LOT COUVERTURE BARDAGE

Transcription

MAITRISE D’OEUVRE
B.P. 72338 – 29223 BREST CEDEX 02
 02 98 84 89 77 -  02 98 84 88 64 -  [email protected]
MAITRE D’OUVRAGE
MAIRIE
Place de la Mairie
29910 TREGUNC
ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE
VERIFICA
31 rue du Corps de Garde
44100 NANTES
RENOVATION DE LA SALLE DE TENNIS
ET DES VESTIAIRES DE FOOTBALL
29910 TREGUNC
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
LOT N°03 : COUVERTURE/BARDAGE ET
RENFORCEMENT CHARPENTE BOIS
01 VRD
02 GROS ŒUVRE
COUVERTURE / BARDAGE
03
07 REVETEMENT DE SOL/FAIENCE
08 MENUISERIE BOIS
04 MENUISERIE EXTERIEURE
05 SERRURERIE
06 FAUX PLAFONDS
10 PEINTURE
11 ELECTRICITE
12 PLOMBERIE SANITAIRE/CHAUFFAGE/VMC
ET RENFORCEMENT CHARPENTE BOIS
09 REVETEMENT DE SOL SPORTIF
JANVIER 2016
CCTP COUVERTURE/BARDAGE ET RENFORCEMENT CHARPENTE BOIS
RENOVATION SALLE DE TENNIS ET VESTIAIRES DE FOOTBALL A TREGUNC
Il est rappelé que les entreprises sont tenues de prendre connaissance des clauses générales
applicables à tous corps d'état et du C.C.T.P. dans son intégralité.
1 - SPECIFICATIONS GENERALES
1.01 - Nature de l’opération
L’opération a pour objet :
La rénovation des vestiaires de foot (Sols, Cloisons, Plafonds, Electricité, Plomberie, …), la mise
en œuvre ITE et Etanchéité des parois enterrées.
La réfection de la toiture de la Salle de Tennis, la rénovation du Sol Sportif et le remplacement
complet de l’éclairage de la salle.
La mise aux normes du site pour Accessibilité aux personnes Handicapées.
1.02 - Maître d’Ouvrage
MAIRIE
Place de la Mairie
29910 TREGUNC
 02.98.50.95.90
1.03 - Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
VERIFICA
31 rue Corps de Garde
44100 NANTES
 02.40.43.69.83
1.04 - Maître d’Œuvre
M.O. BAT
BP 72338
29223 BREST CEDEX 2
 02.98.84.89.77
 02.98.84.88.64
1.05 - Bureau d’Etudes Fluides
AXONE
Rue des Entrepreneurs
ZA de Mespaol
29290 SAINT RENAN
 02.98.48.39.88
1.06 - Bureau de Contrôle
Les ouvrages à réaliser sont soumis au contrôle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978, relative à
la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. Les frais relatifs à ce contrôle
sont pris en charge directement par le Maître d’Ouvrage.
Cette mission est assurée par :
SOCOTEC – Madame THONON
Le Brittany – Bâtiment E
10 rue Muret de Pagnac – CS 11009
29196 QUIMPER CEDEX
 02.98.90.24.11
 02.98.90.37.36
Les Entreprises sont tenues dans le cadre de leur prix global et forfaitaire d’apporter toute aide de
quelque nature qu’elle soit au Bureau de Contrôle pour assurer sa mission et prendre en compte
toutes les observations que le Bureau de Contrôle fournira sur leurs ouvrages.
1.07 - Coordonnateur SPS
Les travaux seront soumis aux dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité de chantier, prévu par
en autres :
La loi n° 96-1418 du 31 décembre 1993.
1
Le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le décret n° 65-48 du 8 1965 janvier portant règlement d'administration publique pour l'exécution des
dispositions du livre II du Code du Travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui
concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont
le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant
les immeubles.
Cette mission est assurée par :
VERITAS – Monsieur KELLER
22 rue Amiral Romain Desfossés
29200 BREST
 02.98.47.72.82
 02.98.47.71.69
1.08 - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objet de définir les travaux des
différents corps d’état et leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractère limitatif. L’entrepreneur devra
l’intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans de l’architecte et notamment les plans et carnets de détail ainsi que les
plans du bureau d’études de structures, la réglementation, et les normes contractuellement réputées
connues.
1.09 - Règles applicables
Les travaux, fournitures et équipements, devront satisfaire, aux règles imposées par les textes
réglementaires et techniques en vigueur. En raison de leur nombre et de leur volume, la liste détaillée
de ces textes n’est pas rappelée.
Toutefois, parmi ceux-ci, il y a lieu de citer :
- Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
- Le code de la construction et de l’habitation.
- Le code du travail.
- Le règlement sanitaire départemental type et les textes, pris en application de la loi n°86.17 du 6
janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale au transfert de compétences en matière d’aide
sociale et de santé des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
- Les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG).
- Les documentes techniques unifiés (DTU) : cahier des charges, cahiers des clauses techniques,
mémentos, règles et méthodes de calcul.
- Les avis techniques du CSTB.
- Les directives UE.
- Les normes AFNOR.
- Les spécifications du REEF.
- Les réglementations sanitaires départementales et municipales.
1.10 - Qualité des matériaux et fournitures
D’une façon générale, tous les matériaux et fournitures seront conformes aux indications du CCTP.
Les marques et références indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention ou « équivalent », ne sont
donnés qu’à titre de référence et à titre strictement indicatif.
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement compléter son offre de prix, par la marque et la
référence des produits proposés accompagnés de l’ensemble des renseignements permettant
d’apprécier l’équivalence des produits à ceux prescrits au CCTP.
Toutefois, l’entrepreneur pourra proposer une marque différente de celle du prescrite, dans la mesure
où celle-ci satisfait aux obligations de résultat et de performance.
Dans le cas d’un silence du CCTP sur la marque et référence d’une fourniture, la marque et référence
choisies par l’entrepreneur devra apparaître dans son offre, afin que le Maître d’ouvrage puisse en
apprécier les qualités.
1.11 - Connaissance des lieux
L’entrepreneur ne saurait se prévaloir postérieurement à la conclusion du marché d’une connaissance
insuffisante des lieux, sites, limites et terrain d’implantation des ouvrages, état des supports, non plus
que tous les éléments locaux.
Les entrepreneurs sont tenus d’effectuer une visite complète du site et des lieux afin de se rendre
compte de visu de la nature exacte des travaux qu’ils auront à exécuter. En aucun les entreprises ne
2
pourront arguer d’une méconnaissance des lieux pour se soustraire à leurs obligations, ou réclamer
des suppléments de prix.
Pour visite des lieux
Pour visite de l’existant, merci de contacter Monsieur LE DANTEC (Directeur Adjoint des
Services Techniques) au 02.98.50.95.90, qui vous accompagnera sur site.
Une attestation de passage sera à transmettre avec votre offre.
1.12 - Protection des ouvrages
Chaque entrepreneur doit la protection de ces ouvrages et de ces équipements afin d’assurer leur
conversation à l’état neuf jusqu'à la réception.
La dépose de la protection sera réalisée par l’entreprise qui en a effectué la mise en place.
1.13 -Nettoyage et gestion des déchets de chantier
L’entrepreneur tiendra compte dans ces prix des nettoyages successifs après exécution de ces
ouvrages. Si le nettoyage se révélait inexistant ou insuffisants le Maître d’ouvrage demanderait à une
entreprise spécialisée de les effectuer au compte de l’entreprise reconnue déficiente.
Chaque entreprise aura à sa charge la gestion et le tri sélectif de ses déchets d’emballages et de
chantier conformément aux textes réglementaires applicables en matière de gestion des déchets ainsi
qu’aux règlements sanitaires départemental et régional.
1.14 -Plan général de coordination sécurité et protection de la santé (PPSPS)
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra tenir compte des dispositions de sécurité et de protection
de la santé conformément aux prescriptions définies au PGCSPS. L’entrepreneur ne pourra pas
prétendre à un supplément de prix pour non prise en compte de ces dispositions.
1.15 -Fin de chantier
Le jour de la réception des travaux. L’entreprise titulaire du présent lot devra impérativement remettre
son DOE et son DGD au Maître d’œuvre.
Si ces pièces sont manquantes le jour de la réception. La Maîtrise d’Oeuvre se garde le droit de ne
pas réceptionner d’ouvrages de l’entreprise défaillante. Tout dépassement de délais de livraison suite
à l’absence de ces pièces pourra entraîner l’application de pénalité de retard.
2 - GENERALITES
2.01 - Spécifications générales
Les travaux du présent chapitre devront répondre aux prescriptions des normes françaises AFNOR
publiées au REEF, des règles techniques agréées comme DTU et règlements de calculs parus à la
date de l’Appel d’Offres et notamment des règles neige vent 65/67 modifiées.
Règles professionnelles dernière parution.
2.02 - Spécifications techniques
2.02.01 – Documents de référence
Les ouvrages répondront aux spécifications contenues dans l'édition la plus récente des documents
suivants :
Documents Techniques Unifiés (DTU) :
- Règles générales de construction, décret n°69596 du 14 juin 1969.
- Règles NV 65 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.
- Règles N 84 modifiées 95 : Action de la neige sur les constructions.
- DTU 40.11 et 40.12 Couvertures en ardoises naturelles et en fibre ciment
- DTU 40.35 : Couvertures en plaques nervurés issues de tôles d'acier revêtues.
- DTU 40.36 : Couvertures en plaques nervurés d'aluminium pré laqué ou non.
- DTU 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie.
- DTU 43.2 : Mise en œuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité.
- DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements
d'étanchéité.
- DTU 43.5 : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés.
- DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales.
- Normes NFA 36.321
- Normes NFA 36.322
- Normes NFA 34.401
Normes NFA 35.501
Normes NFA 36.401
3
Normes :
- Norme Française A relatives aux ouvrages de métallurgie.
- Norme P36 relatives aux évacuations des eaux pluviales.
- Norme P37 relative aux accessoires de couvertures - Lanterneaux.
- Norme P38 relative aux matières plastiques.
- Norme P39 relative aux matériaux divers.
Documents divers et réglementations :
- Règles sismiques
- Règlements de sécurité incendie.
- Les cahiers des prescriptions techniques dont notamment les CPT du GS5.
- Les avis techniques du CSTB pour les matériaux et procédés entrant dans le présent lot.
- Les prescriptions des fabricants auxquels il pourra être demandé une assistance technique.
- L'ensemble des textes officiels en vigueur à la signature du marché.
L'énumération des textes n'est donné qu'a titre d'information et elle n'est pas limitative, l'entrepreneur
devant se référer à tous les règlements, lois etc. afférents à sa spécialité et également aux travaux qui
lui sont imposés.
Il ne sera toléré aucune dérogation aux règles édictées dans les divers documents, et le fait par
l'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, pourra entraîner le refus par le Maître d'œuvre des
ouvrages non conforme.
Ne sont considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes
de contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de
lois et des règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre de l'entreprise.
D'une manière générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points
non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les
règlements que l'entreprise déclare.
2.02.02 – Etude des ouvrages
Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur soumettra au Maître d’Œuvre, les plans et
notes de calculs détaillés. Ces documents devront faire apparaître notamment :
- Les points d’épreuves permettant aux autres corps d’états d’établir leurs propres études
- Les plans côtés de tous les éléments de la couverture : lanterneaux, descentes EP, …
- L’Entreprise devra faire réaliser à sa charge l’étude complète des plans
2.03 - Compte Prorata
Les dépenses imputables au compte prorata seront les suivantes :
- Fourniture de fluides et d’énergie diverses
- Les dégâts ou vols provoqués par toute personne identifiée seront imputées directement à
l’Entreprise qui l’emploie, à charge pour cette dernière de se retourner contre l’auteur réel des dégâts
ou vols.
- Nettoyage vestiaire et sanitaire
CONDITIONS D’INSTALLATION DE LA BASE DE VIE
ET
DE PROTECTION DU CHANTIER
(CLOTURES – BASE DE VIE – PLATE FORME GENERALE – STOCKAGE – BENNES –
BRANCHEMENTS – ACCES / SORTIE).
ATTRIBUTION DES TACHES PAR CORPS D’ETAT
Les travaux énumérés ci-dessous seront à la charge des corps d’état suivants :
1 - Lot GROS ŒUVRE
 Clôture du chantier
Fourniture et pose sur pieds béton d’éléments de clôtures du type « HERAS » ou similaire (longueur
totale environ 70 ml), il sera apposé sur cette clôture à l’entrée du chantier des panonceaux « Port du
casque obligatoire » et « Chantier interdit au public ». L’entreprise sera chargée de l’entretien de la
clôture, de son déplacement éventuel de son enlèvement en fin de chantier.
4
 Signalisation
Il sera posé une signalisation indiquant une « sortie de chantier » dans les deux sens de circulation.
A l’entrée du chantier, il sera indiqué par signalisation une obligation de rouler au pas.
A la sortie du chantier, il sera apposé un panneau « STOP ».
 Bureau de chantier
Fourniture et mise en place d’un bungalow pour bureau de chantier et salle de réunion. Il sera équipé
d’une table et de sièges pour 15 personnes minimum, d’un panneau suffisant pour les affichages
réglementaires ainsi que les plans, planning, … Il sera raccordé en électricité à votre charge. Il sera
pourvu d’une trousse de secours complète, ainsi que 3 ou 4 casques destinés aux visiteurs éventuels.
 Vestiaire et Sanitaire
- Bloc vestiaire et sanitaire
Prévoir vestiaire et sanitaire de chantier y compris raccordement sur réseau EU existant, il sera aéré,
éclairé et ne dégagera pas d’odeur, le sol et les parois seront imperméables. Il sera équipé par un
effectif inférieur à 10 personnes. A savoir : un WC, un urinoir, un lavabo et vestiaire.
L’entretien, le nettoyage quotidien des sanitaires est à charge de l’entreprise de Gros Œuvre tant
qu’elle est sur le site, ces locaux seront tenus en parfait état de propreté et désinfectés tous les jours.
- Branchements
Les divers branchements des équipements : eau, électricité, eaux usées et eaux vannés seront à la
charge du lot gros œuvre aussi que toutes les démarches administratives y étant relatives. Les
réseaux privatifs seront suivant le cas ou aériens ou souterrains en aucun cas ils ne courront à même
le sol.
- Electricité
Outre le branchement, l’entreprise de gros œuvre fournira pour la durée du chantier une armoire
électrique, conforme à la réglementation et sera adaptée à la demande électrique, le raccordement
aux locaux sanitaires est à charge également du Gros Œuvre.
L’installation sera vérifiée par un bureau de contrôle agréé. Les armoires secondaires et leurs
raccordements à l’armoire principale seront à la charge du lot électricité à l’exception de celles
éventuellement mises en service lors du montage du Gros Œuvre.
 Zones de stockage
Les besoins seront définis en accord avec les entreprises attributaires (voir ci dessus – clôtures de
chantier).
Cette zone sera d’accès facile à toutes les entreprises et livreurs et sera maintenue en bon ordre
permanent.
2 - ROBINET DE PUISAGE
Un raccordement sur robinet existant sera à prévoir avec la pose d’un compteur. Ce raccordement se
fera à partir du local technique devant l’entrée du bâtiment.
3 - ELECTRICITE
Le titulaire du présent lot assurera depuis l’armoire générale installée par le gros œuvre 1 armoire
secondaire réglementaire dans l’enceinte du bâtiment, de même, il assurera l’éclairage du chantier si
nécessaire.
4 - TOUTES ENTREPRISES
Le lot Gros Œuvre quittant le chantier, c’est l’entreprise présente ayant le plus gros effectif sur place
qui se chargera du nettoyage et de l’entretien des locaux communs. Au cas où cet entretien devient
défaillant, il sera fait appel à une entreprise de nettoyage sans préavis, les frais seront imputés d’office
au compte prorata.
BON ORDRE ET ETAT DE SALUBRITE DU SITE
5 - Cantonnement, locaux communs
L’entreprise de Gros Œuvre tant qu’elle est présente devra l’entretien du cantonnement et des locaux
communs (y compris salle de réunions). Les sanitaires seront quotidiennement entretenus, l’entreprise
mettra à disposition : papier hygiénique, savon, essuie-mains.
5
Les voies et espaces de circulation dans les zones de vie et de stockage et la circulation entre ces
zones seront maintenues en parfait été de propreté. Elles seront toujours libres de tout gravât et
stockage.
Les voies de circulation décrites ci-dessus seront maintenues constamment praticables (lot VRD).
6 - Chantier
Chaque entreprise devra tous les soirs le nettoyage de sa zone de travail, y compris l’évacuation de
ses gravats.
Un nettoyage général en fin de semaine s’organisera entre les entreprises présentes sur le site.
Chaque entrepreneur prendra les mesures nécessaires afin d’éviter l’encombrement des postes de
travail.
L’aération et la ventilation des locaux seront assurées lors des nettoyages (poussières, etc…) ainsi
que pendant la manipulation et l’application des produits dits dangereux.
La responsabilité des mesures édictées dans ce chapitre incombant au lot gros œuvre sera transmise
lors de son départ à l’entreprise présente ayant la plus grosse part de travail et ainsi de suite.
Les tâches particulièrement polluantes pourront nécessiter des nettoyages spécifiques, ils seront à la
charge de l’entreprise exécutante suivant une fréquence adaptée au degré de pollution.
Un nettoyage du bâtiment en cours de chantier et si besoin en fin de chantier sera réalisé par une
Entreprise spécialisée de nettoyage dont les coûts seront imputés au compte prorata.
7 - Plan Général de Coordination Santé et Sécurité
Avant la remise de leur offre de prix, les Entreprises doivent prendre connaissance du Plan Général
de Coordination en matière de Santé et de Sécurité.
DESCRIPTION DES OUVRAGES
Outre la description et la localisation des travaux à réaliser, les prix devront comprendre tous
les travaux et fournitures accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description,
mais qui seront nécessaires pour le complet et le parfait achèvement des ouvrages
conformément aux règles de l’art.
Données climatiques :
Vent zone 3, site normal
Neige : Région 1A, altitude < 200m
1 – INSTALLATION DE CHANTIER
1.01 – Sécurité pour les travaux
Mise en place de sécurité comprenant :
- Installation d’un filet anti chute
- Installation de garde corps périphérique
- Dépose en fin de chantier
Compris toutes fournitures et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre.
Localisation :
- Couverture existante de la salle de tennis
2 - DEPOSE
2.01 – Dépose couverture existante
L’entreprise devra obligatoirement se rendre sur place pour apprécier l’ensemble des déposes qui lui
sont demandées.
A ce titre, aucun supplément ne sera toléré à l’Entreprise sous prétexte d’une méconnaissance des
lieux.
Les travaux sont à prévoir en une seule intervention.
Démolition par tous moyens des constructions suivantes :
- Bac acier
- Isolation
- Toile tendue
- Lanterneau y compris réseau câble
6
Localisation :
- Couverture bac métallique salle de tennis
3 – CHARPENTE BOIS
3.01 – Travaux de renfort sur la charpente bois
Prévoir la reprise de la charpente existante avec travaux de renforcement pour pose d’une nouvelle
couverture comprenant :
- Le renforcement se fera en LC pour les pannes et liens en SDN
- Prévoir sabot galva et toutes fixations
- Remplacement des pannes P10 et P11 par section à déterminer à votre charge
- Renforcement des pannes P3 et P4 par doublage
Localisation :
- Zone files 2 à 5. Pannes P3, P4, P10, P11
3.02 – Essais destructifs pour ½ portiques
Prévoir la vérification du bon assemblage des demi-portiques sous charpente comprenant :
- Des essais destructifs afin de confirmer ou pas la présence de crampons ou anneaux de charpente
au niveau assemblage Arbalétriers/Arbalétriers moisés
- Transmettre un prix en variante si ½ portiques sont à renforcer OPTION 1
Localisation :
- Demi-portiques assemblages (1)
Prendre en compte le diagnostic ESL ci-joint.
Tous les bois employés dans les ouvrages seront des bois résineux avec un pourcentage d’humidité
compris entre 12 et 16 %.
Ils devront être conforme à la Norme NF et d’une façon générale ils devront être neufs, sains,
exempts de toutes traces de pourriture ou d’échauffures, de nœuds vicieux, de nœuds pourris, de
piqûres, de fentes d’abattage, de gélivures et de rouillures.
Si les bois étaient reconnus de qualité inférieure à celle prévue, l’entrepreneur devra les remplacer à
ses frais et ce à quelque époque de l’avancement des travaux que ce soit.
Tous les bois utilisés seront protégés contre les attaques des insectes ou des champignons et
recevront avant la mise en place des ouvrages une application d’un produit fongicide et insecticide.
Traitement de classes 2 ou 3 suivant NFP 50.100.
Un certificat de traitement des bois et de garantie décennale devra être fourni au Maître d’œuvre.
Les pièces métalliques entrant dans la composition des ouvrages de charpente seront livrées
galvanisées.
L’entreprise sous-traitant devra avoir les assurances et attestations conformes pour des travaux
charpente bois LC.
Il sera prévu toutes les ferrures utiles, boulons, étriers qui font partie du présent lot et seront
galvanisées avant la pose.
A la demande du Bureau de Contrôle, l’Entreprise remettra avant les travaux, les éléments à sa
mission soit :
 Plans d’ensemble et d’exécution de reprise de la charpente
 Hypothèse de calcul
 Descentes de charges
7
Tous les échafaudages nécessaires à une parfaite réalisation seront inclus dans le prix souscrit, ainsi
que toutes les protections nécessaires pour la sécurité du chantier et ce conformément aux décrets en
vigueur.
4 – COUVERTURE / ETANCHEITE
4.01 – Couverture panneau sandwich
Réalisation d’une étanchéité en panneau sandwich comprenant (pente 3% à respecter) :
- Panneau sandwich nervuré, épaisseur parement 63/100 et intérieur 50/100 réaction au feu A2-S1dO (MO)
- Pré-laquage extérieur 25 microns et intérieur 15 microns mini
- Ame isolante en laine de roche avec avis technique épaisseur 50 mm
- Panneau perforé en sous face pour amélioration de l’acoustique
- Panneau sandwich en translucide sur travée basse de la charpente sur chaque versant (identique à
l’existant).
- Faitage de toiture 4 versants en tôle pré laquée compris complément d’isolation et ventilation suivant
nécessité
- Les rives en tôles pré laquées compris complément d’isolation et ventilation suivant nécessité
- Recouvrement longitudinal de la nervure pleine par la nervure libre
- Fixation par vis auto taraudeuses à capuchon compris cavalier en tôle et rondelle d’étanchéité.
- Descente de charge à respecter suivant Diagnostic structure charpente ci-joint
Localisation :
- Salle de tennis (4 faces)
4.02 – Exutoire de fumées
Fourniture et pose d’exutoires de fumées R17 conformes aux instructions techniques ministérielles
n°246 et 247 du 3 mars 1982 relatives au désenfumage dans les ERP et à la norme NF S61-937.
- Coupole translucide en verre acrylique M4 non gouttant sur un encadrement en acier galvanisé avec
charnières
- La résistance aux chocs de la coupole sera de 1200 joules
- Le U maximum devra être de 2.5 W/m².K
- Grille antichute en sous face avec possibilité d’ouverture pour l’accès depuis l’intérieur du bâtiment
- Une costière en tôle droite acier galvanisé isolée de 30 cm de hauteur pour recevoir le relevé
d’étanchéité
- Relevé d’étanchéité périphérique dito les autres relevés
- Ouverture de la coupole à 140 degrés par ressorts et vérins oléopneumatique
- Toutes les fixations du dôme seront en acier galvanisé inoxydable avec rondelles d’étanchéité en
néoprène
- Ouverture fermeture par commandes CO² avec boîtiers placés à proximité du lanterneau
- Tuyauteries cuivré d’alimentation en CO² entre les boîtiers de commandes et les exutoires
- Essais de fonctionnement avec cartouches CO² pour ces essais
- Remise de 2 jeux de cartouches de CO²
- Procès verbal de conformité de l’exutoire de fumée à fournir au maître d’œuvre et au bureau de
contrôle
Localisation :
- Toiture salle de tennis
Dimensions :
- Lanterneau 140 x 140 (4 U)
4.03 – Trappe de ventilation
Remise en état des trappes de ventilation existantes comprenant :
- Manœuvre manuelle par treuil mécanique liaison par câbles et poulies.
- Remplacement des câbles
- Prévoir le remplacement des pièces défectueuses détectées suite à votre passage sur site
Localisation :
- Salle de tennis (4 U)
8
5 – BARDAGE
5.01 – Bardage acier
ème
Bardage en acier galva laqué 63/100
35 microns comprenant :
- Dépose et évacuation existant
- Pose verticale sur ossature bois identique à l’existant
Compris tous accessoires et toutes sujétions de parfaite mise en œuvre
Localisation :
- Remplacement de 5 tôles abimées sur la salle de tennis
5.02 – Découpe bardage existant
Travaux de modifications des façades des vestiaires pour permettre la mise en œuvre d’un ITE. A
votre charge la découpe du bardage en partie basse (environ 80cm) au-dessus des portes afin d’isoler
correctement le bâtiment. Vous devrez également prévoir la reprise des fixations de ce bardage avec
structure métallique à poser côté intérieur de la tribune.
Localisation :
- Vestiaire de foot
5.03 – Elargissement porte PMR
Travaux de modifications de la porte accessibilité personnes handicapés. Découpe du bardage
existant et reprise sur chevêtre bois pour nouvelle dimension de 1.30 x 2.40 m.
Localisation :
- Salle de tennis
5.04 – Pièces de finition
Fourniture et pose de l’ensemble des pièces de finitions nécessaires au parfait achèvement des
travaux des travaux d’ITE en teinte standard RAL 9010 comprenant :
- Habillage des tableaux et linteaux en acier laqué de toutes les menuiseries extérieures (sauf portes)
afin de reprendre l’épaisseur de l’ITE (120 mm). Prévoir retour en cornière sur l’ITE.
- Coiffe d’habillage sur ITE en surépaisseur côté terrain de foot
- Coiffe d’habillage sur ITE en surépaisseur côté accès vestiaires
Localisation :
- Vestiaire de foot
6 – OPTION
Option 2 – Etanchéité multicouche sur bac acier
Réalisation d’une étanchéité multicouche sur bac acier comprenant :
- Pente supérieure à 3 %
- Classement du complexe T30 indice 1
- Support en bac acier galvanisé nervure de 75/100 d’épaisseur posé sur 3 appuis minimum perforé
- Finition sur la face visible par laque plastisol épaisseur 15 microns
- Fixation des bacs acier sur les pannes de charpente bois par vis auto-taraudeuses
- Nombre de fixations suivant DTU
- Une isolation en laine de roche 50 mm d’épaisseur en laine de roche 50 mm d’épaisseur avec avis
technique
- Fixation de l’isolation par vis auto taraudeuses apparentes en sous face du bac acier avec rondelles
- Le nombre de points de fixations de l’isolation sera conforme au DTU avec compléments en rives
et aux angles.
- Etanchéité multicouche par bicouche élastomère soudées en plein avec recouvrements des lais
conformes au DTU
- Membrane type ALKORPLAN ou similaire teinte gris clair fixé mécaniquement au support par vis et
plaquettes suivant avis technique
- La chape supérieure sera auto protégée par des granulats minéraux type paillettes d’ardoises
(teinte au choix de l’architecte)
- L’épaisseur de chacune des chapes sera conforme au DTU
9
- Etanchéité en relevé par membrane dito partie courante Solin aluminium type 15/50 de chez
DANI’ALU ou similaire
Localisation :
- Salle de tennis
Option 3 – Réfection chéneau existant
Réfection des chéneaux existants comprenant :
- Dimension suivant note de calcul à votre charge
- Reprise simple en étanchéité
- Pente minimale de 0.5 % vers les écoulements EP
Localisation :
- Salle de tennis
7 - DOE
Un Dossier des Ouvrages Exécutés sera à remettre au Maître d’Œuvre en 3 exemplaires et 1 CD.
NOTE GENERALE
La liste des travaux établie dans ce CCTP n’est pas limitative.
L’entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achèvement des
travaux en proposant dans son devis et à son initiative, des plus-values.
-=-=-=-=-=-=-=-=-
10

LOT COUVERTURE BARDAGE

Transcription

Documents pareils

GEDONIE Serre les Sapins

Construction d`une caserne de gendarmerie

Voir notre CHARTE QUALITÉ

Jeu, Set et Match à Saint Quentin Fallavier : Inauguration - abc-eco

Réalisations Bois : Extension habitation à Nantes

2012-09-27 Formation Charpente traditionnelle - Eco

cloture chantier réseaux - Grand

téléchargez la plaquette d`information