux dispositifs de sécurité mis en place par les autres corps
d’état
5
• Réaliser les installations de sécurité nécessaires à son intervention (filet, échafaudage,
garde-corps, etc. ...).
3
RENDEZ-VOUS DE CHANTIER :
L’entrepreneur devra répondre à toute convocation de l’architecte et être présent aux rendezvous de chantier. Les entrepreneurs disposeront de 48 heures à compter de la réception des
procès-verbaux de chantier pour faire savoir leurs observations à l’architecte.
Passé ce délai. ces documents seront considérés comme pleinement acceptés et les
modifications ayant valeur d’ordre de service devront être immédiatement exécutées par
chaque entrepreneur.
Chaque entrepreneur s’engage formellement à respecter les décisions prises par l’O.P.C. quant
à la marche et à la coordination des travaux, dans le cadre du planning d’exécution et en vue
de la mise en œuvre rationnelle des ouvrages quelles que soient les sujétions particulières
imposées à son entreprise.
4
OMISSIONS - IMPRECISIONS - DIVERGENCES :
Les plans et le devis descriptif qui les complète font connaître le programme général des
constructions à réaliser et le mode d’exécution des travaux.
En cas d’omission, de contradiction, d’imprécision dans ces documents, il est fait l’obligation
des entrepreneurs d’obtenir de l’architecte et des B.E.T., toutes précisions ou renseignements
complémentaires nécessaires et cela dès le stade de l’étude de leurs offres, et de revoir dans le
prix global de leur soumission, tous travaux indispensables à l’exécution complète de la
construction projetée.
L’entrepreneur titulaire du marché ne pourra par conséquent faire état ultérieurement d’une
erreur ou omission, ou imprécision quelconque, pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à
l’achèvement complet des ouvrages de sa spécificité.
Tout entrepreneur est tenu de vérifier toutes cotes et dimensions indiquées aux Plans avant
remise des offres.
Il demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de son fait, soit par
manque de vérification des plans.
Les inexactitudes, qui pourraient être évoquées après la passation des marchés, ne sauraient
en aucun cas, remettre en cause le prix global arrêté.
L’entrepreneur se soumettra Pleinement aux ordres de l’architecte en vue de la correction des
inexactitudes éventuelles.
Dans le même esprit, les divergences d’interprétation qui pourraient mettre en cause certaines
dispositions dans plans, devis descriptifs et des documents techniques de référence, seront
réglées conformément aux décisions de l’architecte sans entraîner pour autant des
modifications au prix global du marché.
Il est de toute évidence que l’entreprise devra le respect des observations du bureau de
contrôle et du SPS sans pour cela pouvoir prétendre à une quelconque plus value.
L’entreprise prendre en compte dans son offre de prix les remarques faites dans le dossier de
rapport du bureau de contrôle notamment si celles-ci apportent des modifications au présent
descriptif.
6
5
RESERVATIONS - TROUS - SCELLEMENTS - RACCORDS :
a) - Réservations :
Les trous, saignées, feuillures seront réservés par les titulaires des lots concernés. Les
réservations dans les ouvrages neufs seront déterminées par les plans établis par
chacune des entreprises concernées et remis par elles à l’O.P.C. dans les 15 jours suivant
l’ordre de service général.
Les cotes d’implantation et les dimensions de réservation, lot plomberie, V.M.C.. Électricité
et autres corps d’état seront vérifiés par les intéressés. Afin d’éviter toutes contestations
ultérieures, l’acceptation de ces réservations par les corps d’état concernés sera
consignée au P.V. de chantier.
Si cette démarche n’était pas faite, les lots concernés endosseraient la pleine
responsabilité de toute erreur et par voie de conséquence aurait tous les frais de reprise à
sa charge.
La mise en place de tous les taquets, rails, douilles est également à la charge des lots
concernés.
Il est précisé que les entreprises n’ayant pas remis à temps leurs plans de réservations
supporteront les frais de percements retardés ainsi que leurs conséquences directes ou
indirectes.
b)
Percements - Saignées :
A l’exception de la menuiserie et ouvrages similaires incorporés à la maçonnerie et
réservations dans les éléments B.A,, tous les percements dans les murs existants (murs
en béton creux, pierres, cloisons, hourdis) tels que : trous pour fixation de colliers ou
pattes, tranchées pour tubes électrique ou canalisations, sont dus par les entrepreneurs
des lots correspondants.
c)
Scellements et bouchement de ces scellements :
A la charge de chaque entreprise pour ses propres ouvrages. Ils devront avoir une finition
parfaite.
Les scellements et le bouchement de ceux-ci seront affleurés légèrement en retrait des
Percements de maçonnerie.
Les scellements seront exécutes exclusivement au mortier de C.P.A. ; le plâtre et le
ciment prompt étant formellement proscrits pour ces ouvrages.
En cas de mauvais rebouchage notamment dans les cloisons, etc. ..., le Maître d’Œuvre
pourra faire reprendre ceux-ci aux frais de l’entreprise concernée.
d)
Raccords :
Sauf stipulations contraires, après passage des divers corps d’état, les raccords de
maçonnerie, enduit extérieur, carrelage, peinture, tapisserie, etc. ... seront exécutés par
les entrepreneurs titulaires de ces lots sans que ce travail chronologique ne gêne les
taches prévues au planning des travaux (retard de livraison, double manipulation de
certains ouvrages).
e)
Calfeutrements :
Le calfeutrement intérieur et extérieur des dormants de menuiserie et ouvrages sont à la
charge du lot qui a la pose des ouvrages.
Les titulaires des lots concernés (Plomberie, Electricité, Chauffage, V.M.C.) veilleront en
particulier à exécuter un calfeutrement soigné autour des canalisations verticales et
horizontales.
7
6
NETTOYAGE GRAVOIS :
Le chantier devra être maintenu en permanence en parfait état de propreté.
Pour tous les travaux, chaque entreprise assurera le nettoyage et la remise en état du chantier
conformément au planning d’avancement.
Chaque entrepreneur se chargera de l’évacuation hors du chantier de ses propres déblais,
gravois, déchets à la décharge la plus proche.
Aucun déblai ne sera jeté par les baies. Pour la descente des gravois, il sera fait usage de
goulottes.
Chaque fois que l’enlèvement de gravois, déchets et le nettoyage des zones de travail ne
seront pas immédiatement exécutés par les entreprises responsables, l’architecte pourra faire
exécuter ce travail par une entreprise de son choix (intérieure et extérieure au chantier), aux
frais et risques de (s) l’entreprise (s) défaillante (s) sans qu’il soit besoin de mise en demeure
préalable de celle-ci.
Les frais résultant de ces dispositions seront défalqués de la situation de travaux de cette
entreprise. Le nettoyage final sera réalisé pour le bâtiment par une entreprise spécialisée à la
charge de tous les corps d’état (compte prorata).
Ce dernier permettra une utilisation immédiate des locaux. Le nettoyage extérieur (dallage, aire
goudronnée, espaces verts, etc. ... sera à la charge du lot Gros Œuvre.
7
TRACE DES CLOISONS :
Il sera exécuté au sol par l’entrepreneur du lot Cloisons dès que l’état des sols le permettra et
devra comprendre l’indication claire de toutes les portes et passages.
8
PROTECTION DES OUVRAGES :
• Protection des ouvrages existants ; (l’ensemble des éléments existants, voirie, parking,
trottoir, réseau, arbre, feront l’objet de soins particuliers ; en cas de désordre, ceux-ci seront
repris par l’entreprise concernée). Toutefois si l’entreprise n’était pas identifiée les frais
inhérents seraient répartis au Compte Prorata de chaque lot au millième.
• Protection des ouvrages propres à chaque entreprise, par celle-ci durant tout le chantier afin
de les conserver dans un état autorisant la réception des travaux.
• Protection des ouvrages déjà exécutés lors d’une intervention susceptible de les dégrader.
Chaque entrepreneur devra, sauf exception stipulée ci-après, assurer la protection efficace
de ses ouvrages contre les dégradations et salissures de toute sorte jusqu’à la livraison du
chantier étant bien entendu que le coût des moyens à mettre en œuvre pour satisfaire à
cette exigence, est compris dans le montant forfaitaire du marché de l’entreprise.
Les ouvrages devant faire l’objet de cette protection comprennent non limitativement
a)
Carrelages - revêtements :
Protection des sols (intérieurs et extérieurs) immédiatement après la pose et après vitrage
par épandage de sciure.
En tout état de cause, le carreleur ne pourra faire état de revêtement de sols dégradés par
une mise en service prématurée, les entrées de locaux fraîchement carrelés devant être
obligatoirement condamnées par un moyen efficace et non sommairement clôturées
8
durant le délai de séchage réglementaire et après rejointoiement..
Si nécessaire des protections lourdes seront mises en place telles que plaques d’Isorel ou
autres mises horizontalement ou verticalement.
b)
Menuiseries extérieures :
• Protection complète durant les manutentions et approvisionnement avant pose.
• Après pose, les menuiseries seront protégées par les différents corps d’état
susceptibles de les salir ou dégrader.
c)
Menuiseries intérieures :
Les portes palières seront protégées immédiatement après la pose sur leurs deux faces
par des panneaux en carton fort ou matériau équivalent, capable de les garantir contre
tous les chocs ou salissures.
Du début à la fin du chantier.
d)
Plomberie - sanitaire :
• Protection de tous les appareils sanitaires intérieurs et extérieurs par feuille plastique
immobilisée par tampons de plâtre et ruban adhésif.
• Protection de la robinetterie par sachets plastiques.
Le raccordement des meubles-éviers ayant lieu après peinture, les soudures seront
exécutées après protection du mur par une plaque de protection.
e)
Enduit de façade :
Le titulaire de ce lot assurera, outre les dispositions, une protection complémentaire totale
sur tous les ouvrages.
f) -
Peinture - tapisserie :
D’une façon générale, l’entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s’imposent
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées, attaquées, etc. ...
g) - Meubles-éviers (divers) :
Protection de toutes les faces vues, en inox ou en stratifié, par film plastique immobilisé au
ruban adhésif.
Cette protection est impérative. Il ne sera toléré aucun nettoyage à l’aide d’un produit
abrasif ou autre. Tout évier tâché, rayé, sera systématiquement remplacé.
Protection lors des reprises de gros œuvre : des précautions particulières seront
appliquées lors des reprises de gros œuvre éventuelles exécutées dans les locaux
partiellement équipés par le second œuvre, même si ces reprises, retouches ou raccords
ne sont pas imputables à ce premier lot (cas de modifications tardives obligatoires ou
retards de livraison éventuels).
Les entreprises restent responsables de leurs ouvrages jusqu’à la levée de leur réserve.
9
RECEPTION DES SUPPORTS :
Dans un esprit général, tout début de mise en œuvre de matériau sur un support ou subjectile
donné, implique tacitement l’acceptation par l’entreprise concernée de l’état de ce support ou
subjectile.
Il est fait obligation, à chaque entrepreneur, de provoquer en temps utile et conformément au
planning des travaux, la réception du support intéressant ses prestations, et ceci, en compagnie
des personnes concernées, à savoir le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre. un P.V. sera
édité. Tous les travaux commencés avant le P.V. impliquent une réception totale.
Il sera prévu, non limitativement, les réceptions partielles suivantes à la demande des
entreprises (sur parties créées lors du projet),
9
1° - Carrelages - Revêtements :
Réception des sols et parties verticales devant recevoir ces matériaux par entrepreneurs
de gros œuvre, cloisons, carrelages, en compagnie de l’architecte.
2° - Peinture :
Précaution des subjectiles par les entrepreneurs de peinture, tapisserie, gros œuvre,
cloisons, menuiseries intérieures, en compagnie de l’architecte.
Les accords ou décisions résultant de ces réceptions seront portés au procès-verbal de
chantier.
3° - Divers, etc. ... :
Concernant la réception :
Il pourra être fait des réceptions partielles d’ouvrage en présence du Maître d’Œuvre, du
Maître d’Ouvrage et des entreprises concernées.
En aucun cas celles-ci ne sauraient remplacer la réception définitive. Il est évident qu’après
une réception partielle l’entreprise est responsable de ses travaux et ce jusqu’à la réception
définitive (tout aussi des dégradations, vols, etc. ...).
10
LIAISON AVEC LES SERVICES PUBLIQUES :
Chaque entreprise aura à sa charge et devra sous sa responsabilité effectuer les démarches
auprès des services concernés (E.D.F. - G.D.F. - P.T.T. - EAU - VOIRIE, et ce non
limitativement) afin d’obtenir toute autorisation de travaux nécessaire pour la réalisation de ses
ouvrages (D.I.C.T.).
Elle est tenue d’envoyer sa déclaration d’instruction de commencement des travaux aux divers
services concernés suivant modèle fourni par l’administration.
11
ESSAIS ET CERTIFICATS :
Chaque corps d’état doit fournir, à sa charge, tous les certificats de conformité relatifs aux
réseaux, et ce, non limitativement :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
12
Consuel.
Conformité réseaux extérieurs.
Conformité réseaux intérieurs.
Essais C.O.P.R.E.C..
Certificat Qualigaz,
Etc. ...
INSTALLATION DE CHANTIER / COMPTE PRORATA :
Chaque entreprise prévoira d’intégrer dans son devis les sommes dues pour les installations
communes de chantier conformément au CCAP et P.G.C.
Le compte prorata sera géré par le lot Gros Œuvre (avec un collectif éventuel).
Les installations de chantier communes seront réalisées par les lots concernés (voir CCAP et
annexe)) et seront rémunérées par le compte prorata conformément au C.C.A.P (une
convention sera signée au démarrage des travaux).
10
12.0 - Installations communes du chantier
(Prestations réalisées par le lot Gros Œuvre et prises par le compte prorata).
• Les frais de consommation d’eau, d’électricité et téléphone, EU - EP ainsi que les frais
de réparation.
• La fermeture des locaux par portes provisoires et tout moyens appropriés (cloisons ,
etc) à la convenance de l’architecte et frais de gardiennage éventuels si les
entreprises le souhaitent.
• Chaque entreprise sera responsable du nettoyage avant et après intervention ainsi
que l’évacuation de ses déchets jusqu'à une décharge autorisée. Ce dernier pourra
faire l’objet de mise au compte prorata (benne, etc. ...) si les entreprises le souhaitent.
• Les frais de nettoyage final par une entreprise spécialisée.
• La fourniture d’un panneau de chantier suivant croquis architecte.
• L’entretien des baraques de chantier conformément aux normes en vigueur (hygiène
et sécurité).
• Les frais de gestion du compte prorata.
• Les frais de gestion et d’entretien des abords.
• Un dossier marché complet.
12.1 - Installations dues par les entreprises :
LOT GROS OEUVRE
• Baraques de chantier (sanitaires, bureau, réfectoire, etc. ...) conformes aux normes en
vigueur.
• Branchement du chantier avec organe de coupure et protection (EDF, PTT, eau, etc.
...).
• Clôture de chantier avec portails.
• Dispositions de sécurité communes.
• Installation de grues (pour son lot).
• Affichage et signalisation obligatoire du chantier, sortie ...
• Voirie intérieure et zone de baraquement et stockage ; (celles-ci devront toujours
restées praticables).
• Plate-forme stock.
• Tout déplacement de ces installations sera pris aussi en charge.
• Raccordement EU baraques de chantier.
• Réalisation d’un accès de chantier et la remise en état après coup.
LOT PLOMBERIE / SANITAIRES
• Mise en place du poste d’eau et raccordement baraques de chantier.
LOT ELECTRICITE
• Fourniture et pose de tableaux principaux et secondaires de chantier et raccordement
baraque et éclairage des zones de travail.
13
DOCUMENTS A REMETTRE A LA RECEPTION
Ensemble des éléments nécessaires à la constitution des D.O.E. et D.I.U.O (voir SPS), (liste
non exhaustive) en 3 exemplaires.
• Plans d’exécution des ouvrages (d’une bonne qualité graphique). L’ensemble des lots devra
être réalisé sur les plans mis à jour.
• Fiches techniques des produits mis en œuvre.
11
• Notice technique de fonctionnement et d’entretien.
• Les références de l’ensemble des matériaux et produits mis en œuvre.
• Ensemble des PV, essais, etc. ...
14
SECURITE – PHASAGE – TRAVAUX :
Le chantier sera réalisé en site occupé. Les entrepreneurs devront prendre toutes les
précautions nécessaires pour assurer les conditions de sécurité optimales pour le
fonctionnement de l’école ainsi que les conditions minimales de gêne (bruit, poussière, etc.).
L’entreprise de gros œuvre aura à sa charge la mise en place de tous les éléments nécessaires
pour les éléments de sécurité communs de chantier et de fermeture provisoire (portail, clôture,
porte) ainsi que ceux liés au phasage des travaux (existant /projet) tels que cloisons provisoires,
reprises, etc.
Les lots électricité et plomberie / chauffage assureront tous les éléments de phasage liés à leur
lot (déplacement luminaires provisoire, alarme, etc.).
12
LOT N° 01
V. R. D
Restructuration école de ST GENIES DE MALGOIRES - Phase D.C.E.... - C.C.T.P. Lot V.R.D. - Mai 2014
SELARL ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL - M. MERCIER - 854 Chemin du Mas de la Bedosse - 30100 ALES
1
I. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - GENERALITES
I.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - GENERALITES
1-
NORMES ET REGLEMENTS DE REFERENCES :
Les travaux devront être exécutés conformément aux dispositions de l’ensemble des normes et
règlements en vigueur, le premier jour du mois d’établissement du prix et des autres
documents.
Documents de référence (liste non limitative) :
. D.T.U. n° 11 : reconnaissance des sols.
. D.T.U. n° 12 : cahier des charges et clauses spéciales applicables aux travaux de
terrassement pour le bâtiment.
. L’ensemble des D.T.U. correspondant à chaque ouvrage concernant les matériaux et leur
mise en oeuvre (et en particulier : 13.1 - 20 - 23.1).
. L’ensemble des textes relatifs aux marchés de travaux publics.
. L’instruction technique relative à l’assainissement des agglomérations et des règles en vigueur
dans le département (D.A.S.S.).
. Les mesures particulières de protection et de salubrité pour le bâtiment et les travaux publics.
Règlements et prescriptions des services techniques départementaux.
. Règlements et prescriptions des services des eaux, voirie, P.T.T, E.D.F – G.D.F. etc. ...
. N.F.P. n° 15, 16, 18, 41, 43.
. N.F.T. n° 54.
. N.F.C. n° 68.
. L’ensemble des Normes Françaises et Européennes.
. Code de la construction.
. Code de l’urbanisme (permis de démolir).
. Règle U.T.E. (N.F.C. 11.200, 12.100, 14.100, 15.100).
2-
ETAT DES LIEUX (terrain, ouvrages ...) :
a) - Nature de l’état des lieux :
La nature, l’état du terrain et des ouvrages existants sont supposés connus de
l’entrepreneur qui se sera préalablement rendu sur les lieux.
En outre, l’entreprise aura à sa disposition un rapport de sol joint au présent dossier de
consultation.
b) - Réception de l’état des lieux :
A la prise de possession du terrain et des ouvrages, il ne pourra être effectué de relevé
contradictoire de l’état des lieux. L’entrepreneur devra mentionner toutes les remarques
utiles et les chiffrer à part dès sa remise d’offre ; toute imprévision ou omission ne pourra
en aucun cas modifier son prix.
c) - Constat d’huissier :
Avant tout début des travaux, un constat d’huissier sera dressé pour consigner l’état des
constructions riveraines existantes et pour les ouvrages conservés, ce, afin de pallier aux
désordres éventuels occasionnés par les travaux.
Dans le cas de désordres occasionnés, les frais de remise en état seront à la charge
exclusive de l’entreprise du présent lot.
Les frais de constat (document écrit et photographique) seront à la charge du présent lot.
2
3-
TRAVAUX D’ADAPTATION :
Les entreprises établiront leur proposition de prix sur la base des documents joints au dossier,
d’une visite et d’un relevé sur place.
Dans le cas où, du fait de la nature du terrain, ou de la découverte d’ouvrages imprévisibles
enfouis, l’entreprise ne pourrait effectuer les travaux conformément aux plans et devis
descriptif, l’entrepreneur avertira l’architecte afin qu’une décision soit prise concernant les
adaptations à effectuer.
L’entrepreneur devra remettre à l’architecte les attachements figurés concernant les
particularités rencontrées (fondations de murs mitoyens, canalisation, etc).
Il devra obtenir l’accord de l’architecte et du maître d’ouvrage avant tous travaux pouvant
remettre en cause son prix global et forfaitaire.
4-
RENCONTRE DE RESEAUX DE TOUTE NATURE :
L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé
aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant l’exécution des travaux.
Si l’entrepreneur rencontre au cours des travaux des canalisations ou ouvrages défectueux il
doit prévenir les services publics ou les concessionnaires ou les particuliers concernés.
Il est précisé notamment, qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces
canalisations ou conduites, étant entendu qu’en aucun cas les dispositifs adoptés pour réaliser
ce soutien ne prennent appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.
L’entrepreneur n’est pas admis à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit du
fait que le tracé ou l’emplacement imposé pour les ouvrages l’oblige à prendre ces mesures de
soutien de canalisations, de conduites ou de câbles.
L’usage du feu ou d’une forte chaleur n’est pas admis à proximité des câbles ou canalisations.
Il est précisé également qu’une distance minimum de 0,40 M en projection horizontale ou
verticale, doit être observée entre les câbles téléphoniques et la canalisation projetée. Cette
distance est portée à 0,50 M pour les lignes de transport de courant électrique basse tension.
Pour les lignes de transport Moyenne et Haute Tension, la distance est fixée dans chaque cas
particulier.
Dispositions spéciales relatives aux travaux à proximité de canalisations électriques, de
télécommunications ou de gaz.
A proximité de canalisations électriques, les travaux doivent être conduits de manière à
respecter les prescriptions techniques imposées par les différents décrets, arrêtés et consignes
concernant les mesures à prendre au voisinage des lignes aériennes et souterraines de
distribution d’énergie électrique. A proximité des conduites de distribution de gaz, l’entrepreneur
doit se conformer au Cahier des Recommandations Techniques de Gaz de France pour assurer
la conservation et la stabilité des ouvrages de gaz.
A proximité des câbles de télécommunications à grande ou moyenne distance, l’entrepreneur
doit se conformer aux recommandations du Service des Lignes à Grande Distance (LGD)
Il appartient à l’entrepreneur de se procurer auprès des Services des Administrations
concernées, les divers décrets et arrêtés cités ci-dessus et de s’y conformer.
Il est précisé que la présence ou le passage d’un agent représentant ces services ne dégage
pas la responsabilité de l’entrepreneur si malgré les recommandations faites des détériorations
sont occasionnées sur ces réseaux ou si des troubles ou avaries surviennent postérieurement.
Dans tous les cas, l’entrepreneur assume les frais de remise en état des réseaux.
3
5-
PROTECTION ET REMISE EN ETAT DES OUVRAGES :
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les plates-formes de voirie subiront, entre les
différentes phases des travaux, les servitudes chantier. L’entreprise devra la protection et la
remise en état des ouvrages dont elle a la charge, de manière à répondre sans réserve aux
spécifications techniques exigées, et ce, sans demander des suppléments de prix pour
dépréciation.
L’entrepreneur du présent lot fera son affaire de la réparation des dégradations causées par
ses engins aux chaussées, trottoirs, dallage ou tous autres ouvrages existants.
L’entreprise devra prendre des précautions toutes particulières dans les travaux de démolition
concernant les ouvrages attenant aux parties démolies. Celle-ci devra la remise en état de tous
les ouvrages démolis non prévus au descriptif ou des éléments ayant subi des dégâts lors de la
dite démolition.
Toutes les fois que dans une fouille sera découvert un ouvrage souterrain ou une canalisation,
qu’elle qu’en soit la nature, l’entrepreneur sera tenu d’en donner avis au maître d’œuvre ainsi
qu’au service public dont dépend cet ouvrage ou cette canalisation.
Il doit également débarrasser les terrains voisins de ses chantiers de tous les dépôts de
matériaux et de matériel qui y ont été constitués, niveler les terrains privés et les expurger des
cailloux ou débris de rocher éventuellement répandus sur les surface du fait des travaux,
exécutés d’office aux frais et risques de l’entrepreneur.
Toutes dispositions devront être prises en temps voulu pour éviter dans tous les cas, tous
dommages ou désordre si minimes soient ils de la végétation existant et à conserver.
Dans le cadre de ces dispositions et précautions à prendre, l’entrepreneur devra notamment le
cas échéant :
- Mettre en place toutes protections des existants qui s’avéreront nécessaires et poser le cas
échéant, tous panneaux, clôtures, etc. ... de garantie, tous garde-corps, garde-gravois.
- Interdire d’appuyer du matériel contre les arbres, ainsi que de répandre sur le sol, des produits
agressifs (laitance, herbes, etc. ...) pouvant détériorer les racines ou leur milieu ambiant.
- Toutes dégradations des abords et espaces verts à conserver seront de la responsabilité des
entreprises, et la remise en état à leurs frais, avec en SUS des pénalités de 1500 Frs par
effraction constatée.
- Dans le cas que l’entreprise responsable ne puisse pas être reconnue, les frais de remise en
état seront importés au compte prorata.
- L’entrepreneur sera contractuellement réputé avoir procédé avant tout début de travaux,
aucune visite ou détail des lieux.
6-
TERRASSEMENT :
La proposition de l’entreprise comprend implicitement la totalité des déblais et remblais de
toutes sortes, nécessaires à la réalisation de l’opération, telle que définie par les plans de
l’architecte.
L’implantation provisoire et définitive de tous ces ouvrages par lui-même ou par un Géomètre
Expert au choix de l’architecte et du maître d’ouvrage.
Un plan sera remis avant tout démarrage des travaux.
Ces travaux comprennent :
• L’implantation provisoire et définitive de tous ces ouvrages par lui-même ou par un
Géomètre Expert au choix et à ses frais.
• Le débrousaillage et l’abattage d’arbres éventuels sur la zone d’emprise ou leur
transplantation sur le projet de stockage (avec précaution).
• Le décapage de la terre végétale : cette opération consiste en l’enlèvement de la terre
végétale et à sa mise en dépôt sur une emprise réservée à l’intérieur du chantier. L’excédent
étant évacué à la décharge publique. Le prix sera englobé dans le prix des terrassements
généraux.
4
• Soussolage des emprises supportant un remblai terreux : cette opération consiste en un
ameublissement des emprises sur une profondeur de 0,1 environ.
• Les démolitions de tous les ouvrages (bâtiment, clôture, ouvrage, etc. …).
• Les fouilles en excavation pour toutes les parties enterrées et pour le nivellement des platesformes, radiers, etc. ...
• Les étaiements et blindages pour maintenir les parois des fouilles. (L’entrepreneur restera
seul responsable des éboulis et de leurs conséquences).
• L’épuisement éventuel d’eaux de toute nature.
• Les déblais et remblais de toute nature par couches de 10 cm compactées par cylindrage à
refus avec aspersion et l’évacuation des excédents à la décharge publique, ou leur
réutilisation sur place.
• Le compactage des zones en remblais afin d’assurer la portance nécessaire à l’assise des
voiries et équipement (dallage, canalisations, etc. ...).
• La remise en état du terrain aux cotes prévues pour les phases successives.
• La protection des arbres situés hors de l’emprise des constructions.
7-
MISE HORS D’EAU DES PLATES-FORMES :
L’entrepreneur doit la mise hors d’eau des plates-formes. Pour cela, il réalisera, si besoin est,
des raccordements provisoires ou définitifs permettant l’écoulement des eaux jusqu’au réseau
existant le plus proche.
Il doit l’entretien de ces raccordements pendant la période de terrassement et durant tout le
chantier.
Il devra également la remise en état des lieux lorsque les ouvrages définitifs auront été
effectués.
8-
DEMOLITIONS :
Démolition d’un abri jardin maçonné y compris emport des gravois à la décharge autorisée la
plus proche.
9-
NETTOYAGE DES TERRAINS :
Le nettoyage général du chantier et l’emport à la décharge autorisée de tous les éléments
stockés sur la parcelle (bois, ferraille, etc. …).
Les arbres, taillis et broussailles, doivent être évacués à l la décharge au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
Les hautes futaies ne gênant pas le projet seront préservées.
L’entrepreneur doit prendre à sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité
prescrites par le Service Départemental de l’Incendie qu’il doit consulter à cet effet.
Les zones de chantier devront être livrées en parfait état.
10 - COMBLEMENT DES VIDES DE TOUTE NATURE :
Les trous résultant de l’arrachage des arbres, des démolitions et des fossés doivent être
comblés avec des matériaux de remblais agréés par le Maître d’Œuvre.
Les cavités ou failles rencontrées doivent être signalées au Maître d’Œuvre, elles seront
colmatées en béton.
Le comblement est à exécuter par couches successives de 20 cm maximum méthodiquement
compactées et jusqu’à la cote du terrain actuel.
5
11 - PURGES :
Sous les assises des ouvrages, l’entrepreneur est tenu de réaliser toutes les purges que le
Maître d’Œuvre juge nécessaire. Sauf stipulations particulières du Maître d’Œuvre, le cote du
fond de purge est déterminée de sorte que la hauteur du remblai soit égale à 1,20 m.
L’entrepreneur soumet à l’agrément du Maître d’Œuvre les dispositions qu’il propose pour
assurer le drainage du fond de purge.
Si aucune disposition n’est prévue, le remplissage doit être exécuté avec des matériaux
insensibles à l’eau.
L’ensemble de ces prestations sera prévu dans son offre.
12 - TRAVAUX DIVERS COMPLEMENTAIRES :
L’entrepreneur doit, le cas échéant, exécuter des travaux de faible importance annexés à ceux
décrits ci-dessus pour rendre opérationnels les ouvrages réalisés, en améliorer l’efficacité ou en
faciliter l’exploitation.
Il doit pour cela se conformer aux ordres de service qui lui sont donnés par le Maître d’Œuvre.
13 - TOLERANCES :
Les tolérances sur les côtes de terrassement sont les suivantes
. Sous l’emprise des voies, cours, parkings :
+ 3 cm.
- 3 cm.
Ces tolérances ne sont admises que pour des irrégularités de dressement. Aucune surface ne
devant être dans son ensemble à une côte moyenne inférieure ou supérieure à la côté du
projet.
Les niveaux des plates-formes sont déterminés en fonction des niveaux finis indiqués sur les
plans, compte tenu des épaisseurs des dallages et des couches et sous-couches.
14 - ESSAIS :
Tous les essais décrits ci-après sont à la charge de l’entreprise qui fournira les appareils, la
main d’œuvre et les moyens de transport nécessaires ou s’adressera à un laboratoire agréé par
le Directeur des travaux.
Si plus de 10 % des essais définis ci-après, par nature d’ouvrage donnaient un résultat inférieur
aux valeurs minimales imposées, une seconde série d’essais sera faite à la charge de
l’entrepreneur.
Si à nouveau les essais ne donnaient pas les résultats escomptés, le Maître d’Ouvrage et en
accord avec le Maître d’Œuvre, pourra ordonner :
. l’arrêt de l’approvisionnement et l’interdiction d’employer les matériaux en cause.
. La démolition des ouvrages litigieux et leur reconstruction aux frais de l’entreprise, ou bien le
maintien en l’état des ouvrages moyennant un abattement sur les prix de règlement, qui ne sera
en aucun cas inférieur à 10 %.
Le directeur des travaux pourra prescrire des essais supplémentaires à ceux énumérés ciaprès. Ces derniers essais seront alors à sa charge sauf si les résultats obtenus n’atteignaient
pas les résultats fixés.
6
a) - Caractéristiques des remblais tout venant et graves :
Détermination de l’optimum PROCTOR modifié, sur trois échantillons et par provenance.
Détermination de l’équivalent de sable tous les 500 m3.
b) - Contrôle des mises en remblais :
Un essai de compacité au densitomètre à membrane tous les 1000 m2 de voirie.
Une mesure de teneur en eau tous les 1000 m2 de voirie.
Ils correspondront à la composition définie par une formule étudiée par les soins et aux frais de
l’entrepreneur qui la proposera à l’agrément du directeur des travaux avant de commencer la
mise en œuvre.
Leur mise en œuvre sera précédée par la réalisation d’une couche d’accrochage.
c) – Réseaux :
Il sera réalisé des essais sur réseaux (essais COPREC, passage caméra, etc. …).
Voir aussi paragraphe réception.
15 - CIRCULATION - SIGNALISATION :
Les travaux devront causer le minimum de gêne à la circulation. Quant cela sera nécessaire,
des passages seront aménagés au-dessus des tranchées par les soins et aux frais de
l’entrepreneur, soit pour les piétons, soit pour les véhicules de tous tonnages.
L’entrepreneur pourra proposer l’interdiction de la circulation ou l’institution d’un sens unique
sur la voie ou s’exécuteront les travaux, l’administration n’étant pas tenue de donner suite à ses
propositions dans la mesure où la nécessité en sera reconnue et suivant les possibilités.
L’entrepreneur devra dans ce cas, poser à ses frais tous les écriteaux et prendre toutes les
mesures nécessaires et réglementaires pour prévenir les usagers.
La signalisation des chantiers sera faite par ses soins, sous la responsabilité et aux frais de
l’entrepreneur, conformément aux dispositions édictées par les instructions suivantes :
1° - Instruction interministérielle sur la signalisation routière livre I. Signalisation des routes du
22 octobre 1963, modifiée les 19 avril 1966, 24 novembre 1967 et 5 août 1968.
2° - Instruction interministérielle sur la signalisation temporaire des routes d’avril 1969.
Cette signalisation devra être efficace et comprendre de jour comme de nuit des signaux
avancés et signaux de chantier, à la fois sur la section en cours de travaux et sur les voies
affluentes ainsi que des signaux de limitation de vitesse.
Les tranchées non recomblées à la fin de la journée ainsi que les dépôts de terre et de
matériaux seront barricadés et éclairés pendant la nuit.
L’entrepreneur devra prévenir le représentant de l’administration 48 heures avant d’enlever les
panneaux de signalisation qu’il aura placés aux abords d’une section de route.
Sous réserve du respect des prescriptions ci-dessus et de celles résultant du présent marché,
l’entrepreneur n’encourra aucune responsabilité pour les accidents de toute nature pouvant
survenir à des tiers du fait de l’inobservation par eux, soit des règlements relatifs à la police des
routes, soit des indications résultant de la signalisation dont il s’agit.
Au contraire, la responsabilité de l’entrepreneur demeurera entière si l’accident survenu à des
tiers a eu pour cause une faute de sa part ou de la part de ses agents dans l’exécution du
travail ou dans la façon d’appliquer les règlements en vigueur. Dans ce cas, l’entrepreneur
renonce d’avance à tout recours contre l’administration au sujet des conséquences éventuelles
et accepte d’être substitué à elle.
7
L’entrepreneur reste d’ailleurs entièrement responsable à tout point de vue des accidents et
préjudices quelconques causés notamment par le tassement des fouilles et qui, par manque de
précaution ou par la faute de son personnel, pourrait être occasionnés à ses ouvriers, à son
matériel, à ses travaux ainsi qu’aux divers réseaux de compagnie coupant la voie publique, aux
riverains et aux usagers de la route.
Les voies affluentes seront immédiatement raccordées à la chaussée principale aux endroits ou
son niveau sera modifié par suite à la construction des ouvrages.
Il est expressément stipulé que l’administration et ses agents sont entièrement dégagés de
toute responsabilité à cet égard, même si les dessins et plans fournis par l’administration
comporteraient des lacunes ou erreurs, ce que l’entrepreneur est tenu de vérifier sous son
entière responsabilité, le tout sans indemnité supplémentaire.
16 - ASSURANCE :
L’entrepreneur devra justifier qu’il est titulaire d’une police complémentaire spéciale “démolition”
garantissant :
. Les dommages aux existants.
. Les accidents corporels (R.C. illimitée) .
17 - DEMARCHES ADMINISTRATIVES :
L’entreprise effectuera toutes les démarches administratives de branchement, raccord,
traversée de voirie, police de routage, etc. ... auprès des organismes concernés (E.D.F,
G.D.F.., société fermière des eaux, eaux usées, P.T.T, etc. ...)
18 - RECEPTION - EPREUVES :
L’entreprise adjudicataire devra par lettre recommandée procéder à la réception provisoire ou
définitive des plates-formes du bâtiment et sols extérieurs avec les divers intervenants
intéressés ainsi que le Maître d’Œuvre et Maître d’Ouvrage.
Suite à cette réunion, un P.V. de réception sera dressé.
Toutefois, si des remarques se faisaient jour, l’entreprise adjudicataire devrait dans les délais
les plus brefs, toutes les interventions nécessaires pour que les travaux puissent continuer,
même si les travaux manquants n’étaient pas fixés sur le CCTP ou plans. Le présent lot les
prendrait à son entière charge.
19 - RECEPTION DEFINITIVE :
Afin que le Maître de l’ouvrage puisse réceptionner l’ensemble des ouvrages, l’entreprise devra
avoir effectué les procédures suivantes avec PV et certificats :
⇒
⇒
Réseau eau :
o Essais de pression. Minimum : 10 bars.
o Désinfection des canalisations.
Réseau EU – EP :
o Essais d’étanchéité à l’air et à l’eau.
o Passage caméra.
o Nettoyage du réseau.
Pour l’ensemble des ouvrages, il sera demandé les plans de recollement (positionnement des
réseaux, leur diamètre et section, implantation, regard de commande, fil d’eau, boite tampon,
etc.….).
8
20 - INSTALLATION DE CHANTIER :
Raccordement EU des baraques de chantier sur réseau le plus proche. En l’absence de
réseau, il sera utilisé une fosse septique (fournie par le lot Gros Œuvre). A charge du présent lot
de réaliser le terrassement et le raccordement de cette fosse ainsi que sa dépose et remise en
état des lieux après coup.
21 - GENERALITES SPECIALES RESEAUX (AE.P – ELECTRICITE – P.T.T.)
21.1. - Définition des travaux
Le présent dossier consiste en la description des travaux relatifs aux installations des
réseaux extérieurs VRD (AEP, électricité courants forts et faibles, gaz) concernant la
construction de 32 logements (24 collectifs et 8 individuels) à Saint Martin de Valgalgues
dans le Gard.
21.2 - Etude du dossier
Afin d'éviter les omissions, et de bien situer son intervention dans le cadre de l'opération,
l'entreprise est tenue de consulter l’ensemble du dossier, notamment plans et descriptifs
concernant les autres corps d’état, afin de déterminer avec précision les limites de ses
prestations.
21.2 - Propositions
Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux, remises par l'entrepreneur
doivent être établies en conformité avec les normes et règlements en vigueur, étant
entendu que l'entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leurs importances,
de leurs natures et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles
aux détails qui pourraient être omis sur les plans et descriptifs.
L'entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier la main d'œuvre qualifiée et
tout l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au
planning général.
D'une façon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni
aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un
dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. Toute anomalie
constatée devra être aussitôt signalée au Maître d'œuvre.
21.3 - Délais d'exécution
Les travaux seront exécutés, conformément aux interventions précisées par le planning
général des travaux.
21.3.1 - Limites de prestations
21.3.10 - .Origines
E.U : regard EU existant sur parking.
E.P:
réseau existant sur rue des écoles.
AEP – chauffage Electricité : tranchée uniquement.
9
21.3.11 - Travaux compris dans la proposition
-
-
Installations provisoires de chantier conformes au PGC.
Réalisation des études et plans d’exécution.
Dossier de récolement après terminaison des travaux (DOE)
Fourniture et pose des coffrets comptage AEP (individuel et collectif).
Fourniture et pose des coffrets de coupure et distribution BT pour
réseau ERDF
Fourreaux TPC pour réseaux électriques basse tension et éclairage
extérieur.
Fourniture et pose des chambres de tirage courants forts et
télécommunication.
L’évacuation en décharge de tous les déchets engendrés par le
présent lot.
Essais et réglages.
Coordination avec les entreprises des autres corps d'état.
Réalisation des DICT.
Relations avec les différents concessionnaires pour validation des
installations projetées, avec copie de chaque courrier au Maître
d’œuvre et Maître d’Ouvrage.
Frais engendrés par l’article 49.
Frais de compte prorata suivant généralités TCE.
21.4 - Normes et règlements
-
-
Les travaux seront conformes aux normes et règlements en vigueur, à la signature des
marchés.
Les textes et documents suivants seront respectés dans leur dernière édition, cette
liste ne présente pas de caractère limitatif :
• Code de la construction et de l’habitation
• Code du travail
• Décret du 14-11-1988 (Protection des travailleurs)
• Circulaire du 11-04-1988
• Normes de l’AFNOR (Association Française de Normalisation) (NF-EN) et
marquages CE.
• Prescriptions techniques du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
• Avis techniques
• DTU (Documents Techniques Unifiés)
• Normes particulières aux matériaux qui interviennent dans les travaux, ainsi que
celles particulières à la mise en œuvre.
• Fascicule 2 : terrassements
• Fascicule 23 : fourniture de granulats employés à la construction et à l’entretien
des chaussées
• Fascicule 62 : exécution des ouvrages en génie civil
• Fascicule 65B : exécution des ouvrages de génie civil de faible importance en
béton armé
• Fascicule 70 : ouvrages d’assainissement
• Règlement sanitaire départemental applicable au lieu des travaux ou en l’absence
de ce document, règlement sanitaire départemental type modifié par les
circulaires des 9/08/1978 et 26/04/1982.
Arrêté du 2 Août 1977 : Installation de gaz + circulaire du 29/12/1993
NFC 11-100 / 14-100 / 15-100.
NF EN 1610
10
21.5 - Documents à fournir par l'entrepreneur
A la préparation des travaux
L'entrepreneur aura à sa charge le dossier d’exécution, comprenant notamment :
-
-
Les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point
ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot gros œuvre.
Les plans d’exécution et chantier devront faire apparaître tous les détails et points
particuliers de l'exécution que le maître œuvre jugera utile à la bonne marche du
chantier.
Les notes de calculs nécessaires.
Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., conformes
au CCTP,
Une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des
contraintes particulières pour les autres corps d'état,
Ces plans seront à soumettre au maître œuvre et au bureau de contrôle, le cas échéant,
pour approbation. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur
qui reste pleine et entière.
En fin de travaux
Dans le délai fixé au CCAP ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception,
l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.
Ce dossier comprendra obligatoirement :
Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques
Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque,
type et caractéristiques
Un schéma indiquant les diamètres des canalisations et les conditions de réglage
et d'équilibrage
Les notices de conduite et d'entretien des installations
Une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnée
La copie des certificats de garantie donnée par les constructeurs
Les essais COPREC visés par le bureau de contrôle.
Lors de la levée des réserves, le dossier DOE devra être fourni en 3 exemplaires (en
ayant tenu compte des remarques de la Maîtrise d’œuvre faites sur l’exemplaire remis à
la réception).
Installation de chantier
Raccordement EU baraques de chantier.
11
II. - DESCRIPTION DES OUVRAGES
0 - COMPTE PRORATA
L’entreprise prévoira d’intégrer dans son devis les frais de gestion du compte prorata (voir C.C.T.P &
C.C.A.P).
L’entreprise est considérée comme partie intégrante du chantier en ce qui concerne l’ensemble des
prestations du compte prorata et ne pourra en aucun cas déroger à celui-ci notamment concernant le
nettoyage du bâtiment, etc. …
L’entreprise intégrera les frais d’installation de chantier dus par son lot ; (voir C.C.A.P et CCTP).
A – DEMOLITION / DEPOSE
A/1 - DEMOLITION
GENERALITES :
L’entreprise adjudicataire doit la démolition selon les plans joints au dossier.
Nous attirons l’attention sur le fait que ces démolitions s’effectueront en site occupé, à proximité école
en activité.
L’entreprise prendre donc toutes les mesures nécessaires, qu’elles soient d’ordre administratif ou de
sécurité sur le chantier conformément aux normes en vigueur.
De manière générale, à chaque démolition, l’entreprise soumettra à l’avis du coordonnateur de
sécurité son mode opératoire pour approbation et visa.
Elle s’emploiera à prévoir le maximum de sécurité et si possible le moins de gène, qu’elle soit auditive
ou olfactive. Il est à prévoir un arrosage permanent lors de la démolition afin d’éviter la poussière.
L’entreprise définira un périmètre de sécurité à l’aide de clôture de chantier conforme aux prescriptions
du Coordonnateur SPS.
Mise en place d’un plan de travail comportant un sens de rotation pour les camions évacuant les
déchets ainsi que les lieux de travail à la pelle ou grosse cisaille à mâchoire, grosse scieuse à disque
diamant, etc. ...
NOTA :
Les gravois seront évacués au fur et à mesure de l’avancement des démolitions et déposes.
L’entreprise fournira un certificat de mise en décharge conforme aux normes en vigueur.
De manière générale, l’entreprise devra la démolition complète des ouvrages y compris fondations,
déconnexion de tous les réseaux (électricité, eau, etc. ...), le chargement et l’emport des gravois à une
décharge autorisée, la remise en état des lieux par nivellement et remblaiement ainsi que toutes les
mesures de sécurité par rapport aux bâtiments existants (étaiement, bâchage, etc. ...).
12
L’entreprise s’assurera au préalable auprès du maître de l’ouvrage que le bâtiment ne contient pas
d’amiante, de produits dangereux conformément à la réglementation du code du travail et qu’il n’a pas
subi de dégradation telle que termites, etc. ... ainsi que tout élément pouvant nécessiter des
précautions particulières.
1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.0 – DEMOLITION PREAU
Le projet consiste à la démolition d’un préau d’environ 170 m² comprenant des murs en
maçonnerie, dalle BA en toiture, poteaux et poutres en béton pour structure.
La démolition sera réalisée suivant le principe de la déconstruction, comprenant :
⇒ Démolition des armatures (murs en béton ou agglos fondation et dalle béton) avec tri des
éléments pouvant être retraités (tri sélectif) (ferraille, bois, etc. ...).
⇒ Chargement et évacuation de gravois conformément aux normes en vigueur avec certificat
de mise en décharge.
⇒ Purgeage de la zone si nécessaire avec leurs réseaux avec vidange au préalable si
nécessaire.
⇒ Remise à niveau de la plate-forme après coup avec apport de concassé.
Application :
Préau cour.
2. - PREPARATION DU TERRAIN / DEPOSE :
Nettoyage général de la parcelle, comprenant :
⇒ Chargement et emport à la décharge autorisée la plus proche de tous les éléments stockés sur le
terrain nécessaire au projet.
⇒ Aabattage des arbres de haute tige avec arrachage de leur souche suivant localisation. Les
végétaux seront évacués à la décharge autorisée (2 unités).
⇒ Dépose et démolition de tous les éléments nécessaires au projet y compris emport à une décharge
autorisée (panneau de basket, etc.).
⇒ Dépose clôture en panneaux rigides et éléments y attenant.
⇒ Dépose et repose d’un portail de 4 m pivotant.
⇒ Dépose d’un parc à vélos.
⇒ Démolition de marches d’escalier attenantes au bâtiment.
⇒ Dépose de tous les éléments nécessaires au projet.
Application :
Ensemble zone porche, préau, cuisine, etc.
13
B – VOIRIE
3 - TERRASSEMENTS GENERAUX :
Comprenant :
⇒ Terrassement en déblais et remblais des terrains de toute nature (rocher, etc. ... avec apport de
remblais complémentaires si nécessaire par mise à niveau des plates-formes).) y compris
compactage par couche de 20 cm suivant les tolérances des sols ou compacteur lourd type V.5 et
mise en profil des talus/
⇒ Déglaisage, chargement et emport des déblais excédentaires impropres à la décharge publique la
plus proche. La bonne terre pourra être conservée pour réemploi si nécessaire.
⇒ Epuisement et détournement des eaux de toute provenance.
⇒ Mise à niveau des plates-formes.
⇒ Toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution du projet (plate-forme bâtiments, ouvrages en
infrastructure, voirie, etc. ...). Mise à profil terrain suivant projet.
⇒ Il sera apporté un soin particulier au compactage des plates-formes (essais de plaque à réaliser).
Le tout conforme au rapport de sol joint au dossier. L’entreprise prendra les mesures nécessaires
au niveau fini des ouvrages (apport de matériaux type concassés) pour assurer la bonne portance
des plates-formes ainsi que le purgeage avec remplacement des zones non homogènes par des
matériaux concassés.
⇒ Remblaiement après coup derrière tous les ouvrages (bâtiments, murs, mur de clôture,
canalisations, etc. . ..). Réservations suivant structure.
⇒ Dispositions pour assurer le maintien des terrains et ouvrages jouxtant les limites du projet
(blindage, étaiement, etc. ...).
⇒ Toutes sujétions nécessaires à la préservation des ouvrages existants (bâtiments, murs, etc. ...). En
cas de désordres, ceux-ci seront repris à la charge exclusive de l’entreprise. Un constat d’huissier
sera établi au préalable de toute intervention.
⇒ Le terrassement consiste au décapage et léger terrassement pour mise au profil des zones à
traiter (bicouche ou enrobé).
Application :
Ensemble zone porche, préau, abords, etc.
Voir plan de masse, topographique et plan porche/cuisine..
4 - STRUCTURE :
4.0 - COUCHE DE BASE :
Constituée de concassées de carrière de 0/31,5 sur une épaisseur variable de 10 à 20 cm pour
mise à la cote et pente du projet, cylindrés et compactés à refus y compris mise en forme pente et
fil d’eau.
Toutes sujétions de raccordement aux existants avec réservation de l’épaisseur nécessaire pour
le revêtement de la chaussée.
Application :
Ensemble zone enrobé (voir plan réseaux).
14
5 - REVETEMENT :
5.0 - ENROBE. :
5.00 - liant d’accrochage :
Projection d’un liant d’accrochage en semi-pénétration de gravier (5 litres d’émulsion et 20
litres de gravettes a m²) sur le support exécuté par la présente entreprise pour voirie et
émulsion bitume sablée (5 L/m² de produit 2/4 minimum).
5.01- Enrobé :
Confection d’un tapis de roulement enrobé (noir dense) à chaud ou à froid suivant mise en
place avec cylindrage définitif y compris toutes sujétions de pente et fil d’eau, raccordement
au droit des existants (bâtiments, chaussée, trottoirs, etc. ...). Epaisseur minimale : 6 cm de
BB 0/10 noir pour voirie.
Application : voir plan réseaux.
⇒ Zone ancien préau.
⇒ Zone porche, nouveau préau, entrée rue, etc.
⇒ Réfection autour des ouvrages créés.
5.1 - BICOUCHE. : OPTION N° 01
Imprégnation à l’émulsion de bitume suivie d’un gravillonnage. Revêtement bicouche y compris
toutes sujétions de fil d’eau et raccordement aux existants.
Comprenant :
⇒Une imprégnation : 1 100 Kg de bitume fluidifié au m².
⇒Une couche de granulats : 10/14 (9 à 11 L au m².
⇒Une couche de granulats : 4/6 (6 à 8 L au m².
⇒Compactage, balayage. Le refus ne devra pas être supérieur à 5 %.
Application :
Idem article 5.0.
5.2 - SIGNALISATION HORIZONTALE PERSONNE HANDICAPEE :
Marquage place handicapée par peinture spéciale.
Réalisation d’un marquage par contraste visuel et tactile par bande podotactile et résine
gravillonnée de la place pour personne handicapée jusqu’au portillon école.
Pose d’un panneau réglementaire.
Application :
Depuis place handicapée jusqu’à l’école (plan de masse).
15
C - RESEAUX
C/1 RESEAU ASSAINISSEMENT, EAUX PLUVIALES, AEP, BT, CHAUFFAGE, DIVERS
6 - TRANCHEES :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Exécutées dans terrains de toute nature (y compris rocher) jusqu'à 2,20 m de profondeur et
surprofondeur jusqu'à 4,00 m avec piquetage et implantation.
Extraction et mise en dépôt des remblais, dressement des parois et nivellement des fonds
suivant les pentes nécessaires.
Etaiement et blindage éventuels, épuisement et évacuation des eaux.
Remblaiement après coup avec 10 cm de sable au-dessus des canalisations et graves
concassées.
Compactage, emport des terres excédentaires et transport à une décharge autorisée.
Y compris toutes sujétions : dispositif de sécurité, gardiennage, grillage avertisseur suivant
réseaux, réfection des chaussées (bordure, trottoir, muret, etc. ...), par enrobé ou de tout autre
élément, traversée de route, mise en forme grave ciment et béton si nécessaire (fouilles
profondes), arasement des regards, etc. ...
Mise en place des réseaux au droit des murs de soutènement avec toutes les sujétions de
renforcement (bétonnage, fourreaux, etc. …).
Application :
Ensemble des réseaux (pluvial, assainissement, AEP, électricité, chauffage, divers). Voir plan de
réseaux y compris plan plomberie et électricité.
L’entreprise tiendra compte des possibilités de tranchée unique.
7 - RESEAUX EAUX PLUVIALES :
7.0 - RESEAU PVC :
Fourniture et pose de tuyaux PVC, diamètre approprié en PVC lisse jusqu’au diamètre 300 et
annelé type PEHD double paroi pour section supérieure), série pluvial classe CR.8 marque
SOTRA ou similaire, à collerette et emboîtement ; pose sur lit de sable avec grillage avertisseur
y compris toutes sujétions : raccord sur regards, joints, liaison tuyaux, ouvrages nécessaires au
passage des murs de soutènement, etc. …
Application :
Voir plan réseaux.
7.1 - REGARD DE VISITE ET BRANCHEMENT :
7.10 – Regard 40 X 40 :
Exécution d’un regard EP maçonné ou préfabriqué de section appropriée (40 X 40 mini)
y compris toutes sujétions ; radier, raccordement réseau, etc.
Application :
Voir plan réseaux.
7.11 – Avaloir grilles
Exécution d’avoir EP (série lourde) par regards maçonnés ou préfabriqués (diamètre
800) avec grille concave de recouvrement (en fonte) série lourde (80 X 80) conformes
aux normes handicapées y compris toutes sujétions : radier en fond, raccordement sur
réseaux ou dans fossé par avaloir en béton, mise à niveau, etc.
16
Application :
Voir plan réseaux.
7.12 – Regard diamètre 800 :
Idem article 9.1 avec tampon fonte série lourde pour chaussée et série légère hors
chaussée.
Application :
Voir plan réseaux.
Regard changement de direction et raccord sur réseau existant.
8 - RESEAUX ASSAINISSEMENT
8.0 – RESEAUX :
Fourniture et pose de tuyaux PVC rigides CR8 à joint étanche pour pente supérieure ou égale
à 5 mm/m et en fonte pour pente inférieure., marques NF, série assainissement, diamètre
approprié (300, 200 et 160 moyen)) type SOTRA ou similaire, posés sur lit de sable y compris
toutes sujétions : coupe, raccord sur existant, culotte, coude, regard, grillage avertisseur, béton
de ciment sous chaussée, etc. ...
Il sera apporté un soin particulier à l’étanchéité du réseau notamment au niveau des
assemblages et raccordement (type joint souple).
Application :
Voir plan réseaux humides.
8.1 – TABOURET DE BRANCHEMENT :
Exécution d’un regard maçonné ou préfabriqué (diamètre approprié) de LUCOSANIT ou
similaire. La boite de branchement sera à passage direct en PVC diamètre 160 disposant d’une
cunette à pente incorporée et fermée avec tampon fonte, à fermeture hydraulique, cadre rond
(diamètre approprié) série lourde ou légère suivant chaussée y compris toutes sujétions :
terrassement, raccordement sur réseau existant (caisse en attente), etc. …
Application :
Voir plan réseaux. : ensemble sorties bâtiment.
17
D – CLOTURE
9 - CLOTURE - PORTAIL :
9.0 - CLOTURE TYPE 1 :
Comprenant :
⇒ Réalisation d’un soubassement en agglomérés de ciment (épaisseur 20 cm) posé sur
fondations par semelles filantes (40 X 40 environ) en béton légèrement armé, de section
appropriée y compris terrassement et emport des déblais excédentaires à une décharge
autorisée. Y compris joint de dilatation, raidisseur, chaînage en partie haute, redan, etc.
Hauteur du mur arasement fini = 40 cm. Voir plan altimétrique et façades.
⇒ Pose d’une clôture à panneaux rigides non démontable et réversible, galvanisé et plastifié
type TALIA de chez ORSOGRILL ou similaire (plat 50 mm et rond diamètre 4 mm) montés
sur poteaux 60 X 52 mm galvanisé et plastifié, scellés dans mur agglos (H = 1,30 m).
⇒ Toutes sujétions de fixation : pièce, boulon de sécurité, cache-boulon, agrafe, capuchon, etc.
...
⇒ Adaptation au terrain par redent.
⇒ Ossature et découpe pour recevoir boîte aux lettres et réservations portail.
⇒ Teinte au choix architecte dans toute la gamme du fabricant.
⇒ Hauteur de l’ensemble : 2,00 m.
⇒ Barbacanes pour écoulement des eaux.
⇒ Finition par enduit monocouche taloché.
⇒ Pose d’une couvertine par éléments béton préfabriqués sur dessus muret.
Application :
Entre porche et bâtiment existant côté rue.
18
LOT N° 02
GROS OEUVRE
‘Restructuration école de ST GENIES DE MALGAOIRES - Phase D.C.E. – Lot Gros Œuvre – Mai 2014
1
I. - PRESCRIPTION TECHNIQUES - GENERALITES
1 - NORMES ET REGLEMENTS DE REFERENCE :
Les prestations du présent lot devront être en tous points conformes aux dispositions de l’ensemble
des normes et règlements en vigueur, le premier jour d’établissement du prix et entre autres, aux
documents ci-dessous non limitativement :
. D.T.U. N° 10.11 : Reconnaissance et sondage des sols de fondation..
. D.T.U. N° 12: Cahier des charges applicable aux travaux de terrassement pour le bâtiment.
. D.T.U. N° 13.1 : Cahier des charges applicable aux travaux de fondation superficielle.
. D.T.U. N° 13.2 : Fondations profondes.
. D.T.U. N° 14.1 : Cuvelage.
. D.T.U. N° 20: Cahier des charges applicable aux travaux de maçonnerie, béton armé, plâtrerie et
annexes.
. D.T.U. N° 21.12 : Relatif aux supports devant recevoir une étanchéité
. D.T.U. N° 21.3 : Prescriptions techniques relatives aux dalles et volées d’escalier, pré-fabriqués
en BA.
. D.T.U. N° 26.2 : Chapes et dalles.
. D.T.U. N° 20.1.
. D.T.U. N° 23.1 : Parois et murs en béton banché.
. D.T.U. N° 81.1 : Cahier des charges applicable aux travaux de ravalement maçonnerie.
. D.T.U. N° 14.1 : Relatif aux carrelages des parties extérieures.
. Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revêtements en sols minces.
(Extrait fascicule n° 286 du n° 35 des cahiers du C.S.T.B.).
. Normes Françaises de la classe A relatives aux aciers à béton.
. Normes Françaises de la classe P relatives aux agrégats.
. Règles définissant les effets de neige et de vent sur les constructions.
. Règles de sécurité pour la construction d’un ascenseur (N.F.P. 82.210 et 82.211).
. D.T.U. : charpente métal.
. D.T.U. N° 21: Béton armé.
. D.T.U. N° 20: Maçonnerie.
. D.T.U. N° 22.1 : Pannes en préfabriqué.
. D.T.U. N° 26.1 : Fumisterie.
. D.T.U. N° 31.1 : Charpente.
. Règlements et prescriptions des services des eaux, voirie, P.T.T., etc. ...
. D.T.U. N° 1 : Cahier des clauses spéciales applicable aux travaux de terrassement pour le bâtiment.
. L’instruction technique relative à l’assainissement des agglomérations et des règles
en vigueur dans le Département (D.A.S.S.).
. Code de l’Urbanisme (permis de démolir).
. Cahier des charges applicables aux bassins et réservoirs en béton armé
. Règlement en vigueur concernant la sécurité et l’hygiène sur les chantiers (CRAM, etc. ...).
2 - RECONNAISSANCE DES LIEUX :
L’entreprise devra se rendre obligatoirement sur le site afin de se rendre compte des travaux.
L’entrepreneur est donc censé avoir apprécié toutes les difficultés qu’il pourra rencontrer du fait de
l’état du bâtiment et la nature des sols environnants et ne pourra prétendre à aucun travail
supplémentaire en cas d’omission.
2
3 - ETUDE DU DOSSIER :
Afin d’éviter les omissions et les doubles emplois, l’entrepreneur est tenu de compléter son dossier en
se procurant le C.C.T.P. et les plans techniques des autres corps d’état susceptibles de le renseigner
sur les travaux qu’il a réellement à prévoir.
Bien que le C.C.T.P. du présent lot soit décomposé en chapitres distincts, il est précisé que
l’ensemble des dits chapitres forme un tout et qu’il appartient à l’entrepreneur de le connaître dans sa
totalité.
Aucune plus value pour manque de coordination ou concordance entre les diverses prestations ou
insuffisances de précisions ne sera recevable.
Les dimensionnements indiqués sur les plans d’Architecte et sur les plans de structure joints au
dossier ne devront pas être modifiés sans l’accord de l’Architecte et du Bureau de Contrôle, que cette
modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif ou par une variante proposée
par l’entreprise. Les principes généraux et les dispositions de détail ne pourront être remis en
question par l’entrepreneur.
Tous les essais de résistance seront à la charge de l’entreprise.
4 - DEMARCHES ADMINISTRATIVES :
L’entrepreneur se mettra avant tout commencement des travaux en rapport avec les services
administratifs intéressés, Services Municipaux, P.T.T., E.D.F., Société d’Exploitation des eaux, etc. ...
pour établir son étude et ne pourra en aucun cas prétendre à une quelconque erreur ou omission.
5 - PARTICULARITES RENCONTREES DANS LES FOUILLES :
Aucune maçonnerie, canalisation, etc. ... rencontrée dans les fouilles ne devra être démolie sans
qu’une enquête ait donné la certitude qu’elle ne fait pas partie d’installation organisée présentant un
caractère de propriété publique ou privée.
L’entrepreneur devra remettre à l’Architecte, pour examen et décision, les attachements figurés
concernant toutes les particularités rencontrées telles que fondations de murs, maçonnerie, massifs,
canalisations ou ouvrages et objets dive
6 - DEGRADATIONS D’OUVRAGES EXISTANTS LORS DES TERRASSEMENTS :
L’entrepreneur du présent lot fera son affaire de la réparation des dégradations causées aux
chaussées, trottoirs, dallage, bassins ou tout autres ouvrages existants par ses engins, etc...
Toutes les précautions seront prises par l’entrepreneur pour protéger les réseaux existant, (eau, gaz,
électricité, P.T.T. etc. ... ) lors des travaux.
Toutes les dégradations éventuelles causées à ces réseaux existants par l’entrepreneur seront
réparées à ses frais en collaboration technique avec les Services Municipaux ou Départementaux
concernés.
L’entrepreneur aura à sa charge la reprise des dommages causés aux bâtiments existants, clôtures.
etc. ....
7 - TAUX DE TRAVAIL AU SOL :
Voir rapport de sol.
3
8-
TERRASSEMENTS :
La proportion de l’entreprise comprend implicitement la totalité des déblais et remblais de toute sorte
nécessaires à la réalisation de l’opération sur la complète emprise du terrain, telle que définie sur les
plans de l’Architecte.
Ces travaux comprennent
⇒ La démolition des ouvrages nécessaires à l’exécution des terrassements.
⇒ L’implantation provisoire et définitive de tous ces ouvrages par lui-même ou par un GéomètreExpert à ses frais.
⇒ Les fouilles en excavation pour toutes les parties enterrées et pour le nivellement des platesformes, radiers, etc. ...
⇒ Les étaiements et blindages pour maintenir les parois des fouilles. (L’entrepreneur restera seul
responsable des éboulis et de leurs conséquences).
⇒ L’épuisement éventuel d’eaux de toute nature.
⇒ Les déblais et remblais de toute nature par couches de 10 cm compactées par cylindrage à refus
avec aspersion et l’évacuation des excédents à la décharge publique ou leur réutilisation sur place.
⇒ La protection des arbres situés hors de l’emprise des constructions.
Il devra également la remise en état des lieux lorsque les ouvrages définitifs auront été effectués.
Les niveaux des fouilles sont déterminés en fonction des niveaux finis indiqués sur les plans, compte
tenu des épaisseurs des dallages et des couches et sous-couches.
9 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA SECURITE INCENDIE :
La construction à édifier est assujettie à un ensemble de normes de sécurité ayant une incidence sur
la mise en oeuvre du béton armé. L’exécution de celui-ci, devra être rigoureusement conforme aux
indications des plans de l’Ingénieur BA, en particulier à la mise en œuvre en ce qui concerne :
. Le calage des armatures dans les coffrages, selon les côtes d’enrobage préconisé.
. L’homogénéité des bétons par le vibrage et le choix des granulats.
Les réactions au feu prévisibles des différentes parties de la structure seront étudiées selon les
dernières dispositions des recommandations pour la prévision par le calcul du comportement au feu
des structures en béton. C.S.T.B. cahier 1103. . L’entreprise prendra en compte la notice de sécurité
et le rapport des Services d’Incendie.
10 - SECURITE SUR LE CHANTIER :
Il est précisé que l’entrepreneur du présent lot, pendant toute la durée du chantier et non seulement
pendant la durée de son intervention devra toutes les clôtures, protections, garde-corps, filets, etc. ...
qui s’avéreront nécessaires pour la sécurité du chantier, et ce, conformément aux normes en vigueur.
L’entrepreneur exécutera un plan d’installation de chantier qu’il soumettra à l’approbation du
Coordonnateur de Sécurité (accès, baraque, ...).
Nous attirons l’attention que le chantier se situe en site occupé (école).
11 - NETTOYAGE ET LIVRAISON DU PROJET D’EXECUTION - COORDINATION :
En plus de pièces énumérées au C.C.A.P.
L’entrepreneur devra fournir les pièces complémentaires suivantes, pour l’établissement du projet
définitif avec les délais complémentaires de construction et les faire viser Par le Maître d’ouvrage, soit
⇒ Les échantillons des matériels, matériaux et prototypes dont il est envisage l’emploi.
⇒ Attestation de référence et qualité des divers matériels et matériaux employés.
⇒ Les plans de détail et d’exécution (Implantation, coffrage, ferraillage, réservations, etc.).
⇒ Les plans de recollement et D.I.U.O après exécution.
4
12 - NIVEAU :
Exécution des traits de niveau et entretien pendant la durée des travaux.
Cette obligation n’est pas limitée à la durée des travaux du seul présent lot.
13 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COFFRAGES :
Les coffrages de toute nature seront suffisamment raidis et étayés pour ne pas accuser de flèche et
de changement de position au coulage du béton.
14 - ASPECT ET TOLERANCE :
1 - Coffrage :
a) - Pour bétons enterrés :
Par coffrage suffisamment jointif pour qu’il ne se produise pas de perte anormale de laitance des
cavités.
b) - Pour bétons devant recevoir un enduit de ciment ou de plâtre :
Par coffrage suffisamment jointif avec une surface assez rugueuse permettant une bonne
adhérence d’un enduit.
c) - Pour bétons devant rester apparents ou devant recevoir une peinture :
Par coffrage parfaitement lisse, indéformable et jointif devant répondre aux tolérances suivantes. :
Planéité locale :
Une règle de 2 m promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître entre le point le plus saillant
et celui le plus rentrant en retrait, un écart supérieur à 2 mm hors joints.
Planéité générale :
Sur un même parement, une règle de 2 m promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître
entre le point le plus saillant et celui le plus rentrant, un écart supérieur à 0,05 m.
Aspect :
Absence de nids de gravillons ou de zones sableuses, sinon corrections par ragréage au mortier
ou meulage.
Bullage :
Surface maximum d’une bulle 2 cm2, profondeur maximum : 5 mm.
Surface maximum de bullage 10 %.
Les balèvres seront supprimés par meulage.
Les arêtes ou cueillies seront rectifiées et dressées.
15 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ACIERS :
Leur fabrication et leur emploi devront être conformes aux normes et règles C.C.B.A. ou B.A.E.L. en
vigueur et agréés pour leur emploi en tant que tels.
Les enrobages seront conformes aux articles 29 & 43 du C.C.A.B. 68. Il est précisé cependant que
les armatures voisines d’une face en contact direct avec de la terre seront écartées de cette face d’au
moins 0,04 m.
5
Pour ceux des ouvrages en BA devant répondre aux conditions de résistance au feu exigées par les
règlements, la conception des armatures et leur position devront être conformes aux respects des
conditions (se reporter notamment au D.T.U. “Méthodes et prévisions au feu des structures béton”)
dites règles FB d’Avril 1980.
16 - COMPOSITION DES BETONS :
A titre indicatif, conformément au D.T.U. et normes en vigueur (notamment béton prêt à l’emploi)
N.F.P 18.305.
Béton de propreté : 250 Kg de C.P.J. 45.
Gros béton de fondation dosé à 300 Kg de ciment CPA 45 par m3 en place.
Pour forme dosée à 250 Kg de ciment CPA 45 par m3, en place.
Pour ouvrages d’infrastructure en béton armé en contact avec le sol, dosé à 350 Kg par m3 de ciment
classe CPA 45 ; le dosage pourra être modifié en fonction des performances prescrites aux règles de
calcul.
Pour les ouvrages de superstructure et ceux en infrastructure, non en contact avec le sol, en béton
dosé à 350 Kg de ciment CPA 45 et 55 par m3 en place. Le dosage pourra être modifié en fonction
des performances prescrites aux règles de calcul.
17 - COMPOSITION DES MORTIERS :
Les compositions devront être respectées conformément aux tolérances prévues par les normes et
D.T.U.
18 - SCELLEMENTS ET RESERVATIONS :
a) - Larmiers d’écoulement des eaux :
Des larmiers réservés par baguettes mise en œuvre dans le coffrage seront exécutés au droits
de tous les plans horizontaux ou d’allure horizontale, placés au-dessus des panneaux verticaux
ou inclinés en vue d’arrêter la coulée des eaux de pluie en particulier sous les portes à faux,
bandeaux, corniches.
b) - Engravures :
Quant il sera nécessaire, des engravures permettant le logement des reliefs de couverture et
d’étanchéité seront aménagées par mise en œuvre de coffrages appropriés.
Leurs dispositions seront conformes aux prescriptions des D.T.U. n° 43 & 20.12.
c) - Feuillures, trous, scellements et calfeutrements :
L’exécution de tous les trous, feuillures, tranchées, scellements et calfeutrements nécessaires à
l’exécution de l’ensemble des ouvrages sont à prévoir.
Réservation pour passage EP.
Après pose des canalisations, chutes et gaines, ventouses, les trémies de plancher y compris
celles encloisonnées seront obturées pour obtenir l’isolement acoustique et le degré coupe-feu
réglementaires.
Les obturations seront faites avec interposition de fourreaux autour des canalisations (fourreaux
résilients).
Les scellements et calfeutrements seront faits au mortier de ciment ou mortier bâtard.
L’emploi de plâtre pour ces travaux est formellement interdit, hormis pour les raccords d’enduit
de ce même matériau et le bouchement des trémies autour des canalisations dans les gaines
sanitaires.
L’entrepreneur réservera lors du coulage des murs et planchers toutes les réservations,
passages, trémies, etc. ... il devra réclamer et obtenir des entreprises intéressées les plans de
réservation, à défaut, l’exécution de ces travaux sera à la charge de l’entreprise concernée.
6
19 - PROPOSITIONS - VARIANTES :
il appartient à l’entrepreneur de présenter avant sa remise de prix, toutes observations ou suggestions
qu’il jugera utiles quant aux prescriptions techniques et aux prévisions du C.C.T.P.
20 - IMPLANTATION DES OUVRAGES :
Toutes les implantations et piquetages seront exécutés soit par l’entreprise, soit par un Géomètre
Expert. Le tout sous le contrôle et aux frais de l’entreprise adjudicataire. Cette dernière restant
entièrement responsable des erreurs qui pourraient survenir.
L’entreprise devra le maintien en état et le rétablissement des repères chaque fois que cela s’avérera
nécessaire.
De manière générale les relevés seront établis selon relevé altimétrique NF coordonnée Lambert, le
tout fourni sur cd-rom au format dxf.
Elles devront fournir 1 jeu d’essais.
Les plans d’exécution seront fournis au maître d’œuvre pour approbation.
21 INSTALLATION DE CHANTIER :
21.1 - Installations communes de chantier :
21.10 - Dues par le lot Gros Œuvre
L’entreprise devra une installation de chantier conformément aux éléments du CCAP et
PGC.
⇒ Exécution des voies d’accès provisoires circulables et des branchements d’eau,
d’électricité et de PTT.
⇒ Etablissement des clôtures et portails de chantier
⇒ Installation de la signalisation.
⇒ Installations communes de sécurité et d’hygiène conformes aux normes en vigueur
(sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie). Ceux-ci seront réalisés à l’intérieur des
locaux mais déplacés suivant avancement chantier
⇒ Branchement et comptage (téléphone, E.D.F., A.E.P., etc. ....).
⇒ Installation de gardiennage et du local mis à la disposition du maître d’œuvre.
⇒ Mesures de sécurité collective.
⇒ Entretien propre des prestations (voir C.C.A.P).
⇒ Tout déplacement des installations seront pris à sa charge.
21.11 - Dues par le lot Plomberie / Sanitaires
Prises d’eau pour chantier à partir comptage et raccordement baraque de chantier.
21.12 - Dues par le lot Electricité
•
•
Raccordement des baraques de chantier et tableau de protection et de
branchement à partir comptage suivant demande Coordonnateur S.P.S.
Eclairage du chantier par luminaires appropriés.
21.13 - Dues par le lot V.R.D.
Raccordement EU baraques de chantier (sanitaires).
7
21.2 – Installations provisoires par le lot Gros Oeuvre
L’entreprise devra tous les éléments nécessaires à sa propre installation (grue, échafaudage,
etc. ...).
21.3 – Prestations prises dans le cadre du compte prorata
⇒ Les frais de consommation d’eau, d’électricité et téléphone, EU - EP ainsi que les frais de
réparation.
⇒ La fermeture des locaux par portes provisoires à la convenance de l’architecte et frais de
gardiennage éventuels si les entreprises le souhaitent.
⇒ Chaque entreprise sera responsable du nettoyage avant et après intervention ainsi que
l’évacuation de ses déchets dans des bennes en nombre suffisant pour permettre le tri
selectif
⇒ Les frais de nettoyage final par une entreprise spécialisée de l’ensemble du chantier.
⇒ La fourniture d’un panneau de chantier suivant croquis architecte.
⇒ L’entretien des baraques de chantier conformément aux normes en vigueur (hygiène et
sécurité). Y compris vidange de la fosse septique
⇒ Les frais de gestion du compte prorata.
⇒ Les frais de gestion et d’entretien des abords et leur remise en état.
⇒ Un dossier marché complet.
22 - ESSAIS :
L’entreprise aura à sa charge tous les essais nécessaires à la bonne exécution du chantier
concernant les bétons (compression, etc. …) les formes et tranchées (essais de plaque, etc. ...).
Essasi de plaque pour doublage.
23 - DOCUMENTS :
L’entreprise devra avant exécution, l’ensemble des plans d’exécution et de détail, note de calcul,
plans de réservations, plan d’installation de chantier, etc. …
L’entreprise devra, après exécution, l’ensemble des documents formant les D.O.E. et D.I.U.O (plan de
recollement, etc. ...).
8
A - GENERALITES
A/1 - COMPTE PRORATA
L’entreprise prévoira d’intégrer dans son devis les frais de gestion du compte prorata (voir C.C.T.P &
C.C.A.P).
L’entreprise est considérée comme partie intégrante du chantier en ce qui concerne l’ensemble des
prestations du compte prorata et ne pourra en aucun cas déroger à celui-ci notamment concernant le
nettoyage du bâtiment, etc. …
L’entreprise intégrera les frais d’installation de chantier dus par son lot ; (voir C.C.A.P & CCTP).
A/2 – INSTALLATION DE CHANTIER
L’entreprise intégrera les frais d’installation de chantier dus par son lot ; (voir C.C.A.P & CCTP).
1. PREPARATION DU TERRAIN
1.1. PREPARATION DU TERRAIN
Nettoyage général de la parcelle, comprenant :
⇒ Chargement et emport à la décharge autorisée la plus proche de tous les éléments stockés sur le
terrain.
⇒ Nécessaire à son intervention.
1.2. IMPLANTATION DU PROJET
Implantation par un Géomètre Expert du projet : plate-forme et bâtiment pour terrassement des platesformes (avec plan remis au maître d’œuvre avant exécution).
2. DEMOLITION - DEPOSE
A/1 - DEMOLITION
GENERALITES :
L’entreprise adjudicataire doit la démolition selon les plans joints au dossier.
Nous attirons l’attention sur le fait que ces démolitions s’effectueront en site occupé (école en
activité).
L’entreprise prendre donc toutes les mesures nécessaires, qu’elles soient d’ordre administratif ou de
sécurité sur le chantier conformément aux normes en vigueur.
De manière générale, à chaque démolition, l’entreprise soumettra à l’avis du coordonnateur de
sécurité son mode opératoire pour approbation et visa.
9
Elle s’emploiera à prévoir le maximum de sécurité et si possible le moins de gène, qu’elle soit auditive
ou olfactive. Il est à prévoir un arrosage permanent lors de la démolition afin d’éviter la poussière.
L’entreprise définira un périmètre de sécurité à l’aide de clôture de chantier conforme aux
prescriptions du Coordonnateur SPS.
Mise en place d’un plan de travail comportant un sens de rotation pour les camions évacuant les
déchets ainsi que les lieux de travail à la pelle ou grosse cisaille à mâchoire, grosse scieuse à disque
diamant, etc. ...
NOTA :
Les gravois seront évacués au fur et à mesure de l’avancement des démolitions et déposes.
L’entreprise fournira un certificat de mise en décharge conforme aux normes en vigueur.
De manière générale, l’entreprise devra la démolition complète du socle de bâtiment y compris
fondations, déconnexion de tous les réseaux (électricité, eau, etc. ...), le chargement et l’emport des
gravois à une décharge autorisée, la remise en état des lieux par nivellement et remblaiement ainsi
que toutes les mesures de sécurité par rapport aux bâtiments existants (étaiement, bâchage, etc. ...).
L’entreprise s’assurera au préalable auprès du maître de l’ouvrage que le bâtiment ne contient pas
d’amiante, de produits dangereux conformément à la réglementation du code du travail, etc. ... ainsi
que tout élément pouvant nécessiter des précautions particulières.
L’entreprise devra obligatoirement faire une visite d’état des lieux.
A/2 – DEMOLITION / DEPOSE
L’ensemble des déposes et démolitions comprendra le chargement et l’emport des déblais à la décharge
autorisée la plus proche dans les conditions d’hygiène et de sécurité conforme aux normes en vigueur ?
L’entreprise se réfèrera de manière générale aux plans existants et plan démolition.
1 – DEMOLITION / DEPOSE :
1.0 – DEPOSE :
1.00 – HUISSERIES
Dépose d’huisseries y compris descellement cadre, gonds pour volets, etc. …
Application : voir plans de démolition.
⇒
Rangement n° 01 & 02.
⇒
Classe 05.
⇒
Salle de restaurant.
OPTION N° 01
Classe n° 01 - 02 – 03 – 04.
Dégagement n° 01 – 02 & 03.
10
1.01 – DEPOSE DE CARRELAGE / PLINTHES
Dépose de carrelage y compris mortier de pose et plinthes.
Application :
Coin WC et urinoirs sanitaires n° 03.
1.02 – DEPOSE DE FAUX PLAFOND
Dépose d’un faux plafond en dalles minérales y compris isolation.
Application :
Classe n° 05.
1.1 – DEMOLITION :
1.10 – CLOISONS
Démolition de cloisons en briques pleines ou creuses ou (épaisseur moyenne 10 cm) y
compris toutes sujétions. Dépose huisseries attenantes.
Application :
Voir plans existants et démolition marches escalier (coin WC sanitaires n° 03).
2 – OUVETURE EN SOUS OEUVRE
2.0 – EN SOUS OEUVRE DANS MURS
Exécution d’une ouverture en sous-œuvre par linteau en béton armé ou pose d’IPN ou H (de
section appropriée suivant étude BA), assemblés par platine et soudage formant un L y
compris ancrage dans mur existant avec création de sommier en béton armé dosé à 350 Kg
dosé à 350 Kg de CP4 45 y compris ouverture dans mur agglos.
Y compris toutes sujétions : ferraillage, étaiement, coffrage, etc. …
L’entreprise portera un grand soin au support des ouvrages existants (calage, étaiement, etc.
…). Seront compris traitement des tableaux et linteaux par béton arasé coffré et enduit au
mortier bâtard (idem existant), jambages en béton armé si nécessaire ou remplissage agglos.
Le tout suivant étude et plans BA.
Remplissage ponctuel par agglos.
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires par rapport aux ouvrages existants
(étaiement, etc. …).
11
Application : (voir plan)
Dimensions: 5,00 X 3,00 m (classe / office cuisine).
Dimensions :1,50 X 2,10 m (salle de restaurant extérieure).
Dimensions : 1,00 X 2,10 m :
⇒ Portes salle de restaurant accès cuisine.
⇒ Portes rangement n° 01.
Dimensions : 0,50 X 0,60 m : fenêtre rangement n° 01.
2.1 – AGRANDISSEMENT D’OUVERTURES
Idem article 2.0 mais par agrandissement d’ouvertures existantes.
Application :
Dimensions : 1,00 X 2,10 m : porte rangement n° 02.
3 – SAIGNEE
Exécution d’une saignée dans dallage (largeur = 40 cm) sur toute l’épaisseur de la dalle y compris
terrassement des terres sur une profondeur de 30 cm. Rebouchage après coup par béton armé y
compris toutes sujétions de ferraillage, coffrage, ancrage dans dalle existante, sable, percement des
murs extérieurs ou façades, etc. …
Application :
Réseau EU : dans existant sanitaires filles et garçons.
4 – FONDATIONS EN PLOTS OU RIGOLES
4.0 – FOUILLES EN RIGOLES ET PLOTS & BUTTONS
Effectué dans terrain existant, il sera effectué à l’engin mécanique approprié. Toutes sujétions
d’utilisation et de mise en œuvre.. Cette prestation comprend non limitativement :
⇒ Les redans.
⇒ Dressement du fond de fouille conforme au D.T.U. 12 (chapitre 111).
⇒ Dressement des parois de fouille.
⇒ Purge des parois.
⇒ Tolérance dimensionnelle sur les fonds et les parois :
∗
En fond : il est admis des surprofondeurs de 10 cm.
∗
Les parois de fouille devront recevoir des maçonneries bloquées ‘’à pleine fouille’’
satisfaisant aux mêmes prescriptions par rapport au tracé.
L’entreprise fera son affaire des fouilles situées en pied de talus et prendra de par ce fait
toutes les précautions utiles et nécessaires à sa charge afin que les travaux soient effectués
en toute sécurité et manière conforme.
⇒ Etaiement éventuel des parois. (voir etude de sol)
⇒ Evacuation des eaux pluviales par drainage ou motopompe par puisard de
rassemblement d’eau, ou puisard absorbant ou puisard de pompage.
⇒ Toutes sujétions de redans pour adaptations au terrain et rattrapage des niveaux de
plate-forme.
⇒ Coffrage sommaire pour éviter coulage trop important suivant terrassement
⇒ Evacuation des terres à une décharge autorisée..
⇒ Repliement de toutes les installations pour mise en place et maintien fouilles.
12
⇒ Toutes sujétions de préconisations par rapport au maintien de la plate-forme en état
(compacté, etc. ..) et remblaiement après coup.
⇒ Section suivant étude B.A.
⇒ En attente rapport de sol. Les hypothèses bon sol sont prises comme sur plans BA.
Application :
Toutes les fouilles du projet calepinées sur plans B.A.
4.1- COULAGE DES FONDATIONS EN PLOTS ET BUTTONS
Conformément au D.T.U. 13 & D.T.U. 21.
Il est recommandé que celles-ci restent le moins longtemps possible soumises aux intempéries.
Il est préconisé un coulage en pleine masse de béton à base de C.P.A 45 ou 45 R dosé à
350Kg/m3, pour la partie béton et 300 Kg pour la partie de rattrapage suivant profondeur béton.
Y compris toutes protections rapportées et leur condition de mise en œuvre ainsi que toutes
sujétions comprises d’adjuvant éventuel.
Les semelles BA seront coulées ; de manière générale, suivant position de la plate-forme, il
pourra être réalisé un coffrage ponctuel en tête ou sur les côtés pour adaptation terrain ou
plateforme
Section et armature suivant étude BA.
Chanfrein pour étanchéité dans le cas de murs enterrés.
Redan pour adaptation terrain.
Application :
Ensemble bâtiment. Selon préconisations des plans B.A y compris escalier et rampe
handicapés.
4.2- FONDATIONS PLOTS CHARPENTE
Coulage d’un béton de rattrapage dosé à 300 Kg/m3 de CPA suivant profondeur massif.
Remplissage en gros béton armé suivant étude BA dosé à 350 Kg/m3 y compris toutes
sujétions : adjuvant éventuel en cas d’intempérie. Réservation par panier métallique puis
scellement après coup des platines de fixation des portiques de charpente avec goujon et
barres d’ancrage (à fournir) pour les massifs recevant les pièces de charpente articulées,
les autres étant parfaitement arasés pour charpente chevillée ou plot sous maçonnerie.
Coffrage des parties supérieures pour mise à niveau sur rampe handicapés avec poteaux
finition soignée.
Ferraillage suivant étude BA.
Application :
Voir plans BA : fondations préau.
5 - LONGRINES
Exécution d’une longrine filante en béton armé suivant étude BA dosé à 350 Kg/m3 de CPA 45 y compris
toutes sujétions : ferraillage, coffrage pour périphérie, adjuvant éventuel en cas d’intempérie, béton de
propreté, etc. …
Dimensions suivant étude BA.
Réservation pour passage réseaux, ventilation, etc. …
Toutes sujétions particulières pour longrine sur double mur (joint de dilatation) avec différence d’altimétrie
et toute longrine s’y raccordant (plot béton, poteau, etc. …).
13
Application :
Ensemble bâtiment ; voir plans BA.
6- IMPERMEABILISATION / ETANCHEITE
6.1- IMPERMEABILISATION
6.10- Arase étanche :
Exécution d’une arase étanche par mortier hydrofuge type SUPER SIKALITE de SIKA ou
similaire ou chape bitumé type FONDABORD de SIIPLAST ou similaire y compris toutes
sujétions.
Application :
Ensemble murs bâtiment.
7- MURS EN ELEVATION :
7.1- MURS EN AGGLOS DE 0,20 :
Elévation d’agglos de 0,20 creux, de marque N.F. (3 alvéoles) obligatoirement type B.40. Ils seront
humidifiés avant la pose.
Agglos d’angle :
Seront de type télévision pour permettre le passage d’un chaînage vertical.
Ils seront hourdés au mortier avec liant normalisé répondant aux normes série P.
Le sable usité dans le mélange de mortier sera conforme aux normes D.T.U. 201 (article
2.222).
L’eau de gâchage devra correspondre aux normes N.F.P. 18.303.
Le jointement : les joints horizontaux et verticaux seront exécutés de façon qu’ils ne
puissent pas y avoir de discontinuité entre le mortier des joints horizontaux et verticaux.
Celui-ci ne devra pas s’opposer à l’écoulement des eaux.
L’entreprise enlèvera tous les balèvres et autres aspérités avant le passage de l’enduit.
De manière générale, l’entreprise de gros œuvre devra toutes les engravures nécessaires
à la mise en place de toutes les huisseries.
Les murs non enduits ou doublés auront un montage (joint) très serré.
Agglos posés en tableaux :
Posés en tableaux des fenêtres et portes-fenêtres. Ils seront de type face extérieure plane pour
permettre un encastrement de la fenêtre y compris alvéole pour future embrasure cadre huisserie et
enduit pour parfaite étanchéité.
Application :
Ensemble des murs du bâtiment ; (voir plans).
Remplissage murs de séparation classe / sanitaires garçons.
14
7.1 - MURS EN AGGLOS A BANCHER :
⇒ Elévation d’agglomérés de ciment creux dits à bancher (marque NF), épaisseur = 20 cm,
hourdés au mortier de pose avec remplissage par gros béton dosé à 350 Kg de CPA 45
avec ferraillage par barre horizontale et verticale suivant plan BA y compris toutes
sujétions : fer en attente, etc. …
⇒ Les agglos à bancher pourront être remplacés par un mur en béton coffré type longrine
(épaisseur = 20 cm).
⇒ L’arase supérieure sera traitée avec soin et légèrement ferraillée.
Application :
Soubassement (cuisine et perron). Voir plans BA.
7.2- MURS EN PIERRE DE VERS
Caractéristiques
La pierre de Vers sera conforme à la norme NF XP 10 601 et devra satisfaire à l’ensemble des
caractéristiques définies ci-dessous :
Masse volumique apparente : 1700 à 1950 kg/m3
Porosité : 31,2 %
Coefficient d’absorption d’eau : 0,61 %
Absorption d’eau par capillarité : 10,40
Gélivité : 28 cycles
Résistance à la compression
Contrainte de rupture en compression sous charge perpendiculaire au plan des lits : de 8,6 à 9,8 MPa
Contrainte de rupture en compression sous charge parallèle au plan des lits : de 10,2 à 11,8 MPa
(Essais de compression réalisés selon norme NFB 10.509)
Résistance à la flexion :
Contrainte de rupture en flexion sous charge ponctuelle perpendiculaire au plan des lits : de 2,57 à
2,85 MPa
Contrainte de rupture en flexion sous charge ponctuelle parallèle au plan des lits : de 2.76 à 3.03 MPa
(Essais de flexion réalisés selon norme NFB 10.510)
Dimensions
Epaisseur conforme aux normes de compression et décote décharge bâtiment (environ 50 cm).
Les hauteurs et largeurs seront proportionnées à la taille du bâtiment (calepinage à voir avec
architecte).
Pose sur la fondation et appareillage
Après réalisation d’une assise filante en béton armé de 0,10 m de hauteur mini, destinée à assurer
l’imperméabilisation des pieds
de façade et l’arase étanche sur le support béton de fondation, et permettant de régler parfaitement
l’horizontalité, mise en place de
blocs de pierre de Vers, Pont du Gard.
Percement en usine ou sur le chantier de trous de 20 cm de diamètre pour passage des armatures
pour toutes les pierres concernées par les chaînages et raidisseurs verticaux à mettre en place.
Double encollage de l’assise à l’aide d’un mortier colle modifié par une résine à base de latex liquide,
améliorant l’élasticité et
l’étanchéité, bénéficiant d’un avis technique, calepinage suivant plan de façade de l’architecte.
Le mortier colle utilisé doit présenter une bonne résistance au cisaillement et un module d’élasticité
adapté pour permettre d’absorber les mouvements dus à la dilatation sans se fissurer.
La constitution du mortier colle retenu permettra de plus d’assurer l’étanchéité à l’eau des joints entre
pierre et assise béton, entre pierre et pierre, et entre pierre et voile béton.
15
Le double encollage des surfaces sera réalisé avec un peigne calibré permettant d’appliquer une
épaisseur de colle régulière et uniforme sur toute la surface de la pierre.
L’encollage est réalisé sur l’ensemble de largeur de la pierre, plan horizontal et vertical.
L’épaisseur de ces joints sera notamment fonction des légères imperfections de montage pouvant
créer des différences de largeur de ces joints: queues de billard.
Une épaisseur mini de 2 à 3 mm sera nécessaire pour que le traitement décrit soit efficace, ce qui peut
conduire à des épaisseurs de joint à traiter de 5 mm voire plus aux endroits les plus larges.
Chaînages verticaux
Les pierres seront percées en usine ou sur chantier suivant plan de repérage et de calepinage.
Percement de trous 200 mm sur la hauteur de la pierre
Pose des pierres, mise en place des armatures de chainage
Remplissage béton C35/45 (à chiffrer dans raidisseur).
Liaison en tête des pierres, arase et ceinture béton armé.
Mise en place d’un chaînage périphérique avec armatures de continuité avec les chainages verticaux
pour assurer la liaison suffisamment rigide entre chaînage et pierre, qui permettra de répartir les efforts
verticaux et horizontaux sur l’ensemble des murs en pierre (à chiffrer dans chaînage). Y compris
liaison plancher et acrotère.
Application :
Mur porche d’entrée.
8- ELEMENTS B.A. :
8.1- CHAINAGES PERIPHERIQUES :
Ceinture :
En béton de C.P.A. 45 ou 55, dosé à 350 Kg y compris armature ; section et définition armature
selon Ingénieur B.A.
Coffrage :
Coffrage deux faces dont une face intérieure soignée. Mise en façade avant d’une planelle
d’agglos creux faisant office d’isolation,
Vibrage :
Vibrage du béton à l’aiguille obligatoire.
Application :
Sur tous les murs en agglomérés et pierre de vers ; (voir plans BA).
8.2- RAIDISSEURS :
Exécution de raidisseurs en béton armé suivant étude BA, dosé à 350 Kg/m3 (dimensions 20 X 20)
coffrés ou coulés dans agglos spéciaux ou réservations dans murs en pierre de Vers y compris
toutes sujétions : coffrage, ferraillage, adjuvant éventuel suivant le cas.
Application :
Ensemble des murs en aggloméré et pierres de Vers suivant étude BA.
16
8.3- LINTEAUX :
8.30 - COURANTS
Exécution de linteaux en béton armé suivant étude BA, dosé à 350 Kg/m3 de CPA 45 coulés dans
agglos spéciaux ou coffrés avec planelle en partie extérieure y compris toutes sujétions :
ferraillage, coffrage, étaiement, goutte d’eau par profilé PVC, etc. ...
Application :
Ensemble ouvertures bâtiment suivant étude BA.
8.4 - ACROTERES
Eléments coulés en place en béton armé suivant étude B.A. dosé à 350 Kg de C.P.A. 45, épaisseur
20 cm), pente vers l’intérieur comprenant réservations pour évacuation des eaux pluviales par trop
plein Y compris toutes sujétions : coffrage, ferraillage, surépaisseur ponctuelle, etc. ...
Raqréage immédiat si nécessaire. Enlèvement des balèvres à la meuleuse. Toutes sujétions
comprises de joint de fractionnement et traitement Pour tous. Y compris toutes réservations
spécifiques dues aux autres lots.
Nota : une attention particulière sera demandée concernant la finition des têtes d’acrotère.
Hauteur : conforme au croquis Architecte, B.E.T Structure et normes DTU suivant étanchéité (voir lot)
: 30 à 40 cm.
Coffrage : pour petits éléments, il sera utilisé de préférence en continu ou à coupe régulière
des panneaux de coffrage de marque ROLL ou similaire.
Type pour parement :
Ordinaire : type BETONNEX T (face non vue).
Application :
Sur l’ensemble du bâtiment ; voir plan BA et plan architecte.
8.5 – SEUILS DE PORTE ET APPUIS
Réalisation de seuils et appuis coulés en place ou préfabriqués avec pente intégrée et regingot,
goutte d’eau par profilé PVC. Toutes sujétions de chape ciment incorporée au coulage, coffrage
soigné et étanchéité si nécessaire.
Eléments exécutés en béton armé dosé à 350 Kg de C.P.A/m3, exprimé sur la largeur de l’ensemble
du mur ou débordant suivant cas de figure.
Dans les existants, il sera réalisé un rejingot et remplissage de l’appui par tôle d’habillage.
Le tout suivant croquis (voir architecte et lot menuiserie à l’exécution).
Application :
Ensemble des seuils et appuis dans bâtiment (voir plans) ; (cuisine, salle de restaurant, classe n° 05,
sanitaires filles et garçons, seuil classe n° 01, 02, 03 & 04, dégagement n° 01, 02 & 03).
17
9- DALLAGE
9.1- DALLAGE BETON BALEYE SUR TERRE PLEIN
Comprenant :
⇒ Hérisson d’épaisseur suivant terrain 50 cm minimum en grave diamètre 31,5 soigneusement
compacté par couche de 20 cm avec pose d’un géotextile au préalable.(voir rapport de sol)
Il pourra être réalisé en deux fois afin de faciliter la réalisation des fondations.
⇒ Polyane de 150 microns avec recouvrement des lés de 60 cm.
⇒ Joint de dilatation périphérique par polystyrène extrudé épaisseur 10mm minimum
⇒ Dalle BA coulée en place (épaisseur = 13 cm) armé suivant étude BA. Béton dosé à 350 Kg/m3 de
CPJ 45 y compris treillis soudé.
⇒ Bêche et nervures en béton armé (dimensions suivant plan BA) dosé à 350 Kg/m3 de CPJ 45,
suivant étude BA y compris terrassement, coffrage, etc. ...
⇒ Il sera fait des essais de plaque sur hérisson.
Application : Voir plan.
Perron, porche cuisine, etc.
10- PLANCHERS :
10.1- PLANCHER POUTRELLES HOURDIS STANDARD
Mise en œuvre de planchers poutrelles hourdis de marque KP.1 ou similaire, épaisseur suivant
portée et plan BA.
Comprenant :
⇒ Poutrelles précontraintes de hauteur conforme aux prescriptions Ingénieur B.A et Fabricant.
⇒ Entrevous en béton..
⇒ Dalle de compression en béton armé dosé à 350 Kg/m3 de CPA, conforme aux prescriptions
Ingénieur B.A et Fabricant type B.25.
Toutes sujétions comprises : étaiement, réservations, chevêtres, forme de pente au niveau
évacuation, double poutrelles et renforcement d’armature, plot pour intervention ultérieure avec
crochet en toiture-terrasse, etc.
Rebouchage des traversées des parois (réseaux, gaines, etc. …) après coup du degré coupe-feu du
plancher, plot autour sorties toiture (VMC, VH, etc.).
Nota : l’entreprise fournira en 3 exemplaires le plan de calepinage au Maître d’Œuvre avec son avis
technique et se référera aux prescriptions du Fabricant.
Etat de surface :
Qualité soignée pour recevoir une étanchéité.
Application : voir plans BA.
Plancher toiture-terrasse porche et cuisine.
10.2- PLANCHER POUTRELLES ISOLANT
Idem article 10.0 avec hourdis en polystyrène type ISOLEADER de KP1 à languettes ou similaire. UP =
0,43 w/m²c.
Classement M.1.
18
Application :
Ensemble plancher vide-sanitaire.
11 - ELEMENTS DIVERS :
11.0- VENTILATION
Réalisation de ventilation par réservation et pose de grilles de section appropriée (10 X 10 mini)
constituées d’un tuyau PVC diamètre 100 et d’une grille de fermeture en PVC.
Application :
Ensemble des vide-sanitaires.
11.1- ANCRAGE PERMANENT
Fourniture et pose de crochets pour ancrage permanent sur plot béton.
Application :
Ensemble toiture-terrasse porche et cuisine.
11.2- ENDUIT
Réalisation d’un enduit au mortier bâtard ou avec résine pour rebouchage des tableaux de fenêtre
pour pose des huisseries.
Application :
Classe n° 05 et sanitaires filles.
11.3- JOINT DE DILATATION
Réalisation d’un joint de dilatation conformément aux règles parasismiques.
Application :
Cuisine et salle de restaurant.
12 - ESCALIER / RAMPE HANDICAPES
12.0 - MURS EN AGGLOS A BANCHER :
⇒ Elévation d’agglomérés de ciment creux dits à bancher (marque NF), épaisseur = 20 cm,
hourdés au mortier de pose avec remplissage par gros béton dosé à 350 Kg de CPA 45
avec ferraillage par barre horizontale et verticale suivant plan BA y compris toutes
sujétions : fer en attente, etc. …
⇒ Les agglos à bancher pourront être remplacés par un mur en béton coffré type longrine
(épaisseur = 20 cm).
⇒ L’arase supérieure sera traitée avec soin et légèrement ferraillée.
19
12.1 - ESCALIER :
⇒ Fondation: idem article 4.0 & 4.1 (compris dans poste fondations).
⇒ Murs latéraux en agglos banchés idem article 3.2.
⇒ Remblaiement pour fond de coffrage.
⇒ Réalisation de marches d’escalier en béton armé suivant étude BA, dosé à 350 Kg/m3 de
CPA coulé en place sur paillasse avec muret de part et d’autre.
⇒ Finition soignée, lissée avec traitement antidérapant, nez arrondi y copris toutes sujétions
de coffrage, ferraillage, etc. …
⇒ Marquage conformément aux normes handicapées, repérage nez de marche, bande
podotactiles départ, repérage contremarches).
⇒ Dimensions : 30 X 16 X (180, 230, 250 cm).
12.2- RAMPE HANDICPAPES :
⇒ Réalisation d’une rampe handicapés comprenant une dalle en béton armé suivant étude BA,
dosé à 350 Kg/m3 de CPA 45, coulé sur forme en concassés de 0,31 (15 cm).
⇒ Finition type béton balayé.
⇒ L’ensemble comprendra une longrine de part et d’autre en béton armé ou agglos à bancher
servant de chasse-roue et de muret pour soutenir les terres. Sa hauteur suivra le profil du
terrain. Les parties vues seront enduites au mortier bâtard deux couches, finition taloché fin y
compris agglos.
⇒ Y compris toutes sujétion d’ancrage, joint de dilatation, barbacanes, etc. ... nécessaires à la
parfaite finition du projet.
⇒ Largeur passage : 140 & 170 cm.
Application article 12.0 – 12.1 & 12.2
⇒ Escalier + rampe cuisine côté rue.
⇒ Escalier + rampe salle de restaurant côté cour.
⇒ Rampe escalier sanitaires filles et garçons côté cour.
20
LOT N° 03
CHARPENTE / COUVERTURE
METALLIQUE
SERRURERIE
Restructuration école ST GENIES DE MALGOIRES - C.C.T.P Charpente Métallique / Serrurerie
Phase D.C.E. - Mai 2014
1
1 - NORMES & REGLEMENTS DE REFERENCE :
Les Prestations du présent lot devront être en tous points conformes aux dispositions de l’ensemble
des normes et règlements en vigueur le premier jour d’établissement du prix et entre autres aux
documents
* D.T.U. n° 32.1.
* D.T.U. n° 32.2.
* D.T.U. n° 40.35.
* D.T.U. n° 40.43.
* Normes N.F.P. 08.102.
* Normes N.F.P. 30.101.
* Normes N.F.P. 30.201.
* Normes N.F.P. 34.403 - 34.205.1.
* Normes N.F.P. 34.601.
* Règles C.M. 66 & N.V 84.
* Règlement en vigueur concernant les Organismes Inspection du Travail, C.R.A.M. concernant la
sécurité et l’hygiène sur le chantier ainsi que les mesures pour l’entretien et la maintenance des
bâtiments.
2 - RECONNAISSANCE DES LIEUX :
L’entreprise devra se rendre obligatoirement sur le chantier afin de se rendre compte des travaux.
L’entrepreneur est donc censé avoir apprécié toutes les difficultés qu’il pourra rencontrer du fait de
l’état du bâtiment et la nature des sols environnants et ne pourra prétendre à aucun travail
supplémentaire en cas d’omission.
3 - ETUDE DU DOSSIER :
Afin d’éviter les omissions et les doubles emplois. l’entrepreneur est tenu de compléter son dossier
en se procurant le C.C.T.P. et les plans techniques des autres corps d’état susceptibles de le
renseigner sur les travaux qu’il a réellement à prévoir.
Bien que le C.C.T.P. du Présent lot soit décomposé en chapitres distincts, il est précisé que
l’ensemble des dits chapitres forme un tout et qu’il appartient à l’entrepreneur de le connaître dans
sa totalité.
Aucune plus value Pour manque de coordination ou concordance entre les diverses prestations ou
insuffisances de précisions ne sera recevable.
Les cotes hors tout (hors dimensionnement) indiquées sur les plans d’architecte concernant les
grandes dimensions du projet joints au dossier ne devront pas être modifiés sans l’accord de
l’architecte.
L’entreprise devra réaliser pour la remise de son offre un pré/dimensionnement des ouvrages afin de
ceux-ci. Aucune plus value ne pourra être retenue par la suite dans le cadre du projet d’exécution.
2
4 - DEMARCHE ADMINISTRATIVE
L’entrepreneur se mettra avant tout commencement des travaux en rapport avec les services
administratifs intéressés, Services Municipaux, P.T.T., E.D.F., Société d’Exploitation des Eaux, etc.
pour établir son étude et ne pourra en aucun cas prétendre à une quelconque erreur ou omission.
L’entrepreneur aura à sa charge la demande des autorisations.
5 - DEGRADATIONS D’OUVRAGES EXISTANTS
L’entrepreneur du présent lot fera son affaire de la réparation des dégradations causées aux
chaussées, trottoirs, bâtiment existant ou tous les autres ouvrages existants par ses engins de
levage ou transport et pendant la phase chantier.
L’entrepreneur aura à sa charge la reprise des dommages causés ,et ce, sans aucun supplément de
prix.
Toutes les précautions seront prises par l’entrepreneur pour protéger les réseaux existants (eau,
gaz, électricité, P.T.T., etc. ... ) lors des travaux et leur remise en état en cas de dégradation.
Il devra tous les déplacements et toutes les remises en état des ouvrages liés à son intervention
(lignes électriques, réseaux. Etc. ... ).
L’entreprise fera faire un constat d’huissier avant son intervention notamment dans le cadre de
démolition d’ouvrages.
En cas de dégradation de ses ouvrages pendant le chantier, l’entreprise assurera le remplacement
de ceux-ci sans frais supplémentaire pour le maître de l’ouvrage.
6 - SECURITE INCENDIE
La construction à édifier est assujettie à un ensemble de normes de sécurité ayant une incidence sur
le dimensionnement de la charpente et sur sa mise en oeuvre. L’exécution de celui-ci. devra être
rigoureusement conforme aux normes en vigueur.
7 - SECURITE SUR LE CHANTIER :
Il est précisé que l’entrepreneur du présent lot pendant toute la durée de son intervention devra
toutes les clôtures, protections, garde-corps, filets, etc. ... qui s’avéreront nécessaires pour la
sécurité du chantier conformément aux normes en vigueur (Code du Travail ...).
8 - NETTOYAGE ET LIVRAISON DU PROJET D’EXECUTION - COORDINATION :
En Plus des Pièces énumérés au C.C.A.P. :
L’entrepreneur devra fournir les pièces complémentaires suivantes Pour l’établissement du Projet
définitif avec les délais complémentaires de construction et les faire viser par le maître d’ouvrage,
soit
a)
Projet d’exécution :
• Pré/dimensionnement en phase offre de prix.
• Les plans d’exécution.
• Les plans d’atelier et de fabrication, notes de calcul, descente des charges, plans de détails,
etc. ...
3
•
•
•
•
b)
Le calendrier détaillé d’exécution.
Les échantillons des matériels, matériaux et prototypes dont il est envisagé l’emploi.
Attestation de référence et qualité des divers matériels et matériaux employés.
Les plans de recollement.
Coordination :
L’entreprise de Charpente Métallique se soumettra au planning de coordination de l’ensemble
des corps d’état.
C)
Compte prorata :
L’entreprise prendra en compte dans son prix les frais inhérents au compte prorata.
9 - CONTROLE TECHNIQUE :
Les documents fournis par l’entreprise seront soumis à un avis du Bureau de Contrôle (notamment
plans d’exécution, plans d’atelier et notes de calcul, etc. ...).
10 - NIVEAU :
Exécution des traits de niveau de chaque étage et son entretien pendant la durée des travaux. Cette
obligation n’est pas limitée à la durée des travaux du seul présent lot.
11 - OBJET DES TRAVAUX :
Les ouvrages suivants sont à réaliser (liste non exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
Les ossatures métalliques complètes des bâtiments (principales et secondaires).
Les charpentes métalliques des bâtiments (principales et secondaires).
Les couvertures et accessoires de toiture des bâtiments.
Les bardages des bâtiments.
Tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement (chêneau, faîtière, etc. ...).
Les ouvrages de serrurerie.
12 - DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux comprennent (liste non exhaustive)
• Les études et les éléments de détail nécessaires à l’établissement des projets selon les
règlements et les règles de l’art en vigueur.
• La fourniture des plans de réalisation et de fabrication avec toutes les indications nécessaires
pour son intervention aux lots concernés tels
que Gros Oeuvre, Peinture. Etc. ...
• La fabrication et les traitements de protection contre la corrosion des pièces en atelier.
• La fourniture des éléments et accessoires entrant dans la composition des ouvrages.
• Le transport, le montage et la pose sur chantier.
• La fourniture et la pose de tout système d’ancrage à lover dans la maçonnerie.
• Le refoulement et les scellements.
4
13 - CALCUL DE LA STRUCTURE :
Le calcul des ossatures et charpentes ainsi que les plans d’exécution sont exécutés par l’entreprise.
Les valeurs des surcharges climatiques des règles NV.84 et CM.66 seront prises en compte ainsi
que leurs mises à jour et normes nouvelles.
Les charpentes seront étudiées pour satisfaire aux conditions architecturales du projet imposées par
le descriptif et les plans.
14 - PROTECTION ANTI-CORROSION DES ACIERS DE CHARPENTE
Les aciers de charpente recevront en usine ou en atelier une protection antirouille consistant en :
• Une peinture primaire en atelier répondant aux spécifications de la norme NFJ.17.100 après
décalaminage et grenaillage et avant assemblage + une couche sur chantier.
• La mise en peinture des têtes des rivets et boulons posés sur le chantier et les reprises de
peinture sur les éraflures sont à la charge du titulaire du présent lot après nettoyage.
• Tous les dispositifs de fixation des couverture et bardages sont incorrodables.
• Le titulaire du présent lot informera celui du lot peinture sur la nature et la qualité des prestations
et produits employés pour assurer la comptabilité de ses travaux avec les revêtements définitifs.
15 - OSSATURES CHARPENTE :
Les travaux comprennent la fourniture et la pose des :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poteaux principaux et secondaires.
Fermes.
Portiques.
Contreventements.
Pannes, faîtières courantes et sablière.
Ossatures de bardage et couverture, des pignons, longs pans, acrotères, etc. ...
Chevêtres.
Tous les éléments nécessaires pour assurer la stabilité de l’édifice au cours du montage.
Tous les éléments nécessaires pour assurer la parfaite étanchéité des bâtiments.
Tous les éléments nécessaires pour assurer la conformité aux plans architecturaux (ossature
secondaire, pièce d’habillage, etc. ... ) même si ceux-ci ne sont pas clairement explicités.
• Seront prévus tous les éléments rentrant dans le cadre des normes en vigueur vis à vis de
l’Inspection du Travail. notamment pour les éléments permettant l’entretien et la maintenance des
bâtiments après coup (crochet. support pour filet ou garde-corps, lignes de vie, etc. ...
Tous les éléments précités seront en profilés marchand.
Pour tous les murs de remplissage s’appuyant sur la charpente, il sera prévu sur celle-ci des
cornières fixées sur les poteaux ou les poutres pour raidir les murs en maçonnerie ; ces cornières
pourront être soudées sur place.
5
16 - COUVERTURE :
Chaque type de couverture comportera les accessoires prévus par le fabricant.
Elle sera réalisée en panneaux simples de grande longueur en tôle d’acier nervuré (type BAC ACIER
pour TOITURE SECHE) pente : 12 %.
Ces panneaux devront faire l’objet d’un avis technique favorable du C.S.T.B. en cours de validité,
avec prise en garantie par le C.T.A pour l’emploi considéré.
La mise en œuvre devra être conforme aux Prescriptions de l’avis technique.
Les travaux comprendront également la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires à
l’exécution des travaux et à l’aptitude à l’emploi de la toiture. Tous ces accessoires seront dans le
même matériau que les bacs et proviendront du même fabricant.
17 - BARDAGE :
Bardage de type translucide et panneaux sandwich.
18 - COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS :
• Liaisons équipotentielles et terre du bâtiment : dues par le lot Electricité.
• Massif de fondation et longrines : dus par le lot Gros Œuvre.
19 - RECEPTION DES SUPPORTS :
L’entreprise procédera à une réception des supports liés à son lot tels que gros œuvre, etc. ... dans
les délais fixé et en présence du Maître d’oeuvre si nécessaire.
Passé les délais, les supports seront tacitement acceptés.
20 - HYGIENE ET SECURITE :
L’entreprise devra toutes les dispositions concernant les mesures de sécurité et pour les
interventions ultérieures liées à l’entretien et réparation des ouvrages (lignes de vie, fixation en bas
de pente pour garde-corps, etc. ...). Ceci conformément aux normes en vigueur (CRAM, etc. ...).
6
II - DESCRIPTION DES OUVRAGES
A - CHARPENTE - COUVERTURE - SERRURERIE
0 - COMPTE PRORATA :
L’entreprise prévoira d’intégrer dans son devis les frais de gestion du compte prorata ; (voir CCAP et
CCTP).
1 - OSSATURE METALLIQUE - GENERALITES :
L’ensemble des éléments nécessaires à l’exécution d’un préau (dimensions suivant plans architecte)
composé de 3 travées avec couverture sèche et d’une travée avec bacs étanchés.
Ceux-ci seront calculés suivant les règles CM.66 et NV.84.
• Vent : zone 3.
• Neige : zone 2B.
• Parasismique : zone parasismique : 2 (aléa faible).
L’entreprise fera, pour la remise de son offre, une étude pour le dimensionnement des ouvrages. Les
cotes portées sur les plans architecte ou descriptif ne sont qu’à titre indicatif pour l’aspect général du
bâtiment.
Les sections portées sur les plans ne le sont qu’à titre indicatif et ne se substituent en aucun cas au
calcul de charpente dû par le présent lot pour son offre.
2 - CHARPENTE METALLIQUE :
2.0 - OSSATURE METALLIQUE : PREAU
Charpente métallique suivant plans B.E.T ; (à la charge du présent lot).
L’entreprise prévoira un pré/dimensionnement pour son offre de prix.
Exécution d’une ossature métallique comprenant :
2.00 - OSSATURE METALLIQUE PRINCIPALE & SECONDAIRE :
2.00 – Ossature zone couverture sèche préau :
• Platine de fixation des poteaux avec leur ancrage y compris barres.
• Les portiques articulés en pied reprendront l’ensemble de la couverture et bardage
composés d’éléments type poteaux carrés et portique type IPE, ou similaire,
assemblés par platines et goussets . La liaison poteau / portique sera très soignée.
• L’empannage en profils IPE ou similaire.
• Ossature pour couverture, pannes type IPE et supports toiture avec sablière de bas de
pente transmettant les efforts, ossature de contreventement type ramasse pannes, etc.
...
• Les contreventements des versants et palées de stabilité par croix de St-André ou
patères IPE et butons..
7
2.01 – Ossature zone couverture bacs étanchés perron
• Le portique en pignon côté coursive pour support ossature toiture.
• Ossature primaire pour toiture étanche comprenant profils en U périphériques de
section appropriée permettant d’accueillir le relevé d’étanchéité ou solution par
assemblage profilés, dont deux fixés mécaniquement sur mur en agglos y compris
toutes sujétions de scellement.
• Les cornières de contreventement de l’ensemble.
2.02 – ossature bardage préau
• Ossature de bardage en profilés du commerce type UPN ou similaire, y compris
éléments de contreventement type cornière ou rond. Y compris toutes sujétions de
fixation sur ossature préau (poteau, pannes)
Application :
Zone au-dessus cuisine côté sud et retour au-dessus perron.
L’ensemble des ossatures comprendra :
a) - Comprenant non limitativement :
• Goussets, voiles, platines, soudures, boulons ; tout assemblage neuf et fixation. Les
boulons seront de type HR même sans prescriptions de serrage à la clef dynamométrique
et seront mis en œuvre avec des rondelles “ anti-desserrage ” type GROVER.
• Les soudures sur chantier seront obligatoirement traitées (par galvanisation à froid si
nécessaire) y compris peinture antirouille (90%).
b) - Protection corrosion :
Par deux couches de peinture antirouille type ANCORFERO de ZOLPAN ou similaire y
compris deux couches de finition type ONDILAK satin (teinte au choix architecte dont une
réalisée sur chantier).
L’ensemble conformément aux plans et façades architecte.
Application :
Ensemble (préau).
OPTION N° 01 :
Réalisation d’une peinture de protection au feu ½ H par application d’une peinture
intumescente type TURIFER de LURIE ou similaire y compris toutes sujétions de préparation
et application conformément aux avis techniques du fabricant (primaire, etc.) afin d’assurer
une stabilité au feu d’une demi-heure.
Application :
Ensemble charpente préau et perron.
3 - CHENEAUX ET DESCENTES :
3.0 - CHENEAUX:
Fourniture et pose d’un chêneau en aluminium (épaisseur = 0,70 mm), de section appropriée,
forme arrondie ou carrée (choix architecte).
8
3.01 - DESCENTES :
Fourniture et pose de descentes EP en aluminium, section appropriée, de forme arrondie
et nombre suivant normes en vigueur y compris toutes sujétions : coupe, coude, fixation,
étanchéité et finition. Pose de dauphin en fonte en pied.
L’ensemble sera collecté et ramené en dehors du préau.
Application :
Ensemble préau et perron.
4 - COUVERTURE :
4.0 - COUVERTURE PANNEAUX SANDWICH ET TANSLUCIDES :
Fourniture et pose de panneaux sandwich en laine de roche MONOLAINE T de chez
MONOPANEL ou similaire, épaisseur suivant pente et pression (50 mm mini) et M.0.
Teinte au choix architecte dans toute la gamme du fabricant. Dimensionnement suivant entraxe
charpente.
L’ensemble des bacs devront avoir un avis technique et seront raccordés aux panneaux
translucides (60 %).
Eclairage par bacs translucides isolant double peau, type ELYCONFORT DE PLASTIBAT ou
similaire en polycarbonate ou polyester renforcé fibre de verre (200 joules et M.1, protection
anti U.V.) y compris toutes sujétions de pose et fixation, liaison, étanchéité ; (voir plan toiture) (40
%).
Comprenant non limitativement :
• Pente 12 %.
• Accessoires de fixation conformes au DTU par boulons ou crochets galvanisés ou par vis
autotaraudeuses avec toutes pièces complémentaires et d’étanchéité (rondelles, cavaliers ou
cales, clips, plaquettes, têtes en plastique ...).
• Toutes sujétions de coupe, chute, pièce de finition, pièce de faîtage, pièce de rive, d’égout,
plaque de rive, closoir, solin sur liaison toiture et mur existant, pièce de raccordement, sortie
sur toiture, , etc. …
• Toutes les mesures d’hygiène et de sécurité (ligne de vie, etc. ...).Voir avec Coordonnateur
S.P.S. crochets sur potelets fixés sur portique avec étanchéité au niveau des traversées de
toiture.
Application :
Ensemble préau (sauf zone sur perron).
4.1 – OSSATURE BACS ETANCHES
4.10 - COMPLEXE D’ETANCHEITE BACS ACIER + ISOLANT + ETANCHEITE AUTOPROTEGEE
Conforme au DTU 43.3 avec profil spécifique par dissimulation des fixations mécaniques de
l’isolation et de l’étanchéité.
Caractéristiques demandées :
⇒ Classement FIT : F4 - I3 - T4.
⇒ Support panne métal ; entraxe = 2,00.
⇒ Procédé de marque SIPLAST ou similaire de qualité technique équivalente.
9
PARTIE COURANTE :
A - SUPPORT BAC ACIER
Fourniture et pose d’un support bac en acier prélaqué, nervuré type PARASTEEL ou similaire,
conforme aux Normes NFP 84.200, d’épaisseur et hauteur suivant entraxe posée 2,00m
Pose à recouvrement avec fixation invisible (fixation et assemblage conforme à l’avis
technique).
B - ISOLATION SOUS ETANCHEITE SOUDEE
Isolation sous étanchéité soudée en laine minérale surfacée bitumée ayant l’agrément avis
technique PARASTEEL (conforme au support) type PANOTOIT QUADRO de chez ISOVER
(épaisseur 50 mm), fixée mécaniquement au droit du caisson à vis.
C - ETANCHEITE TYPE MONOCOUCHE SOUDEE
Etanchéité type monocouche de chez SIPLAST type PARAFLOR SOLO.
Le tout conformément à l’avis technique du fabricant.
4.11 - RELEVE :
Relevé d’étanchéité, comprenant :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Une costière métallique en tôle galvanisée pliée (épaisseur 75/100, section suivant
DTU) si nécessaire.
Un EIF SIPLAST PRIMER.
Une équerre de renfort pare-équerre soudée.
Une couche de finition PARADIAL S, soudée.
Une couvertine en acier laqué formant goutte d’eau en recouvrement acrotère (équerre
métal + profil U).
Un solin côté mur existant.
Application :
Ensemble toiture perron (y compris toutes sujétions).
4.12 - ELEMENTS PARTICULIERS POUR ETANCHEITE :
3.120 - EP
L’entreprise vérifiera la ou les pentes d’écoulement des terrasses ainsi que la
présence d’une “ défoncé ” de niveau droit de celle-ci.
Constituée d’une platine plomb (épaisseur = 2,5mm)
tronconique de section
appropriée prise entre deux et couche d’étanchéité, et enduite d’EIF extérieurement
et protégée intérieurement par trempage EAC avec sur le dessus de la platine renfort
PARADIENE SW soudé.
Et munie en tête d’une galerie garde-grèves de type tronconique (1 U).
Section conforme au D.T.U.
10
Bac à eau en tôle Alu laquée et descente EP en alu, de section appropriée avec
raccordement sur regard en attente à l’extérieur y compris toutes sujétions de fraction,
ressaut, etc. ...
1U
4.121 - TROP PLEIN
Par mise en place des picetttes en cuivre vernis (avec vernis INCOPRALAC de chez
TRIMETAL avec larmier et platine 10 X 10) à l’équerre, soudées sur une semelle
VERETANCHE, elle-même soudée sur le support.
Y compris percement sur terrasse existante.
Application :
Ensemble toiture bâtiment : 1 U.
5 - BARDAGES ET DIVERS :
5.0 - BARDAGE
Fourniture et pose de bardages translucides type ELYCONFORT de PLASTIBAT (idem article
4.0) et panneaux sandwich idem toiture (monolaine T).
5.01 - FIXATION :
Conforme au D.T.U.
Par vis autotaraudeuses ou autoporteuses, rondelles d’étanchéité, caches-boulons, etc. ...
5.02 - TRAVAUX COMPRENANT : (liste non exhaustive)
Coupes, chutes, recouvrements, pièces complémentaires et de finition, bavettes,
raccordement avec couverture, retours d’angle rentrant ou saillant sans recouvrement,
larmiers, bavettes d’égout, venant à recouvrement de l’acrotère.
Application :
Préau :
⇒ translucide : retombée sur toiture-terrasse cuisine et en retour perron (1/3).
⇒ Plein : retour sur perron (2/3).
6 - SERRURERIE :
6.0 - GRILLES :
Réalisation de grilles comprenant une ossature en forme de cadre en profilés du commerce type
plats espacés tous les 1 m environ horizontalement, de section appropriée (50 minimum) avec
remplissage par ronds pleins de 1 cm, espacés tous les 11 cm verticalement..
L’ensemble sera assemblé par soudure et monté sur fenêtre par platines et boulons non
démontables.
L’ensemble recevra un traitement par trois couches de peinture dont deux couche d’antirouille.
Le tout conformément au croquis architecte.
11
Application :
Cuisine : 65 X 150 cm côté rue.
6.1-
GARDE-CORPS :
6.10 - GARDE-CORPS AVEC REMPLISSAGE (TYPE 1)
Fourniture et pose d’un garde-corps comprenant :
⇒ En partie haute, une main courante, filant sur toute la longueur constituée d’un tube
d’acier creux (type profilés du commerce) (section : 30 X 60 ) fixée sur potelets métal
constitués d’un plat en métal (de section suffisante), posés tous les 1,20 m avec
platine de fixation inox chevillée ou boulonnée suivant cas de figure.
⇒ Lisse haute et basse espace de 45 cm par fer plat du commerce ou tube, épaisseur
appropriée, soudé sur montant.
⇒ Remplissage des espaces par tôle perforée, maille au choix architecte y compris
toutes sujétions de fixation, pose et adaptation, etc. ...
⇒ Lisses au-dessus de 45 cm par tube rond espacés tous les 18 cm maxi.
⇒ Percement, scellement dans éléments béton.
⇒ Raccordement sur garde-corps B.A à 45°.
⇒ L’ensemble recevra un traitement pour l’extérieur par deux couches d’antirouille +
une couche de finition.
⇒ Y compris toutes sujétions (bouchonnage des embouts de main-courante).
L’ensemble sera conforme à la norme NFP 01/012 et norme handicapés.
Hauteur = 101 cm au minimum.
Le tout suivant croquis Architecte.
Application :
Rampe handicapés coté cour (coursive et escalier), rampe pour handicapés et palier
accès au site côté rue.
7-
TRAPPE
Fourniture et pose d’une trappe comprenant un cadre en cornière du commerce 50 mm et d’une
porte composée d’un cadre en tube à ailette avec remplissage en tôle perforée.
Le tout assemblé par soudure.
L’ensemble sera scellé dans mur en pierre existant y compris joint, etc.
Ferrage :
⇒ 2 paumelles en acier.
⇒ 1 béquille en aluminium.
⇒ 1 serrure un point à cylindre.
L’ensemble recevra une protection par deux couches d’antirouille + une couche de finition.
Application ;
Dimensions : 80 X 50 cm : accès vide-sanitaire.
12
8 - PORTAILS
8.0 - PORTAIL PIVOTANT
Fourniture et pose de portails type pivotant deux vantaux comprenant deux poteaux de section
appropriée (diamètre 150 X 150) avec capuchon en aluminium, scellés dans plots béton avec
plaque d’ancrage, vantaux par cadre et contreventement en tube (profilé de section appropriée
(80 X 60 minimum) et remplissage par tube 25 X 25 et panneau soudé type TALIA de chez
ORSOGRILL ou similaire.
Ferrage par charnières réglables à 180°, serrure, poignée de tirage par tube vertical (largeur =
40 mm), verrou au sol scellé dans socle béton et verrouillé, serrure à cylindre européen posée
en applique avec gâche et pose de béquilles en acier laqué y compris toutes sujétions :
terrassement plots, bétonnage, etc. ...
L’ensemble recevra un traitement par galvanisation et plastification haute adhérence.
Application :
Dimensions : 360 X 200 cm : portail accès cour.
8.1 - PORTILLON
Fourniture et pose d’un portillon comprenant deux poteaux de section appropriée (15 X 15 cm
minimum) permettant la pose d’une platine d’interphonie avec capuchon scellés dans plots
béton, un vantail par cadre, profil trapézoïdal, section 50 X 60 mm, remplissage par panneau
soudé type TALIA de chez ORSOGRILL, ferrage par gonds hélicoïdaux, serrure encastrée un
point avec cylindre européen, paire de béquille en aluminium y compris toutes sujétions de
montage, fixation, gâche électrique, ferme-porte hydraulique ou autre système, etc., raccord sur
clôture et mur.
Dimensions : 100 X 200 cm.
Finition idem article 2.0.
Application ;
Accès école.
13
LOT N° 04
ETANCHEITE
Restructuration école ST GENIES DE MALGOIRES - CCTP Etanchéité - Phase D.C.E. - Mai 2014
1
1. CONSISTANCE DES TRAVAUX :
Les travaux, objet du présent chapitre, concernent l’exécution de l’étanchéité pour les toituresterrasses.
⇒ La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement d’étanchéité en Parties
courantes, relevés, y compris bandes de pontage, bandes de noue, solins, etc. ...
⇒ La fourniture et la mise en œuvre des entrées E.P., moignons, platines. Ainsi que tous les
dispositifs de joint.
⇒ Fourniture et mise en œuvre des protections meubles ou en bandes ainsi que tout ouvrage
mentionné ou non dans les pièces du marché par plans et documents. mais nécessaires à la
bonne réalisation des travaux.
Ils comprennent :
⇒ La préparation du support.
⇒ La fourniture des matières entrant dans la composition des dits ouvrages y compris pièces
spéciales.
⇒ La mise en œuvre de ces matières.
⇒ Le chargement, le transport, le déchargement sur le chantier et l’élévation sur les toituresterrasses.
⇒ Le nettoyage complet du chantier du présent corps d’état, et ce, après chaque intervention et
l’évacuation à une décharge autorisée.
⇒ Les percements pour les évacuations EP et trop plein sur dalle existante.
1. ETUDE :
Afin d’éviter toutes les omissions ou répétitions, l’entrepreneur est tenu de compléter son dossier
en se procurant tous les documents ou informations nécessaires auprès des autres corps d’état.
2. NORMES ET REGLEMENTS DE REFFRENCE :
Les Prestations du présent lot devront être en tous points conformes aux dispositions de
l’ensemble des normes et règlements en vigueur, le premier jour du mois d’établissement du prix
et entre autres, aux documents ci-dessous, non limitativement :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Ensemble des DTU & avis techniques.
D.T.U. n° 43.1 - 43 et tout document paru à la date de signature du marché.
Normes Françaises AFNOR de classe P.
Règles générales de contrat des bâtiments d’habitation concernant en particulier
Protection contre l’incendie,
Les règles de sécurité et de protection contre l’incendie des locaux recevant du public,
Isolation thermique et acoustique.
2
3. RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT :
Le titulaire du présent lot devra se mettre en temps utile en rapport avec les autres corps d’état
intéressés pour fournir toutes les indications afin d’exécuter les travaux (réservations, descentes,
E.P., etc.).
4. RECEPTION DES SUBJECTILES :
Le responsable du dit lot doit s’assurer, avant tout travail, des supports. Etat de surface propre et
débarrassé de tout engin.
Après connaissance du subjectile, il en sera seul responsable. Toute remarque éventuelle sera
faite par écrit au maître d’œuvre. Le fait de commencer ses travaux équivaut à une réception
sans réserve et tous les travaux supplémentaires jugés nécessaires seraient à sa charge.
5. ASSURANCE :
L’entrepreneur devra justifier que l’ensemble de ces travaux sont couverts par une assurance de
garantie décennale et qu’il possède les qualifications (CSTB) nécessaires pour ce type de
travaux.
6. SECURITE :
L’entreprise devra mettre en œuvre tous les éléments nécessaires à la sécurité du chantier et à la
protection des travailleurs conformément aux normes en vigueur durant leur intervention (gardecorps, etc. …).
Elle l devra remettre son P.P.S.P.S. avant son intervention au Coordonnateur de Sécurité pour
approbation.
7. DOCUMENTS A REMETTRE :
L’entreprise devra remettre avant son intervention l’ensemble des documents d’exécution (plans,
fiches et avis techniques des produits, détails de mise en œuvre, notes de calcul (section EP,
etc.) à Architecte et Bureau de Contrôle.
Après exécution, l’entreprise remettra ses D.O.E. et D.I.U.O.
3
L’entreprise prévoira d’intégrer dans son devis les frais de gestion du compte prorata (voir CCAP).
1 - ETANCHEITE N° 1
1.0 - COMPLEXE D’ETANCHEITE
PROTECTION LOURDE :
BICOUCHE
SUR
ISOLANT
THERMIQUE
AVEC
Conforme au DTU n° 43.1, 43.2 et NFP 84.204 et 84.205.
⇒
⇒
⇒
⇒
Caractéristiques demandées
Classement FIT = F4 - I3 - T4.
Etanchéité bicouche avec protection lourde.
I sur support béton type I.
Réception du support : support dalle BA conforme au DTU 20.12.
EN PARTIE COURANTE :
a) Nettoyage du support par brossage et balaye.
b) Pare-vapeur IREX 40 soudé sur EIF SIPLAST PRIMER.
c) Isolation thermique (épaisseur suivant R isolant) panneaux stabilisés de polystyrène expansé
auto-extinguible, classement au feu A.1 type KNAUF THERM TTI TH 34 SE, R mini de 2,90
m².k/w.
d) Ecran d’indépendance VERECRAN 100 posé libre.
e) Première couche d’étanchéité PARADIENNE SR 3 posée libre + joints soudés.
f) Deuxième couche d’étanchéité PARADIENNE BDS soudée.
g) Protection lourde par gravillons lavés et roulés ou pouzzolane couleur conforme aux
prescriptions du règlement de la zone (POS), épaisseur = 0,05.
h) Toutes sujétions de pièces spéciales telles que coulisseau droit de jonction, coulisseau
d’équerre et fixation par chevilles FIXVIT spéciales.
i) Fourniture et pose de crosses métalliques pour sortie de câble en général (réseau chauffage,
etc.).
Application :
Ensemble toiture-terrasse cuisine.
4
1.1 - RELEVE :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Nettoyage du support par brossage et balayage
E.I.F., type SIPLAST PRIMER.
Un pare-vapeur IREX 40 soudé.
Equerre de renfort, par équerre soudée prise entre deux.
Isolation par écran de mousse ISOVER SAINT GOBAIN (épaisseur 50 mm) sur relevé
et dessus acrotère fixée mécaniquement.
Protection relevé 1 couche de SUPRADIAL S soudé y compris sur tête d’acrotère.
Traitement des joints entre éléments préfa constituant l’acrotère existant.
Mise en place en tête d’acrotère d’une bande de rive goutte d’eau type SOLINET en
alu extrudé laqué pour acrotère haut fixé ayant un avis technique. Toutes sujétions
comprises d’éléments particuliers assemblés en coupe à l’onglet type angle rentrant,
sortant et équerre de jonction : pattes de fixation, couleurs choisies dans la gamme du
fabricant (blanc, etc.).
Le tout conformément au DTU 43.1.
Mise en place d’une couvertine en tôle laquée.
Application :
Ensemble toiture-terrasse (y compris habillage des plots, sortie de toiture, etc. (cuisine).
1. 2 – ENEMBLE ELEMENTS PARTICULIERS POUR ETANCHEITE :
1.20 - EVACUATION DES EP
L’entreprise vérifiera la ou les pentes d’écoulement des terrasses ainsi que la
présence d’une “ défoncé ” de niveau droit de celle-ci.
Constituée d’une platine plomb (épaisseur = 2,5 mm) tronconique de section
appropriée prise entre deux et couche d’étanchéité, et enduite d’EIF extérieurement
et protégée intérieurement par trempage EAC avec sur le dessus de la platine renfort
PARADIENE SW soudé.
Et munie en tête d’une galerie garde-grèves de type tronconique.
Section conforme au D.T.U.
Mise en place d’une boite à eau en tôle laquée avec descente en aluminium laqué
jusqu’en pied de bâtiment avec passage sous dalle.
Application :
Conformément à la réglementation en vigueur D.T.U et selon plan toiture architecte.
1.21 - TROP PLEIN
Par mise en place des picetttes en cuivre vernis (avec vernis INCOPRALAC de chez
TRIMETAL avec larmier et platine 10 X 10) à l’équerre, soudées sur une semelle
VERETANCHE, elle-même soudée sur le support.
Y compris percement sur terrasse existante.
Application :
Conformément à la réglementation en vigueur D.T.U. et selon plans toiture
architecte.
5
1.21 – JOINT DE DILATION ENTRE MURS
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Traitement du joint de dilatation par un joint en lippée.
Une sous-couche soudée sur EIF type VERETANCHE 50.
Un joint en lyre avec une couche NEODIL soudé et un cordon NEODIL.
Une protection par une couche type SUPRADIAL AS/65.
Une couvertine en tôle pliée laquée.
Un solin type SOLINET 50 de DANI ALU.
Application :
Conformément à la réglementation en vigueur D.T.U. et selon plans toiture
architecte : liaison cuisine restaurant.
2. - ETANCHEITE N° 2 :
2.1. COMPLEXE D’ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTO-PROTEGEE SUR ISOLANT THERMIQUE
– CLASSEMENT F.4 – E.3 – T.4.
Type SIPLAST ou similaire, pente > 1 %, comprenant :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Préparation support double béton.
E.I.F. SIPLAST PRIMER.
Pare-vapeur IREX 40 soudé.
Isolation polyuréthanne à parement bitumés collés, épaisseur 5 cm.
Etanchéité monocouche ADESOLO G. auto-adhésive soudé (finition granité minéraux.
2.2. RELEVE
E.I.F. SIPLAST PRIMER.
Equerre de renfort.
Couche de finition PARADIAL S (surface alu avec rehausse).
Cornière goutte d’eau prise entre deux en aluminium type SOLINET et RIVNET avec
rehausse dans le cas de toiture sans acrotère de chez DANI ALU, conforme au D.T.U.
⇒ Une couvertine en tôle pliée laquée sur zone avec acrotère.
⇒
⇒
⇒
⇒
Application :
Ensemble porche d’entrée.
2.3 – ENEMBLE ELEMENTS PARTICULIERS POUR ETANCHEITE :
2.30 - EVACUATION DES EP
Idem article 1.20.
2.31 - TROP PLEIN
Idem article 1.21
Application :
Conformément à la réglementation en vigueur D.T.U. et selon plans toiture architecte.
6
LOT N° 05
CLOISONS - PLATRERIE
Restructuration école ST GENIES DE MALGOIRES - C.C.T.P. Cloisons - Plâtrerie - Phase D.C.E.. - Mai 2014
SELARL ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL - M. MERCIER - 854 chemin du Mas de la Bedosse - 30100 ALES
1
Les prestations du présent lot devront être en tous points conformes aux dispositions de
l’ensemble des normes et règlements en vigueur. le premier jour du mois d’établissement du
prix, et entre autres, aux documents ci-dessous non limitativement:
. Décision d’agrément et avis technique du C.S.T.B. relatifs aux matériaux mis en œuvre.
. Conditions générales d’emploi des complexes d’isolation thermique “plaques de plâtre +
isolant” utilisés en doublage des murs.
. D.T.U. n° 25.1 - 25.222 - 25.232.
. D.T.U. n° 25.31.
. D.T.U. n° 25.41 & 25.42
. Toutes les normes N.F.P. s’y rajoutant à cette date.
. Règles de calcul TH K 77 de novembre 1977 et THD d’avril 1991.
2-
TRACE DES CLOISONS :
Le tracé des cloisons sera exécuté par le titulaire du présent lot dès que la finition des sols le
permettra. Ce tracé devra faire ressortir clairement toutes les portes et passages.
Afin d’éviter tous les risques d’erreur dus à l’épaisseur des doublages des murs de façade. les
cotes de tracé seront prises à partir des murs de refend.
3 - MODE DE MISE EN OEUVRE :
Toutes les prescriptions relatives aux travaux de cloisonnement seront exécutées avant
l’exécution des carrelages.
4 - NETTOYAGE :
L’entrepreneur aura à sa charge la descente et la mise en dépôt à l’extérieur des bâtiments
. L’enlèvement de tous les débris, déchets, gravois relatifs à ses travaux jusqu’aux lieux de
stockage déterminés par le gros oeuvre.
. Le nettoyage des planchers et tous les éléments ayant reçu des projections ou des tâches
d’enduit.
. Le nettoyage devra être très soigné et faire preuve d’une grande vigilance.
5 - PROTECTION DES OUVRAGES :
Se reporter à l’article 8 du chapitre “Prescriptions Techniques - Généralités” applicable à tous
les corps d’état.
6 - FOURRURES :
Tous les bois employés dans la mise en œuvre des cloisons divisionnaires de distribution et
doublage des murs devront avoir reçu un traitement fongicide avec un produit sous label
C.T.B.F. durable.
2
7 - PERCEMENTS - SAIGNEES - RACCORDS :
Tous les percements, saignées dans les cloisons. habillages ou doublages seront exécutés par
les entrepreneurs concernés (Electricité, Plomberie, Chauffage), lesquels effectueront le
rebouchage au plâtre avant exécution des enduits.
Les raccords d’enduit nécessaires avant exécution des peintures sont à prévoir au présent lot.
8 - INCORPORATION DES HUISSERIES - TOLERANCES :
L’entrepreneur du présent lot veillera à ce que l’écart des huisseries, dont il assurera la pose,
reste constant jusqu’à la mise en oeuvre des portes par le Menuisier.
Les tolérances suivantes de pose des huisseries ne pourront être dépassées
. Tolérance sur verticalité
2 mm par mètre.
. Tolérance sur horizontalité 2 mm Par mètre.
Avant la mise en œuvre des ouvrages. l’entrepreneur du présent lot devra s’assurer que les
supports de gros œuvre lui permettront une exécution normale de ses prestations (cf. état des
plafonds et des murs, etc. ....
Les mêmes vérifications seront faîtes en ce qui concerne les carrelages, trémies non
rebouchées. manques éventuels autour des chutes. Etc. ...
Dès que l’avancement des travaux le permettra. il devra signaler les imperfections remarquées
pour qu’elles puissent être reprises dans les meilleurs délais par les autres corps d’état.
10 - ETAT DE FINITION DES OUVRAGES :
L’état de finition des cloisons et enduits devra permettre l’application directe des revêtements
muraux et peinture dont le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance.
11 - TOLERANCES DE PLANITUDE :
Une règle de 2 m appliquée en toute zone des enduits ne devra pas faire ressortir un écart de
plus de 2 mm entre le point le plus saillant et le plus rentrant.
NOTA :
Le passage des gaines téléphoniques, électriques et boîtiers encastrés reste à la charge du lot
concerné.
3
GENERALITES :
L’ensemble des produits doit s’inscrire dans une démarche H.Q.E.
1 - DOUBLAGE :
1.0 - CLOISONS DE DOUBLAGE :
Fourniture et pose de cloisons de doublage de marque PLACOPLATRE ou similaire type
doublage isolant PLACOMUR.
Généralités :
a) - Définition du support :
Murs agglos, épaisseur = 20 cm, élevés conformément au DTU.
b) - Définition des performances :
⇒ Acoustique mur + complexe isolant minimum : 45 db ; (arrêté du 23 Février 1983
modifié par réglementation N.R.A. du 1er Janvier 1996.
⇒ Perméance : 300.10.3 type P.1.
⇒ Réaction au feu : M.1.
⇒ Résistance thermique : 2,55 m²/kw.
c) - Règlements de référence :
Conformes au D.T.U. n° 25.42.
d) - Zone Thermique :
⇒ Zone climatique H.3, situation B.
⇒ Arrêté du 5 Avril 1998, chauffage type 1.
CLOISONS DE DOUBLAGE :
Cloisons type PLACOMUR ULTRA 32 + ou similaire (épaisseur = 8 cm et 13 mmde
plâtre). Elevées de plancher à plancher ou de plancher à toiture, montées sur semelle (24
X 58 mm), cornières de fixation en partie haute, vis (T.F. 212) en 25 & 35 de longueur.
Platines de jonction (P.3.T).
Traitement des joints par bande et enduit PREGYLIS avec protection en partie basse
contre l’humidité en pièces humides par U plastique de 8 cm de hauteur minimale.
4
Le titulaire du présent lot devra prévoir tous les renforts nécessaires dans les cloisons de
doublage pour fixation des appareillages lourds tels que lavabo, poignée de tirage,
suspente pour télé, etc. ... Par lisse en bois rouge ou plaque type C.T.B.X. (épaisseur =
22 mm) calée par tasseau en bois rouge.
Ces doublages seront effectués à l’aide de tasseaux de bois et planches dûment
positionnés fournis par le présent lot.
Collage par plots espacés tout les 30 à 40 cm (voir D.T.U. 25.41, article 333).
Traitement des pièces humides : (conforme aux normes locaux EB + collectifs, cuisine).
Il sera employé un complexe de plaques de parement hydrofuge type PLACOMARINE
PPM ou similaire.
Il sera réalisé en partie basse une protection par mortier et feutre bitumé conformément à
l’avis du fabricant.
Application d’une sous-couche par enduit étanche type PLACOTANCHE en deux passes
(zone douches).
Aspect :
Etat de surface recherché : qualité soignée dans tout le bâtiment.
Planimétrie :
Règle de 2 m : écart toléré entre le point le plus saillant et le point le plus rentrant : 5 mm.
Aplomb :
Ne devra pas excéder 3 mm.
NOTA : lors du doublage existant, il sera réalisé une fixation mécanique complémentaire.
Application :
Ensemble cuisine (sanitaires filles et garçons).
1.1 - DOUBLAGE SUR OSSATURE METAL :
Fourniture et pose de contre-cloisons de marque LAFARGE type PREGYMETAL ou similaire
conformément au DTU n° 25.41.
Références recherchées :
Hauteur de plancher à plancher ou plafond : selon indication coupe Architecte.
De type PREGYMETAL ou similaire, indice d’affaiblissement acoustique isolant 39 C.F. ½ H,
comprenant :
• Ossature métallique, rail haut et bas, ossature constituée de montant métal simple et
double tous les 60 et 40 cm suivant hauteur, rails horizontaux.
• Appuis intermédiaires suivant prescriptions du fabricant
• Plaques de B.A. 13.
• Pour les pièces humides, bande d’étanchéité + PREGYDRO avec protection en pied par
GYPTONE PREGYTANCHE.
• Vis T.F 212 réparties selon préconisations du Fabricant.
• Traitement des joints par bande calicot et enduit PREGYDECO.
• Renfort des angles rentrants par bande armée et enduit PREGYLIS sur toute la hauteur.
• Renfort des angles saillants par cornière métallique et enduit PREGYLIS sur toute la
hauteur.
5
• Ratissage partiel de la cloison à l’enduit PREGYLIS notamment autour des joints sur la
largeur de 0,80 à 1 m.
• Matelas de laine minérale de type laine de roche, faces papier Kraft, type PANOLENE
acoustique P.A.R de chez ISOVER ou similaire.
• Départ sol avec U PVC.
Etat de surface :
Etat de surface soigné.
Planimétrie :
• Planimétrie générale : sous une règle de 2 m, écart toléré = 5 mm.
• Planimétrie locale
: sous une règle de 2 m, écart toléré = 2 mm.
Verticalité :
• Sous une règle de 2 m, écart toléré : 3 mm.
• Ces cloisons s’élèveront de plancher bas à plancher haut ou toiture.
• Y compris toutes sujétions conformément aux avis techniques et prescriptions du fabricant.
Application :
Classe n° 5.
1.2 - DOUBLAGE BA 13
Réalisation d’un doublage par plaque de BA 13 collé (idem article 1.0).
Application :
Ensemble des murs intérieurs en agglos non doublés (cuisine, classe 5, sanitaires filles et
garçons et murs en remplissage ouvertures.
2 - CLOISONNEMENT :
2.0 - CLOISONS DIVISIONNAIRES :
2.01 - CLOISONS LOCAUX HUMIDES (72/48)
Fourniture et pose de cloisons acoustiques de marque KNAUFF ou similaire type cloisons
de distribution conformément au D.T.U. n° 25.41.
Références recherchées :
Hauteur de plancher à plancher ou toiture : selon indication coupe Architecte..
Cloisons :
De type KNAUFF AQUAPANEL INDOOR.
• Ossature métallique, rail haut et bas, ossature constituée de montant métal simple et
double tous les 60 et 40 cm suivant hauteur ; ossature primaire pour accrochage
suivant hauteur charpente.
• Plaques en ciment armé fibres de verre type AQUAPANEL INDOOR.
• Pour les pieds de cloison, bande d’étanchéité KNAUFF + KNAUFF ETANCHE.
• Vis AQUAPANEL réparties selon préconisations du Fabricant.
• Traitement des joints par colle acrylique..
• traitement des angles et jonctions par mortier acrylique.
6
• Ratissage de la cloison à l’enduit QA FINISH
• Matelas de laine minérale de type laine de roche, faces papier Kraft, type PANOLENE
acoustique P.A.R de chez ISOVER ou similaire (60 mm).
• Dans le cas de portes coulissantes intégrées, sera compris la pose de collerettes et
leur habillage après coup.
Etat de surface :
Etat de surface soigné.
Planimétrie :
• Planimétrie générale : sous une règle de 2 m, écart toléré = 5 mm.
• Planimétrie locale
: sous une règle de 2 m, écart toléré = 2 mm.
Verticalité :
• Sous une règle de 2 m, écart toléré : 3 mm.
• Ces cloisons s’élèveront de plancher bas à plancher haut ou toiture métallique.
Application :
Ensemble des cloisons cuisine..
2.1 - CLOISONS DIVISIONNAIRES CARROBRIC
Généralités :
⇒ Conformes à l’avis technique C.S.T.B. 9/88.443.
⇒ Conformes au D.T.U. 25.31, chapitre 3 & 4.
Cloisons :
Cloisons de distribution ainsi que toutes cloisons des gaines verticales. Elles seront effectuées
en CARROBRIC I.R.B ou similaire (épaisseur = 10 cm) allant de plancher bas à plancher haut.
Comprenant :
⇒ En partie basse de la cloison, une semelle résiliente (épaisseur = 0,7 à 1 cm) posée à la
colle.
⇒ Joints intermédiaires avec clavette.
⇒ Bourrage au plâtre colle (50 % de colle + 50 % de plâtre) en partie haute de la cloison.
⇒ En finition ratissage : en deux couches croisées à l’enduit pelliculaire type enduit ALO
(épaisseur = 5 mm) de chez SOPREBAT.
⇒ L’ensemble ainsi monté recevra directement une peinture. Le titulaire du présent lot devra le
CARROBRIC prêt à peindre.
Toutes sujétions de raidisseurs incorporés dans les longs pans :
⇒ Pour cloisons de 7 cm : ils seront mis tous les 6 m environ.
⇒ Et de contreventement pour maintenir tête de cloison par raidisseur horizontal sur structure
métallique.
Dispositions particulières en locaux humides :
Il sera fait usage pour le montage d’un liant colle maçonnerie à base de ciment et d’un enduit de
ratissage type fin super ciment de chez SOPREBAT ou similaire conformément au chapitre
4.322 du D.T.U. 25.31 + U plastique de hauteur minimale de 8 cm ou semelle béton.
Etat de surface :
Etat de surface recherché : soigné.
7
Planimétrie :
⇒ Planimétrie locale à obtenir : sous une règle de 0,20 m, entre le point le plus saillant et le
point le plus en retrait : 2 mm.
⇒ Planimétrie générale : sous une règle de 2 m, écart toléré : 3 mm.
Verticalité ou aplomb :
Verticalité ou aplomb à obtenir : sur 2 m de hauteur, écart toléré : 3 mm.
Raidisseur :
Pose de raidisseur par lisse bois en partie haute et côté dans le cas de cloison s’élevant jusqu'à
2,10 m.
Le tout conformément aux avis techniques du fabricant.
Application :
Ensemble sanitaires filles et garçon et sanitaires n° 03..
2.2 - SOFFITE / GAINE TECHNIQUE :
Confection de soffites par deux plaques de plâtre BA 13 M0 ou AQUAPANEL montées sur rail
métallique avec isolation laine de verre rigide 70 mm.
Montage et traitement suivant article 2.1.
Application :
Ensemble réseau apparent (VP, VMC, etc.).
3 - POSE HUISSERIES :
Pose des huisseries par scellement des éléments porteurs (maçonnerie, cloison, etc. ...) y compris
toutes sujétions de calfeutrement après coup.
Application :
Ensemble des huisseries intérieures du bâtiment y compris dans murs.
4 - ENDUIT PLATRE :
4.0 - PLATRE :
Enduit type P.F., norme N.F.B. 12.301.
La terminologie et les conditions sont spécifiées par les normes françaises N.F.B. 12.300 et
N.F.B 12.301. La finesse du plâtre proposée devra être conforme aux normes N.F.B 12.401
(article 2.211).
Les parois verticales seront exécutées au plâtre fin, jeté à la taloche, soigneusement dressé et
lissé pour une épaisseur de 10 à 20 mm suivant coupe feu.
Tous les angles seront traités comme suit : renfort métallique type cornière d’angle métallique à
boudin.
• En vertical : sur toute la hauteur.
• En horizontal : sur toutes les parties saillantes.
8
L’entreprise pourra réaliser un habillage en BA 13 en remplacement.
Seront comprises les reprises des doublages par élément identique.
Application :
Ensemble plafond cuisine.
Ensemble des réfections au droit des diverses démolitions, sous-œuvre, dans salle restaurant
et sanitaire n° 3, classe n° 05.
5 - FAUX PLAFONDS
5.0 - FAUX PLAFONDS (Cf. 1/2 H)
Fourniture et pose de faux plafond de marque PLACOPLATRE ou similaire type Plafond sur
ossature métallique type PLACOSTILL.
Comprenant :
⇒ Ossature primaire : celle-ci sera constituée d’ossature type F.530 en acier galvanisé, entraxe
ossature tous les 60 cm ; sens de pose des plaques : perpendiculaire à l’ossature.
⇒ L’ossature de rives latérales sera, quant à elle, posée sur mur périphérique.
⇒ Suspente d’accrochage y compris pièces spéciales pour accrochage sur charpente bois
(fermettes) suivant hauteur plenum (voir coupe).
⇒ une plaque BA 18 M.1 ou autre.
⇒ L’entraxe entre suspente sera celui donné par le Fabricant : voir abaque selon produit.
⇒ Traitement des joints par bande à joint et enduit.
⇒ Toutes sujétions comprises de joint de dilatation et de rupture.
⇒ Isolation par laine de roche avec pare-vapeur, épaisseur 300 mm ; R = 6,6 m²K/W..
⇒ Suivant hauteur des plenums et distance des pannes pour fixation, l’entreprise prévoira une
ossature primaire si nécessaire type MEGASTIL.(notamment sous toiture niveau 3).
⇒ Réalisation de soffite en retombée pour différence de niveau de plafond.
Planimétrie :
Sous une règle de 2 m, l’écart, entre le point le plus saillant et le plus rentrant, ne doit pas faire
apparaître de différence supérieure à 2,5 mm.
Equerrage :
Le défaut d’équerrage ne dépassera pas le 1/500 de la largeur (pris dans la largeur).
Visserie :
Toutes les vis seront protégées de la corrosion par galvanisation.
Sujétions particulières :
Pour la classe 5, l’ossature du plafond permettra l’accrochage du faux plafond en dalles
minérales ((conforme paragraphe 5.1).
Application :
Plafond sanitaires filles et garçons, et classe 5.
9
5.1 - FAUX PLAFONDS DALLES MINERALES
Généralités :
⇒ Conforme au D.T.U. 58.1 et à l’arrêté du 21 Avril 1993 et son protocole en C.E.C.M.I.
⇒ Conforme aux normes N.F.B 54.050 - 54.100 - 54.110 - 54.111 - 68.203 (paragraphe 1 & 2).
⇒ L’ensemble des produits devra avoir un label HQE.
Contraintes :
⇒ Classement au feu : A2 S1 DO.
⇒ Correction acoustique : Alpha sabine : 0,95.
⇒ Condition d’humidité : 95 %. ; TCOV < 1000 µg/m3
Faux Plafond :
⇒ Faux plafond de marque EUROCOUSTIC ou similaire, dalles de 600 X 600, série TONGA
épaisseur 25 mm.
⇒ L’ensemble sera monté sur une ossature F.24 mm (à parement laqué blanc).
⇒ Ils seront accrochés par suspentes métalliques réglables ; celles-ci seront fichées dans
différents supports, dalles béton. Celles-ci seront adaptées aux différentes hauteurs. En cas
de trop grande hauteur, il sera réalisé une ossature primaire intermédiaire.
Pose :
La pose se fera en rampant sous toiture ou horizontale.sur plancher béton.
Réception équerrage et planimétrie des murs, cloisons et doublages.
Une cornière de rives laqué amènera les jonctions périphériques fixée tous les 30 cm.
Fixation des suspentes et pose des porteurs puis pose des entretoises.
Le titulaire du présent lot devra la reprise soignée de l’ensemble des murs après ce travail.
L’entreprise devra les soffites en plaque de plâtre pour les différences de hauteur ou autour
d’habillage des fenêtres de toit ou divers.
⇒ Les plafonds seront facilement démontables au droit des appareils tels que groupe, VMC,
ballon eau chaude (ossature complémentaire, etc. …).
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Planimétrie :
⇒ Sous une règle de 2 mm : planimétrie à obtenir = 3 mm.
⇒ Flèche maximale admissible : 3 % sur la longueur maximale.
Plénun et hauteur :
Voir hauteur coupe architecte.
Equerrage :
Ne devra pas dépasser le 1/500 de la dimension mesurée. Conforme au D.T.U. 51.1, chapitre
5.13.2.
Nota :
Les ossatures doivent résister sans se déformer aux variations de pression conformément à
l’article 6.9.23. du D.T.U 58.1.
10
Fixation des éléments de plafond :
⇒ Bloqués dans le sens vertical.
⇒ Bloqués dans le sens horizontal sans contrarier la dilatation.
Application :
Classe n° 05.
5.2 – CHANGEMENT DALLES : OPTION N° 01
Réalisation d’un changement de dalles comprenant dépose et emport à la décharge, fourniture
et pose de dalles (idem article 5.10) y compris remise en état isolation.
Application :
Salle de restaurant et sanitaires n° 03.
11
LOT N° 06
REVETEMENTS DE SOLS
SCELLES – FAIENCES
Restructuration école ST GENIES DE MALGOIRES - C.C.T.P. Revêtement de Sols Scellés - Phase DCE - Mai 2014
1
Les prestations du présent lot devront être en tous points conformes aux dispositions de l’ensemble
des normes et règlements en vigueur le premier jour du mois d’établissement du prix, et entre autres,
aux documents ci-dessous non limitativement
. D.T.U. N° 52.1.
. D.T.U. N° 55.
. Normes françaises AFNOR de classe P.
. Aux dispositions du décret du 14 Novembre 1962, relatives à la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ainsi qu’à tous les textes et
interprétations postérieures du Ministre du Travail.
. Règlements de sécurité et de protection contre l’incendie des locaux recevant du Public.
. Avis technique (pose carrelages).
2 - TRAIT DE NIVEAU :
Un constat du tracé des traits de niveau permettant de définir les arases du sol fini, sera effectué Par
le titulaire du présent lot.
3 - ETUDE :
Afin d’éviter toutes les omissions ou répétitions. l’entrepreneur est tenu de compléter son dossier en
se procurant tous les documents ou informations nécessaires auprès des corps d’état.
4 - PROPOSITIONS - VARIANTES :
Avant la remise des prix, l’entrepreneur présentera toutes les observations qu’il jugera utile quant
aux prescriptions techniques et aux prévisions du devis descriptif.
Les limites de prestation avec les autres lots définiront les prestations dues par les autres corps
d’état.
5 - QUALITES DES MATERIAUX - MARQUES :
Les matériaux seront conformes aux Prescriptions du C.S.T.B. concernant les tolérances
dimensionnelles, la durée de séchage, le stockage, le classement, l’emballage et le marquage.
Ils seront tous de la meilleure qualité en provenance de marques réputées.
Conformément aux instructions gouvernementales, il sera préféré à qualité égale, chaque fois que ce
sera Possible, du matériel de production française.
Les marques citées en référence ne le sont qu’à titre indicatif de la garantie requise, des
Performances à obtenir ou de l’aspect.
2
Se reporter à l’article du chapitre “Prescriptions générales communes à tous les corps d’état”. Avant
toute intervention, l’entrepreneur du présent lot devra accepter la planimétrie des supports ainsi que
l’équerrage des murs.
7 - NETTOYAGE :
L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge :
. Le parachèvement du nettoyage des sols livrés par le gros oeuvre avant la pose du carrelage par le
balayage.
. Le nettoyage soigné des carrelages après l’enlèvement de leur protection.
8 - PROTECTION :
Dès finition des carrelages, après temps de séchage réglementaire, le titulaire du présent lot
assurera la protection des sols carrelés par épandage de sciure.
9 - MISE EN OEUVRE DES CARRELAGES :
Toutes les précautions devront être prises par l’entrepreneur du présent lot pour interdire
rigoureusement l’accès des zones fraîchement carrelées, quels que soient les moyens à mettre dans
ce but.
10 - PRINCIPE ET MODE DE POSE DES CARREAUX :
Les carrelages au sol intérieurs seront posés après mise en place des cloisons. Tous les carrelages
seront posés selon stipulations Architecte au démarrage du chantier. Le plan de calepinage sera à
valider.
Le plan de calepinage sera à valider.
Les carrelages seront désolidarisés des murs ou cloisons à leur périphérie par une bande de
polystyrène expansé de 5 mm.
Les dimensions des joints ainsi que leur finition (en creux, etc. ...) seront au choix de l’architecte
sans supplément de prix.
11 - TOLERANCE DE PLANITUDE :
Une règle de 2 m appliquée en toute zone du carrelage ou des plinthes ne devra pas faire ressortir
un écart de plus de 2 mm.
12 - MISE EN OEUVRE DES PLINTHES :
Dès finition des travaux de gros oeuvre, l’entrepreneur s’assurera de la rectitude des parties basses
des murs de telle façon que les ragréages éventuellement nécessaires puissent être terminés avant
la date du début d’intervention des travaux de carrelage, prévue au planning contractuel. Dans ce
délai il devra signaler à l’Architecte toutes les zones qui lui semblent devoir faire l’objet d’une
réfection des supports.
3
13 - CONTROLE DES HAUTEURS DE PORTE :
Le titulaire du présent lot vérifiera que la hauteur de passage des portes dans les murs (palières en
particulier) sur le sol fini n’excède pas les côtes de tolérance admissibles par le Menuisier.
Toutes les différences de hauteur dépassant 10 mm seront signalées au Maître d’Œuvre en temps
utile (par lettre obligatoirement).
14 - ECHANTILLONS A PRESENTER :
Dans les délais prescrits par le Cahier des Charges Particulières, l’entrepreneur fournira au Maître
d’Œuvre, les échantillons suivants :
⇒ Carreaux grès (30 X 30) dans chaque teinte du Fabricant.
⇒ 1 échantillon des faïences (10 X 20).
15 - A NOTER :
Les écarts ne devront pas être supérieurs à 2 mm sous une règle de 2 m et tous les carreaux
défectueux ou brisés seront changés.
Les ouvrages jugés irrecevables seront démolis et refaits aux frais de l’entreprise.
La flèche sous la règle de 2 m ne devra pas excéder 3 mm.
4
0 - GENERALITES :
L’entreprise prévoira dans son devis les frais de gestion du compte prorata ; (voir C.C.A.P.).
A - CARRELAGE
A.1 - MORTIER DE POSE :
De manière générale, il sera effectué comme suit :
Epaisseur mortier conforme à la nouvelle norme DTU, 52.1 ; pose sur isolant avec chape de ravoirage au
préalable.
• Mortier étalé, tiré à la règle, compacté et taloché.
• Puis application d’une barbotine de ciment pour répandre sur la surface du portier.
• Dosage mortier : 350 Kg mini par m3 de sable sec (ciment) ou 400 Kg mini par m3 de sable sec
(mortier bâtard).
• Les joints entre carreaux seront de type joint large (2 mm à 10 mm).
Le coulis de remplissage est de type ciment de C.P.A. conforme aux normes N.F.P. 15.301 ou chaux
hydraulique conforme à la norme N.F.P. 15.310, ou mortier de ciment dosé à 800 Kg/m3 de sable sec.
• Granulométrie du sable : 0,081 mm de sable de rivière lavé.
• Réalisation d’une forme au préalable dosée à 300 Kg/m3 avec mise en place d’adjuvent si nécessaire.
• Mise en place d’un treillis soudé maille 50 X 50 mm.
• Pose d’un polyane.
• Collage à la colle spéciale PROLIDOL SUPER y compris jointoiement spécial comprenant zone
réserve, réchauffage, plonge et local poubelle.
• Etanchéité sur chape sous carrelage type K.100 de PAREX LANKO avec bande d’étanchéité
PRODIVA.
1 - CARRELAGE EN PARTIE COURANTE :
1.0 – CARRELAGE STRUCTURE :
• Fourniture et pose de carrelages (30 X 30) en grès cérame de chez NOVOCERAM série
STANDARD EVOLUTION ou similaire. Les couleurs devront être proposées au Maître
d’œuvre dans l’ensemble de la Palette du Fabricant.
• Ils devront répondre à la norme N.F.P. 61.101, classement UPEC U.4 - P.3 - E.3 - C.2.
• Un certificat de classement UPEC sera joint par l’entreprise lors du choix de celui-ci.
• La pose se fera conformément au D.T.U. 52.1.
• La pose de siphons de sol est à prévoir ainsi que l’habillage des bacs à douche.
• Toutes les surfaces seront fractionnées conformément au DTU. Ce fractionnement sera
exécuté dans la totalité de l’épaisseur du mortier de pose et du revêtement.
• Pour les couloirs, ceux-ci s’exprimeront par tranche de 8 m environ. Ils seront de type JC 3
de chez Guilloret ou similaire, constitués d’un profil en P.V.C. co-extrudé, P.V.C. rigide +
P.V.C. souple.
• Pour les joints de dilatation, il sera utilisé des profils spéciaux type DILEX de chez
SCHULTER ou similaire.
• Il sera réalisé un habillage des sorties de tuyau en sol par socle.
5
Application :
Ensemble des locaux de cuisine.
1.00 – Plinthes à talon :
Plinthes à talon assorties aux carreaux (sect. 8 x 30).
Pose conforme au D.T.U. 52.1 & 55 et normes N.F.P. 65.201.
Joint de fractionnement conforme au D.T.U. 55 & 52.1 type ESODAL P.S.
Nota :
Le joint des plinthes filera avec les joints du carrelage y compris sur rebouchage cloison
dans dégagement et salle d’exercice n° 1.
Application :
Idem article 1.0.
1.1 – CARRELAGE NORMAL
Idem article 1.0 mais carrelage non structuré.
Pose à la colle spéciale type PROLIPATE 510 de chez PAREX LANKO sur existant y compris
toutes sujétions et prescriptions fabricant (primaire + ragréage si nécessaire pour rattrapage
niveau type 184 SOFLEX).
Application :
⇒
Sanitaires filles et garçons.
⇒
Classe n° 05.
1.10 – Plinthes:
Plinthes traditionnelles assorties aux carreaux.
Application :
⇒
Sanitaires filles et garçons.
⇒
Classe n° 05.
2 - FAIENCES :
Fourniture et pose de faïences de couleur sect. 20 X 20, épaisseur = 7 mm, en grès émaillé, avec
listel couleur en partie haute
De marque NOVOCERAM série IRIDIUM.
Toutes sujétions de pièces spéciales pour angle rentrant et saillant type baguette PVC.
Tolérances dimensionnelles : conformes au D.T.U. 55 (chapitre 2.113-4).
L’entreprise devra la vérification du support notamment sa planimétrie et sur les retours (faux
équerre) conformément au D.T.U. 55, chapitre 3.
Il sera porté au choix architecte 20 couleurs minimum y compris couleurs vives.
Il posera sur les subjectiles rencontrés, livrés par le lot Cloisons :
⇒ BA 13.
⇒ PLACOMUR PMS.
⇒ Plâtre, etc. ...
⇒ Plaque ciment.
6
Pose :
Pose à la colle conforme aux normes en vigueur et avis de fabricant.
Type FERMAFLEX de WEBER & BROUTIN ou similaire pour locaux humides ou très humides
(classement EB + EC).
Sujétions particulières :
Réalisation d’une étanchéité liquide type FERMASSEC de chez WEBER & BROUTIN sur les
doublages BA 13 (voir lot Cloisons) : zone cuisine, plonge, ménage, douche, local poubelles.
Coulis de remplissage :
Ciment de C.P.A. sans constituant secondaire et conforme à la norme N.F.P. 15.302.
Après avoir effectués les joints, l’entreprise lavera les carreaux à grande eau.
Ou prêt à l’emploi type FERMAJOINT de ches WEBER & BROUTIN ou similaire.
Mode de pose :
Conformément au D.T.U. 55 (chapitre 3, article 3.211.2).
Aspect final du revêtement :
Sous une règle de 2 m, écart toléré 2 mm.
Passage des canalisations :
Toutes les canalisations étant implantées par les lots concernés, l’entreprise devra la découpe de la
faïence ainsi que la mise en place des pieds d’habillage prévus à cet effet.
La découpe sera faite de préférence en usine. Toutes sujétions comprises de soffite maçonnée et
habillée.
Application :
Voir plans.
Hauteur = 1,40 m :
⇒ Zone lavabos (en périphérie) sanitaires filles et garçons.
⇒ En périphérie WC sanitaires filles et garçon, sanitaire n° 01, WC handicapés personnel.
Hauteur = 2,00 m :
⇒ Douche personnel.
⇒ Zone cuisine (réchauffage, plonge, local poubelles, réserve sèche).
OPTION N° 01
⇒ Au-dessus appareils (vidoir ménage, auge sanitaires n° 01.
7
LOT N° 07
MENUISERIES EXTERIEURES
& MENUISERIES INTERIEURES
Restructuration école ST GENIES DE MALGOIRES - C.C.T.P. Menuiseries Extérieures & Intérieures - Phase D.C.E.. - Mai 2014
1
7.A
2
I.- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - GENERALITES :
1-
NORMES ET REGLEMENTS DE REFERENCE :
D.T.U., avis techniques, agréments, décrets et autres textes réglementaires en vigueur à la
date de la signature du marché.
MENUISERIES :
Métalliques :
. D.T.U. N’
37.1
. N.F.B. N’
50, 91.
. N.F.P. N’
20.302 - 20.501 - 24.301 - 24.351.
. Recommandations éditées par la S.N.F.A., S.N.C.F., Chambre Syndicale.
Pose vitrage :
D.T.U. N° 34.1 - 39.4.
Quincaillerie :
. N.F.P. N’ 26.
. N.F.D. N’ 69.
Fermetures Extérieures :
. D.T.U. N’ 34.1.
. D.T.U. N’ 25.
2-
LIMITE DE PRESTATIONS :
. P.V.C. : avis techniques, C.S.T.B. et agréments U.E. A.T.C.
. Règles N.V. N° 65 : éditions juin 1983.
Les travaux du présent document comprennent :
. L’exécution de tous les ouvrages de menuiseries extérieures nécessaires à la bonne
exécution du projet.
. L’entreprise titulaire du présent lot devra avoir une parfaite connaissance de l’ensemble du
projet.
. L’entrepreneur, durant la période de préparation, devra remettre pour acceptation par
l’Architecte et le Bureau de Contrôle, les plans d’exécution et de détail des ouvrages.
. Dans les 15 jours du marché, il notifiera toutes les indications de réservation et
d’encombrement, les réservations non demandées seront aux frais du Présent lot.
. Il devra la fourniture des huisseries P.V.C. ou métalliques.
. L’entrepreneur présentera à l’Architecte une gamme complète des éléments de quincaillerie
qui en fera le choix avant commande.
. Il devra la fourniture et la Dose des quincailleries, la pose et le réglage ainsi nue l’ajustage des
menuiseries.
. La fourniture et la pose de l’ensemble des menuiseries, coffres, ainsi que tous les
rebouchages au mortier, profilés et joints nécessaires à l’étanchéité à l’air, eau, etc...
3
. Un calfeutrement par joint à la pompe des menuiseries extérieures par un élastomère de
première catégorie.
. L’incorporation éventuelle dans ces ouvrages de tous les éléments nécessaires tels Que joint
première catégorie.
. L’incorporation éventuelle dans ces ouvrages de tous les éléments nécessaires tels que
grilles, V.M.C., etc. ...
. Les différentes protections et nettoyage indiqués.
. Les scellements au pistolet, les soudages de fixation sur ossature métallique.
. La fourniture du parclose et de certaines glissières de volet roulant.
. La fourniture de joints spécialement conçus par le constructeur pour la pose des vitrages.
. La pose et la fourniture des vitrages.
. La pose et la fourniture des couvre-joints.
En fin de chantier, l’entrepreneur devra réaliser la révision complète et la mise en jeu de tous
les ouvrages.
Il est cependant à noter que toutes les reprises de menuiserie après la finition des travaux de
peinture et de sol, seront à la charge exclusive du présent lot quant aux raccords.
L’ensemble de ces prescriptions concerne également le lot fermeture. (Il devra la fourniture et la
pose des vitrages conformément aux normes en vigueur).
3-
CONCEPTION DES MENUISERIES :
A - Aluminium :
Elles seront laquées 80 microns, classe 20 A.S. EWAA, EURAS, G.10.A, classement A.3 E.2 - V.2, profil à rupture de pont thermique.
Performance acoustique : 30 D.B.
Profilés assemblés Par vis, embouts et équerres.
La serrurerie sera en acier inox.
Les joints de prise de vitrage seront E.P.D.H., qualité marine.
Vitrage conforme aux normes en vigueur.
Pour l’ensemble :
Les sections des profilés et la conception générale tiendront compte :
. Des dessins de façade.
. Des dimensions de baie.
. Des effets à pression et dépression dus au vent (en particulier, vents dominants locaux).
. Des épaisseurs de vitrage fixé par parclose.
. Des clauses d’étanchéité à l’air demandé.
. Des épaisseurs de panneau d’allège.
. De la présence de panneaux d’allège.
. De la présence de meneaux de façade (cloisons intégrées au R.D.C.).
. Du mode d’exécution des pièces d’appui et seuils dont la hauteur peut être variable.
. Des tolérances d’exécution du gros œuvre.
On notera également que tous les vantaux mobiles devront pouvoir être réglés en hauteur et
que toutes les fixations dans les profilés sur au moins deux chambres.
4
B - PVC :
Profilés à cloisonnement multiples (> 3), en PVC rigide colorés dans la masse, extrudés,
assemblé par soudage > 60 mm classement A3 E2 V2.
Vitrage lame clair 18 mm.
Performance acoustique 35 DB, K = 2,7 W/mzc.
Profilés métalliques incorporés pour renfort.
4-
QUINCAILLERIE :
Tous les articles de quincaillerie devront porter le label de qualité N.F.Q. ou S.N.Q.F.
Le type de quincaillerie retenu est de qualité BEZAULT, ou toute autre marque de qualité
similaire.
5·
COORDINATION AVEC LE LOT GROS OEUVRE :
Les éléments de gros œuvre intéressant le présent lot seront livrés bruts. Il aura donc à sa
charge toutes les vérifications qualitatives et dimensionnelles des ouvrages de gros œuvre
avant la pose des menuiseries, soit :
. Contrôle de planéité.
. Contrôle des côtes.
. Contrôle de passage restant pour les volets roulants éventuels.
Les vérifications devront être effectuées suffisamment tôt avant la pose des menuiseries de
façon à permettre les réfections éventuelles des malfaçons constatées par le lot concerné.
Le Présent lot fournira au titulaire du gros œuvre l’ensemble de ses plans de détail en trois
exemplaires.
6-
POSE DES MENUISERIES :
Les menuiseries seront posées après réalisation des seuils et des appuis.
Tous les éléments de fixation tels que pattes, douilles, équerres, boulons, visseries devront être
protégés contre la corrosion.
Dans tous les cas, la mise en œuvre devra permettre le rattrapage des jeux de tolérance du
gros œuvre pour toutes fourrures et éléments appropriés sans compromettre les exigences
d’étanchéité à l’air et d’esthétique.
7-
ACCESSOIRES DIVERS DES MENUISERIES EXTERIEURES :
La proposition de l’entreprise est censée comprendre l’intégralité des parcloses, habillages,
couvre-joints, bavettes ou autres en aluminium anodisé ou P.V.C., nécessaires à toutes les
liaisons extérieures entre les menuiseries et les ouvrages accolés à celles-ci.
Tous les calfeutrements et rattrapages de jeu étant réalisés à l’aide de profilés en aluminium et
P.V.C.
8-
CALFEUTREMENT :
Indépendamment des joints en compression TJ de COMPRIBANDE entre menuiseries et gros
œuvre, mise en place à la pose (sur linteaux, tableaux, seuils, appuis) seront dus par le lot
présent lot. tous les calfeutrements continus, périphériques de finition au mastic élastomère
SIKAFLEX 1 A blanc sur fond de joint en mousse, aussi bien en façades.
5
Le résultat final d’étanchéité devra correspondre aux impératifs cités en référence dans le
présent document.
Conformément à la RT 20.12, des essais d’étanchéité et d’imperméabilité à l’air pourront être
demandés à l’entreprise.
9-
PROTECTION DES OUVRAGES - NETTOYAGE - DEGRADATIONS - MANIPULATIONS:
Les menuiseries seront livrées et stockées sur chantier sous emballage de protection. Toutes
les faces vues seront protégées par tous les moyens. Avant vitrage, le titulaire du présent lot
procédera à un nettoyage préalable des glissières, feuillures et autres profilés.
En cas de dépose des vantaux, la repose sera toujours exécutée par le présent lot.
10 - TOLERANCES DE POSE DES MENUISERIES :
Les tolérances maximales admises sont les suivantes
. Verticalité : aux plafonds de + 2,00 mm pour une hauteur maximale de 3 m.
. Horizontalité : Ecart maximum de + 1,50 mm jusqu’à 3 m de longueur.
11 - VERIFICATIONS - REVISIONS DES OUVRAGES FINIS :
Sont dus par le présent lot
Avant vitrage :
. Vérification de l’équerrage des cadres et de leur planimétrie.
. Vérification des jeux entre dormants et ouvrants et réglage de ces derniers.
. Graissage des joints d’articulation et de roulement.
Pendant vitrage :
. Assistance du Vitrier pour réglage éventuel.
Avant réception :
. Vérification générale des ouvrages.
. Echange de toutes les pièces défectueuses.
12 - REMISE EN ETAT DES FENETRES DEGRADEES PAR D’AUTRES CORPS D’ETAT :
L’entrepreneur signale au Maître d’ouvrage les nettoyages spéciaux, réfections, réparations ou
remplacements de fenêtres ou parties de fenêtres qui sont rendues nécessaires par des
salissures profondes ou par des dégradations causées par les autres corps d’état travaillant sur
le chantier.
Les frais occasionnés à l’entrepreneur pour la remise en état sont récupérables par l’application
des dispositions de la norme N.F.P. 03 - 001 dans le cadre où le responsable des dégâts a été
identifié, et dans le cas où ces dégâts relèvent du compte prorata.
13 - SERRURES :
L’ensemble des serrures fera l’objet d’un organigramme avec passe général en coordination
avec le lot Menuiseries Intérieures.
6
B - MIROITERIE
1-
NORMES & REGLEMENTS DE REFERENCE :
Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l’art et le respect des normes et
règlements en vigueur énumérés ci-dessous :
. Documents techniques vérifiés parus à la date de signature du marché.
.D.T.U. N° 39.1 : vitrerie.
. D.T.U. N° 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais ainsi que les normes D.T.U. concernant les
supports.
. Les règles de sécurité et de protection contre l’incendie des locaux recevant du public.
. Les règlements de sécurité concernant le Personnel.
. Les règles concernant les lieux de la petite enfance.
2-
PLANS D’EXECUTION ET DE DETAIL :
L’entreprise devra tous les plans d’exécution et de détail ainsi que le dimensionnement et la
qualité des différents ouvrages suivant le lieu d’utilisation, la taille, etc. ...
3-
RECEPTION :
Avant la mise en œuvre, le titulaire du présent lot devra s’assurer que les supports lui
permettent une exécution normale de ses prestations.
Il devra signaler, par lettre avec accusé de réception, toutes les imperfections remarquées pour
qu’elles puissent être reprises, dans les meilleurs délais, par les corps d’état concernés.
4-
ETANCHEITE DES VITRAGES :
Elle devra assurer une totale étanchéité et être conforme aux normes en vigueur.
5-
LOCAUX D’APPROVISIONNEMENT SUR CHANTIER :
La mise à disposition d’un local de stockage pourra être accordée dans la limite du plan
d’installation du chantier.
Toutes les dégradations sur ce lieu découlant des opérations de stockage seront à la charge du
titulaire du présent lot.
6-
PROTECTION DES OUVRAGES :
Elle consiste uniquement à une visualisation temporaire des produits verriers sur la face du
vitrage.
7-
INCOMPATIBILITE DES PRODUITS :
Le titulaire du présent lot est seul responsable des Produits usités, garnitures, parcloses, etc. ...
7
8-
NETTOYAGE :
L’entrepreneur aura à sa charge y compris la descente et la mise en dépôt à l’extérieur des
bâtiments
. L’enlèvement de tous les débris, gravois relatifs à ses travaux jusqu’au lieu de stockage
déterminé par le gros œuvre.
. Le nettoyage des planchers et de tous les éléments ayant reçu des projections ou des tâches
d’enduit.
L’ensemble des vitrages sera posé par parclose ou capot serreur.
9-
DIMENSIONNEMENT :
Le dimensionnement des vitrages (épaisseur, caractéristiques) est donné à titre indicatif dans
les descriptifs.
L’entreprise doit s’assurer que l’ensemble de la menuiserie a les caractéristiques voulues tout
particulièrement le coefficient U et le facteur solaire.
8
II. - DESIGNATION DES OUVRAGES
A - GENERALITES
L’entreprise prévoira d’intégrer dans son devis les frais de gestion du compte prorata ; (CCAP).
B - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
⇒ Menuiseries en aluminium laqué 80 microns type WICONA-TECHNAL ou similaire, label
QUALICOAT avec garantie 10 ans, menuiseries à rupture de pont thermique.
⇒ L’ensemble sera monté sur précadre aluminium laqué suivant épaisseur isolation.
⇒ L’ensemble sera assemblé par soudure pour les portes à grand trafic.
⇒ Seront comprises toutes sujétions de fourrure, bavette intérieure et extérieure d’habillage et
finition, calfeutrement, bavette de rejet d’eau de 100 mm, notamment pour isolation extérieure.
⇒ Teinte au choix Architecte.
⇒ L’ensemble de la prestation du lot comprendra la fourniture et pose y compris toutes sujétions
d’étanchéité, calfeutrement, bavette d’habillage, etc. ...
VITRAGE :
L’ensemble des vitrages sera conforme à la norme Education Nationale et réglementations
diverses (thermique, etc. ...), notamment en ce qui concerne les risques de chute et bris de glace
pour les locaux accessibles aux enfants, épaisseur de vitrage, etc. ...
L’entreprise devra soumettre au Bureau de Contrôle l’ensemble des caractéristiques des vitrages
retenus.
CARACTERISTIQUES :
Les menuiseries devront avoir un Uw et un Ujn de 1,70 w/m²C, facteur solaire 0,42.
L’entreprise aura le choix entre lame d’air ou argon.
0 – PRECADRES & MENUISERIES
Fourniture et pose de précadres en aluminium tubulaire (laqué de préférence), assemblés par
équerre y compris patte de fixation et toutes sujétions pour doublage ou contre-cloisons.
Application :
Ensemble des menuiseries du présent descriptif sur murs isolés intérieurs ; (l’entreprise intégrera
le prix dans le prix unitaire de chaque menuiserie).
9
1 - PORTES (aluminium)
1.0 - PORTES DEUX VANTAUX (modèle A .1.)
Fourniture et pose d’une porte d’entrée battante double action série SAPHIR de chez
TECHNAL ou similaire (classe 8 de l’échelle EN 642.E).
• Cadre dormant à battu intégré en profilés 52 mm.
• Un ouvrant de 32 mm formant dessin selon façade avec plinthe élargie en partie basse (2
grands carreaux).
• Ensemble assemblé par coupe à onglet.
• Etanchéité sur deux côtés par double battement et joint E.P.D.M, qualité marine,
inversable de l’extérieur
• Y compris toutes sujétions : pose, assemblage, calfeutrement, etc. ...
• En partie basse, double étanchéité par rejet d’eau, joint brosse et profilé seuil handicapés.
• Imposte par châssis fixe en partie haute (40 X 150) uniquement sur châssis extérieur.
• Marquage pour repérage par bande collée.
Ferrage :
⇒ 6 paumelles en acier laqué.
⇒ 1 serrure 3 points à cylindre européen et pêne dormant, haut et bas avec bouton moleté
sur deux vantaux (avec molette).
⇒ Système anti-dégondage.
⇒ 1 butoir alu type BEZAULT 37.37.
⇒ 1 paire de poignée en aluminium laqué (idem porte).
⇒ 1 crémone pompier sur semi-fixe.
Vitrage :
⇒ STADIP + 14 mm + STADIP PLANISTAR.
Le tout suivant croquis architecte.
Application :
Portes accès restaurant (93 + 53). Dimensions : 150 X 210 cm (extérieur).
1.1 - PORTES DEUX VANTAUX AVEC IMPOSTE : MODELE A.2
Idem article 1.0 mais avec imposte fixe en partie haute (hauteur = 1,30 m) avec deux grands
carreaux.
La porte ouvrant sur la rue sera en remplissage panneaux sandwich au lieu de vitrage.
Application :
Dimensions : 130 X (90 + 30) X 345 cm : classe n° 05.
1.10 – OPTION N° 01 :
Application :
Dimensions : 130 X 345 cm : classe n° 1, 2, 3 & 4 + dégagement n° 1, 2 & 3.
1.2 – PORTE UN VANTAIL : MODELE A.3
Idem article 1.0 mais porte un vantail.
Application :
Dimensions : 100 X 210 cm : sanitaires filles et garçons.
10
2 - FENETRES
2.0 – FENETRE COULISSANTE DEUX VANTAUX : MODELE A.4
Exécution d’ensemble coulissants comprenant deux vantaux, type GBI modèle 46 mm de
chez TECHNAL ou similaire.
Dormant : épaisseur ensemble 71 mm, coulissant, traverse haute et basse 65 mm, portant 34
mm.
⇒ Assemblage par embrèvement à coupe droite.
⇒ Etanchéité par double barrière de joint brosse avec lame centrale polypropylène.
⇒ Roulette à bandage polyamide montant sur roulement à aiguilles (conforme aux normes
N.F.P 20.302).
⇒ Antidégondage des ouvrants par guide.
⇒ Drainage traverse basse et du rail tubulaire équipé de déflecteur anti-refoulement.
⇒ Fermeture par simple coquille intégrée au montant avec mécanisme anti-fausse
manœuvre et pêne inversé y compris toutes sujétions de pose et finition. Poignée de
tirage sur vantail de service, éléments de fixation sur gros œuvre en partie haute.
⇒ Bavette sur rejet d’eau, couvre-joint périphérique intérieur et extérieur.
⇒ Dans le cas d’allège supérieure à 1 m, la commande sera positionnée en partie basse de
l’ouvrant.
Vitrage :
6 + 15 + BISTADIP PLANISTAR.
Application :
⇒ Dimensions : 150 X 65 cm ; cuisine / plonge.
⇒ Dimensions : 130 X 65 cm : cuisine / réchauffage.
2.1 – FENETRE DEUX OUVRANTS A LA FRANCAISE AVEC IMPOSTE : MODELE A.5
Exécution d’un ensemble comprenant :
• Deux vantaux ouvrant à la française type FBI de TECHNAL ou similaire (ouvrant = 55
mm, dormant = 48 mm), avec joint périphérique (150 X 150 cm).
• Assemblage par coupe à onglet y compris parclose, drainage de l’ouvrant et dormant,
gorge de récupération des eaux, bavette extérieure de calfeutrement et habillage fourrure.
• Vitrage monté par parclose et joint EPDM, qualité marine.
• Une imposte fixe (hauteur = 70 cm) en un grand careau.
• Y compris toutes sujétions.
• Habillage appui par tôle pliée lasurée.
Ferrage :
⇒ 2 à 5 paumelles en acier laqué suivant largeur.
⇒ Fermeture par un système d’entraîneurs et embouts en polyamide sur tringle et
verrouillage.
⇒ Bavette en tôle pliée recouvrant entièrement les appuis de fenêtre.
Vitrage :
⇒ Type STADIP + 14 + STADIP PLANISTAR.
Application :
Dimensions : 130 X 250 cm : classe n° 05.
11
2.2 – CHASSIS UN VANTAIL A SOUFFLET : MODELE A.6
Châssis un vantail à soufflet (idem article 2.1).
Fermeture par loqueteau avec tringle de sécurité pour position ouverte et commande par
tirer-lâcher par tringle ramenée à 1,20 m pour fenêtre inaccessible (sanitaires filles).
Application :
⇒ Dimensions : 60 X 65 cm :sanitaires garçons.
⇒ Dimensions : 80 X 60 cm : sanitaires filles.
3 - VENTILATIONS
Pose de bouches de ventilation autoréglables type ALDES 30 m3/h et 45 m3/h ou similaire, teinte
au choix Architecte y compris toutes sujétions : étanchéité, etc. ....
Application :
Ensemble des menuiseries ; (voir plans Plomberie et VMC).
4 – PORTES METALLIQUES
3.0 - PORTES STANDARD (modèle A.7).
Fourniture et pose de portes métalliques extérieures de marque MALERBA ou similaire,
comprenant :
• Un dormant en acier plié électro zingué (épaisseur = 20/10) avec fourrure pour isolation.
• Un ouvrant composé d’un panneau isoplane (épaisseur = 54 mm) avec parement de tôle
d’acier électro zingué (17/10) assemblée par soudure électrique ; remplissage par un
isolant multicouche y compris toutes sujétions de renfort, etc. ..
• Finition pré-peinte. Teinte au choix architecte.
• Joint périphérique.
• Seuil type handicapé.
Caractéristiques :
⇒ Uw et Ujn de 1,8w/m²C avec plinthe rejet d’eau.
⇒ Classement A.4 – E.30 – VC.3.
Ferrage :
⇒ 3 paumelles en acier extra-plat de 140 mm.
⇒ Goujon d’ancrage.
⇒ Serrure à mortaiser 2 points, 3 jeux de clefs montées sur porte-clefs dûment étiqueté ou
similaire avec molette.
⇒ 1 paire de béquille en acier laqué avec plaque de propreté.
Application :
Dimensions : 93 X 204 cm
⇒ Sas cuisine.
⇒ Local poubelle cuisine.
12
5 – VOLETS ROULANTS
5.0 – VOLET ROULANT EN ALUMINIUM
Fourniture et pose de volets roulants type VRS GRIESER ou similaire, avec lames en
aluminium laqué, teinte gamme RAL au choix Architecte, avec lame finale (80 mm) équipée
de butée, glissière en aluminium laqué avec joints d’insonorisation, axe de roulement avec
ressort de compensation, tambour et mécanisme avec butée fin de course, commande par
tringle oscillante type treuil ZAMAC avec son aimant de fixation, coffre en panneau sandwich
en tôle laquée, démontable côté intérieur ou extérieur, éléments de fixation type console
métallique, couvre-joint de fixation intérieur et extérieur y compris toutes sujétions pour coffre
grande longueur.
Habillage sous-face linteau pour jonction avec pierre (voir détail).
Commande électrique :
Comprenant un moteur homologué NF (73.800) type tubulaire à syndrome monophasé 230 V
avec sa commande individuelle (montée descente à la charge du présent lot) à encastrer
avec câble de liaison, commande de secours intégrée y compris toutes sujétions nécessaires
à sa mise en œuvre (coulisses, supports, raccordement électrique sur câble en attente, etc.
...).
Appareillage type MOSAIC de chez LEGRAND.
L’ensemble aura une commande centralisée par classe et zone.
Application :
Ensemble fenêtre classe n° 05.
13
7.B
MENUISERIES INTERIEURES
14
. D.T.U. n° 36.1 & 37.1.
. N.F.B. 50 à 54 (bois).
. N.F.B. 69.
. N.F.B. 90 - 23 - 26 - 27.
. Liste C.S.T.B. des classements relatifs à la résistance au feu.
2 - LIMITES DE PRESENTATION :
Les travaux du présent document comprennent l’exécution de tous les ouvrages de
menuiseries bois intérieures, Placards, étagères, etc. ... nécessaires à la parfaite finition des
travaux dans des matériaux de bonne qualité.
L’entrepreneur. durant la période de préparation, devra remettre pour acceptation par
L’Architecte et le Bureau de Contrôle. les plans d’exécution et de détail des ouvrages.
L’entrepreneur présentera à l’Architecte une gamme complète des éléments de quincaillerie qui
en fera le choix avant commande.
Dans les 15 jours du marché, il notifiera toutes les indications de réservation et
d’encombrement.
Les réservations non demandées seront aux frais du présent lot.
La fourniture des huisseries bois et couvre-joints (à partir de l’usine).
La pose et le réglage ainsi que l’ajustage des menuiseries aux jeux prescrits (3 mm) ainsi que
tous les raccords qui s’avéreraient nécessaires suite à ces réglages.
La fourniture et la pose des quincailleries.
La fourniture au lot gros œuvre et cloisons de tous les taquets, rails, douilles, etc. ... à
incorporer au béton pour la pose des ouvrages.
L’incorporation éventuelle dans ses ouvrages de tous les éléments nécessaires à certains
autres corps d’état tels que grilles, V.M.C., etc. ...
Les différentes protections et nettoyages indiqués des ouvrages.
En fin de chantier, l’entrepreneur devra réaliser la révision complète et la mise en jeu de tous
les ouvrages.
3 - IMPRESSION :
Aucune menuiserie ne pourra être Posée sans couche d’impression. Celle-ci sera exécutée en
temps opportun par l’entrepreneur de peinture, dans le cas de menuiseries prévues non
prépeintes
15
4 - HUISSERIES :
Huisseries courantes :
Toutes les portes ou placards incorporés dans des cloisons de distribution à créer, (en bois du
nord) ou bois rouge et de dimensions liées aux épaisseurs de cloisons.
5 - COUVRE-JOINT :
L’ensemble des huisseries sera à couvre-joint intégré, suivant épaisseur cloison.
6-
QUINCAILLERIE :
Elle sera de qualité NF SNFQ.
Elle sera de marque NORMBAU avec insert métallique ou similaire sur quincaillerie neuve, type
couleur ou similaire, mais de qualité équivalente.
Serrures de marque LAPERCHE ou similaire.
7 - PROTECTION DES OUVRAGES :
Les ouvrages du Présent lot devront être Protégés Pendant toute la durée du chantier contre
les dégradations ou salissures (carton fort, etc.).
Au fur et à mesure des travaux, les locaux seront débarrassés des chutes, copeaux. Etc. ...
Bois :
Elles auront au préalable suivi un traitement fongicide et insecticide.
Acier :
Une couche de peinture au chromate de zinc.
8 - CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES OUVRAGES :
A - Rigidité :
Les montants et traverses devront être dimensionnés pour résister sans déformation
excessive aux efforts admis par la norme.
B - Effets éventuels de la dilatation :
Toutes les précautions devront être prises pour que la dilatation due à la température
extérieure n’ait pas d’effet sensible sur les éléments métalliques.
9 - SERRURE :
L’ensemble des serrures fera l’objet d’un organigramme avec passe général.
L’entreprise assurera la coordination des autres lots concernés et groupera les commandes.
16
0 - GENERALITES
COMPTE PRORATA :
L’entreprise prévoira d’intégrer dans son devis les frais de gestion du compte prorata ; (voir CCAP).
INFORMATION :
De manière générale, la quincaillerie sera de marque :
⇒ NORMBAU ou similaire en ce qui concerne les portes.
⇒ DORMA
ou similaire en ce qui concerne les fermes-portes et arrêts à pédale, paumelles va et
vient.
⇒ LAPERCHE ou similaire en ce qui concerne la serrurerie.
⇒ Les serrures suivant localisation recevront un bouton moleté.
1 - PORTES COUPE FEU ½ H :
1.0 - PORTES BOIS CF ½ H
Portes (sect. 93 x 204 et 83 X 204), huisserie bois (couvre-joint intégré) à âme pleine, (350
Kg/m3) prépeintes, de marque MALERBA DUGELET ou similaire.
Caractéristiques :
⇒ C.F. 1/2 H.
⇒ P.V. de la porte à fournir.
⇒ Joint intégré termogonflant PALUSOL
Ferrage :
⇒ 2 à 3 paumelles avec cache paumelle plastique blanc de 140 et une paumelle basse de porte
de 180.
⇒ Poignée bec de cane (béquille double) avec plaque en aluminium brossé pour cylindre type
BERCY.2 de chez VACHETTE.
⇒ 1 butoir caoutchouc vissé en sol par vis inox série BEZAULT 37.37.
⇒ Ferme porte hydraulique de chez DORMA.
Serrurerie :
Serrure à mortaiser 1 point type Sûreté Européen série 2658 avec cache profil, etc. ... y compris
un jeu de 3 clefs montées sur porte-clefs (à étiqueter).
Oculus:
Réalisé en cadre bois rouge avec vitrage sécurit, pare flamme ½ H (diamètre : 410 mm).
NOTA:
Pas de couvre-joint pour joint de dilatation (porte restaurant).
17
Application :
⇒ 93 X 204 cm : entrée et sortie cuisine côté restaurant (avec oculus).
⇒ 93 X 204 cm : sas cuisine.
⇒ 83 X 204 cm : local poubelles et local ménage (serrure type 1).
1.1 - PORTES ACOUSTIQUES
Idem article 1.0 mais acoustiques (38 dba).
Application :
Dimensions 103 X 204 cm : classe n° 05 y compris adaptation cadre.
2 - PORTES DE DISTRIBUTION A AME PLEINE :
2.0 - PORTES UN VANTAIL :
Portes avec huisserie bois avec joint d’étanchéité, champ droit, couvre-joint intégré, à âme pleine
350 Kg/m3, prépeintes, un vantail.
Largeur suivant épaisseur cloison.
Ferrage :
⇒ 4 paumelles avec cache paumelle plastique.
⇒ Une paire de poignées type bec de cane avec plaque en aluminium brossé type BERCY.2 de
chez VACHETTE.
⇒ Un butoir BEZAULT série 3737.
⇒ Une poignée de tirage fixe pour WC handicapés.
Serrurerie :
⇒ Fourniture et pose d’une serrure à mortaiser 1 point série 2070,avec cache-profil pour
mortaise y compris un jeu de 3 clefs montées sur porte-clefs (à étiqueter) ;
∗ type 1 = cylindre Européen,
∗ type 2 = condamnation et décondamnation.
⇒ Cache-profil pour engravure mortaise et toutes sujétions comprises.
Application :
Dimensions : 93 X 204 cm
⇒ WC personnes handicapées (serrure type 2) dans local personnel, dans sanitaires filles et
garçons et dans sanitaires n° 01 (U = 4).
⇒ Vestiaire (serrure type 1).
⇒ Sanitaires filles et garçons.
Dimensions : 83 X 204
⇒ WC sanitaires filles et garçons (serrure type 2).
2.1 – PORTES DEUX VANTAUX :
Idem article 2.0 mais avec deux portes dans un semi-fixe avec crémone encastrée.
Application :
Dimensions : 150 X 210 cm (placard classe n° 05).
18
2.2 - PORTES COULISSANTES
2.21 – PORTES A GALINDAGE
Fourniture et pose d’une porte coulissante à âme pleine montée sur un système FUTURA
de KRONA ou similaire, comprenant ’une ossature métallique composée des mêmes profils
d’acier que les cloisons 72/48 formant caisson et support rail porte, chariot de fixation,
butée d’arrêt, tenon de guidage, bandeau d’habillage, etc.
Fermeture par pêne à crochet à décondamnation + béquille de tirage pour personnes
handicapées y compris toutes sujétions de pose et fixations.
Application :
⇒ Dimensions : 83 X 204 cm : douche personnel.
3 - EQUIPEMENT
3.1 - RENFORT D’ANGLE :
Fourniture et pose de renfort d’angle en PVC type BASIC CAPCOUN de SPM ou similaire. H =
1,50 m.
Application :
Angles saillants intérieurs cuisine.
3.2 - PROTECTIONS
Fourniture et pose de protections en PVC type DECOCHOC ou similaire, dimensions : 90 X 90
cm
Application :
Portes accès cuisine / salle de restaurant.
3.3 - PATERES
Fourniture et pose de patères murales de chez FRANCE EQUIPEMENT type Bi-patère 20.S ou
similaire en acier laqué ou PVC, couleur au choix architecte, fixées sur lisse en médium vernis
lasuré ou laqué, épaisseur 20 mm, largeur = 20 cm.
Ensemble fixé mécaniquement sur cloison ou mur y compris retour en angle.
Application :
75 unités.
3.4 – LISSE BOIS
Fourniture et pose d’une lisse vois pour tête de cloison 40 X 100 mm formant tête de cloison.
Application :
⇒ Cloisons de séparation des WC sanitaires filles.
⇒ L = 9 ml.
19
3.5 – SEPARATION SANITAIRES
Fourniture et pose de séparations de sanitaires constitués de panneaux POLYREY COMPACT
brillant (épaisseur = 8 mm) fixés en pied et cimaises murales.
Dimensions : 60 X 120 cm y compris toutes sujétions de pose et fixation..
Application :
Séparation WC et urinoirs (4 unités) sanitaires garçons.
3.6 – BOITE AUX LETTRES :
Fourniture et pose d’un bloc de boite à lettres pour extérieur en acier laqué type DANOK de SIR
ANDRE ou similaire, avec cadre renforcé, portes individuelles encastrées avec charnières
soudées, fermeture un point renforcé et ouverture totale des deux portes, montées sur portique
acier avec traverse horizontale y compris scellement dans sol par plot béton.
Clef conforme aux normes PTT.
Finition porte : choix architecte.
Y compris toutes sujétions de pose et finition.
Boite à poser sur clôture.
Application :
U = 1.
5 – TRAPPE DE VISITE :
Fourniture et pose de trappes de visite rectangulaires, comprenant :
⇒
⇒
⇒
⇒
1 cadre en bois exotique. Cadre toute épaisseur avec couvre-joint incorporé ;
Vantail en CTBH de 35 mm (qualité marine) + laine de verre 50 mm.
Batteuse de fermeture.
Coupe-feu ½ H.
Application :
Dimensions : 60 X 60 cm : sanitaires garçons.
20
LOT N° 08
PEINTURE
Restructuration école ST GENIES DE MALGAOIRES - C.C.T.P. Peinture -- Phase D.C.E.. - Mai 2014
1
1-
Les prestations du présent lot devront être en tous points conformes aux dispositions de
l’ensemble des normes et règlements en vigueur le premier jour du mois d’établissement du
prix, et entre autre, aux documents ci-dessous non limitativement :
. D.T.U. N° 59.1 : Cahier des prescriptions techniques générales applicable aux travaux de
peinture, nettoyage, mise en service papiers de tenture.
. D.T.U. N° 81.2 : Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement peinture.
. Normes de la série N.F. 0.33.002.
. Normes de la série N.F. T.30.003.
. Spécification de l’ U.N.P pour les composants de base et les caractéristiques des différentes
sortes de peinture et vernis.
. Agréments du C.S.T.B. pour ce qui est des peintures ou enduits non traditionnels.
. D.T.U. N° 39.1. : vitrerie.
. Normes ISOL 16000 (cou).
2-
CONTROLE :
Pour les produits non titulaires d’une marque N.F. ou d’un agrément ministériel, des essais et
analyses de peinture pourront être exécutés aux frais de l’entrepreneur par un laboratoire pour
vérifier l’aptitude à l’emploi des produits.
3-
RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES :
3 semaines au moins avant la date prévue de début des travaux, l’entrepreneur de peinture
procédera à l’examen des subjectiles et devra signaler par écrit à l’Architecte les défauts et
imperfections éventuels susceptibles de nuire à la bonne qualité de ses travaux, (humidité,
planéité, bullage, huile de décoffrage, etc.).
En regard de ces constatations, il mentionne dans chaque cas, la nature des travaux
supplémentaires nécessaires de sa spécialité.
L’Architecte décidera après examen contradictoire avec les corps d’état intéressés de la mise
en conformité éventuelle, laquelle devra faire l’objet d’un ordre de service.
Faute par le Peintre d’user de ces dispositions, les subjectiles seront réputés satisfaisants et les
travaux supplémentaires de ragréage, ponçage, qui se révéleraient nécessaires seront à sa
charge.
4-
PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS :
D’une façon générale, l’entrepreneur devra prendre les précautions qui s’imposent pour assurer
la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par ses produits.
. Sols, plinthes : sciure.
. Revêtements des faïences : bandes adhésives en rive, etc. ...
. Quincaillerie, robinetterie, appareillage électrique, interrupteur, prise : bandes adhésives.
. Menuiserie extérieures et vitrage : écran plastique.
. Etc.
2
5-
QUALITE ET ADAPTATION DES PRODUITS :
Tous les produits utilisés devront être de marque déposée, SIKKENS ou similaire.
L’entrepreneur de peinture est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs.
Ce choix est fait suivant l’aptitude à la fonction des produits selon la protection ou l’état de
finition recherché.
L’appel d’offres pourra faire référence à des produits déterminés à titre qualitatif et non
contraignants.
L’entrepreneur de peinture prend en outre la responsabilité des critères d’aptitude à l’emploi
des produits qu’il confectionne sur le chantier.
6-
TRAVAUX PREPARATOIRES D’APPRET ET DE FINITION :
Les subjectiles devront être rendus aptes à l’utilisation des produits de peinture ou de
revêtement.
Etat de finition recherché : soigné.
Ces travaux sont ceux résumés dans les tableaux D.T.U. 59.1, article 4.9, en fonction de la
nature et de l’état des surfaces des subjectiles.
Ils comprennent entre autres :
. Les dégraissages, les décapages, l’enlèvement de la rouille, l’égrenage, le grattage, le
ponçage à sec, le brossage, l’époussetage.
. Les couches primaires et d’impression, les rebouchages, les dégrossissages, les
imprégnations sur bois, les enduisages.
NOTA :
Les rebouchages ne seront considérés exécutés que lorsque les surfaces peintes ne laisseront
apparaître aucune trace des défauts antérieurs, tels que : petites cavités, irrégularités, fissures,
fentes, joints, nœuds et trous fraisés.
7-
NETTOYAGE :
Les travaux de peinture étant terminés, l’entrepreneur enlève les protections et exécute le
nettoyage des salissures occasionnées par son intervention.
Les autres corps d’état concernés procèdent ensuite à la pose des appareils et accessoires
suivants, à la réalisation des prestations suivantes :
. Poignées de porte, joints, plaques de propreté.
. Interrupteurs, prises de courant.
. Miroirs, mobiliers et tous les équipements en général.
. Tous les revêtements souples.
Nettoyage de mise en service :
Dû par le lot gros œuvre (compte prorata).
3
8-
CHOIX DES TEINTES :
Dans tous les cas, les teintes seront choisies par l’Architecte. Avant tout début d’exécution, il
sera réalisé une surface témoin.
9-
RACCORDS DE FINITION :
L’entrepreneur effectuera en cours de finition des travaux, ainsi qu’immédiatement après
réception, tous les raccords et retouches.
10 - PRECISIONS RELATIVES AUX AUTRES CORPS D’ETAT :
Indépendamment de la description des ouvrages ci-après, l’entrepreneur est censé avoir pris
connaissance du descriptif de l’ensemble des autres corps d’état.
11 - ECHANTILLONS :
L’entrepreneur fournira à l’architecte, dans les délais prescrits, les échantillons suivants Palette
de teinte des peintures vinyliques, glycérophtaliques.
Echantillons de papiers peints et revêtements.
12 - NOTA :
Le Maître d’Œuvre pourra demander la présentation des échantillons cités en référence dans le
C.C.T.P. à titre indicatif, afin de pouvoir les comparer avec les matériaux proposés par
l’entreprise.
L’entrepreneur devra tenir compte, en fonction du planning, des délais d’approvisionnement et
du temps d’approbation nécessaire et présenter ses matériaux suffisamment à l’avance.
Il sera tenu pour responsable des retards qui pourraient découler de l’inobservation de ces
conditions. et devra reprendre à ses frais, toutes les installations réalisées avec du matériel non
présenté et qui ne recevrait pas l’agrément du Maître d’Œuvre.
Etat des lieux. Précisions relatives aux autres corps d’état :
Murs :
Béton et agglos.
Cloisons :
* Type CARROBRIC
* Type PREGYRERAM.
Revêtements de sols :
Voir lot Sols Scellés : selon plans architecte.
Menuiseries extérieures :
Aluminium.
Menuiseries intérieures :
Bois.
Plomberie - Sanitaire :
Toutes les canalisations visibles extérieures et intérieures sont à peindre.
4
0 – COMPTE PRORATA :
1 - PREPARATION :
1.0 - GENERALE :
L’entreprise devra réceptionner l’ensemble des subjectiles en présence de l’Architecte et des
lots concernés.
L’ensemble des produits devra être HQE avec un TCOV conforme aux normes européennes du
30 Avril 2004.
1.1 - TRAVAUX DE PREPARATION :
Comprenant :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Ponçage.
Brossage.
Lavage.
Epoussetage.
Rebouchage.
Ratissage à l’enduit sur l’ensemble des murs et ensemble des supports.
Décapage dans le cas de peinture existante (mur, etc.).
Application :
Ensemble des supports du projet.
Nota :
L’entreprise intégrera ce poste sur l’ensemble des prestations de son devis.
2 - TRAVAUX DE PEINTURAGE :
2.0 - PEINTURE ACRYLIQUE :
Peinture acrylique en trois couches type acrylique satinée de chez ZOLPAN HYDRO 33 ou
similaire, comprenant :
⇒ 1 couche d’impression.
⇒ 1 couche intermédiaire.
⇒ 1 couche de finition, qualité soignée y compris toutes sujétions (teintes différentes sur murs,
finition choix Architecte, joint élastomère de finition sur cadres ainsi que tout élément de
finition, etc. ...) ; finition au choix architecte (mate ou satinée).
5
Application :
Ensemble des murs salle de restaurant, sanitaires 1 et WC personnes handicapées, murs salle
de classe n° 05, murs et plafonds sanitaires filles et garçons.
2.1 –PEINTURE ACRYLIQUE ALIMENTAIRE :
Idem article 2.0 mais avec label alimentaire.
Application :
Plafonds et murs cuisine.
3
PEINTURE SUR BOIS OU METAL
Exécution d’une peinture type ALKIDE acrylique type ONDILAK de chez ZOLPAN ou similaire.
Peinturage en trois couches :
* 1 couche intermédiaire.
* 2 couches de finition, qualité soignée.
Application :
⇒ Ensemble des menuiseries intérieures projet (portes, châssis, cadres, trappes, cornières, etc.).
⇒ Ensemble des canalisations apparentes (EU – AEP, etc.).
6
LOT N° 09
ENDUIT EXTERIEUR
Restructuration école ST GENIES DE MALGOIRES - Phase D.C.E... - C.C.T.P. Lot Enduit Extérieur - Mai 2014
SELARL ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL - M. MERCIER - 854 Chenin du Mas de La Bedosse - 30100 Alès
1
1
Les prestations du Présent lot devront être en tous points conformes aux dispositions de
l’ensemble des normes et règlements en vigueur au premier jour du mois d’établissement
du prix, et entre autres, aux documents ci-dessous, non limitativement :
⇒ Ensemble des D.T.U. et en particulier 20.1 & 26.1.
⇒ Documents techniques en vigueur an Avril 1993.
⇒ Normes françaises N.F.T. 30.700.
⇒ Avis techniques cahier C.S.T.B. 17.777 de juin 1982.
⇒ Les règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
⇒ Les règlements de sécurité sur le chantier.
⇒ Avis techniques.
2
RECEPTION DES SUPPORTS :
L’entrepreneur devra se rendre obligatoirement sur les lieux afin de bien évaluer les
travaux préparatoires qui seront à la charge de celui-ci.
3
QUALITE ET ADAPTATION DES PRODUITS :
Tous les produits utilisés seront de marque réputée, soumis à avis technique (garantie
décennale).
L’entrepreneur est seul responsable du choix des produits et fournisseurs. Ce choix est
fait suivant l’aptitude à la fonction des produits, selon le subjectile et l’état de finition.
4
TRAVAUX DE MISE EN CHANTIER :
Toute pose et fourniture d’échafaudage aux normes et règlements de sécurité bâtiment,
toutes les précautions telles que : fenêtres, pierres apparentes, etc. ... et dégradations
seraient alors à sa charge.
L’entrepreneur aura à sa charge la demande d’autorisation Pour l’implantation de ses
échafaudages sur les propriétés voisines.
L’entreprise devra l’ensemble des protections d’ouvrages (menuiseries, béton brut.
carrelage, etc. ...).
Il devra la protection et tous les éléments nécessaires pour la mise en œuvre de ses
produits (bâches, étuve, etc. ...).
2
5
TRAVAUX DE PREPARATION :
Les subjectiles devront être rendus aptes à l’application des produits.
Etat de finition recherché : soigné.
Ces travaux seront ceux résumés dans le D.T.U. 59.2. chapitre 4 en fonction de la nature
et de l’état des surfaces des subjectiles.
Ils comprennent, entre autre, l’application d’une sous-couche.
6
NOTA :
Les ragréages ne seront considérés exécutés que lorsque les surfaces ne laisseront
apparaître aucune trace des défauts antérieurs.
7
VITRAGE :
Les travaux d’enduisaqe étant terminés, l’entrepreneur enlèvera les protections et
exécutera le nettoyage des salissures occasionnées par son intervention.
8
CHOIX DES TEINTES :
Dans tous les cas, les teintes seront choisies par l’architecte. Avant tout début
d’exécution, il sera réalisé une surface de référence sur 1,00 m2 autant de fois que
l’architecte le désirera. L’entrepreneur du Présent lot fournira à l’architecte une palette
des teintes.
9
PRECISIONS RELATIVES AUX AUTRES CORPS D’ETAT :
Indépendamment de la description des ouvrages ci-après, l’entrepreneur est censé avoir
Pris connaissance du descriptif de l’ensemble des autres corps d’état.
10
NOTA :
Le Maître d’Oeuvre Pourra demander la présentation des échantillons cités en référence
dans le C.C.T.P. à titre indicatif, afin de pouvoir les comparer avec les matériaux Proposés
par l’entreprise.
L’entrepreneur devra tenir compte du planning des délais d’approvisionnement et du
temps d’approbation nécessaire pour présenter ses matériaux suffisamment à l’avance.
Il sera tenu pour responsable des retards qui pourraient découler de l’inobservation de ces
conditions, et devra reprendre à ses frais, toutes les installations réalisées avec du
matériel non présenté et qui ne recevrait Pas l’agrément du maître d’œuvre.
3
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra implicitement
⇒ Tous les acrotères et corniches afférents.
⇒ Toutes les reprises d’appui de fenêtre, marches d’escalier ou autre
11
INCIDENCES DUES AU PLANNING DES TRAVAUX :
L’entrepreneur devra préciser très rapidement les dates et jours prévus pour la réalisation
de ses travaux. Il aura pris en considération les effets dus au gel, neige, etc. ...
En conséquence, il aura à sa charge toutes les plus values dues à des travaux
supplémentaires non précisés au C.C.T.P. 61 ou à un changement de produit éventuel.
12
RECEPTION DES TRAVAUX :
La réception de l’ensemble des travaux s’effectuera selon les normes du chapitre 5 DTU
59.2.
13
NETTOYAGE :
L’entreprise devra laisser le chantier en parfait état de propreté.
Elle devra le nettoyage de tout ouvrage lié au bâtiment qui aurait été sali (fenêtre, gardecorps, etc.) ainsi que les terrains (résidus d’enduit, laitance, etc.)
Y compris l’emport de tous les déchets vers une décharge autorisée (palette, plaques,
etc.).
Tout devra être fait au fur et à mesure de son intervention.
4
0
COMPTE PRORATA :
L’entreprise prévoira d’intégrer dans son devis les frais de gestion du compte prorata (voir C.C.A.P.
et C.C.T.P.).
1
GENERALITES :
1.0 - SURFACES TEMOINS :
L’endroit, le nombre et la superficie (au moins 2 m2) seront déterminés par le Maître d’œuvre.
Ils seront obligatoirement revêtus selon le procédé de pose ci-après.
1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES :
• Tous les travaux de protection des baies, protections étanchéité, descentes E.P et picettes à
déposer puis repose si nécessaire.
• Mise en place échafaudage et tout élément de protection et sujétions nécessaires à une
parfaite mise en œuvre (garde-corps, bâche, étuve si nécessaire, etc. ...).
1.2 – NETTOYAGE APRES COUP :
L’entreprise devra laisser le chantier en parfait état de propreté après coup, conformément aux
généralités.
2
ENDUIT :
2.0 - ENDUIT MONOCOUCHE :
Conforme aux normes et prescriptions D.T.U. en vigueur à ce jour.
De marque P AREX LANKO type MONOREX 6 F ou similaire, finition taloché ou gratté
Enduit monocouche. Teinte au choix Architecte dans palette 24 couleurs.
Epaisseur conforme au DTU (2,5 à 2,2 cm minimum).
Le titulaire du présent lot devra :
• Toutes les jonctions béton-agglos (coffre volet roulant, etc. …) ou matériaux différents
seront entoilées ainsi que les parties en plafond si nécessaire.
• Toutes les préparations du support : grattage, nettoyage, humidification du support, couche
primaire d’accrochage sur enduit existant, etc. ...
• Tous les angles seront renforcés par des arêtes galva ou PVC ainsi qu’en partie
horizontale sur toute la périphérie.
• Toutes sujétions en liaison acrotère et mur par profil faisant office de goutte d’eau.
5
• Toutes sujétions comprises de calepinage de couleur.
• Fourniture et pose des profils en acier laqué type coulissant de chez ESOPE
CONTINENTAL ou similaire pour le traitement des joints de dilatation verticaux.
• Y compris sous-face dalle.
Application :
⇒ Ensemble local cuisine (y compris rampe et sous-face auvent).
⇒ Rampe + muret coursive salle restaurant.
⇒ Toiture porche d’entrée y compris sous-faces (sauf mur en pierre).
⇒ Reprise mur au droit du préau existant démoli.
6
COMMUNE DE SAINT GENIES DE MALGOIRES
RENOVATION GROUPE SCOLAIRE
C.C.T.P. – D.C.E
LOT N°10 – GENIE CLIMATIQUE – PLOMBERIE SANITAIRES
Dossier N° 11.268
Etabli le 20 juin 2014
Maître d’Ouvrage
MAIRIE DE
SAINT GENIES DE MALGOIRES (30190)
Maître d’œuvre
A.E.A. HAVARD & MERCIER
854, Chemin du Mas de la Bedosse
30100 ALES
Tél. 04.66.52.24.28 – Fax 04.66.52.61.88
Bureau d’Etudes Techniques
285, rue Gilles Roberval – Bât A3
CS 32028 - 30915 NIMES CEDEX 2
Tél. 04.66.68.01.30 - Fax. 04.66.64.50.02
11bis, Avenue Joliot Curie – 30100 ALES
Tél. 04.66.56.80.80
email : [email protected]
CCTP LOT N° 10 – GENIE CLIMATIQUE – PLOMBERIE SANITAIRES
1- SPECIFICATIONS GENERALES
1-1 Définition des travaux
1-2 Etude du dossier
1-3 Propositions
1-4 Délais d'exécution
1-5 Limites de prestations
1.5.1 Origines
1.5.2 Percements, réservations et rebouchages
1.5.3 Travaux compris dans la proposition
1.5.4 Travaux non compris dans la proposition
1-6 Normes et règlements
1.6.1 Chauffage Ventilation
1.6.2 Plomberie
1-7 Spécifications techniques
1.7.1 Chauffage / Rafraîchissement
1.7.2 Ventilation
1.7.3 Bruit des équipements
1.7.4 Ecoulements EU / EV
1.7.5 Plomberie
1.7.6 Classement de l’établissement
1-8 Spécifications Générales
1-9 Vérifications techniques et essais
1-10 Documents à fournir par l'entrepreneur
1-11 Nomenclature des plans associés au présent CCTP
2- DESCRIPTION DES TRAVAUX
2-1 Etablissement du dossier d’exécution et de chantier
2-2 Installations provisoires de chantier et frais de compte prorata
2-3 Documents à fournir au bureau de contrôle
2-4 Travaux de dépose
2-5 Chaufferie
2-6 Réseaux
2.6.1 Réseaux Acier
2.6.2 Réseau pré-isolé
2.6.3 Supportages Mupro
2-7 Calorifugeage
2-8 Emetteurs terminaux
2.8.1 Radiateurs
2-9 Ventilation mécanique simple flux
2.9.1 Entrées d’air
2.9.2 Bouches d’extraction
2.9.3 Réseaux d’extraction
2.9.4 Extracteurs
2-10 Extraction cuisine
2-11 Travaux de Plomberie
2.11.1 Adduction EF
2.11.2 Production ECS
2.11.3 Réseau de distribution EF / ECS / Bouclage
Rénovation de groupe scolaire Saint Génies de Malgoires (30) – CCTP DCE – Le 20/06/2014
Page : 2
2.11.3.1 Mépla
2.11.3.2 Réseaux PER sous fourreaux
2.11.4 Vannes et accessoires
2.11.4.1 Standard
2.11.4.2 Robinet d’équilibrage
2.11.5 Bouclage et réchauffeur
2.11.6 Calorifugeage
2.11.7 Equipements sanitaires
2.11.7.1 WC PMR avec réservoir de chasse
2.11.7.2 Bac à douche
2.11.7.3 Lave mains
2.11.7.4 Timbre d’office
2.11.7.5 Auge
2.11.7.6 Attente zone cuisine
2.11.7.7 Urinoir coquille
2.11.7.8 Lave-mains PMR
2.11.7.9 Lave-mains cuisine
2.11.7.10 Bac salle de classe
2.11.8 Robinetterie
2.11.8.1 Panneau de douche
2.11.8.2 Vidoir
2.11.8.3 Lave mains / bac salle de classe
2.11.9 Accessoires
2.11.9.1 Barre de relevage fixe
2.11.9.2 Barre de maintien
2.11.9.3 Miroir
2.11.9.4 Distributeur de papier hygiénique
2.11.10 Réseaux d’écoulement EU/EV
2.11.10.1 Canalisations intérieures au bâtiment
2.11.10.2 Siphons de sol (Nbre : 3)
2-12 Mise en service
2-13 Essais et réglages
2.13.1 Mise en service, essais et réglages
2.13.2 Désinfection des réseaux d’eau et analyses
2.13.3 Mesures acoustiques
2-14 Formation du personnel
2-15 Etablissement des DOE
Page : 3
IMPORTANT : Le présent dossier tient compte de l’intégration des données architecturales
techniques et réglementaires à la date de l’édition de ce document (voir page de garde).
Les travaux décrits dans le présent document devront prendre en compte l’ensemble des
nouvelles données et réglementations les concernant à la date de leur exécution.
Le présent dossier consiste en la description des travaux relatifs aux équipements
de Génie Climatique et de Plomberie Sanitaires concernant la construction de la
cuisine, le réaménagement de la salle polyvalente en salle à manger, la création
d’un préau couvert, la création d’un sanitaire, le réaménagement en atelier de
l’actuelle cuisine et le réaménagement de l’entrée du Groupe Scolaire de Saint
Génies de Malgoires, dans le Gard.
Afin d'éviter les omissions, et de bien situer son intervention dans le cadre de
l'opération, l'entreprise est tenue de consulter l'ensemble du dossier,
notamment plans et descriptifs concernant les autres corps d'état et de visiter
les lieux.
Outre les prescriptions particulières à son lot, l'entreprise devra se conformer au
chapitre observations générales applicables à tous les corps d'état, ainsi qu'au
P.G.C.
La mission du Bureau d’Etudes CETEX Ingénierie est une mission de base. Le
dossier d’exécution est à la charge de l’entreprise adjudicataire. Le dossier
comprendra les études de dimensionnement ainsi que les plans d’exécution et
de chantier.
1-3 Propositions
entendu que l'entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leurs
importances, de leurs natures et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et
professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et descriptifs.
L'entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier la main d'œuvre
qualifiée et tout l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais
prescrits au planning général.
D'une façon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée,
ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de
monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. Toute
anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d'œuvre.
Page : 4
Les travaux seront exécutés, conformément aux interventions précisées par le
planning général des travaux.
1.5.1 Origines
Electricité : Attentes laissées par le lot Electricité au droit des équipements du
présent lot :
o
Chauffe-eau :
Câble en attente au droit du coffret chauffeeau (Alimentation unique pour chauffe-eau
réchauffeur et pompe de bouclage)
o
Caissons d’extraction :
(VMC) Câble en attente à proximité de
chaque caisson (Nbre : 2)
o
Hottes :
Câble en attente à proximité de chaque hotte
(Nbre : 1)
Eau Froide :
Chaufferie existante
Chauffage :
Chaufferie existante
EU / EV / EP :
Raccordement sur regards fournis et mis en œuvre de l’emprise
du bâtiment par le lot VRD ou existant suivant le cas.
(Plan réseaux lot GO/VRD joint au présent appel d’offres).
-
Suivant prescription du lot N°1 gros œuvre ou si pas de prescriptions,
l’entreprise adjudicataire du présent lot a à sa charge, les percements, les
carottages, les scellements, les rebouchages, et les finitions, liés aux
passages de ses réseaux.
-
Tous travaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
Supports autonomes pour tous les réseaux.
Interventions nécessitées pour une bonne coordination avec les autres corps
d'état.
Nettoyage et évacuation des gravats et matériels, incombant au titulaire du
présent lot.
Protection antirouille de toutes les parties métalliques mises en œuvre par le
présent lot.
Tous travaux d'électricité depuis limites de prestations définies au § 1.5.1.
Page : 5
-
Un dossier de plans mis à jour après terminaison des travaux (plans de
récolement) suivant C.C.A.P.
Fourreaux de désolidarisation des canalisations et conduits à la traversée des
murs et planchers.
Protection des matériels installés contre les détériorations et le vol jusqu’à la
réception des travaux.
Coordination avec les autres corps d’état
Isolation phonique des EU / EV aux endroits particuliers, au moyen de laine de
verre M1.
-
Etanchéité des sorties en toiture.
Habillage des réseaux de chauffage et de ventilation à des fins esthétiques.
Etanchéité des traversées des canalisations au niveau des revêtements
étanches.
Energies pour les essais (Electricité, gaz, etc…).
Réalisation des mortaises et pose des entrées d’air sur les menuiseries
extérieures.
Fourniture, pose et raccordement des équipements de cuisine.
Réservations en cloisons pour descentes alimentations en cuisine.
Fourniture et mise en œuvre des siphons et caniveaux de sol en cuisine (lot
Cuisine).
Moignons EP en toiture-terrasse et trop-pleins
Fourniture et mise en œuvre du bac à graisse (Lot VRD)
Grilles et avaloirs EP à l’extérieur du bâtiment
EP (descentes et réseaux horizontaux)
1-6 Normes et règlements
-
Les normes et règlements donnés ci dessous ne constituent pas une liste
exhaustive. Ils ne constituent qu'un rappel des principaux documents applicables
à l'installation. Le Titulaire du présent lot réalisera les travaux dans les règles de
l’Art dans le respect des normes, lois, DTU et autres textes applicables à son lot,
à la date de signature des marchés et notamment :
o Code de la construction et de l’habitation (articles R 123-1 à R 123-55)
o Code du travail.
o Arrêté du 25 juin 1980 : règlement de sécurité contre l’incendie dans les
ERP (dispositions générales)
o Documents Techniques Unifiés.
o Normes UTE, AFNOR, CSTB, en général,
o Avis techniques (formulés par les Organismes Officiels)
o Règlement sanitaire départemental du Gard
o Arrêté du 02 août 1977
o Réglementation thermique 2012
o Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs.
o Compagnie de Distribution d'Eau, d'Assainissement, de gaz et
d’Electricité
Page : 6
1.6.1 Chauffage Ventilation
-
-
La Réglementation Thermique Bâtiment RT 2012
Le DTU 65.11 relatif aux dispositifs de sécurité des installations de chauffage.
Le DTU 65.4 relatif aux installations de chauffage.
Le DTU 68.2 exécution des installations de ventilation mécanique.
Décret du 30 mars 1978 et l'arrêté du 23 juin 1978 "Installations fixes destinées
au chauffage et alimentation en ECS des bâtiments d'habitation, des bureaux ou
recevant du public".
NFC 15.100 édition décembre 2002 et amendement A1/A2/A3/A4
Décret 2010-1017 du 30/08/2010 « Obligation des Maîtres d’Ouvrage »
Arrêté du 30 juin 1999 concernant la réglementation acoustique européenne.
Décret du 18 avril 1995 : décret relatif aux règles propres à préserver la santé de
l’homme et aux bruits de voisinage.
Toutes les spécifications de l'ATG pour la mise en œuvre des tuyauteries et
diverses installations gaz
L'U.C.H. 24.79 règles professionnelles pour la mise en œuvre des canalisations
de chauffage central à l'intérieur des bâtiments (mai 1979 et additifs).
1.6.2 Plomberie
-
-
D.T.U. 60.1 - 60.2. et révision 60.11. Plomberie
D.T.U. 60.33 : canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié pour
évacuation des eaux usées et eaux vannes.
D.T.U. 65.10 : canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des
bâtiments.
Article L1 du code de la santé publique.
Circulaire du 15 mars 1962 relative à la désinfection des réservoirs et
canalisations d'eau potable
Article 4 du décret du 14 juin 1969 et Arrêté interministériel d'application du 14
juin 1969 concernant l'isolation phonique des équipements.
Arrêté du 5 mai 1988, Décret du 18 avril 1995, règles propres à préserver la
santé de l'homme contre les bruits de voisinage.
Arrêté du 30 juin 1999 concernant la réglementation acoustique européenne.
Décret sur la sécurité du travail sur les chantiers.
NF D 10.101 à NF D 18.206 Appareils sanitaires
NF P 41.201 à 204 : Conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie
et d'installations sanitaires.
NF P 41.205 : Abaques de calcul des conduites d'eau.
NF P 43.018 : Appareillages de contrôle sur site des ensembles de protection
sanitaire des réseaux d'eau potable.
NF A 51.120 à 51.124 - NF E 29.591 Tubes et raccords en cuivre
NF T 54.002 à 54.037 et NF T 16.352 Tubes et raccords en PVC non plastifié
NF C 15.100 et additif : Installations électriques à basse tension + décret du 14
novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs
Les normes de la classe A, E, P et T en ce qui concerne les canalisations.
Les normes de la classe C (installations électriques).
Page : 7
-
Guide technique n° 1 du Ministère de la Santé relatif à la protection sanitaire des
réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre à des erreurs ou omissions
dans le dossier de consultation, pour le dispenser d'exécuter les travaux suivant
la Réglementation en vigueur et les Règles de l'Art.
1-7 Spécifications techniques
1.7.1 Chauffage / Rafraîchissement
• Températures extérieures de base : Hiver - 5°C
• Températures intérieures à maintenir, en régime établi, au centre des locaux et à
1,5 m de hauteur, aux températures extérieures de base :
Locaux chauffés: Salle de restaurent : 19°C
• Vitesse limite de circulation réseaux chauffage : 0,7 m/s
• Loi d’eau réseaux chauffage / rafraîchissement départ / retour : Hiver : 80/60°C
• Hygrométrie : Non contrôlée
• Pompes et circulateurs
-
Pompes et circulateurs : Classe A
Tous les circulateurs présenteront des IEE < 0,23, conformément aux exigences
de la directive 2009/1225/CE (ErP Energie related Products) en vigueur au 1ier
janvier 2020. Il sont équipés de variateurs en vitesse intégrées ou non.
1.7.2 Ventilation
-
-
Vitesse maximum de l’air dans les conduits : 5m/s
Tous les conduits de ventilation seront de classe M0 à l’exception des conduits
terminaux de VMC qui peuvent être M1 si leur longueur est inférieure
à 1 m.
L’intérieur des réseaux de ventilation devra être entièrement accessible afin de
permettre son nettoyage régulier.
Dans tous les cas, les ventilateurs sont limités en consommation à 0,25W/m³ /h
en simple flux.
1.7.3 Bruit des équipements
♦ Bruit des équipements (Chauffage, VMC, Plomberie)
-
Le niveau de pression sonore engendré par les équipements dans le bâtiment ne
doit pas dépasser les prescriptions de la note acoustique jointe, des valeurs
minimales du RICT, ou des valeurs minimales de la NRA.
Page : 8
-
La contribution maximale en bruit admissible pour les équipements techniques
qui seront mis en œuvre sur le bâtiment ne devra pas dépasser en façade du
voisinage 3 dB(A) en période diurne et 6 dB(A) en période nocturne.
1.7.4 Ecoulements EU / EV
-
Pentes minimales des écoulements :
o 2% minimum pour les réseaux inaccessibles
o 1% minimum par les réseaux accessibles
1.7.5 Plomberie
-
Les débits des mitigeurs de douche doivent être limités à 8litres/minute
(temporisation 30 secondes)
Volume du réservoir inférieur à 7 litres chasse double commande (marquage NF)
1.7.6 Classement de l’établissement
-
ERP de 5
ième
catégorie
1-8 Spécifications Générales
♦ Robinetteries et accessoires
-
-
Vanne d’isolement à papillon taraudées à manchette élastomère avec poignée à
col allongé pour calorifuge avec démontable.
Vannes d’équilibrage, contrôle à brides ou taraudées avec prise à l’amont et à
l’aval, à fonction mémoire, poignée à col allongé pour calorifuge.
Purgeur d’air automatique, corps et couvercle boulonné fonte, siège, flotteur,
mécanisme et visserie en acier inox, clapet d’étanchéité VITON haute qualité,
garantie 5 ans, avec robinet d’isolement.
Chaque point haut sera équipé de bouteille de purge avec purgeur automatique à
robinet d’isolement, chaque point bas d’une purge.
L’ensemble de la boulonnerie sera en acier galvanisé.
Filtre : A tamis inox 600 µm avec purge.
Tous les matériels ECS /EF mis en œuvre par le présent lot dans la chaufferie,
seront estampillés ACS.
♦ Calorifuge
-
Les résistances thermiques des dispositifs d’isolation des réseaux de distribution
de chaleur, de refroidissement et d’ECS, devront au minimum être conformes à
la réglementation, les fibres minérales devront justifier des tests de non
cancérogénicité . Les mousses alvéolaires sont proscrites (caoutchouc
synthétique) (à défaut masse alvéolaires OPD nul sans effet sur la couche
d’ozone).
Page : 9
♦ Chauffage (hors chaufferie)
-
Coquilles isolantes en mousse de caoutchouc synthétique composées de cellules
fermées non communicantes.
Classement au feu M0
Mise en place non refendue et collées.
Finition par ruban adhésif spécifique de grande largeur.
♦ Supports
-
Tiges filetées en acier inox.
Les supports seront en acier galvanisé, avec garniture acoustique (-18dbA),
laissant libre la dilatation, fermeture à vis à tête cruciforme.
Mise en place à chaque point de fixation et de traversée de paroi de manchons
spécifique pour éviter tout risque de poinçonnement du calorifuge.
♦ Travaux d’électricité
-
-
L’entreprise veillera à ce que les prestations soient réalisées conformément aux
règles de l’art en respectant les normes, règles et spécifications techniques en
vigueur à ce jour.
En particulier, l'ensemble des matériaux, matériels et appareillages de toutes
natures nécessaires aux travaux devra satisfaire aux conditions imposées par les
normes AFNOR (Association Française de Normalisation) et UTE (Union
Technique de l'Electricité) en vigueur et par les normes C.E.M. en vigueur,
notamment aux suivantes :
NFC 15.100 et ses additifs :
- Tension : Tétrapolaire 380 V + N + T/50 Hz.
- Régime de neutre : Schéma TT
- Pouvoir de coupure des disjoncteurs > à l’ICC présumé.
- Chute de tension maxi (depuis comptage EdF) : 5 % pour tout usage.
♦ Vérifications techniques et essais
-
-
L’entreprise devra, avant le commencement des travaux, fournir la liste des
matériels et matériaux à mettre en œuvre, ainsi que les justificatifs concernant la
qualité et la sécurité.
Les essais et les vérifications seront exécutés suivant le document COPREC.
Nota important :
- Si lors de la réception des travaux, les essais et réglages n’ont pas été
effectués par l’entreprise, ceux-ci seront réalisés par un autre intervenant,
et facturés à l’entreprise adjudicataire du présent lot.
Page : 10
1-9 Vérifications techniques et essais
-
-
L’entreprise devra, avant le commencement des travaux, fournir la liste des
matériels et matériaux à mettre en œuvre, ainsi que les justificatifs concernant la
qualité et la sécurité.
Les essais et les vérifications seront exécutés selon le document COPREC en
vigueur.
A la demande du Maître d’œuvre, ces essais pourront être réalisés, par tranche,
sur le branchement électrique provisoire.
L’entreprise devra fournir les procès-verbaux et attestations relatifs aux essais
réalisés.
1-10 Documents à fournir par l'entrepreneur
♦ Avec son offre
L'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes :
o Un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes du présent
CCTP.
o Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc.,
s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent
CCTP.
o Une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières
entraînant des contraintes particulières pour les autres corps d'état.
o Toutes autres pièces que l'entrepreneur jugera utiles à l'appui de son
offre.
Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
o Une documentation avec toutes les caractéristiques techniques
o Une liste de référence de ces matériels ou équipements.
♦ En fin de travaux
Dans le délai fixé au CCAP ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la
réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.
o Une note décrivant les installations réalisées avec leurs
caractéristiques techniques,
o Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec
leur marque, type et caractéristiques.
o Un schéma indiquant les caractéristiques des réseaux, le diamètre et
les équipements terminaux.
o Les notices de conduite et d'entretien des installations.
o Une nomenclature des pièces de rechange devant être
approvisionnées.
o Les plans de récolement conformes à l’exécution.
Page : 11
♦ Plans de Réservations et de chantier
L'entrepreneur aura à sa charge les plans et détails de mise en œuvre et de
montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations.
o Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier
devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de
l'exécution que le maître œuvre jugera utile à la bonne marche du
chantier.
o Les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre
au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot Gros Œuvre.
Ces plans seront à soumettre au maître œuvre et au bureau de contrôle, le cas
échéant, pour approbation. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de
l'entrepreneur qui reste pleine et entière.
PLAN PL 01
PLOMBERIE SANITAIRES
RDC
PLAN CV 01
CHAUFFAGE / VENTILATION
RDC
Page : 12
Nota : Dans l’existant, l’entreprise a à sa charge la reprise d’étanchéité des
sorties en toiture (VP et VMC), y compris toutes sujétions.
Elaboration et remise à la Maîtrise d’œuvre en 3 exemplaires (Architecte, Bureau
d’Etudes et Bureau de Contrôle), d’un dossier d’exécution complet, comprenant en
particulier :
-
-
Les plans de réservations
Les plans d’exécution à l’échelle 1/50ième mentionnant :
- L’implantation des matériels et de l’appareillage
- Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections
- Les détails de mise en œuvre côtés, suivant la réalisation
Les références et les caractéristiques des matériels proposés
Les notes de calculs nécessaires (déperditions, dimensionnement des câbles,
canalisations et conduits, bilan électrique, etc..)
Les schémas unifilaires de distribution avec calibres des appareils de protection.
Remise des notices constructeurs des appareils, procès-verbaux et avis
techniques des matériaux au Bureau de Contrôle.
Modification des plans d’exécution et de chantier suivant les observations
formulées par la Maîtrise d’œuvre le Bureau de Contrôle.
Dans le cadre du Dossier d’Exécution, l’entreprise devra fournir pour chaque
produit et matériel :
o Fiches techniques (FT)
o Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)
o Certificat ACERMI (CA)
o Label et justificatif
o Fiches de données de sécurité (FDS)
o Les fiches devront indiquées la performance des appareils, dimensions,
type de fluides, niveaux acoustiques, puissance en kW, durée de vie,
fréquence et durée des opérations annuelles de maintenance.
2-2 Installations provisoires de chantier et frais de compte prorata
-
-
Mise en œuvre de l’ensemble des installations provisoires de chantier
conformément aux exigences du PGC joint au dossier ou article 9 et généralités
CCTP.
Les installations de chantier seront déposées en fin de travaux.
Frais de compte prorata
Raccordement bungalow chantier
Page : 13
-
Au démarrage des travaux l’entreprise a à sa charge la réalisation et la fourniture
au bureau de contrôle des éléments suivants :
o Notes de calcul de courant de court-circuit des nouvelles installations
suivant les installations électriques mises en œuvre par le lot
Electricité.
o Plan de cheminement des réseaux mis en œuvre
o Attestation de conformité des équipements
o Les PV de référence, avec l'extension de la durée de validité et la
référence du chantier sur les PV.
o Plan d’exécution avec toutes les informations nécessaires à un avis
favorable au rapport du bureau de contrôle.
-
-
Dépose et enlèvement du chantier de l’ensemble des équipements de Génie
Climatique et de Plomberie Sanitaires existants situés dans l’emprise du bâtiment
rénové, en particulier :
o Dépose des réseaux de chauffage et des émetteurs terminaux
o Dépose des installations de ventilation.
o Dépose de toutes les installations de plomberie : équipements
sanitaires et réseaux d’alimentation de l’écoulement depuis leurs
origines.
o Dépose de tous les supports et accessoires associés aux
équipements (Miroirs, patères, etc…) (zone de travaux et de
démolition de l’opération).
o Etc… (liste non-exhaustive).
Les travaux de dépose comprennent également l’enlèvement des équipements
déposés en décharge contrôlée avec remise au Maître d’œuvre d’un bordereau
de suivi des déchets.
2-5 Chaufferie
-
Remplacement de la pompe réseau existante par une pompe double avec
variateur de fréquences (En deuxième tranche de travaux, le réseau mis en
œuvre par le présent lot alimentera l’ensemble de la Maternelle).
2-6 Réseaux
2.6.1 Réseaux Acier
-
Tube acier noir NFA 49-112, assemblage par soudage oxyacéthylénique et
comportant des raccords permettant le démontage.
2 couches de peinture antirouille sur toutes les parties métalliques
Fixations par colliers suivant généralités
Mise en place d’une bouteille de purge avec purgeur automatique sur chaque
point haut.
Page : 14
-
Protections bitumineuses des cheminements enterrés par revêtement Denso
avec primaire.
2.6.2 Réseau pré-isolé
-
-
-
Raccordement sur existant par brides spécifiques à souder sur réseau existant
(brides de même qualité et même matière que la pièce de raccordement sur la
pompe à chaleur), manchon élastique anti-vibratoire EPDM renforcé à brides
tournantes et brides PVC assemblés par vulcanisation à froid, coté réseaux (y
compris joint d’étanchéité).
Le réseau enterré sera réalisé en tubes pré-isolés RAUTHERMEX (tubes avec
barrières anti-oxygène EVAL PN 6. Isolant souple, gaine de protection en PE noir
classe 0, avis techniques CSTB N° 14 + 15 / 99-533). L’entreprise a à sa charge
les pièces spécifiques type coudes 90°, pré-isolés de même marque.
La densité des supports sera conforme aux préconisations du fabricant (avis
technique), la dilatation sera prise en compte et traitée par des compensateurs
de dilatation suivant préconisation du fabricant (avis technique).
2.6.3 Supportages Mupro
-
-
La densité des supports sera conforme aux préconisations du fabricant (avis
technique), la dilatation sera prise en compte et traitée par des compensateurs
de dilatation suivant préconisation du fabricant (avis technique).
Les supports réseaux seront réalisés par rails MUPRO fixés à la structure et par
colliers à vis Optimal à garniture DAMMGULAST. Chevillages des supports par
chevilles universelles type MUPRO.
2-7 Calorifugeage
-
Sur l’ensemble des réseaux, suivant généralités.
2-8 Emetteurs terminaux
2.8.1 Radiateurs
-
Fourniture et pose de radiateurs acier de marque FINIMETAL :
o Modèles type Reggane T6 avec orifice central dans le cas standard (y
compris support mural indécrochable et pieds supports), avec gabarit
de pose, références AZOFT de même marque que le radiateur.
o Chaque radiateur sera emballé individuellement, cette protection ne
devra être retirée qu’au moment de la réception des travaux.
Page : 15
♦ Chaque radiateur sera équipé :
Sur l’aller
o Soit d’un robinet à tête thermostatique type Uni LH (∆ſ VT = 0,23) ou
matériel avec certificat de valeur (∆ſ VT inférieur) équipé d’un
capuchon de protection avec joint souple de couleur blanche
pulvérisée, modèle pour collectivité, équipé bulbe liquide incorporé,
plage de réglage avec limitation et blocage à l’aide d’éléments de
limitation cachés.
o Bypass de robinetterie pour essais (adapté au gabarit)
o Soit d’un robinet simple équipé d’un capuchon de protection avec joint
souple de couleur blanche pulvérisée.
Sur le retour
o Tés ou coudes de réglage équipés d’un capuchon de protection avec
joint souple de couleur blanche pulvérisée.
o D’un purgeur à clé en partie haute.
2-9 Ventilation mécanique simple flux
2.9.1 Entrées d’air
- Fourniture d’entrées d’air auto-réglables en aluminium anodisé, acoustiques,
adaptées aux menuiseries fournies par le lot Menuiseries Extérieures.
- La réalisation des mortaises ainsi que la pose des entrées d’air dans les
menuiseries sont à la charge du lot Menuiseries Extérieures.
2.9.2 Bouches d’extraction
- Bouches d’extraction auto-réglables en plastique, corps de couleur blanche et
grille.
- Raccordement terminal soigné de toutes les bouches par l’intermédiaire d’une
manchette rigide en acier galvanisé avec étanchéité par mastic et rivetage.
- Les bouches de VMC, suivant Article Ch 42, seront équipées des dispositifs pareflamme de degrés ½ heure placés au droit de la paroi assurant le coupe-feu de
traversée de conduit (suivant plan).
2.9.3 Réseaux d’extraction
- Conduits préfabriqués circulaires en tôle galvanisé spiralée rigide, classe M0,
assemblage par pièces spécifiques et étanchéité des raccords par rivetage,
mastic et bandes d’aluminium collées.
- Dans les volumes de faux-plafond, maintien par colliers équipés d’une garniture
caoutchouc et tiges filetées en acier galvanisé.
- En toiture, maintien par colliers équipés d’une garniture caoutchouc montés sur
pieds supports réglables en hauteur, en acier galvanisé type MUPRO ou
équivalent. Les pieds seront fixés sur des dalles de gravier lavé + isolant type
Styrodur.
Page : 16
- Traversée de parois sous fourreaux.
- Sorties en toiture au moyen de tés de souche double peau (calorifugés).
Nota :
- Les réseaux seront munis de trappes de visite étanches, conformes à la
norme NF EN 12097, judicieusement positionnées permettant leur nettoyage
intérieur (tous les 10m, à chaque changement de direction et de part et
d’autre des traversées de planchers ou parois verticales).
2.9.4 Extracteurs
-
Fourniture et pose de groupes d’extraction C4 (400°C – ½ h) en caisson adapté
pour la pose en extérieur.
Ils seront fixés sur des socles béton eux-mêmes posés sur un matériau résiliant
en toiture-terrasse pour la cuisine (Protection à la charge du présent lot), ou sur
patères pour le groupe de VMC des sanitaires.
-
Chaque groupe d’extraction sera équipé de :
o 1 interrupteur de proximité
o 1 dépressostat monté pour renvoi de défaut (le renvoi du défaut vers la
centrale d’alarme technique est à la charge du lot Electricité).
o Manchettes souples aux aspirations.
o Pièges à sons M0 aux aspirations et soufflages suivant positionnement
machine et implantation du groupe, pour éviter toutes nuisances à
l’environnement proche.
o Eléments absorbant en périphérie du caisson pour diminuer le bruit
rayonné du groupe.
o Grillage anti-volatile sur le refoulement
o Système pare-pluie sur le refoulement
o Pour le groupe des sanitaires sortie en toiture-terrasse, abergement
plomb et chapeau pare-pluie esthétique.
-
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité (câble CR1).
2-10 Extraction cuisine
-
Fourniture et mise en œuvre d’une hotte de type VORAX Chef G – module 1500
de marque VIM ou équivalent :
o Construction en acier inox (AINSI 304) en finition polie brillante.
o Visserie non apparente
o Hotte équipée d’un moto-ventilateur centrifuge avec un moteur à rotor
extérieur fermé IP 54 à vitesse variable, monophasé 230 V
o Eclairage intégré à faible consommation et étanche.
o Interrupteur M/A pour le moteur et l’éclairage avec fonction variation de
vitesse en un seul bouton.
o 3 filtres à graisses à cadre inox et média tricot métallique en aluminium.
o Réseau d’évacuation en conduit spiralé rigide aluminium et sortie en
toiture, y compris chapeau pare-pluie et grille anti-volatile.
o Coupure de proximité.
Page : 17
-
Fourniture et pose d’une grille entrée d’air à jalousie automatique et grille 10x10
anti-volatile et d’une gaine en acier galvanisé (y compris cadre et contre cadre).
2-11 Travaux de Plomberie
2.11.1 Adduction EF
Origine : Chaufferie
Limite de prestations :Adduction chaufferie
-
Raccordement sur réseaux existants EF en chaufferie avec interposition d’une
vanne d’arrêt et d’un disconnecteur BACNF) avec vidange (dirigé vers siphon en
chaufferie).
2.11.2 Production ECS
-
Fourniture et mise en œuvre d’un chauffe-eau électrique.
♦ Caractéristiques
- Cuve avec revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur à quartz
- Isolant thermique catégorie C
- Résistance blindée démontable
- Thermostat à double bulbe avec sécurité thermique
- Fixation murale et chevillage
- Raccordement électrique et hydraulique (EF / ECS / EU)
- Groupe de sécurité avec robinet de barrage et évacuation par entonnoir
Prescriptions spécifiques
- Capacité :
300 litres
- Puissance électrique :
3 kW
- Constance de refroidissement : 0,17
2.11.3 Réseau de distribution EF / ECS / Bouclage
Cas général
-
L’entreprise devra l’alimentation de tous les appareils sanitaires ainsi que leurs
raccordements.
2.11.3.1
-
-
Mépla
Tube multicouches en barres de marque GEBERIT type Mépla ou équivalent.
Assemblage par raccords à sertir et raccords spécifiques pour liaisons avec tubes
cuivre.
Mise en œuvre suivant les recommandations du constructeur.
Fixation sur support en acier galvanisé type rail Mupro et colliers en acier
galvanisé avec bague isophonique.
Page : 18
-
Cheminement en volume de faux plafonds, gaines techniques et en apparent
dans locaux techniques.
2.11.3.2
-
Réseaux PER sous fourreaux
Tube PER sous fourreaux encastrés dans dalles ou cloisons, distribution à partir
de collecteurs de distribution préfabriqués munis de vannes d’arrêt et purgeurs
automatiques ou du réseau principal en faux-plafond.
2.11.4 Vannes et accessoires
2.11.4.1
-
-
Mise en œuvre en faux-plafond ou dans placard de vannes d’isolement ¼ de tour
à boisseau sphérique avec clapet anti-retour type EA repérées sur chaque départ
issu du réseau général vers un appareil, ou un groupe d’appareils ayant une
alimentation commune.
Mise en œuvre en bout d’antenne ou en point haut de colonne d’un anti-bélier à
ressort.
Vannes d’isolement à papillon taraudées à manchette élastomère avec poignée à
col allongé pour calorifuge démontable.
2.11.4.2
-
Standard
Robinet d’équilibrage
Mise en œuvre pour les bouclages, de robinets d’équilibrage thermostatiques
type AQUASTROM T PLUS, avec thermomètre incorporé, réglage de
températures et isolant de marque OVENTROP.
2.11.5 Bouclage et réchauffeur
-
Raccordement électrique sur coffret production ECS
Réchauffeur de boucle thermostaté type RBE 3 KW et pompe de bouclage ECS
Réalisation d’un coffret électrique ECS au droit du chauffe-eau raccordé depuis
attente chauffe-eau laissée en attente par l’électricien comprenant :
o 1 protection chauffe-eau
o 1 protection réchauffeur de boucle
o 1 protection pompe de bouclage par disjoncteur
-
Contact de position sur protection réchauffeur et pompe de bouclage avec
voyant au-dessus du placard ou du local pour alarme « Défaillance bouclage
ECS ».
2.11.6 Calorifugeage
-
Les réseaux seront calorifugés par coquille ARMAFLEX de 13mm d’épaisseur ou
équivalent, mise en œuvre non refendu. Les raccords et accessoires ne seront
calorifugés qu’après les essais hydrauliques (classe I – coefficient de perte 3,3 x
d + 0,22 W M K).
Page : 19
2.11.7 Equipements sanitaires
-
-
-
A l’exception des plans vasque en matériau de synthèse, les équipements
sanitaires à poser seront en porcelaine vitrifiée ou céramique de couleur blanche
ou acier inoxydable pour les éviers.
L’installation des appareils situés aux emplacements indiqués sur les plans,
comprendra la présentation et la pose des appareils, de la robinetterie, la
fourniture et la pose des accessoires de vidange, siphons dévissables, sujétions
de réglages éventuels et les raccordements EF, ECS et EU/EV.
Un soin particulier sera apporté à la fixation des appareils : supports adaptés à la
nature du mur ou de la cloison, renforts dans les cloisons.
L’étanchéité entre mur et appareil sera réalisée au moyen de silicone translucide
ou blanc.
A l’exception des plans vasque, les équipements seront de marque réputée type
JACOB DELAFON ou équivalent, de la série économique.
La robinetterie sera de classement A2. La robinetterie sera équipée de têtes à
disque ou cartouche en céramique.
L’ensemble des équipements (appareils sanitaires et robinetterie) sera conforme
aux normes NF-EN et disposera du marquage CE.
IMPORTANT 1
Les raccordements par joints et flexibles en caoutchouc ainsi que les mousseurs à
tamis sur les robinets sont INTERDITS.
Les robinets seront tous équipés de brise jet étoile de marque CHAVONNET ou
équivalent.
IMPORTANT 2
Dans le cas général , mise en œuvre d’un clapet EA sur chacune des alimentations
(1 clapet EA sur l’EF et 1 clapet EA sur l’ECS.
Ailleurs, tous les équipements sanitaires seront équipés individuellement de clapets
EA sur chacune de leurs alimentations (EF et ECS).
L’entreprise a à sa charge la vérification sur la robinetterie du lot Cuisine de la
présence de clapet anti-retour.
2.11.7.1
-
-
WC PMR avec réservoir de chasse
WC avec réservoir, constitué d’une cuvette surélevée à sortie horizontale, avec
réservoir complet à mécanisme économiseur d’eau 3/6 litres et abattant
Thermodur démontable.
Barre de relevage réglementaire
EF
EV PVC DN 100
Page : 20
- Localisation :
WC du projet
- Modèle :
Brive 2
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
68 x 36,5cm
2.11.7.2
-
-
Bac à douche
Receveur en céramique extra-plat à encastrer, équipé d’une vidange au sol
(mise en œuvre suivant recommandation du fabricant (toutes protections à la
charge du présent lot)).
Bonde siphoïde en laiton à grille Ø 90mm.
Compris toutes pièces de raccords, façon de joint, etc… nécessaires.
- Localisation :
Douche du projet
- Modèle :
Flight 80 x 80cm
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
800 x 800 mm
2.11.7.3
Lave mains
-
Lave mains en céramique NF, comprenant :
o Trop plein
o Bond à grille chromée
o Siphon PVC
o Jeu de fixations
-
EV Ø 100
EF/ECS pour la cuisine et EF uniquement pour les sanitaires des élèves.
- Localisation :
WC du projet
- Modèle :
Odéon Up PMR
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
70 x 56.5cm
2.11.7.4
-
-
Timbre d’office
Timbre d’office en céramique 2 compartiments, comprenant :
o Bondes à grille inox à bouchon et trop plein
o Siphon démontable en PVC blanc
EF/ECS.
EU Ø 40
Fixation sur consoles en acier galvanisé ou pose sur piétement métallique en
acier galvanisé avec vérins réglables lorsque la fixation aux parois est
impossible.
Page : 21
- Localisation :
Local ménage
- Modèle :
Norma
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
45 x 35cm
2.11.7.5
-
Auge
Lavabo permettant le montage en série comprenant :
o Bonde à grille chromée
o Système de vidange avec siphon dévissable PVC
o Fixations sur consoles
o Couvre joint pour montage en série
o Robinetterie : robinet temporisé mural (2 robinets).
o Alimentation EF en tube cuivre Ø 10/12.
o Raccordement EU en PVC Ø 40.
o Hauteur d’installation : le dessus du lavabo à 50cm du sol fini.
- Localisation :
Sanitaire enfants
- Modèle :
Duo
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
100 x 36.5 cm
2.11.7.6
-
-
-
Attente zone cuisine
L’entreprise devra l’alimentation de tous les équipements. Toutes les
alimentations s’effectueront par le haut et seront encastrées dans les parois
verticales. Les saignées et rebouchages dans les cloisons sont à la charge du
présent lot.
Toutes les alimentations en attente en cuisine seront encastrées et équipées de
clapets EA et de vannes ¼ de tour à manette papillon de couleur bleu foncé (EF)
ou rouge (ECS)
Les dés bétons au droit des écoulements ne sont pas à la charge du présent lot.
Toutes les évacuations des équipements de cette zone se feront au moyen de
canalisations en fonte
Coordination avec le lot Electricité indispensable.
Raccordement électrique des équipements de cuisine à la charge du présent lot.
L’entreprise a à sa charge le déplacement de l’ancienne cuisine à la nouvelle,
des équipements suivants :
o 1 table
o 2 fours de réchauffage
o 1 réfrigérateur
o 1 chariot
o 1 lave-linge
o 1 lave-vaisselle
o 1 plonge deux bacs
Page : 22
-
L’entreprise a à sa charge, la fourniture et la mise en œuvre des équipements
suivants (ensemble du matériel en acier inoxydable AISA 304).
o 1 trépied pour la machine à laver la vaisselle
o 1 table de chef 700 x 1200 avec robinetterie professionnelle type
70555 de marque PRETO
o 2 rangements 1800 x 550 x 1000
o 1 rangement vaisselle 1000 x 600 x 1800
o 1 rangement 1800 x 550 x 1250
o Une poubelle sur roulettes.
2.11.7.7
-
-
Urinoir coquille
Urinoirs à forme de goutte d’eau en porcelaine blanche (ou équivalent, équipés
d’une alimentation par douille et d’une évacuation par bonde à grille et siphon
bouteille chromé.
Commande par bouton poussoir.
- Localisation :
Sanitaires
- Modèle :
Coquille 02
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
415 x 300 x 310mm
2.11.7.8
-
Lave-mains PMR
Lave-mains, pour montage
EU Ø 40
EF/ECS
Siphon à culot en laiton nickelé + bonde à grilles + tubulure de trop plein.
- Localisation :
Sanitaires Garçons & Filles
- Modèle :
Odéon PMR
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
740 x 545 x 200
2.11.7.9
-
Lave-mains inox AISA 304 à commande fémorale
EU Ø 40
EF / ECS
Siphon à culot et bonde
2.11.7.10
-
Lave-mains cuisine
Bac salle de classe
Bac salle de classe 50 x40 x13cm
EU Ø 40
EF/ECS
Siphon de sol
Page : 23
2.11.8 Robinetterie
2.11.8.1
-
Panneau de douche
Panneau de douche droit et d’angle en aluminium équipé d’une pomme de
douche inviolable, une clé de verrouillage, limiteur de débit, visserie et chevillage
et un mitigeur de température avec bouton en laiton chromé, mécanisme autonettoyant, résistant à la corrosion, et système anti-blocage de la commande du
robinet. La robinetterie sera équipée de filtre sur ses alimentations et clapet antiretour, cane en laiton chromé entre le raccord du panneau et faux-plafond.
- Localisation :
Douche du projet
- Modèle :
Tempomix 790100 + 790150
- Marque :
DELABIE
- Dimensions :
1043 x 200 x 70mm
2.11.8.2
-
Vidoir
Mélangeur mural avec bec tube orientable et cartouche à disques céramique
- Localisation :
Local ménage
- Modèle :
Ginko
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
222 x 160x 150mm
2.11.8.3
Lave mains / bac salle de classe
- Robinetterie type mitigeur sur plage du lavabo ½ de tour à disque céramique bec
fixe avec bonde à clapet rentrant et tirette avec limiteur de température et de
débit.
- Localisation :
Sanitaires du projet
- Modèle :
Panache
- Marque :
JACOB DELAFON
- Dimensions :
121 x 160 mm
2.11.9 Accessoires
2.11.9.1
-
Barre de relevage fixe
Barre de relevage fixe constituée d’un tube Ø 32mm
Manchons à surface structurée pour les zones d’appui.
Fixations adaptées sur renfort de cloison (renfort au Lot Cloisons) y compris
rosaces à fixations invisibles.
Localisation WC
Page : 24
2.11.9.2
-
Barre de maintien
Barre de maintien constituée d’un tube Ø 32mm
Fixations adaptées sur renfort de cloison (renfort au lot Cloisons) y compris
rosaces à fixations invisibles.
Localisation Douche
2.11.9.3
-
Fourniture et mise en œuvre du miroir de toilette rectangulaire 500 x 750mm,
épaisseur 6mm, avec patte de fixation, support de reprise d’angle pour fixation
miroir en angle, si nécessaire (en acier chromé ou en acier inoxydable vissé sur
les deux pans du mur formant l’angle).
2.11.9.4
-
Miroir
Distributeur de papier hygiénique
Fourniture et mise en œuvre d’un distributeur WC grand modèle y compris
fixation.
Localisation WC du projet
2.11.10 Réseaux d’écoulement EU/EV
2.11.10.1
Canalisations intérieures au bâtiment
Origine :
Voir généralités
-
-
-
Les réseaux pris en compte par le présent lot, sont ceux situés à l’intérieur des
bâtiments, depuis les équipements sanitaires, les équipements de la zone
cuisine, tous les siphons de sol, les attentes EU des autres lots jusqu’à 1 m de
l’emprise du bâtiment.
Mise en place de bouchons aux extrémités des réseaux et de tés de
dégorgement avec bouchons dans toutes les gaines techniques de chambre ainsi
que sur les collecteurs principaux en vide sanitaire (1 té tous les 10 m).
Les tés et piquages droits (90°) sont à proscrire.
Remontées en ventilation primaire Ø 100 jusqu’en toiture aux extrémités de
chaque collecteur principal et selon plans.
La pente minimale d’écoulement sera de 1%.
PVC
- Réseau d’écoulement en PVC rigide, de qualité assainissement, mis en oeuvre
par raccords spécifiques et collage en vide sanitaire et en terre-plein.
- Dans le vide sanitaire, les supports, colliers et tiges filetées seront en acier
inoxydable.
Acier inoxydable ou PVC HTA 100°C
- Canalisation d’écoulement en acier inoxydable type Blûcher, ou en PVC HTA
100°C, assemblage par raccords spécifiques, pour la cuisine.
Page : 25
Acoustique
- L’entreprise a à sa charge, l’isolement acoustique par laine de verre des réseaux
horizontaux et verticaux du projet.
2.11.10.2
-
Siphons de sol (Nbre : 3)
Fourniture et pose de siphons de sol en acier inoxydable type 20 63 TPCH de
marque LIMATEC, y compris raccordement EU.
Raccordement des siphons de sol dans la cuisine.
2-12 Mise en service
-
Installation et mise en place schémas graphiques par le fabricant.
Procès-verbal de mise en service et de bon fonctionnement à remettre au Maître
d’œuvre.
2-13 Essais et réglages
2.13.1 Mise en service, essais et réglages
-
Mise en pression des réseaux et rinçage
Mise en service
Essais et réglages
Les résultats des essais et vérifications d’auto-contrôle des installations devront
faire l’objet de procès-verbaux établis par les entreprises selon les modèles
figurant dans le document COPREC N° 2 du Cahier Spécial du Moniteur N°
4954 de octobre 1998. Ces procès-verbaux devront être communiqués au
Bureau de Contrôle au moins 8 jours avant la réception.
2.13.2 Désinfection des réseaux d’eau et analyses
♦ Désinfection
- La désinfection des réseaux, à charge de l’entreprise titulaire, sera réalisée
suivant la procédure décrite dans le guide N° 1 édité par le Ministère de la Santé
et le CSTB en avril 1987 relatif à la protection des réseaux d’eau destinée à la
consommation humaine. Après un rinçage abondant de 2 heures, il sera introduit
dans la production semi-instantanée une solution de permanganate de
potassium dont le contact sera de 48 heures puis d’un rinçage abondant de 2
heures, suivi d’un autre rinçage lent de 24 heures.
- La procédure de désinfection fera l’objet d’une attestation de la part de
l’entreprise.
♦ Analyse d’eau
- L’entreprise fera réaliser à ses frais plusieurs analyses d’ECS en recherche de
légionelles.
- Les lieux de prélèvement sont les suivants :
o Sorties production
o 3 points de puisage ECS au choix du Bureau d’Etudes
Page : 26
-
Si les résultats ne sont pas conformes à la réglementation, l’entreprise devra
procéder à une nouvelle désinfection des réseaux. Les nouvelles analyses
resteront à sa charge (lieux de prélèvement identiques).
2.13.3 Mesures acoustiques
-
-
Le présent lot doit les mesures d’émergences sonores extérieures jour et nuit,
relatives au fonctionnement des équipements techniques (émergences
maximales de + 3dB la nuit et de + 5dB le jour en limite de propriété), par un
acousticien.
L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires afin de respecter la
réglementation en vigueur.
-
Formation du personnel d’entretien à l’utilisation et la maintenance des
équipements fournis et mise en œuvre par le présent lot.
Prévoir 1 séance de 2 heures.
-
Etablissement et remise des pièces suivant § 1-10.
Page : 27
COMMUNE DE SAINT GENIES DE MALGOIRES
RENOVATION GROUPE SCOLAIRE
C.C.T.P. – D.C.E
LOT N°11 – ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
Dossier N° 11.268
Etabli le 20 juin 2014
Maître d’Ouvrage
MAIRIE DE
SAINT GENIES DE MALGOIRES (30190)
Maître d’œuvre
A.E.A. HAVARD & MERCIER
854, Chemin du Mas de la Bedosse
30100 ALES
Tél. 04.66.52.24.28 – Fax 04.66.52.61.88
Bureau d’Etudes Techniques
285, rue Gilles Roberval – Bât A3
CS 32028 - 30915 NIMES CEDEX 2
Tél. 04.66.68.01.30 - Fax. 04.66.64.50.02
11bis, Avenue Joliot Curie – 30100 ALES
Tél. 04.66.56.80.80
email : [email protected]
CCTP LOT N°11 - ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
1-3 Propositions
1.5.1 Origines
1-6 Spécifications
1.6.1 Normes et règlements
1.6.2 Spécifications Techniques
1.6.3 Vérifications techniques et essais
1-7 Documents à fournir par l'entreprise
2-2 Installations provisoires de chantier & frais de compte prorata
2-5 Origine
2-6 Cuisine (TD CU)
2-7 Prise de terre et liaisons équipotentielles
2-8 Distribution électrique
2.8.1 Chemins de câbles courants forts, faibles
2.8.2 Câblage courants forts
2.8.3 Fourreaux
2-9 Appareillage
2.9.1 Appareillage encastré standard
2.9.2 Appareillage saillie étanche
2.9.3 Interrupteur automatique
2-10 Eclairage intérieur
2-11 Eclairage extérieur
2-12 Eclairage de sécurité
2-13 Alimentations spécifiques
2.13.1 Caisson de VMC à fonctionnement permanent
2.13.2 Extraction hotte cuisine
2.13.3 Volets roulants électriques
2.13.4 Arrêt d’urgence ventilation
2.13.5 Chauffe-eau, bouclage et réchauffeur de boucle
2-14 Téléphone
2-15 Installation d’alarme incendie type 4
2.15.1 Déclencheurs manuels
2.15.2 Diffuseurs sonores
2.15.3 Câblage
2-16 Sonnette
Page : 2
2-17 Vidéophone
2-18 Extincteurs, plans et consignes de sécurité
2-19 Fourreaux alarme incendie
2-20 Mise en service, essais et réglages
Page : 3
IMPORTANT : Le présent dossier tient compte de l’intégration des données architecturales
techniques et réglementaires à la date de l’édition de ce document (voir page de garde).
Les travaux décrits dans le présent document devront prendre en compte l’ensemble des
nouvelles données et réglementations les concernant à la date de leur exécution.
Le présent dossier consiste en la description des travaux relatifs aux équipements
d’Electricité Courants Forts et Faibles, concernant la construction de la cuisine, le
réaménagement de la salle polyvalente en salle à manger, la création d’un préau
couvert, la création d’un sanitaire, le réaménagement en atelier de l’actuelle cuisine
et le réaménagement de l’entrée du Groupe Scolaire de Saint Génies de Malgoires,
dans le Gard.
Afin d'éviter les omissions, et de bien situer son intervention dans le cadre de
l'opération, l'entreprise est tenue de consulter l'ensemble du dossier,
notamment plans et descriptifs concernant les autres corps d'état et de visiter
les lieux.
Outre les prescriptions particulières à son lot, l'entreprise devra se conformer au
chapitre observations générales applicables à tous les corps d'état, ainsi qu'au
P.G.C.
La mission du Bureau d’Etudes CETEX Ingénierie est une mission de base. Le
dossier d’exécution est à la charge de l’entreprise adjudicataire. Le dossier
comprendra les études de dimensionnement ainsi que les plans d’exécution et
de chantier.
1-3 Propositions
entendu que l'entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leurs
importances, de leurs natures et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et
professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et descriptifs.
L'entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier la main d'œuvre
qualifiée et tout l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais
prescrits au planning général.
D'une façon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée,
ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de
monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l'installation. Toute
anomalie constatée devra être aussitôt signalée au Maître d'œuvre.
Page : 4
Les travaux seront exécutés, conformément aux interventions précisées par le
planning général des travaux.
1.5.1 Origines
Electricité Courants Forts
TGBT existant
Téléphone :
Origine France Télécom
- Suivant les prescriptions du lot N°1 Gros Ouvre ou si pas de prescription,
l’entreprise adjudicataire du présent lot a à sa charge, les percements, les
carottages, les scellements, les rebouchages, et les finitions liées aux
passages de ses réseaux.
-
Tous travaux nécessaires à la bonne exécution du chantier.
Evacuation des déchets, emballages et gravats, incombant au titulaire du présent
lot, pendant toute la durée du chantier
Ensemble des suspensions et fixations des luminaires
Alimentations nécessaires pour les autres corps d’état
Toutes sujétions de chemins de câbles, goulottes, etc…
Installations provisoires de chantier conformes au PGC.
Repérage des armoires électriques et schémas de principes (neuves et
modifiées)
Dossier de plans mis à jour après terminaison des travaux
Essais et réglages
Coordination avec les entreprises des autres corps d'état
La présence d’un technicien à chaque réunion de chantier
Toutes les manutentions liées au présent lot.
Fourniture, pose et câblage des commandes de volets roulants
-
Raccordement des équipements concernant les autres corps d’état sauf
spécifications contraires.
Toutes tranchées, lits de sable, grillages avertisseurs et rebouchages à l’extérieur
des bâtiments.
Etanchéité des sorties en toiture terrasse.
Gâches électriques et ventouses électromagnétiques de portes et portillons
Page : 5
1-6 Spécifications
1.6.1 Normes et règlements
-
Les travaux seront conformes aux normes et règlements en vigueur, à la
signature des marchés.
Les textes et documents suivants seront respectés dans leur dernière édition,
cette liste ne présente pas de caractère limitatif :
-
Code de la construction et de l’habitation
Code du travail
Règles UTE, AFNOR, REEF en général
Documents Techniques Unifiés
Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité.
Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux appareils électriques amovibles et à leurs
conditions de raccordement et d’utilisation.
Décret no 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage.
Arrêté du 25 juin 1980 : règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP
(dispositions générales).
Arrêté du 24 mai 2006 (en particulier articles 62 et 76).
1.6.2 Spécifications Techniques
♦ Caractéristiques courant électrique :
- Comptage EDF
Tarif bleu
- Tension BT
Tri 400V + N + T/50Hz
- Schémas TT
Neutre mis à la terre
- Chute de tension maxi (depuis les bornes aval du disjoncteur de branchement) :
3% pour l’éclairage, 5% pour autres usages (entre origine et utilisation)
- Pouvoirs de coupure des disjoncteurs seront supérieurs aux ICC 3 et ICC 1 suivant
leurs localisations.
♦ Niveau d’éclairement moyen à obtenir :
Les niveaux d’éclairement moyen sont donnés à une hauteur de 0,80 m du sol, avec
un coefficient de dépréciation de 0,80 :
- Standard : 300 lux
♦ Indice de protection minimum requis :
- Cas général : IP 20 IK 02
- Cuisine :
IP 55 IK 08
♦ Classements de l’établissement :
- Classement = 5ème catégorie
Page : 6
1.6.3 Vérifications techniques et essais
-
-
L'entreprise devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations électriques, conformément aux dispositions figurant dans le
Document Technique COPREC CONSTRUCTION de novembre 1998, paru dans
le Cahier Spécial n°4954 du Moniteur du 06/11/98.
A la demande du Maître d’œuvre, ces essais pourront être réalisés, par tranche,
sur le branchement électrique provisoire.
L’entreprise devra fournir les procès verbaux et attestations relatifs aux essais
réalisés.
1-7 Documents à fournir par l'entreprise
♦ Avec son offre
-
L'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes :
o Un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes du présent
CCTP.
o Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc.,
s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent
CCTP.
o Une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières
entraînant des contraintes particulières pour les autres corps d'état.
o Toutes autres pièces que l'entrepreneur jugera utiles à l'appui de son
offre.
-
Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
o Une documentation avec toutes les caractéristiques techniques
o Une liste de référence de ces matériels ou équipements.
♦ En fin de travaux
-
Dans le délai fixé au CCAP ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la
réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.
o Une note décrivant les installations réalisées avec leurs
caractéristiques techniques,
o Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec
leur marque, type et caractéristiques.
o Un schéma indiquant les caractéristiques des conducteurs, le calibrage
des disjoncteurs.
o Les notices de conduite et d'entretien des installations.
o Une nomenclature des pièces de rechange devant être
approvisionnées.
o Les plans de récolement conformes à l’exécution.
o Cycle de maintenance et tâches de maintenance à accomplir sur
l’ensemble des équipements.
Page : 7
♦ Plans de Réservations et de chantier
-
L'entrepreneur aura à sa charge les plans et détails de mise en œuvre et de
montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations.
o Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier
devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de
l'exécution que le maître œuvre jugera utile à la bonne marche du
chantier.
o Les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre
au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot Gros Oeuvre.
-
Ces plans seront à soumettre au maître œuvre et au bureau de contrôle, le cas
échéant, pour approbation. Cette approbation ne diminue en rien la
responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine et entière.
PLAN EL 01
RDC
Page : 8
Remarque :
- La mise en place de lampes basse consommation à cathodes chaudes ou de
tubes fluorescents avec ballasts électroniques à cathodes chaudes, acceptées
seulement en cas éclairage non permanent.
Généralités réglementaires
Nota :
♦ Toutes les commandes seront situées à :
- 0,40m d’un angle rentrant et tout obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
- Une hauteur entre 0,90m et 1,30m.
- Les boîtes d’encastrement ne devront pas être une contre l’autre dans les
cloisons et murs, pour éviter toutes les nuisances acoustiques en pièce.
♦ Toutes les prises de courants seront situées à :
- 0,40m d’un angle rentrant et tout obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
- Une hauteur entre 0,30m et 1,30m.
- Les boîtes d’encastrement ne devront pas être une contre l’autre dans les
cloisons et murs, pour éviter toutes les nuisances acoustiques en pièce.
Elaboration et remise à la Maîtrise d’œuvre, en 3 exemplaires (Architecte, Bureau
d’Etudes, et Bureau de Contrôle) d’un dossier d’exécution complet, comprenant en
particulier :
-
-
Les plans de réservations
Les plans d’exécution à l’échelle 1/50ième mentionnant :
o L’implantation des matériels et de l’appareillage,
o Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,
o Les détails de mise en œuvre côtés, suivant la réalisation.
Les références et les caractéristiques des matériels proposés.
Les notes de calculs nécessaires (dimensionnement des câbles, canalisations et
conduits, bilan électrique, etc..).
Les schémas unifilaires de distribution avec calibres des appareils de protection.
Remise des notices constructeurs des appareils, procès-verbaux et avis
techniques des matériaux au Bureau de Contrôle.
Modification des plans d’exécution et de chantier suivant les observations
formulées par la Maîtrise d’œuvre, et le Bureau de Contrôle.
Dans le cadre du Dossier d’Exécution, l’entreprise devra fournir pour chaque
produit et matériel :
o Fiches techniques (FT)
o Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)
o Certificat ACERMI (CA)
o Label et justificatif
o Fiches de données de sécurité (FDS)
Page : 9
o Les fiches devront indiquer la performance des appareils, dimensions,
type de fluides, niveaux acoustiques, puissance en Kw.
o Les équipements d’éclairage devront être précisés : Flux lumineux (lm)
efficacité lumineuse (lm/(W) indice du rendu des couleurs (IRC)
températion de couleur (K), puissance en kW, durée de vie, fréquence
et durée des opérations annuelles de maintenance.
2-2 Installations provisoires de chantier & frais de compte prorata
-
-
L'entreprise devra la réalisation des installations provisoires de chantier,
conformément au PGC joint au présent appel d’offres et suivant CCTP général.
L’origine des installations de chantier sera le comptage chantier mis en œuvre
par le lot Gros Œuvre.
L’installation de chantier comprendra :
o Une armoire principale IP 447 mini, avec double isolation et coup de
poing d'arrêt d'urgence comprenant les protections différentielles par
disjoncteur (à proximité du comptage chantier), sur laquelle seront
repris les coffrets divisionnaires.
o L’ensemble des coffrets divisionnaires pour les besoins du chantier.
o L'éclairage provisoire pour les besoins du chantier.
o Pour l'ensemble, l'alimentation des coffrets de chantiers se fera par
câble U 1000 R02V, de section appropriée.
o Raccordement des bungalows de chantier.
La puissance prévue pour l’installation de chantier est d’environ 16 kVA
L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux.
Frais de compte prorata
-
Au démarrage des travaux, l’entreprise a à sa charge la réalisation et la fourniture
au bureau de contrôle les éléments suivants :
o Notes de calcul de courant de court-circuit des nouvelles installations
suivant les installations électriques mise en œuvre par le présent lot.
o Plan de cheminement des réseaux mis en œuvre
o Attestation de conformité des équipements
o Les PV de référence, avec l'extension de la durée de validité et la
référence du chantier sur les PV.
o Plan d’exécution avec toutes les informations nécessaires à un avis
favorable au rapport du bureau de contrôle.
o Mesures d’éclairement in situ effectuées sur place en fin de chantier
(obligation de résultat) par le bureau de contrôle.
-
Dépose et enlèvement du chantier de l’ensemble des équipements d’Electricité
Courants Forts et Faibles existants situés dans l’emprise du bâtiment rénové.
Les travaux de dépose comprennent également l’enlèvement des équipements
déposés en décharge contrôlée avec remise au Maître d’œuvre d’un bordereau
de suivi des déchets.
Page : 10
2-5 Origine
-
Raccordement du coffret cuisine et des alimentations électriques créées sur le
TGBT existant ou pour le sanitaire, sur le TD de la Maternelle et comprenant :
o Fourreaux de jonction entre les bâtiments.
o Protection des départs principaux par disjoncteur différentiel 30 mA
o L’ensemble des contacts auxiliaire sera raccordé sur bornier en pied
d’armoire sous plastron non découpé.
o Repérage de chaque départ par étiquette dilophane gravée, collée au
plastron.
o Schéma électrique des armoires modifiées
o La sélectivité entre les protections devra être totale (sélectivité
ampéremétrique, sélectivité sur les différentiels et sélectivité
chronométrique).
Nota :
- Les installations électriques des locaux recevant du public seront
protégées et commandées indépendamment de celles des locaux ne
recevant pas du public.
- Les locaux équipés de douche seront toujours équipés de protections DDR
30mA.
2-6 Cuisine (TD CU)
-
Armoire métallique avec porte fermant à clé de marque SCHNEIDER Electric,
type PRISMA GK (IP55, IK08) ou équivalent, plastrons, rails DIN et toutes
sujétions comprenant notamment :
o Un interrupteur sectionneur en tête d'armoire.
o Un voyant vert de présence tension en façade de type LED
o Des disjoncteurs différentiels 30 mA pour l’éclairage des locaux cuisine
et annexes.
o Des disjoncteurs différentiels 30 mA pour les circuits prises de courant.
o Des disjoncteurs différentiels 30 mA pour les installations de
ventilation,
o Des disjoncteurs modulaires divisionnaires pour les différents circuits
o Les organes modulaires divers tels que : télérupteurs, transfo
d’alimentation, auxiliaires, etc.,
o Deux arrêts d’urgence type coup de point seront installés dans la zone
de production permettant la coupure des équipements force et prises
de courant de l’ensemble de la zone cuisine (sauf circuits éclairage, et
armoires froides), y compris toutes sujétions de câblage et relayage.
o Repérage par étiquettes dilophanes gravées, collées au plastron.
o Schéma électrique de l'armoire sous pochette plastifiée fixée à la porte
du tableau
o Réserve disponible d’au moins 30%.
Page : 11
-
-
L'ensemble des équipements composant l'armoire électrique seront de même
marque, de type Schneider Electric ou équivalent.
Alimentation puissance depuis le TGBT par câble type U1000R2V (3P+N+T),
cheminement en élévation, sur chemins de câbles en faux-plafond et en gaine
technique et sous fourreaux.
La sélectivité entre les protections devra être totale (sélectivité ampéremétrique,
sélectivité sur les différentiels et sélectivité chronométrique).
Localisation Zone Cuisine
2-7 Prise de terre et liaisons équipotentielles
-
Réalisation de l'ensemble des liaisons équipotentielles principales (toutes parties
métalliques du bâtiment et des installations).
Réalisation de l'ensemble des liaisons équipotentielles secondaires (toutes
pénétrations de fluides, masses métalliques, y compris continuité).
Interconnexion des terres créées et des terres existantes.
2-8 Distribution électrique
-
Les canalisations électriques et leurs accessoires seront mis en œuvre suivant le
guide UTEC 15-520.
2.8.1 Chemins de câbles courants forts, faibles
-
L'entreprise du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose de tous les
chemins de câbles nécessaires à la distribution courants forts et faibles.
Les chemins de câbles seront métalliques galvanisés ou « câblofil »,
soigneusement mis à la terre et comprendront une réserve d'au moins 30 %.
Dans les chemins de câbles verticaux en gaines techniques les câbles seront
fixés par colliers tous les 50 cm maximum.
Les chemins de câbles verticaux hors gaines et colonnes montantes seront
capotés.
Les chemins de câbles courants forts seront espacés d’au moins 30 cm des
chemins de câbles courants faibles, dans les parcours rectilignes de plus de 2 m.
Il sera également prévu des chemins de câbles indépendants pour les
alimentations électriques des équipements de sécurité. Ces chemins de câbles
ne devront pas traverser des locaux à risques d’incendie (type BE2).
2.8.2 Câblage courants forts
-
-
La distribution sera réalisée en câble non propagateur de la flamme, type U 1000
R2V, âmes cuivre, posés sur chemins de câbles, sous fourreaux dans tranchées,
sous fourreaux encastrés et sous goulotte dans les cas particuliers.
La distribution terminale pourra être réalisée par conducteurs HO7VU posés en
encastré sous fourreaux dans cloisons et parois.
Page : 12
-
La section des conducteurs ne peut être en aucun cas inférieure à :
o 1,5 mm² Cuivre pour les circuits d’éclairage, les circuits de commande et
l’alimentation de faible puissance 2,5 mm² Cuivre pour les prises de
courant 10/16 A
o 4mm² Cuivre pour les prises de courant 20 A
o 6mm² Cuivre pour les terminaux de branchement 32 A
-
Les câbles cheminant en extérieur seront protégés par gaines ICT anti-UV,
jusqu’au récepteur à alimenter.
2.8.3 Fourreaux
-
Fourreaux PVC ø 42/45 aiguillés enterrés, y compris coudes grand rayon,
sujétions de raccord, etc… (courants faibles)
Fourreaux TPC pour raccordement projet depuis origine (courants forts).
2-9 Appareillage
♦ Particularité technique à prendre en compte par l’entreprise dans son offre
-
-
-
Reconstitution du coupe-feu par mise en œuvre suivant avis technique (y
compris plâtre et finition) de boîte coupe-feu type Batibox 089378 de marque
LEGRAND, dans les cloisons.
Tous les dégagements et tous les locaux pouvant recevoir 50 personnes et plus
auront, pour 1/3 des luminaires, au moins une commande d’éclairage non
accessible au public.
Dans les dégagements (2/3 des luminaires), les commandes sont assurées par
des détecteurs de présence avec inter crépusculaire.
-
Détecteurs de présence :
o Afin de respecter la réglementation ERP et handicapés, les détecteurs
de présence seront à sécurité positive avec préavis d’extinction. Ils
seront de type PD4 ou PD 2 DUO de chez BEG LUXOMAT.
o Le premier contact commande un luminaire sur deux et à sa
temporisation décalée de 30s par rapport au deuxième contact qui
pilote le reste de l’éclairage.
o Une télécommande de programmation IRP DUO est prévue afin de
permettre des réglages précis à distance avec les mêmes seuils.
-
Positionnement de l’appareillage dans le respect de la circulaire du 30 novembre
2007, annexe 8 (Accessibilités des ERP aux handicapés).
2.9.1 Appareillage encastré standard
-
Appareillage de marque LEGRAND, série Céliane neutre ou équivalent.
Il sera de type encastré, fixation à vis et mise en œuvre dans boîtier.
Les appareils de commande placés dans les locaux borgnes seront lumineux et à
LED.
Page : 13
-
Les prises de courant seront de type normalisé et comporteront une borne de
terre et éclips de protections.
Localisation Cas général
2.9.2 Appareillage saillie étanche
-
-
Appareillage sailli monobloc, de type étanche IP 55 IK08, de forme carrée,
d’aspect gris à touche large et avec presse étoupe (type PLEXO 55 ou
équivalent).
Fixation par vis à la paroi
Les prises de courant comprendront une borne de terre, éclips de protection et
volet rabattable.
Localisation Cuisine
2.9.3 Interrupteur automatique
-
Détecteur de mouvements pour commande d’éclairage avec durée d’éclairement
et luminosité réglables.
Localisation Cheminement extérieur, locaux à occupation passagère de la cuisine et
sanitaires.
2-10 Eclairage intérieur
Nota :
- Les ballasts seront électroniques et indépendants des lampes.
- L’efficacité lumineuse des lampes ne sera pas inférieure à 80lm/w pour les tubes
fluorescents et 65lm/W pour les autres lampes.
- La teneur en mercure des lampes est limitée à 3mg sauf pour les lampes dont la
durée de vie dépasse 20.000 heures. La durée de vie des lampes sera au
minimum de 10.000 heures pour les lampes fluo-compacte et 15.000 heures pour
les tubes fluo et autres lampes.
- L'entreprise devra la fourniture, la pose, les réglages éventuels et l'ensemble des
éléments de fixation et de suspente. Les luminaires seront équipés de leurs
lampes et divers accessoires
- Les luminaires retenus figurent sur la légende des plans Electricité
- Les lampes de tous les luminaires (fluorescents, led, autres…..) devront avoir un
IRC de 85 et une température de couleur comprise entre 3000 K et 4000K.
- Les luminaires fluorescents seront équipés de ballasts électroniques haute
performance (adaptés à des allumages fréquents).
- Les appareils d’éclairage devront être conformes à la norme NF EN 60.598 et
devront satisfaire à l’essai au fil incandescent.
- Les appareils déposés sur un faux-plafond devront être fixés aux éléments
stables de la structure.
- L’entrepreneur vérifiera que les spots et projecteurs encastrés sont correctement
ventilés et que la dissipation de la chaleur s’effectue correctement.
Page : 14
Localisation Suivant plans
2-11 Eclairage extérieur
-
Les luminaires retenus figurent sur la légende des plans Electricité. L’entreprise
devra la fourniture, la pose, les réglages éventuels, les lampes et divers
accessoires.
♦ Télécommande et câblage
-
La marche automatique est réalisée par horloge astronomique (programmation
hebdomadaire, marche auto / forcée / arrêt) intégrées dans le TGBT existant
dans le couloir de la Primaire.
2-12 Eclairage de sécurité
-
Réalisation d'un éclairage de sécurité SATI, comprenant :
o Bloc de d’évacuation type 55 lumens, y compris étiquettes de
signalisation (sur porte étiquette) au-dessus des issues et à chaque
changement de direction.
o Raccordement sur mise au repos existante (TGBT existant dans le
couloir de la Primaire).
o Fourniture et mise en œuvre, du câblage et de l’ensemble du relayage.
2-13 Alimentations spécifiques
-
-
Toutes les alimentations spécifiques seront protégées et alimentées
individuellement depuis les armoires électriques.
Pour les alimentations concernant les autres corps d'état, l'entreprise est tenue
de prendre contact avec les entreprises concernées afin de définir exactement
les caractéristiques des appareils à alimenter (tension, puissance, etc.…) ainsi
que les implantations.
Les caractéristiques suivantes sont données à titre indicatif.
2.13.1 Caisson de VMC à fonctionnement permanent
-
Câble CR1 – 3P + N + T en attente au droit de chaque caisson de VMC.
Alimentation et protection par disjoncteur individuel, de type et de calibre
adaptés.
Y compris crosse de traversée
Prescriptions spécifiques :
- Origine :
TGBT existant
- Localisation :
Toiture terrasse
- Tension :
220V
- Protection différentielle : 30 mA
Page : 15
2.13.2 Extraction hotte cuisine
-
Câble U1000R2V – 3P + N + T en attente à proximité de l’extracteur.
Alimentation et protection par disjoncteur de calibre adapté.
Possibilité de coupure sur arrêt d’urgence ventilation (prévoir relayage).
- Origine :
- Localisation :
- Tension :
- Protection différentielle :
TD cuisine
Au-dessus du « piano de cuisine »
220V
30 mA
2.13.3 Volets roulants électriques
-
Câble U1000R2V –2 P + N + T en attente au droit de chaque volet roulant
électrique du projet.
Alimentation et protection par disjoncteur de calibre adapté .
Les fourreaux de liaison encastrés ainsi que le câblage entre volets roulants et
commandes sont à la charge du présent lot.
L’appareillage de commande, également à la charge du présent lot, sera de type
standard.
Raccordements côté volets roulants à la charge du lot Menuiseries Extérieures.
Coordination avec le lot Menuiseries Extérieures indispensable.
- Origine :
- Localisation :
- Tension :
- Protection différentielle :
TD Maternelle existant
Au droit des menuiseries
220V
30 mA
2.13.4 Arrêt d’urgence ventilation
-
Fourniture, pose et câblage d’un arrêt d’urgence ventilation type bris de glace
rouge placé au droit des entrées, y compris toutes sujétions de relayage.
Action sur tous les équipements de ventilation (excepté ceux qui sont à
fonctionnement permanent).
2.13.5 Chauffe-eau, bouclage et réchauffeur de boucle
- Câble U1000R2V – 3P + N + T en attente au droit du coffret production d’eau
chaude sanitaires.
- Alimentation et protection par disjoncteur de calibre adapté.
- Origine :
TGBT
- Localisation :
local ménage
- Tension :
220V
- Protection différentielle : 30 mA
Page : 16
2-14 Téléphone
-
Câble série 298 sous fourreaux entre Primaire et Cuisine raccordé sur réglette
France-Télécom situé au niveau de la Primaire.
Câble de type SYT 1, 2 paires, vers conjoncteur Cuisine. Cheminement sous
fourreaux et sur chemins de câbles depuis la réglette.
Prise téléphone 8 plots encastrés ou RJ45 au choix du maître d’ouvrage.
2-15 Installation d’alarme incendie type 4
Origine : Alarme de type 4 existante
2.15.1 Déclencheurs manuels
-
Déclencheurs manuels à « membranes déformables », couleur rouge en matière
ABS, modèle encastré.
Ils seront placés à 1,30 m du sol, à proximité des issues.
Câblage depuis centrale, par câbles catégorie C.2 de type SYT 1, 1 paire
9/10ème.
2.15.2 Diffuseurs sonores
-
Les diffuseurs sonores non autonomes seront conformes à la norme NF.S 32001, avec potentiomètre réglable 0-90 dB et à diffusion lumineuse.
2.15.3 Câblage
-
Ensemble du câblage d’alimentation et de télécommande sera en CR1.
L’entreprise a à sa charge l’ensemble des prestations pour la réalisation d’une
installation d’alarme incendie.
Mise en service.
2-16 Sonnette
-
Bouton d’appel commandant une sonnette (la sonnerie devra être entendue dans
toute la cuisine) y compris toutes sujétions, raccordement et asservissement.
2-17 Vidéophone
-
Fourniture et mise en œuvre d’un vidéophone conforme à l’accessibilité PMR,
comprenant :
o Plaques de rue anti-vandalisme avec commande anti-usure et
caméra noir et blanc
o 2 postes de réception avec écran (1 dans la salle de restauration et
1 dans la salle de classe du groupe scolaire).
o Fourreaux de câblage
o Protection depuis armoire électrique
o Commande d’ouverture du portillon y compris asservissement.
Page : 17
-
Fourreaux en attente entre platine et sous-sol cuisine pour la phase 2 des
travaux.
2-18 Extincteurs, plans et consignes de sécurité
♦ Extincteurs
- Fourniture et pose d’extincteurs :
o Type eau pulvérisée 6 litres rechargeable : 1 extincteur tous les 200m²,
distance maximum pour les atteindre de 15m.
o Type C02 de 2 kg rechargeable, près des tableaux électriques.
o Type poudre polyvalente 9 kg rechargeable dans la chaufferie avec
l’inscription « NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ » et dans le
local G.E.
♦ Plans de sécurité
- Fourniture et pose à proximité des issues, des plans de sécurité réglementaires
sous plastique rigide, indiquant l’implantation :
o Des extincteurs
o Des équipements de sécurité incendie
o Des locaux techniques
o Des locaux à risques particuliers
o Des organes de coupure des fluides et des sources d’énergie
-
Plan général du bâtiment dans le hall d’accueil
Les plans seront conformes à l’article MS 41 du règlement de sécurité du 25 juin
1980 et à la norme NFS 60-303.
♦ Consignes de sécurité
- Affichage des consignes précises de sécurité destinées au personnel de
l’établissement conformément à l’article MS 457 du règlement de sécurité du 25
juin 1980 et à la norme NF S 60-303.
2-19 Fourreaux alarme incendie
-
Fourniture et mise en œuvre de 2 fourreaux 42/45 avec chambre de tirage
intermédiaire entre Groupe Scolaire et Ecole Maternelle.
Fourniture et mise en œuvre de 2 fourreaux Ø 160 avec chambre intermédiaire
entre Groupe Scolaire et Ecole Maternelle.
2-20 Mise en service, essais et réglages
-
Mise en route, essais et réglages
Dossier de récolement
Schémas et documents à remettre au Maître d’Ouvrage pour l’ensemble des
armoires électriques sont :
o Nature et type de dispositifs de protection et de commande
o Courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de
commande
o Puissance prévisionnelle
Page : 18
o
o
o
o
-
Nature des canalisations pour circuits extérieurs
Nombre et section des conducteurs
Application (éclairage, prise, point d’utilisation en attente)
Pièces desservies.
Un schéma unifilaire conforme à la norme NF C 15.100.
-
Formation du personnel charge de l’entretien et du fonctionnement des
installations fournies et mise en œuvre par le présent lot.
Prévoir 1 séance de 2 heures.
-
Fourniture des dossiers de récolement suivant § 1-7.
Page : 19

CCTP ST GENIES

Transcription

Documents pareils

Engagement - Service public

Programme immobilier à vendre Cavalaire-sur

A l`occasion de la réouverture de votre institut 13

ZA Les Nongrenières à Neuillé Pont Pierre

ventes aux enchères publiques

Lot de 24 skateboard jeux de patience

Ministère des Technologies de la Communication et de l`Economie

BON de COMMANDE

DOSSIER DE CANDIDATURE LOTISSEMENT DU CHEMIN VERT

DQE beaucamps lot 2