CR co10 CENSI BOUVARD VEFA 1 lot Grenoble EHPA v2 adapté
Transcription
CR co10 CENSI BOUVARD VEFA 1 lot Grenoble EHPA v2 adapté
DOSSIER DE RESERVATION Résidence Médicis Vente en état futur d’achèvement GRENOBLE - 38 INVESTISSEMENT LMNP GDP Com Filiale de GDP Vendôme Résidences pour Personnes Âgées -2- COMMENT REMPLIR LE DOSSIER DE RESERVATION PAGE 3 ETAT CIVIL DU OU DES ACQUEREURS La signature du conjoint est requise sur tous les documents sauf pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens. Joindre aux présentes : Copie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille Référence du contrat de mariage (le cas échéant) Copie du jugement de divorce (le cas échéant) PAGE 4 RENSEIGNEMENTS POUR DEMANDE DE PRET PAGES 5 à 12 CONTRAT DE RESERVATION Page 12 : PAGES 13 à 17 ANNEXE I Date et signature du RESERVATAIRE précédées de la mention "Lu et Approuvé" ANNEXES DESIGNATION DU LOT RESERVE Remplir : la Désignation du bien, numéro et type du ou des lot(s) réservé(s), les coordonnées du chèque de dépôt de garantie, les caractéristiques du financement, CONTACT COMMERCIAL Raison sociale Nom Téléphone Courriel Le dossier de réservation doit être adressé en deux exemplaires originaux à l’adresse suivante : GDP Com Centre Bonlieu - 1, rue Jean Jaurès 74000 ANNECY Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -3- ETAT CIVIL DU OU DES ACQUEREURS Monsieur Nom Madame : ........................................ Nom : ........................................... Nom d’épouse : ........................................... Prénoms : ........................................ Prénoms : ........................................... Né le : ........................................ Née le : ........................................... à : ........................................ à : ........................................... Tél. profession : ........................................ Tél. profession : ........................................... Tél. domicile : ........................................ Tél. domicile : ........................................... Courriel : ........................................ Courriel : ........................................... Adresse : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Profession : .......................................................................................................................... Situation matrimoniale : Célibataire, Marié(e), Veuf(ve), Divorcé(e). Mariage à la mairie de ................................................, le ........................................................ Nature du régime matrimonial ..................................................................................... Date du contrat : ....................................................... Reçu par Maître : ....................................................... Notaire à : ..................................................................... Coordonnées du notaire chargé de la régularisation de la procuration : Nom de l’étude notariale .................................................................................................. Adresse postale : ............................................................................................................ Coordonnées téléphoniques : ............................................................................... Courriel : ......................................................................................................................... Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -4- RENSEIGNEMENTS POUR DEMANDE DE PRET Coordonnées bancaires du RESERVATAIRE : Nom de la banque : ................................................ Agence de : .............................................. N° de compte :........................................................ Tél. de l'agence :....................................... ETAT PATRIMONIAL Immobilier : Résidence principale : Valeur : ...................................................... Solde des emprunts : ...................................................... Résidence secondaire : Valeur : ...................................................... Solde des emprunts : ...................................................... Valeurs mobilières : Obligations : ............................................... Actions : ............................................... SICAV monétaires : ............................................... Parts de SCPI : ............................................... Assurances capitalisation :............................................... Documents à retourner sous 15 jours pour complément du dossier de réservation. Pièces à joindre : - livret de famille - contrat de mariage ou Pacs, - jugement de divorce, - copie carte d'identité des investisseurs. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -5- CONTRAT DE RESERVATION ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société GDP Com, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1.000.000 € ayant son siège social à ANNECY (74), 1, rue Jean Jaurès, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANNECY sous le n° 412 967 291 RCS ANNECY, Filiale de GDP Vendôme, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 40.000.000 € ayant son siège social à PARIS (75), 30, avenue de l’Opéra, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 377 689 641. Représentée par son Gérant en exercice, dûment habilité à l’effet des présentes, en vertu du mandat qui lui a été confié par le Groupe GDP Vendôme, susnommé. Ci-après dénommé le RÉSERVANT, D’une part, ET MONSIEUR MADAME Nom : …………………………………. Nom : ……………………………….…….. Prénom : …………………………………. Prénom : ……………………………….…….. Dont l'état civil est exposé en page 3 du présent contrat Ci-après dénommé le RÉSERVATAIRE D'autre part, Lesquels ont, préalablement au contrat préliminaire faisant l’objet des présentes, exposé ce qui suit : EXPOSÉ GDP Com, filiale de GDP Vendôme, se propose de commercialiser des résidences pour personnes âgées. 1. PROJET Le RESERVANT commercialise à GRENOBLE – 38000 – 3 rue des Bains, un ensemble immobilier à usage de résidence pour personnes âgées. Le RESERVANT a entrepris de construire sur la commune ci-dessus indiquée, un ensemble immobilier à usage de résidence pour personnes âgées. Le réservant a déposé et obtenu : - un arrêté de permis de construire, délivré par Monsieur le Maire de GRENOBLE, le 03 octobre 2008, sous le numéro PC 38 185 07 11 33. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -6- Le RESERVATAIRE reconnaît avoir été parfaitement informé de ce que le RESERVANT se réserve la faculté : D’apporter toutes modifications nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier, réaliser tous travaux utiles et la possibilité d’étendre le programme de construction initialement prévu, dans le cas où il pourrait soit acquérir des terrains contigus à ceux ci-dessus désignés, soit obtenir une constructibilité différente dans la mesure ou il obtient les autorisations administratives nécessaires. ou soit de transférer sur une nouvelle résidence, dans un autre lieu, les lots réservés aux conditions énoncées à l'annexe I du présent contrat. De renoncer à l’opération et ce, sans indemnité aux RESERVATAIRES, De modifier le délai de réalisation, la consistance ou le type de construction du programme, ainsi que le plan parcellaire et / ou les espaces et équipements communs, sous réserve toutefois que ces modifications ne portent que sur une partie du programme non encore vendue par lui. Le RESERVATAIRE s’interdit, en conséquence, de formuler une quelconque réclamation du fait des éventuelles modifications susvisées. Cet accord du RESERVATAIRE constitue une condition essentielle des présentes sans laquelle le RESERVANT n’aurait pas contracté. 2. Le RESERVANT a décidé de soumettre l’ensemble immobilier sus désigné au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’il est défini par la loi du 10 juillet 1965, notamment modifiée par celles des 31 décembre 1985 et 13 décembre 2000. A cet effet, il a chargé : - Un cabinet de géomètre expert de dresser l’état descriptif de division isolant 98 lots de copropriétés en parties privatives, - Et Maître Régis PUJOL, dont l’étude est située à NICE, 06000, 27 Rue Rossini, ou toute autre Etude Notariale, de dresser le règlement de copropriété précisant notamment que l’ensemble immobilier est destiné à être exploité en Résidence pour Personnes Âgées et qu’à ce titre les parties privatives ont strictement vocation à concourir à la destination générale ainsi que définie de l’ensemble immobilier. Le RESERVATAIRE sera tenu, à compter de la date d’entrée en jouissance, d’exécuter aux lieux et place du RESERVANT, toutes les dispositions du règlement de copropriété régissant l’immeuble. 3. Il est remis ce jour au RESERVATAIRE qui le reconnaît : Un exemplaire du présent contrat de réservation, Un plan de masse de l’ensemble immobilier, Le plan d'un lot type. Un exemplaire du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division lui sera remis lors de la signature de l’acte authentique. Il est précisé que les documents ci-dessus énoncés seront susceptibles de recevoir des modifications de détail jusqu’à la mise au point des plans d’exécution par les Entrepreneurs. 4. Le RESERVANT édifie l’immeuble ci-dessus décrit et le commercialise par fraction. L’acte de vente résultant de la présente réservation devra être régularisé par acte authentique reçu par Maître Régis PUJOL, ou tout autre Etude notariale, au plus tard à la date fixée à l’article 7.1 du présent contrat. S’agissant d’un immeuble à usage d’Etablissement d’hébergement pour Personnes âgées, la vente en l’état futur d’achèvement, ne s’inscrira pas dans le périmètre du secteur protégé défini par l’article L 261-10 du Code de la Construction et de l’Habitation. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -7- 5. La présente réservation s’inscrit dans un projet d’exploitation de Résidence pour Personnes Âgées. En conséquence, sa réalisation est indissociablement et irrévocablement liée à l’engagement du RESERVATAIRE de contracter un bail commercial avec la Société d'Exploitation filiale de la société GDP Vendôme. CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – RESERVATION Le RESERVANT s’oblige vis à vis du RESERVATAIRE à lui offrir, par préférence à tous autres, les locaux désignés à l’annexe 1 ci-après, pour le cas ou l’opération de construire serait effectivement réalisée. La présente réservation est consentie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 relative à la vente en l’Etat Futur d’Achèvement (modifié par les lois n° 76.1166 du 22 décembre 1967) au(x) présent(s) RESERVATAIRE(s) pour le(s) lot(s) de l’ensemble immobilier ci-après désigné à l’annexe I du présent contrat. ARTICLE 2 – DESIGNATION DES BIENS RESERVES Les lots dont l’acquisition est réservée, comprendront les biens désignés et énumérés en annexe I du présent contrat. Il est ici convenu que le RESERVANT pourra apporter aux plans et descriptifs, les modifications imposées par l’Administration ou toute modification non substantielle qui s’avéreraient nécessaires, et pour toute autre raison, notamment technique. Le RESERVANT pourra de même, consentir au profit des tiers, collectivités ou services publics, toute servitude qui s’avérerait nécessaire. Il est convenu que les différences de moins de 5 % des surfaces et cotes exprimées par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation. Il est également convenu que le RESERVANT se réserve la faculté de substituer toute personne physique ou morale dans le bénéfice du présent contrat de réservation. Cette substitution si elle a lieu ne devra entraîner aucune modification des présentes conventions. ARTICLE 3 – DELAI DE LIVRAISON Le RESERVANT mènera les travaux de telle sorte que le ou les lot(s) faisant l’objet du présent contrat soit(ent) achevé(s) au sens de l’article 1er du Décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 au plus tard à la fin du 1er semestre 2012. Il sera toutefois stipulé dans l’acte de vente que cette date pourra être reportée en fonction du nombre de jours correspondants dus : Aux intempéries empêchant les travaux, selon la réglementation des chantiers de bâtiments et de V.R.D. Aux grèves générales ou partielles affectant le chantier ou les entreprises et les fournisseurs. Aux troubles résultant d’hostilité, cataclysmes ou accidents de chantier. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -8- Aux retards consécutifs aux liquidations de biens ou aux admissions aux bénéfices du règlement judiciaire affectant les entreprises réalisant le chantier ou les entreprises fournisseurs. Aux injonctions administratives de suspendre ou d’arrêter les travaux. Aux incidents techniques, difficultés imprévues Aux retards dans la commercialisation de l’ensemble des lots. Aux retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides (exemple EDF-GDF). Et, d’une façon générale, aux cas fortuits et de force majeure ou toute cause légitime de suspension du délai de livraison. Il est ici précisé que l’ensemble immobilier dont dépend(ent) le(s) lot(s) objet du présent contrat comprend les locaux dont l’achèvement ne sera pas simultané. En conséquence, le RESERVATAIRE s’engage dès à présent à supporter les inconvénients ou servitudes inhérents à la parfaite et définitive finition du chantier pour le cas où cette dernière aurait lieu postérieurement à la livraison de son (ses) lot(s) et renonce expressément à tout recours pour troubles de jouissance, de ce fait. ARTICLE 4 – PRIX DE VENTE 4.1 La vente est consentie et acceptée moyennant le prix toutes taxes comprises, énoncé dans l’annexe I du présent contrat. Ce prix s’entend TVA incluse au taux de 19,60 %. En cas de modification légale en matière de TVA, d’impôt ou autre taxe frappant les éléments constitutifs du prix, ce dernier sera ajusté en conséquence, lors de la vente. 4.2 Ce prix est ferme et définitif (sauf application du paragraphe 4-3 ci-dessous) à compter du jour de la signature des présentes. 4.3 Si dans un délai de 90 jours à compter de la signature du présent contrat, l’acte notarié n’a pu être signé du seul fait du RESERVATAIRE, ce prix sera, à compter de la date des présentes, majoré du montant légal de 1 % par mois du prix exprimé en 4.1. 4.4 Ce prix ne tient pas compte des frais : 1. de notaire relatifs à l’acquisition et aux prêts et cautionnements éventuels 2. de procuration 3. du remboursement de la quote part du cout de l’état descriptif de division et règlement de copropriété ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT Immobilier : Le prix, représentant la réalisation immobilière, soit la somme de 226 918.73 € par lot, sera réglée à hauteur du montant TTC au RESERVANT par appels de fonds en fonction de l'avancement des travaux à la société GDP Vendôme Promotion. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -9- Avancement des travaux 1. Signature de l’acte authentique 2. Fondations coulées 3. Plancher haut RDC 4. Plancher haut 1er étage 5. Plancher haut 2ème étage 6. Plancher haut 3ème étage 7. Plancher haut 4ème étage 8. Plancher haut 5ème étage 9. Plancher haut 6ème étage 10. Mise hors d’eau - hors d’air 11. Achèvement des cloisons 12. Finition et Achèvements 13. Livraison u% 25 % 10 % 10 % 5% 5% 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 5% 20 % 5% 5% Cumulé % 25 % 35 % 45 % 50 % 55 % 57,50 % 60 % 62,50 % 65 % 70 % 90 % 95 % 100 % La partie de prix stipulée payable à terme sera garanti par le privilège du vendeur indépendamment de l’action résolutoire. Mobilier et équipement : 50 % à la signature de l’acte authentique et 50% à la livraison de l’immeuble à la SARL d’Exploitation qui en consentira bonne et valable quittance. Frais & commissions d’agence : 100 % à la signature de l'acte authentique par règlement à la SARL GDP COM qui en consentira bonne et valable quittance. Les fractions de prix payables à terme ne porteront pas intérêt, mais tout retard de paiement donnera lieu à une indemnité de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, et le versement de l’indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement. ARTICLE 6 – FINANCEMENT 6.1 Le RESERVATAIRE s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention des prêts et notamment à déposer le dossier relatif au prêt dans un délai de dix jours à compter de la signature des présentes et en justifier à la première demande du RESERVANT, faute de quoi ce dernier pourrait invoquer la caducité des présentes. 6.2 Si le RESERVATAIRE n’obtient pas l’accord des prêts dans un délai maximum de 45 jours à compter de la signature du présent contrat *, accord dont copie sera directement transmise par l’organisme prêteur au RESERVANT, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu, et le dépôt de garantie restitué sans indemnité au RESERVATAIRE si cette non obtention n’est pas de son fait, ou s’il justifie dans le même délai d’un refus motivé de la banque. En conséquence, le RESERVATAIRE s’engage à acquérir les biens ci-dessus désignés, sous la condition suspensive qu’il obtienne le(s) prêt(s) qui a (ont) été expressément mentionné(s) à l’annexe I du présent contrat. * ou à compter du 15 novembre de l’année en cours, le réservataire s’oblige à obtenir l’accord de ses prêts avant la fin de l’année. 6.3 Enfin, en cas de non obtention du (des) prêt(s) énoncé(s) en annexe, le RESERVANT se réserve la possibilité d’obtenir au lieu et place du RESERVATAIRE un prêt auprès de tout autre organisme bancaire ou financier. Si tel était le cas, le RESERVATAIRE renoncerait alors à se prévaloir de l’article 6.2 ci-dessus. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 10 - ARTICLE 7 – REALISATION DE LA VENTE 7.1 Signature de l’acte notarié Le présent engagement est valable pour un délai de 90 jours à compter de la signature des présentes. En conséquence, le RESERVANT pourra demander la réalisation de la vente jusqu’à expiration de ce délai par lettre recommandée ou par acte extra judiciaire. Au cas où le RESERVANT ne demanderait pas la réalisation de la vente dans le délai maximum de 6 mois, le RESERVATAIRE se trouverait délié de tout engagement vis à vis du RESERVANT. Les deux parties ne pourraient alors se prévaloir d’aucune indemnité de part et d’autre. Le RESERVANT s’oblige envers le RESERVATAIRE, qui l’accepte, dans un délai de 90 jours à compter de la signature des présentes, et dans les conditions prescrites par l’article 34 du Décret du 22 décembre 1967, ci-dessus reproduit, de réaliser l’acquisition du lot désigné précédemment. (Plus sur reprise que sur VEFA) Le RESERVATAIRE devra se présenter en l’étude Notariale de Maître Régis PUJOL, ou tout autre étude notariale, à la date fixée, après avoir crédité son compte, en cette Etude, du montant des frais d’acte notarié et de la fraction du prix exigible. Cette régularisation devra intervenir au plus tard un mois après la date à laquelle le RESERVATAIRE aura reçu l’offre ci-dessus prévue. (À reformuler par rapport au projet d’acte notifié, à régulariser dans les 45 jours qui suivent) Faute par le RESERVATAIRE d’avoir signé l’acte de vente dans le délai fixé précédemment et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au RESERVATAIRE huit jours à l’avance, de se présenter aux jour et heure fixés, devant le notaire ci-dessus désigné, le défaut de régularisation de l’acte de vente rendant au RESERVANT pleine et entière liberté. Ce report éventuellement accepté par le RESERVANT lui conserve, bien entendu, tous ses droits dans l’hypothèse où, à l’issue de ce délai complémentaire, le RESERVATAIRE ne signait pas l’acte devant le notaire. 7.2 Conditions de la vente La vente sera opérée en l’état futur d’achèvement, conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de la construction et de l’habitation. Observation étant ici faite que les conditions cumulatives de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ne son pas applicables aux présentes (bien à usage d’hébergement pour personnes âgées). ARTICLE 8 – CONSTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE Cette somme sera indisponible, incessible et insaisissable jusqu’à la conclusion du contrat de vente, sauf réalisation des hypothèses ci-dessous : 1. Elle s’imputera sur le prix de vente si celle-ci est réalisée. 2. Elle sera restituée sans indemnité de part et d’autre, au bénéficiaire de la présente réservation, dans les trois mois de sa demande, dans les cas suivants : a) b) Paraphe si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu dans le contrat préliminaire ; si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis. CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 11 - Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée, avec demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. 3. Elle sera acquise de plein droit au RESERVANT, qui ne pourra demander toute autre indemnité et qui retrouvera sa pleine et entière liberté si le RESERVATAIRE ne signe pas l’acte de vente pour une raison autre que celles indiquées à l’article 6.2 du présent contrat. Le RESERVATAIRE donne par les présentes ordre à l’organisme de débloquer le montant du dépôt de garantie à l’expiration du délai prévu à l’article 7.1 du présent contrat sur simple présentation par le RESERVANT : D’un exemplaire des présentes, Du récépissé d’envoi de la lettre de mise en demeure de signer l’acte authentique, D’une attestation du notaire du programme certifiant que les lots objets des présentes n’ont fait l’objet d’aucun acte de son ministère constatant leur mutation au profit du RESERVATAIRE. ARTICLE 9 – REPRODUCTION DES ARTICLES R 261-28 A R 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION Conformément aux dispositions de l’article R 261-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 261-28 à R 261-31 sont reproduits littéralement ci-après : Article R 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 % du prix prévisionnel de la vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an. Le pourcentage est limité à 2 % si le délai n’excède pas 2 ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède 2 ans. Article R 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet, ou chez un notaire. Les dépôts des RESERVATAIRES des différents locaux composant un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par RESERVATAIRE. Article R 261-30 Le RESERVANT doit notifier au RESERVATAIRE le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de signature de cet acte. Article R 261-31 Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au RESERVATAIRE : 1. Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire. 2. Si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel révisé, le cas échéant, conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi, quelles que soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité. 3. Si le ou les prêts au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur à 10 % aux prévisions dudit contrat. 4. Si l’un des éléments d’équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé. 5. Si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10 %. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 12 - Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans un délai de 3 mois à dater de cette demande. ARTICLE 10 – ENREGISTREMENT Le présent contrat n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement. Si la formalité était, cependant, requise par le RESERVATAIRE, les frais afférents seraient à sa charge. ARTICLE 11 – LITIGES En cas de litiges sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les tribunaux du siège de la société du RESERVANT seront seuls compétents. ARTICLE 12 – ÉLECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites et notamment pour l’envoi de la correspondance et des pièces, les parties font élection de domicile. Le RESERVANT : en son siège social. Le RESERVATAIRE : en son domicile sus indiqué. ARTICLE 13 – RETOUR DU CONTRAT Le contrat de réservation ne sera retourné au RESERVATAIRE qu'après réception par le RESERVANT du dossier de demande de prêt, qu'il soit déposé ou non par le RESERVANT. Fait à ……………………………………………………………………………………………. Le……………………………………………………………………………………………….. (en deux exemplaires originaux) LE RESERVANT LE RESERVATAIRE (1) (1) Porter à la main la mention « Lu et Approuvé » et le cas échéant la mention manuscrite indiquée au bas de l'annexe 1. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 13 - ANNEXE I - DESIGNATION DU OU DES LOTS RESERVES Les locaux dont l'acquisition est réservée comme indiqué ci-avant porte sur le(s) lot(s) : - Numéro de lot : ………………………………………………………………………………………… - composé de : - 1 pièce principale, salle d’eau et WC, - du mobilier meublant le lot et la quote-part des parties communes, dans un ensemble immobilier à usage de Résidence pour Personnes Âgées sise à Grenoble - 38000, 3 rue des Bains, comprenant, outre les infrastructures d’hébergement, des locaux de services « accueil, restauration, etc… » Détail duprix d'acquisition Montant 1 lot Immobilier Chambre "e part parties communes Dépendances immédiates et nécessaires Total immobilier 147 807,90 € 41 923,48 € 189731,38€ 7 774,90 € 12 149,42 € Montant de l'acquisition - H.T. 209655,70€ Mobilier et équipement Frais &Commissions d'agence TVA19,6%(sur immobilier, mobilier, frais & commissions d'agence) 41 092,52 € Total frais 250748,22€ 13 000,00 € 1 220,00 € 14220,00€ Total général à financer 264968,22€ Total T.T.C. Provisions pour frais d'acte Frais de dossier bancaire Services optionnels : forfait annuel d'assistance comptable 480 € HT Dépôt de garantie En contrepartie de la présente réservation, un dépôt de garantie représentant 5 % du prix de vente TTC est demandé : chèque n° ...................................... tiré sur la banque .................................................................………... d'un montant de : ………………………………………… établi à l’ordre de Maître Régis PUJOL. Le RESERVATAIRE indique : Qu'il entend avoir recours à un (ou des) prêt(s) d'un montant de ……………………………. Qu'il n'entend pas avoir recours à un prêt. Quand le RESERVATAIRE ne fait appel à aucun prêt, il doit en ce cas faire précéder sa signature au bas du contrat préliminaire de la mention manuscrite : « Je soussigné, M……………………. déclare ne vouloir faire appel à aucun prêt, quel qu’il soit et déclare avoir été informé que si je décidais, néanmoins, de recourir à un prêt, je ne pourrais pas me prévaloir des dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation » Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 14 - ANNEXE II 1. MONTANT DES LOYERS / REVALORISATION Le présent loyer est fixé comme suit pour 12 ans : 1 quote-part du loyer annuel représentative des locaux d'habitation et de leurs dépendances immédiates et nécessaires : Pour 1 lot : 2 Loyer toutes taxes comprises 3 Loyer Hors taxes 4 Taxe à la valeur ajoutée de 5.5% 9 732,25 € 9 224,88 € 507,37 € Le bail prendra effet dans le mois qui suit la mise en exploitation définitive de la résidence prévue courant 1er semestre 2012. • • La première année sera calculée prorata-temporis. Le loyer est payable trimestriellement, à terme échu, dans le mois qui suit le trimestre civil. * Le loyer sera réévalué au 1er janvier de chaque période triennale, au taux fixe de 2 % l’an, par année complète de loyer versé. Il est précisé que ce taux a été déterminé par rapport au tarif des prestations des maisons de retraite publié par le Ministère de l’Economie et des Finances. 2. AVANTAGE Priorité d’occupation aux membres de votre famille devenant dépendants ou à vos relations sur étude du dossier. Fait en deux exemplaires originaux à ……………………………………… le ……………………….. LE RESERVANT Paraphe LE(S) RESERVATAIRE(S) * signature précédée de la mention « lu et approuvé » CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 15 - ANNEXE III OPTION FISCALE Choix de la fiscalité appliquée à votre investissement Je soussigné(e) Demeurant à Déclare, par la présente, opter pour le régime fiscal : Régime LMNP « classique » avec amortissement du bien immobilier Régime « CENSI BOUVARD » avec réduction d’impôt Complément LMP. COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX Pour la réservation à la date du ……………. du bien immobilier suivant : Nbre de lot(s) …… au sein de la Résidence…. Fait à Le Signature. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 16 - ANNEXE IV – FRAIS D'ACHAT ET DE PRET La provision sur frais d'acte est d'environ de : Frais d'acquisition 10 500,00 € Paraphe Frais d'hypothèque 2 500,00 € Total 13 000,00 € CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 17 - ANNEXE V 1) MONTAGES D'OPERATIONS DE PROMOTION ET GESTION DE GDP VENDOME GDP Vendôme conçoit les opérations dans leur globalité. 2) DEROULEMENT D'UNE OPERATION SAS GDP VENDOME PROMOTION Résidence existante ou construction Acquisition des lots de copropriété par les investisseurs privés LOCATION DIRECTE GDP Vendôme exploite la résidence directement grâce à sa structure, DOLCEA GDP Vendôme ayant son siège social à Paris (75001) 7, avenue de l’Opéra portant le numéro SIREN n° B 395 040 959 RCS de Paris. 3) COORDONNEES DE VOS INTERLOCUTEURS a) Service Administration des Ventes : - Françoise REYNAUD Tel : 04.50.33.76.88 email : [email protected] - Carine LHOTTE Tel : 04.50.33.76.75 email : [email protected] b) Service Suivi des Investisseurs : - Armelle MICHEL Tel : 04.50.33.76.96 email : [email protected] c) Service Juridique : - Fabienne JEANTET Paraphe Tel : 04.50.33.76.87 email : [email protected] CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 DOSSIER DE RESERVATION Résidence Médicis Vente en état futur d’achèvement GRENOBLE - 38 INVESTISSEMENT LMNP GDP Com Filiale de GDP Vendôme Résidences pour Personnes Âgées -2- COMMENT REMPLIR LE DOSSIER DE RESERVATION PAGE 3 ETAT CIVIL DU OU DES ACQUEREURS La signature du conjoint est requise sur tous les documents sauf pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens. Joindre aux présentes : Copie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille Référence du contrat de mariage (le cas échéant) Copie du jugement de divorce (le cas échéant) PAGE 4 RENSEIGNEMENTS POUR DEMANDE DE PRET PAGES 5 à 12 CONTRAT DE RESERVATION Page 12 : PAGES 13 à 17 ANNEXE I Date et signature du RESERVATAIRE précédées de la mention "Lu et Approuvé" ANNEXES DESIGNATION DU LOT RESERVE Remplir : la Désignation du bien, numéro et type du ou des lot(s) réservé(s), les coordonnées du chèque de dépôt de garantie, les caractéristiques du financement, CONTACT COMMERCIAL Raison sociale Nom Téléphone Courriel Le dossier de réservation doit être adressé en deux exemplaires originaux à l’adresse suivante : GDP Com Centre Bonlieu - 1, rue Jean Jaurès 74000 ANNECY Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -3- ETAT CIVIL DU OU DES ACQUEREURS Monsieur Nom Madame : ........................................ Nom : ........................................... Nom d’épouse : ........................................... Prénoms : ........................................ Prénoms : ........................................... Né le : ........................................ Née le : ........................................... à : ........................................ à : ........................................... Tél. profession : ........................................ Tél. profession : ........................................... Tél. domicile : ........................................ Tél. domicile : ........................................... Courriel : ........................................ Courriel : ........................................... Adresse : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Profession : .......................................................................................................................... Situation matrimoniale : Célibataire, Marié(e), Veuf(ve), Divorcé(e). Mariage à la mairie de ................................................, le ........................................................ Nature du régime matrimonial ..................................................................................... Date du contrat : ....................................................... Reçu par Maître : ....................................................... Notaire à : ..................................................................... Coordonnées du notaire chargé de la régularisation de la procuration : Nom de l’étude notariale .................................................................................................. Adresse postale : ............................................................................................................ Coordonnées téléphoniques : ............................................................................... Courriel : ......................................................................................................................... Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -4- RENSEIGNEMENTS POUR DEMANDE DE PRET Coordonnées bancaires du RESERVATAIRE : Nom de la banque : ................................................ Agence de : .............................................. N° de compte :........................................................ Tél. de l'agence :....................................... ETAT PATRIMONIAL Immobilier : Résidence principale : Valeur : ...................................................... Solde des emprunts : ...................................................... Résidence secondaire : Valeur : ...................................................... Solde des emprunts : ...................................................... Valeurs mobilières : Obligations : ............................................... Actions : ............................................... SICAV monétaires : ............................................... Parts de SCPI : ............................................... Assurances capitalisation :............................................... Documents à retourner sous 15 jours pour complément du dossier de réservation. Pièces à joindre : - livret de famille - contrat de mariage ou Pacs, - jugement de divorce, - copie carte d'identité des investisseurs. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -5- CONTRAT DE RESERVATION ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société GDP Com, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1.000.000 € ayant son siège social à ANNECY (74), 1, rue Jean Jaurès, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANNECY sous le n° 412 967 291 RCS ANNECY, Filiale de GDP Vendôme, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 40.000.000 € ayant son siège social à PARIS (75), 30, avenue de l’Opéra, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 377 689 641. Représentée par son Gérant en exercice, dûment habilité à l’effet des présentes, en vertu du mandat qui lui a été confié par le Groupe GDP Vendôme, susnommé. Ci-après dénommé le RÉSERVANT, D’une part, ET MONSIEUR MADAME Nom : …………………………………. Nom : ……………………………….…….. Prénom : …………………………………. Prénom : ……………………………….…….. Dont l'état civil est exposé en page 3 du présent contrat Ci-après dénommé le RÉSERVATAIRE D'autre part, Lesquels ont, préalablement au contrat préliminaire faisant l’objet des présentes, exposé ce qui suit : EXPOSÉ GDP Com, filiale de GDP Vendôme, se propose de commercialiser des résidences pour personnes âgées. 1. PROJET Le RESERVANT commercialise à GRENOBLE – 38000 – 3 rue des Bains, un ensemble immobilier à usage de résidence pour personnes âgées. Le RESERVANT a entrepris de construire sur la commune ci-dessus indiquée, un ensemble immobilier à usage de résidence pour personnes âgées. Le réservant a déposé et obtenu : - un arrêté de permis de construire, délivré par Monsieur le Maire de GRENOBLE, le 03 octobre 2008, sous le numéro PC 38 185 07 11 33. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -6- Le RESERVATAIRE reconnaît avoir été parfaitement informé de ce que le RESERVANT se réserve la faculté : D’apporter toutes modifications nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier, réaliser tous travaux utiles et la possibilité d’étendre le programme de construction initialement prévu, dans le cas où il pourrait soit acquérir des terrains contigus à ceux ci-dessus désignés, soit obtenir une constructibilité différente dans la mesure ou il obtient les autorisations administratives nécessaires. ou soit de transférer sur une nouvelle résidence, dans un autre lieu, les lots réservés aux conditions énoncées à l'annexe I du présent contrat. De renoncer à l’opération et ce, sans indemnité aux RESERVATAIRES, De modifier le délai de réalisation, la consistance ou le type de construction du programme, ainsi que le plan parcellaire et / ou les espaces et équipements communs, sous réserve toutefois que ces modifications ne portent que sur une partie du programme non encore vendue par lui. Le RESERVATAIRE s’interdit, en conséquence, de formuler une quelconque réclamation du fait des éventuelles modifications susvisées. Cet accord du RESERVATAIRE constitue une condition essentielle des présentes sans laquelle le RESERVANT n’aurait pas contracté. 2. Le RESERVANT a décidé de soumettre l’ensemble immobilier sus désigné au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’il est défini par la loi du 10 juillet 1965, notamment modifiée par celles des 31 décembre 1985 et 13 décembre 2000. A cet effet, il a chargé : - Un cabinet de géomètre expert de dresser l’état descriptif de division isolant 98 lots de copropriétés en parties privatives, - Et Maître Régis PUJOL, dont l’étude est située à NICE, 06000, 27 Rue Rossini, ou toute autre Etude Notariale, de dresser le règlement de copropriété précisant notamment que l’ensemble immobilier est destiné à être exploité en Résidence pour Personnes Âgées et qu’à ce titre les parties privatives ont strictement vocation à concourir à la destination générale ainsi que définie de l’ensemble immobilier. Le RESERVATAIRE sera tenu, à compter de la date d’entrée en jouissance, d’exécuter aux lieux et place du RESERVANT, toutes les dispositions du règlement de copropriété régissant l’immeuble. 3. Il est remis ce jour au RESERVATAIRE qui le reconnaît : Un exemplaire du présent contrat de réservation, Un plan de masse de l’ensemble immobilier, Le plan d'un lot type. Un exemplaire du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division lui sera remis lors de la signature de l’acte authentique. Il est précisé que les documents ci-dessus énoncés seront susceptibles de recevoir des modifications de détail jusqu’à la mise au point des plans d’exécution par les Entrepreneurs. 4. Le RESERVANT édifie l’immeuble ci-dessus décrit et le commercialise par fraction. L’acte de vente résultant de la présente réservation devra être régularisé par acte authentique reçu par Maître Régis PUJOL, ou tout autre Etude notariale, au plus tard à la date fixée à l’article 7.1 du présent contrat. S’agissant d’un immeuble à usage d’Etablissement d’hébergement pour Personnes âgées, la vente en l’état futur d’achèvement, ne s’inscrira pas dans le périmètre du secteur protégé défini par l’article L 261-10 du Code de la Construction et de l’Habitation. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -7- 5. La présente réservation s’inscrit dans un projet d’exploitation de Résidence pour Personnes Âgées. En conséquence, sa réalisation est indissociablement et irrévocablement liée à l’engagement du RESERVATAIRE de contracter un bail commercial avec la Société d'Exploitation filiale de la société GDP Vendôme. CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – RESERVATION Le RESERVANT s’oblige vis à vis du RESERVATAIRE à lui offrir, par préférence à tous autres, les locaux désignés à l’annexe 1 ci-après, pour le cas ou l’opération de construire serait effectivement réalisée. La présente réservation est consentie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 relative à la vente en l’Etat Futur d’Achèvement (modifié par les lois n° 76.1166 du 22 décembre 1967) au(x) présent(s) RESERVATAIRE(s) pour le(s) lot(s) de l’ensemble immobilier ci-après désigné à l’annexe I du présent contrat. ARTICLE 2 – DESIGNATION DES BIENS RESERVES Les lots dont l’acquisition est réservée, comprendront les biens désignés et énumérés en annexe I du présent contrat. Il est ici convenu que le RESERVANT pourra apporter aux plans et descriptifs, les modifications imposées par l’Administration ou toute modification non substantielle qui s’avéreraient nécessaires, et pour toute autre raison, notamment technique. Le RESERVANT pourra de même, consentir au profit des tiers, collectivités ou services publics, toute servitude qui s’avérerait nécessaire. Il est convenu que les différences de moins de 5 % des surfaces et cotes exprimées par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation. Il est également convenu que le RESERVANT se réserve la faculté de substituer toute personne physique ou morale dans le bénéfice du présent contrat de réservation. Cette substitution si elle a lieu ne devra entraîner aucune modification des présentes conventions. ARTICLE 3 – DELAI DE LIVRAISON Le RESERVANT mènera les travaux de telle sorte que le ou les lot(s) faisant l’objet du présent contrat soit(ent) achevé(s) au sens de l’article 1er du Décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 au plus tard à la fin du 1er semestre 2012. Il sera toutefois stipulé dans l’acte de vente que cette date pourra être reportée en fonction du nombre de jours correspondants dus : Aux intempéries empêchant les travaux, selon la réglementation des chantiers de bâtiments et de V.R.D. Aux grèves générales ou partielles affectant le chantier ou les entreprises et les fournisseurs. Aux troubles résultant d’hostilité, cataclysmes ou accidents de chantier. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -8- Aux retards consécutifs aux liquidations de biens ou aux admissions aux bénéfices du règlement judiciaire affectant les entreprises réalisant le chantier ou les entreprises fournisseurs. Aux injonctions administratives de suspendre ou d’arrêter les travaux. Aux incidents techniques, difficultés imprévues Aux retards dans la commercialisation de l’ensemble des lots. Aux retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides (exemple EDF-GDF). Et, d’une façon générale, aux cas fortuits et de force majeure ou toute cause légitime de suspension du délai de livraison. Il est ici précisé que l’ensemble immobilier dont dépend(ent) le(s) lot(s) objet du présent contrat comprend les locaux dont l’achèvement ne sera pas simultané. En conséquence, le RESERVATAIRE s’engage dès à présent à supporter les inconvénients ou servitudes inhérents à la parfaite et définitive finition du chantier pour le cas où cette dernière aurait lieu postérieurement à la livraison de son (ses) lot(s) et renonce expressément à tout recours pour troubles de jouissance, de ce fait. ARTICLE 4 – PRIX DE VENTE 4.1 La vente est consentie et acceptée moyennant le prix toutes taxes comprises, énoncé dans l’annexe I du présent contrat. Ce prix s’entend TVA incluse au taux de 19,60 %. En cas de modification légale en matière de TVA, d’impôt ou autre taxe frappant les éléments constitutifs du prix, ce dernier sera ajusté en conséquence, lors de la vente. 4.2 Ce prix est ferme et définitif (sauf application du paragraphe 4-3 ci-dessous) à compter du jour de la signature des présentes. 4.3 Si dans un délai de 90 jours à compter de la signature du présent contrat, l’acte notarié n’a pu être signé du seul fait du RESERVATAIRE, ce prix sera, à compter de la date des présentes, majoré du montant légal de 1 % par mois du prix exprimé en 4.1. 4.4 Ce prix ne tient pas compte des frais : 1. de notaire relatifs à l’acquisition et aux prêts et cautionnements éventuels 2. de procuration 3. du remboursement de la quote part du cout de l’état descriptif de division et règlement de copropriété ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT Immobilier : Le prix, représentant la réalisation immobilière, soit la somme de 226 918.73 € par lot, sera réglée à hauteur du montant TTC au RESERVANT par appels de fonds en fonction de l'avancement des travaux à la société GDP Vendôme Promotion. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -9- Avancement des travaux 1. Signature de l’acte authentique 2. Fondations coulées 3. Plancher haut RDC 4. Plancher haut 1er étage 5. Plancher haut 2ème étage 6. Plancher haut 3ème étage 7. Plancher haut 4ème étage 8. Plancher haut 5ème étage 9. Plancher haut 6ème étage 10. Mise hors d’eau - hors d’air 11. Achèvement des cloisons 12. Finition et Achèvements 13. Livraison u% 25 % 10 % 10 % 5% 5% 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 5% 20 % 5% 5% Cumulé % 25 % 35 % 45 % 50 % 55 % 57,50 % 60 % 62,50 % 65 % 70 % 90 % 95 % 100 % La partie de prix stipulée payable à terme sera garanti par le privilège du vendeur indépendamment de l’action résolutoire. Mobilier et équipement : 50 % à la signature de l’acte authentique et 50% à la livraison de l’immeuble à la SARL d’Exploitation qui en consentira bonne et valable quittance. Frais & commissions d’agence : 100 % à la signature de l'acte authentique par règlement à la SARL GDP COM qui en consentira bonne et valable quittance. Les fractions de prix payables à terme ne porteront pas intérêt, mais tout retard de paiement donnera lieu à une indemnité de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, et le versement de l’indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement. ARTICLE 6 – FINANCEMENT 6.1 Le RESERVATAIRE s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention des prêts et notamment à déposer le dossier relatif au prêt dans un délai de dix jours à compter de la signature des présentes et en justifier à la première demande du RESERVANT, faute de quoi ce dernier pourrait invoquer la caducité des présentes. 6.2 Si le RESERVATAIRE n’obtient pas l’accord des prêts dans un délai maximum de 45 jours à compter de la signature du présent contrat *, accord dont copie sera directement transmise par l’organisme prêteur au RESERVANT, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu, et le dépôt de garantie restitué sans indemnité au RESERVATAIRE si cette non obtention n’est pas de son fait, ou s’il justifie dans le même délai d’un refus motivé de la banque. En conséquence, le RESERVATAIRE s’engage à acquérir les biens ci-dessus désignés, sous la condition suspensive qu’il obtienne le(s) prêt(s) qui a (ont) été expressément mentionné(s) à l’annexe I du présent contrat. * ou à compter du 15 novembre de l’année en cours, le réservataire s’oblige à obtenir l’accord de ses prêts avant la fin de l’année. 6.3 Enfin, en cas de non obtention du (des) prêt(s) énoncé(s) en annexe, le RESERVANT se réserve la possibilité d’obtenir au lieu et place du RESERVATAIRE un prêt auprès de tout autre organisme bancaire ou financier. Si tel était le cas, le RESERVATAIRE renoncerait alors à se prévaloir de l’article 6.2 ci-dessus. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 10 - ARTICLE 7 – REALISATION DE LA VENTE 7.1 Signature de l’acte notarié Le présent engagement est valable pour un délai de 90 jours à compter de la signature des présentes. En conséquence, le RESERVANT pourra demander la réalisation de la vente jusqu’à expiration de ce délai par lettre recommandée ou par acte extra judiciaire. Au cas où le RESERVANT ne demanderait pas la réalisation de la vente dans le délai maximum de 6 mois, le RESERVATAIRE se trouverait délié de tout engagement vis à vis du RESERVANT. Les deux parties ne pourraient alors se prévaloir d’aucune indemnité de part et d’autre. Le RESERVANT s’oblige envers le RESERVATAIRE, qui l’accepte, dans un délai de 90 jours à compter de la signature des présentes, et dans les conditions prescrites par l’article 34 du Décret du 22 décembre 1967, ci-dessus reproduit, de réaliser l’acquisition du lot désigné précédemment. (Plus sur reprise que sur VEFA) Le RESERVATAIRE devra se présenter en l’étude Notariale de Maître Régis PUJOL, ou tout autre étude notariale, à la date fixée, après avoir crédité son compte, en cette Etude, du montant des frais d’acte notarié et de la fraction du prix exigible. Cette régularisation devra intervenir au plus tard un mois après la date à laquelle le RESERVATAIRE aura reçu l’offre ci-dessus prévue. (À reformuler par rapport au projet d’acte notifié, à régulariser dans les 45 jours qui suivent) Faute par le RESERVATAIRE d’avoir signé l’acte de vente dans le délai fixé précédemment et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au RESERVATAIRE huit jours à l’avance, de se présenter aux jour et heure fixés, devant le notaire ci-dessus désigné, le défaut de régularisation de l’acte de vente rendant au RESERVANT pleine et entière liberté. Ce report éventuellement accepté par le RESERVANT lui conserve, bien entendu, tous ses droits dans l’hypothèse où, à l’issue de ce délai complémentaire, le RESERVATAIRE ne signait pas l’acte devant le notaire. 7.2 Conditions de la vente La vente sera opérée en l’état futur d’achèvement, conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de la construction et de l’habitation. Observation étant ici faite que les conditions cumulatives de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ne son pas applicables aux présentes (bien à usage d’hébergement pour personnes âgées). ARTICLE 8 – CONSTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE Cette somme sera indisponible, incessible et insaisissable jusqu’à la conclusion du contrat de vente, sauf réalisation des hypothèses ci-dessous : 1. Elle s’imputera sur le prix de vente si celle-ci est réalisée. 2. Elle sera restituée sans indemnité de part et d’autre, au bénéficiaire de la présente réservation, dans les trois mois de sa demande, dans les cas suivants : a) b) Paraphe si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu dans le contrat préliminaire ; si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis. CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 11 - Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée, avec demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. 3. Elle sera acquise de plein droit au RESERVANT, qui ne pourra demander toute autre indemnité et qui retrouvera sa pleine et entière liberté si le RESERVATAIRE ne signe pas l’acte de vente pour une raison autre que celles indiquées à l’article 6.2 du présent contrat. Le RESERVATAIRE donne par les présentes ordre à l’organisme de débloquer le montant du dépôt de garantie à l’expiration du délai prévu à l’article 7.1 du présent contrat sur simple présentation par le RESERVANT : D’un exemplaire des présentes, Du récépissé d’envoi de la lettre de mise en demeure de signer l’acte authentique, D’une attestation du notaire du programme certifiant que les lots objets des présentes n’ont fait l’objet d’aucun acte de son ministère constatant leur mutation au profit du RESERVATAIRE. ARTICLE 9 – REPRODUCTION DES ARTICLES R 261-28 A R 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION Conformément aux dispositions de l’article R 261-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 261-28 à R 261-31 sont reproduits littéralement ci-après : Article R 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 % du prix prévisionnel de la vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an. Le pourcentage est limité à 2 % si le délai n’excède pas 2 ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède 2 ans. Article R 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet, ou chez un notaire. Les dépôts des RESERVATAIRES des différents locaux composant un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par RESERVATAIRE. Article R 261-30 Le RESERVANT doit notifier au RESERVATAIRE le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de signature de cet acte. Article R 261-31 Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au RESERVATAIRE : 1. Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire. 2. Si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel révisé, le cas échéant, conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi, quelles que soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité. 3. Si le ou les prêts au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur à 10 % aux prévisions dudit contrat. 4. Si l’un des éléments d’équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé. 5. Si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10 %. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 12 - Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans un délai de 3 mois à dater de cette demande. ARTICLE 10 – ENREGISTREMENT Le présent contrat n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement. Si la formalité était, cependant, requise par le RESERVATAIRE, les frais afférents seraient à sa charge. ARTICLE 11 – LITIGES En cas de litiges sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les tribunaux du siège de la société du RESERVANT seront seuls compétents. ARTICLE 12 – ÉLECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites et notamment pour l’envoi de la correspondance et des pièces, les parties font élection de domicile. Le RESERVANT : en son siège social. Le RESERVATAIRE : en son domicile sus indiqué. ARTICLE 13 – RETOUR DU CONTRAT Le contrat de réservation ne sera retourné au RESERVATAIRE qu'après réception par le RESERVANT du dossier de demande de prêt, qu'il soit déposé ou non par le RESERVANT. Fait à ……………………………………………………………………………………………. Le……………………………………………………………………………………………….. (en deux exemplaires originaux) LE RESERVANT LE RESERVATAIRE (1) (1) Porter à la main la mention « Lu et Approuvé » et le cas échéant la mention manuscrite indiquée au bas de l'annexe 1. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 13 - ANNEXE I - DESIGNATION DU OU DES LOTS RESERVES Les locaux dont l'acquisition est réservée comme indiqué ci-avant porte sur le(s) lot(s) : - Numéro de lot : ………………………………………………………………………………………… - composé de : - 1 pièce principale, salle d’eau et WC, - du mobilier meublant le lot et la quote-part des parties communes, dans un ensemble immobilier à usage de Résidence pour Personnes Âgées sise à Grenoble - 38000, 3 rue des Bains, comprenant, outre les infrastructures d’hébergement, des locaux de services « accueil, restauration, etc… » Détail duprix d'acquisition Montant 1 lot Immobilier Chambre "e part parties communes Dépendances immédiates et nécessaires Total immobilier 147 807,90 € 41 923,48 € 189731,38€ 7 774,90 € 12 149,42 € Montant de l'acquisition - H.T. 209655,70€ Mobilier et équipement Frais &Commissions d'agence TVA19,6%(sur immobilier, mobilier, frais & commissions d'agence) 41 092,52 € Total frais 250748,22€ 13 000,00 € 1 220,00 € 14220,00€ Total général à financer 264968,22€ Total T.T.C. Provisions pour frais d'acte Frais de dossier bancaire Services optionnels : forfait annuel d'assistance comptable 480 € HT Dépôt de garantie En contrepartie de la présente réservation, un dépôt de garantie représentant 5 % du prix de vente TTC est demandé : chèque n° ...................................... tiré sur la banque .................................................................………... d'un montant de : ………………………………………… établi à l’ordre de Maître Régis PUJOL. Le RESERVATAIRE indique : Qu'il entend avoir recours à un (ou des) prêt(s) d'un montant de ……………………………. Qu'il n'entend pas avoir recours à un prêt. Quand le RESERVATAIRE ne fait appel à aucun prêt, il doit en ce cas faire précéder sa signature au bas du contrat préliminaire de la mention manuscrite : « Je soussigné, M……………………. déclare ne vouloir faire appel à aucun prêt, quel qu’il soit et déclare avoir été informé que si je décidais, néanmoins, de recourir à un prêt, je ne pourrais pas me prévaloir des dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation » Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 14 - ANNEXE II 1. MONTANT DES LOYERS / REVALORISATION Le présent loyer est fixé comme suit pour 12 ans : 1 quote-part du loyer annuel représentative des locaux d'habitation et de leurs dépendances immédiates et nécessaires : Pour 1 lot : 2 Loyer toutes taxes comprises 3 Loyer Hors taxes 4 Taxe à la valeur ajoutée de 5.5% 9 732,25 € 9 224,88 € 507,37 € Le bail prendra effet dans le mois qui suit la mise en exploitation définitive de la résidence prévue courant 1er semestre 2012. • • La première année sera calculée prorata-temporis. Le loyer est payable trimestriellement, à terme échu, dans le mois qui suit le trimestre civil. * Le loyer sera réévalué au 1er janvier de chaque période triennale, au taux fixe de 2 % l’an, par année complète de loyer versé. Il est précisé que ce taux a été déterminé par rapport au tarif des prestations des maisons de retraite publié par le Ministère de l’Economie et des Finances. 2. AVANTAGE Priorité d’occupation aux membres de votre famille devenant dépendants ou à vos relations sur étude du dossier. Fait en deux exemplaires originaux à ……………………………………… le ……………………….. LE RESERVANT Paraphe LE(S) RESERVATAIRE(S) * signature précédée de la mention « lu et approuvé » CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 15 - ANNEXE III OPTION FISCALE Choix de la fiscalité appliquée à votre investissement Je soussigné(e) Demeurant à Déclare, par la présente, opter pour le régime fiscal : Régime LMNP « classique » avec amortissement du bien immobilier Régime « CENSI BOUVARD » avec réduction d’impôt Complément LMP. COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX Pour la réservation à la date du ……………. du bien immobilier suivant : Nbre de lot(s) …… au sein de la Résidence…. Fait à Le Signature. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 16 - ANNEXE IV – FRAIS D'ACHAT ET DE PRET La provision sur frais d'acte est d'environ de : Frais d'acquisition 10 500,00 € Paraphe Frais d'hypothèque 2 500,00 € Total 13 000,00 € CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 17 - ANNEXE V 1) MONTAGES D'OPERATIONS DE PROMOTION ET GESTION DE GDP VENDOME GDP Vendôme conçoit les opérations dans leur globalité. 2) DEROULEMENT D'UNE OPERATION SAS GDP VENDOME PROMOTION Résidence existante ou construction Acquisition des lots de copropriété par les investisseurs privés LOCATION DIRECTE GDP Vendôme exploite la résidence directement grâce à sa structure, DOLCEA GDP Vendôme ayant son siège social à Paris (75001) 7, avenue de l’Opéra portant le numéro SIREN n° B 395 040 959 RCS de Paris. 3) COORDONNEES DE VOS INTERLOCUTEURS a) Service Administration des Ventes : - Françoise REYNAUD Tel : 04.50.33.76.88 email : [email protected] - Carine LHOTTE Tel : 04.50.33.76.75 email : [email protected] b) Service Suivi des Investisseurs : - Armelle MICHEL Tel : 04.50.33.76.96 email : [email protected] c) Service Juridique : - Fabienne JEANTET Paraphe Tel : 04.50.33.76.87 email : [email protected] CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 DOSSIER DE RESERVATION Résidence Médicis Vente en état futur d’achèvement GRENOBLE - 38 INVESTISSEMENT LMNP GDP Com Filiale de GDP Vendôme Résidences pour Personnes Âgées -2- COMMENT REMPLIR LE DOSSIER DE RESERVATION PAGE 3 ETAT CIVIL DU OU DES ACQUEREURS La signature du conjoint est requise sur tous les documents sauf pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens. Joindre aux présentes : Copie de la carte nationale d’identité ou du livret de famille Référence du contrat de mariage (le cas échéant) Copie du jugement de divorce (le cas échéant) PAGE 4 RENSEIGNEMENTS POUR DEMANDE DE PRET PAGES 5 à 12 CONTRAT DE RESERVATION Page 12 : PAGES 13 à 17 ANNEXE I Date et signature du RESERVATAIRE précédées de la mention "Lu et Approuvé" ANNEXES DESIGNATION DU LOT RESERVE Remplir : la Désignation du bien, numéro et type du ou des lot(s) réservé(s), les coordonnées du chèque de dépôt de garantie, les caractéristiques du financement, CONTACT COMMERCIAL Raison sociale Nom Téléphone Courriel Le dossier de réservation doit être adressé en deux exemplaires originaux à l’adresse suivante : GDP Com Centre Bonlieu - 1, rue Jean Jaurès 74000 ANNECY Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -3- ETAT CIVIL DU OU DES ACQUEREURS Monsieur Nom Madame : ........................................ Nom : ........................................... Nom d’épouse : ........................................... Prénoms : ........................................ Prénoms : ........................................... Né le : ........................................ Née le : ........................................... à : ........................................ à : ........................................... Tél. profession : ........................................ Tél. profession : ........................................... Tél. domicile : ........................................ Tél. domicile : ........................................... Courriel : ........................................ Courriel : ........................................... Adresse : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Profession : .......................................................................................................................... Situation matrimoniale : Célibataire, Marié(e), Veuf(ve), Divorcé(e). Mariage à la mairie de ................................................, le ........................................................ Nature du régime matrimonial ..................................................................................... Date du contrat : ....................................................... Reçu par Maître : ....................................................... Notaire à : ..................................................................... Coordonnées du notaire chargé de la régularisation de la procuration : Nom de l’étude notariale .................................................................................................. Adresse postale : ............................................................................................................ Coordonnées téléphoniques : ............................................................................... Courriel : ......................................................................................................................... Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -4- RENSEIGNEMENTS POUR DEMANDE DE PRET Coordonnées bancaires du RESERVATAIRE : Nom de la banque : ................................................ Agence de : .............................................. N° de compte :........................................................ Tél. de l'agence :....................................... ETAT PATRIMONIAL Immobilier : Résidence principale : Valeur : ...................................................... Solde des emprunts : ...................................................... Résidence secondaire : Valeur : ...................................................... Solde des emprunts : ...................................................... Valeurs mobilières : Obligations : ............................................... Actions : ............................................... SICAV monétaires : ............................................... Parts de SCPI : ............................................... Assurances capitalisation :............................................... Documents à retourner sous 15 jours pour complément du dossier de réservation. Pièces à joindre : - livret de famille - contrat de mariage ou Pacs, - jugement de divorce, - copie carte d'identité des investisseurs. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -5- CONTRAT DE RESERVATION ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société GDP Com, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1.000.000 € ayant son siège social à ANNECY (74), 1, rue Jean Jaurès, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANNECY sous le n° 412 967 291 RCS ANNECY, Filiale de GDP Vendôme, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 40.000.000 € ayant son siège social à PARIS (75), 30, avenue de l’Opéra, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 377 689 641. Représentée par son Gérant en exercice, dûment habilité à l’effet des présentes, en vertu du mandat qui lui a été confié par le Groupe GDP Vendôme, susnommé. Ci-après dénommé le RÉSERVANT, D’une part, ET MONSIEUR MADAME Nom : …………………………………. Nom : ……………………………….…….. Prénom : …………………………………. Prénom : ……………………………….…….. Dont l'état civil est exposé en page 3 du présent contrat Ci-après dénommé le RÉSERVATAIRE D'autre part, Lesquels ont, préalablement au contrat préliminaire faisant l’objet des présentes, exposé ce qui suit : EXPOSÉ GDP Com, filiale de GDP Vendôme, se propose de commercialiser des résidences pour personnes âgées. 1. PROJET Le RESERVANT commercialise à GRENOBLE – 38000 – 3 rue des Bains, un ensemble immobilier à usage de résidence pour personnes âgées. Le RESERVANT a entrepris de construire sur la commune ci-dessus indiquée, un ensemble immobilier à usage de résidence pour personnes âgées. Le réservant a déposé et obtenu : - un arrêté de permis de construire, délivré par Monsieur le Maire de GRENOBLE, le 03 octobre 2008, sous le numéro PC 38 185 07 11 33. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -6- Le RESERVATAIRE reconnaît avoir été parfaitement informé de ce que le RESERVANT se réserve la faculté : D’apporter toutes modifications nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier, réaliser tous travaux utiles et la possibilité d’étendre le programme de construction initialement prévu, dans le cas où il pourrait soit acquérir des terrains contigus à ceux ci-dessus désignés, soit obtenir une constructibilité différente dans la mesure ou il obtient les autorisations administratives nécessaires. ou soit de transférer sur une nouvelle résidence, dans un autre lieu, les lots réservés aux conditions énoncées à l'annexe I du présent contrat. De renoncer à l’opération et ce, sans indemnité aux RESERVATAIRES, De modifier le délai de réalisation, la consistance ou le type de construction du programme, ainsi que le plan parcellaire et / ou les espaces et équipements communs, sous réserve toutefois que ces modifications ne portent que sur une partie du programme non encore vendue par lui. Le RESERVATAIRE s’interdit, en conséquence, de formuler une quelconque réclamation du fait des éventuelles modifications susvisées. Cet accord du RESERVATAIRE constitue une condition essentielle des présentes sans laquelle le RESERVANT n’aurait pas contracté. 2. Le RESERVANT a décidé de soumettre l’ensemble immobilier sus désigné au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel qu’il est défini par la loi du 10 juillet 1965, notamment modifiée par celles des 31 décembre 1985 et 13 décembre 2000. A cet effet, il a chargé : - Un cabinet de géomètre expert de dresser l’état descriptif de division isolant 98 lots de copropriétés en parties privatives, - Et Maître Régis PUJOL, dont l’étude est située à NICE, 06000, 27 Rue Rossini, ou toute autre Etude Notariale, de dresser le règlement de copropriété précisant notamment que l’ensemble immobilier est destiné à être exploité en Résidence pour Personnes Âgées et qu’à ce titre les parties privatives ont strictement vocation à concourir à la destination générale ainsi que définie de l’ensemble immobilier. Le RESERVATAIRE sera tenu, à compter de la date d’entrée en jouissance, d’exécuter aux lieux et place du RESERVANT, toutes les dispositions du règlement de copropriété régissant l’immeuble. 3. Il est remis ce jour au RESERVATAIRE qui le reconnaît : Un exemplaire du présent contrat de réservation, Un plan de masse de l’ensemble immobilier, Le plan d'un lot type. Un exemplaire du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division lui sera remis lors de la signature de l’acte authentique. Il est précisé que les documents ci-dessus énoncés seront susceptibles de recevoir des modifications de détail jusqu’à la mise au point des plans d’exécution par les Entrepreneurs. 4. Le RESERVANT édifie l’immeuble ci-dessus décrit et le commercialise par fraction. L’acte de vente résultant de la présente réservation devra être régularisé par acte authentique reçu par Maître Régis PUJOL, ou tout autre Etude notariale, au plus tard à la date fixée à l’article 7.1 du présent contrat. S’agissant d’un immeuble à usage d’Etablissement d’hébergement pour Personnes âgées, la vente en l’état futur d’achèvement, ne s’inscrira pas dans le périmètre du secteur protégé défini par l’article L 261-10 du Code de la Construction et de l’Habitation. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -7- 5. La présente réservation s’inscrit dans un projet d’exploitation de Résidence pour Personnes Âgées. En conséquence, sa réalisation est indissociablement et irrévocablement liée à l’engagement du RESERVATAIRE de contracter un bail commercial avec la Société d'Exploitation filiale de la société GDP Vendôme. CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – RESERVATION Le RESERVANT s’oblige vis à vis du RESERVATAIRE à lui offrir, par préférence à tous autres, les locaux désignés à l’annexe 1 ci-après, pour le cas ou l’opération de construire serait effectivement réalisée. La présente réservation est consentie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 relative à la vente en l’Etat Futur d’Achèvement (modifié par les lois n° 76.1166 du 22 décembre 1967) au(x) présent(s) RESERVATAIRE(s) pour le(s) lot(s) de l’ensemble immobilier ci-après désigné à l’annexe I du présent contrat. ARTICLE 2 – DESIGNATION DES BIENS RESERVES Les lots dont l’acquisition est réservée, comprendront les biens désignés et énumérés en annexe I du présent contrat. Il est ici convenu que le RESERVANT pourra apporter aux plans et descriptifs, les modifications imposées par l’Administration ou toute modification non substantielle qui s’avéreraient nécessaires, et pour toute autre raison, notamment technique. Le RESERVANT pourra de même, consentir au profit des tiers, collectivités ou services publics, toute servitude qui s’avérerait nécessaire. Il est convenu que les différences de moins de 5 % des surfaces et cotes exprimées par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation. Il est également convenu que le RESERVANT se réserve la faculté de substituer toute personne physique ou morale dans le bénéfice du présent contrat de réservation. Cette substitution si elle a lieu ne devra entraîner aucune modification des présentes conventions. ARTICLE 3 – DELAI DE LIVRAISON Le RESERVANT mènera les travaux de telle sorte que le ou les lot(s) faisant l’objet du présent contrat soit(ent) achevé(s) au sens de l’article 1er du Décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 au plus tard à la fin du 1er semestre 2012. Il sera toutefois stipulé dans l’acte de vente que cette date pourra être reportée en fonction du nombre de jours correspondants dus : Aux intempéries empêchant les travaux, selon la réglementation des chantiers de bâtiments et de V.R.D. Aux grèves générales ou partielles affectant le chantier ou les entreprises et les fournisseurs. Aux troubles résultant d’hostilité, cataclysmes ou accidents de chantier. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -8- Aux retards consécutifs aux liquidations de biens ou aux admissions aux bénéfices du règlement judiciaire affectant les entreprises réalisant le chantier ou les entreprises fournisseurs. Aux injonctions administratives de suspendre ou d’arrêter les travaux. Aux incidents techniques, difficultés imprévues Aux retards dans la commercialisation de l’ensemble des lots. Aux retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides (exemple EDF-GDF). Et, d’une façon générale, aux cas fortuits et de force majeure ou toute cause légitime de suspension du délai de livraison. Il est ici précisé que l’ensemble immobilier dont dépend(ent) le(s) lot(s) objet du présent contrat comprend les locaux dont l’achèvement ne sera pas simultané. En conséquence, le RESERVATAIRE s’engage dès à présent à supporter les inconvénients ou servitudes inhérents à la parfaite et définitive finition du chantier pour le cas où cette dernière aurait lieu postérieurement à la livraison de son (ses) lot(s) et renonce expressément à tout recours pour troubles de jouissance, de ce fait. ARTICLE 4 – PRIX DE VENTE 4.1 La vente est consentie et acceptée moyennant le prix toutes taxes comprises, énoncé dans l’annexe I du présent contrat. Ce prix s’entend TVA incluse au taux de 19,60 %. En cas de modification légale en matière de TVA, d’impôt ou autre taxe frappant les éléments constitutifs du prix, ce dernier sera ajusté en conséquence, lors de la vente. 4.2 Ce prix est ferme et définitif (sauf application du paragraphe 4-3 ci-dessous) à compter du jour de la signature des présentes. 4.3 Si dans un délai de 90 jours à compter de la signature du présent contrat, l’acte notarié n’a pu être signé du seul fait du RESERVATAIRE, ce prix sera, à compter de la date des présentes, majoré du montant légal de 1 % par mois du prix exprimé en 4.1. 4.4 Ce prix ne tient pas compte des frais : 1. de notaire relatifs à l’acquisition et aux prêts et cautionnements éventuels 2. de procuration 3. du remboursement de la quote part du cout de l’état descriptif de division et règlement de copropriété ARTICLE 5 – MODALITES DE PAIEMENT Immobilier : Le prix, représentant la réalisation immobilière, soit la somme de 226 918.73 € par lot, sera réglée à hauteur du montant TTC au RESERVANT par appels de fonds en fonction de l'avancement des travaux à la société GDP Vendôme Promotion. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 -9- Avancement des travaux 1. Signature de l’acte authentique 2. Fondations coulées 3. Plancher haut RDC 4. Plancher haut 1er étage 5. Plancher haut 2ème étage 6. Plancher haut 3ème étage 7. Plancher haut 4ème étage 8. Plancher haut 5ème étage 9. Plancher haut 6ème étage 10. Mise hors d’eau - hors d’air 11. Achèvement des cloisons 12. Finition et Achèvements 13. Livraison u% 25 % 10 % 10 % 5% 5% 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 5% 20 % 5% 5% Cumulé % 25 % 35 % 45 % 50 % 55 % 57,50 % 60 % 62,50 % 65 % 70 % 90 % 95 % 100 % La partie de prix stipulée payable à terme sera garanti par le privilège du vendeur indépendamment de l’action résolutoire. Mobilier et équipement : 50 % à la signature de l’acte authentique et 50% à la livraison de l’immeuble à la SARL d’Exploitation qui en consentira bonne et valable quittance. Frais & commissions d’agence : 100 % à la signature de l'acte authentique par règlement à la SARL GDP COM qui en consentira bonne et valable quittance. Les fractions de prix payables à terme ne porteront pas intérêt, mais tout retard de paiement donnera lieu à une indemnité de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, et le versement de l’indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement. ARTICLE 6 – FINANCEMENT 6.1 Le RESERVATAIRE s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention des prêts et notamment à déposer le dossier relatif au prêt dans un délai de dix jours à compter de la signature des présentes et en justifier à la première demande du RESERVANT, faute de quoi ce dernier pourrait invoquer la caducité des présentes. 6.2 Si le RESERVATAIRE n’obtient pas l’accord des prêts dans un délai maximum de 45 jours à compter de la signature du présent contrat *, accord dont copie sera directement transmise par l’organisme prêteur au RESERVANT, le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu, et le dépôt de garantie restitué sans indemnité au RESERVATAIRE si cette non obtention n’est pas de son fait, ou s’il justifie dans le même délai d’un refus motivé de la banque. En conséquence, le RESERVATAIRE s’engage à acquérir les biens ci-dessus désignés, sous la condition suspensive qu’il obtienne le(s) prêt(s) qui a (ont) été expressément mentionné(s) à l’annexe I du présent contrat. * ou à compter du 15 novembre de l’année en cours, le réservataire s’oblige à obtenir l’accord de ses prêts avant la fin de l’année. 6.3 Enfin, en cas de non obtention du (des) prêt(s) énoncé(s) en annexe, le RESERVANT se réserve la possibilité d’obtenir au lieu et place du RESERVATAIRE un prêt auprès de tout autre organisme bancaire ou financier. Si tel était le cas, le RESERVATAIRE renoncerait alors à se prévaloir de l’article 6.2 ci-dessus. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 10 - ARTICLE 7 – REALISATION DE LA VENTE 7.1 Signature de l’acte notarié Le présent engagement est valable pour un délai de 90 jours à compter de la signature des présentes. En conséquence, le RESERVANT pourra demander la réalisation de la vente jusqu’à expiration de ce délai par lettre recommandée ou par acte extra judiciaire. Au cas où le RESERVANT ne demanderait pas la réalisation de la vente dans le délai maximum de 6 mois, le RESERVATAIRE se trouverait délié de tout engagement vis à vis du RESERVANT. Les deux parties ne pourraient alors se prévaloir d’aucune indemnité de part et d’autre. Le RESERVANT s’oblige envers le RESERVATAIRE, qui l’accepte, dans un délai de 90 jours à compter de la signature des présentes, et dans les conditions prescrites par l’article 34 du Décret du 22 décembre 1967, ci-dessus reproduit, de réaliser l’acquisition du lot désigné précédemment. (Plus sur reprise que sur VEFA) Le RESERVATAIRE devra se présenter en l’étude Notariale de Maître Régis PUJOL, ou tout autre étude notariale, à la date fixée, après avoir crédité son compte, en cette Etude, du montant des frais d’acte notarié et de la fraction du prix exigible. Cette régularisation devra intervenir au plus tard un mois après la date à laquelle le RESERVATAIRE aura reçu l’offre ci-dessus prévue. (À reformuler par rapport au projet d’acte notifié, à régulariser dans les 45 jours qui suivent) Faute par le RESERVATAIRE d’avoir signé l’acte de vente dans le délai fixé précédemment et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au RESERVATAIRE huit jours à l’avance, de se présenter aux jour et heure fixés, devant le notaire ci-dessus désigné, le défaut de régularisation de l’acte de vente rendant au RESERVANT pleine et entière liberté. Ce report éventuellement accepté par le RESERVANT lui conserve, bien entendu, tous ses droits dans l’hypothèse où, à l’issue de ce délai complémentaire, le RESERVATAIRE ne signait pas l’acte devant le notaire. 7.2 Conditions de la vente La vente sera opérée en l’état futur d’achèvement, conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de la construction et de l’habitation. Observation étant ici faite que les conditions cumulatives de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ne son pas applicables aux présentes (bien à usage d’hébergement pour personnes âgées). ARTICLE 8 – CONSTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE Cette somme sera indisponible, incessible et insaisissable jusqu’à la conclusion du contrat de vente, sauf réalisation des hypothèses ci-dessous : 1. Elle s’imputera sur le prix de vente si celle-ci est réalisée. 2. Elle sera restituée sans indemnité de part et d’autre, au bénéficiaire de la présente réservation, dans les trois mois de sa demande, dans les cas suivants : a) b) Paraphe si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu dans le contrat préliminaire ; si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis. CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 11 - Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée, avec demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. 3. Elle sera acquise de plein droit au RESERVANT, qui ne pourra demander toute autre indemnité et qui retrouvera sa pleine et entière liberté si le RESERVATAIRE ne signe pas l’acte de vente pour une raison autre que celles indiquées à l’article 6.2 du présent contrat. Le RESERVATAIRE donne par les présentes ordre à l’organisme de débloquer le montant du dépôt de garantie à l’expiration du délai prévu à l’article 7.1 du présent contrat sur simple présentation par le RESERVANT : D’un exemplaire des présentes, Du récépissé d’envoi de la lettre de mise en demeure de signer l’acte authentique, D’une attestation du notaire du programme certifiant que les lots objets des présentes n’ont fait l’objet d’aucun acte de son ministère constatant leur mutation au profit du RESERVATAIRE. ARTICLE 9 – REPRODUCTION DES ARTICLES R 261-28 A R 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION Conformément aux dispositions de l’article R 261-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles R 261-28 à R 261-31 sont reproduits littéralement ci-après : Article R 261-28 Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 % du prix prévisionnel de la vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an. Le pourcentage est limité à 2 % si le délai n’excède pas 2 ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède 2 ans. Article R 261-29 Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet, ou chez un notaire. Les dépôts des RESERVATAIRES des différents locaux composant un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par RESERVATAIRE. Article R 261-30 Le RESERVANT doit notifier au RESERVATAIRE le projet d’acte de vente un mois au moins avant la date de signature de cet acte. Article R 261-31 Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au RESERVATAIRE : 1. Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire. 2. Si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel révisé, le cas échéant, conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi, quelles que soient les autres causes de l’augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l’immeuble ou à une amélioration de sa qualité. 3. Si le ou les prêts au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur à 10 % aux prévisions dudit contrat. 4. Si l’un des éléments d’équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé. 5. Si l’immeuble ou la partie d’immeuble ayant fait l’objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10 %. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 12 - Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans un délai de 3 mois à dater de cette demande. ARTICLE 10 – ENREGISTREMENT Le présent contrat n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement. Si la formalité était, cependant, requise par le RESERVATAIRE, les frais afférents seraient à sa charge. ARTICLE 11 – LITIGES En cas de litiges sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les tribunaux du siège de la société du RESERVANT seront seuls compétents. ARTICLE 12 – ÉLECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites et notamment pour l’envoi de la correspondance et des pièces, les parties font élection de domicile. Le RESERVANT : en son siège social. Le RESERVATAIRE : en son domicile sus indiqué. ARTICLE 13 – RETOUR DU CONTRAT Le contrat de réservation ne sera retourné au RESERVATAIRE qu'après réception par le RESERVANT du dossier de demande de prêt, qu'il soit déposé ou non par le RESERVANT. Fait à ……………………………………………………………………………………………. Le……………………………………………………………………………………………….. (en deux exemplaires originaux) LE RESERVANT LE RESERVATAIRE (1) (1) Porter à la main la mention « Lu et Approuvé » et le cas échéant la mention manuscrite indiquée au bas de l'annexe 1. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 13 - ANNEXE I - DESIGNATION DU OU DES LOTS RESERVES Les locaux dont l'acquisition est réservée comme indiqué ci-avant porte sur le(s) lot(s) : - Numéro de lot : ………………………………………………………………………………………… - composé de : - 1 pièce principale, salle d’eau et WC, - du mobilier meublant le lot et la quote-part des parties communes, dans un ensemble immobilier à usage de Résidence pour Personnes Âgées sise à Grenoble - 38000, 3 rue des Bains, comprenant, outre les infrastructures d’hébergement, des locaux de services « accueil, restauration, etc… » Détail duprix d'acquisition Montant 1 lot Immobilier Chambre "e part parties communes Dépendances immédiates et nécessaires Total immobilier 147 807,90 € 41 923,48 € 189731,38€ 7 774,90 € 12 149,42 € Montant de l'acquisition - H.T. 209655,70€ Mobilier et équipement Frais &Commissions d'agence TVA19,6%(sur immobilier, mobilier, frais & commissions d'agence) 41 092,52 € Total frais 250748,22€ 13 000,00 € 1 220,00 € 14220,00€ Total général à financer 264968,22€ Total T.T.C. Provisions pour frais d'acte Frais de dossier bancaire Services optionnels : forfait annuel d'assistance comptable 480 € HT Dépôt de garantie En contrepartie de la présente réservation, un dépôt de garantie représentant 5 % du prix de vente TTC est demandé : chèque n° ...................................... tiré sur la banque .................................................................………... d'un montant de : ………………………………………… établi à l’ordre de Maître Régis PUJOL. Le RESERVATAIRE indique : Qu'il entend avoir recours à un (ou des) prêt(s) d'un montant de ……………………………. Qu'il n'entend pas avoir recours à un prêt. Quand le RESERVATAIRE ne fait appel à aucun prêt, il doit en ce cas faire précéder sa signature au bas du contrat préliminaire de la mention manuscrite : « Je soussigné, M……………………. déclare ne vouloir faire appel à aucun prêt, quel qu’il soit et déclare avoir été informé que si je décidais, néanmoins, de recourir à un prêt, je ne pourrais pas me prévaloir des dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation » Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 14 - ANNEXE II 1. MONTANT DES LOYERS / REVALORISATION Le présent loyer est fixé comme suit pour 12 ans : 1 quote-part du loyer annuel représentative des locaux d'habitation et de leurs dépendances immédiates et nécessaires : Pour 1 lot : 2 Loyer toutes taxes comprises 3 Loyer Hors taxes 4 Taxe à la valeur ajoutée de 5.5% 9 732,25 € 9 224,88 € 507,37 € Le bail prendra effet dans le mois qui suit la mise en exploitation définitive de la résidence prévue courant 1er semestre 2012. • • La première année sera calculée prorata-temporis. Le loyer est payable trimestriellement, à terme échu, dans le mois qui suit le trimestre civil. * Le loyer sera réévalué au 1er janvier de chaque période triennale, au taux fixe de 2 % l’an, par année complète de loyer versé. Il est précisé que ce taux a été déterminé par rapport au tarif des prestations des maisons de retraite publié par le Ministère de l’Economie et des Finances. 2. AVANTAGE Priorité d’occupation aux membres de votre famille devenant dépendants ou à vos relations sur étude du dossier. Fait en deux exemplaires originaux à ……………………………………… le ……………………….. LE RESERVANT Paraphe LE(S) RESERVATAIRE(S) * signature précédée de la mention « lu et approuvé » CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 15 - ANNEXE III OPTION FISCALE Choix de la fiscalité appliquée à votre investissement Je soussigné(e) Demeurant à Déclare, par la présente, opter pour le régime fiscal : Régime LMNP « classique » avec amortissement du bien immobilier Régime « CENSI BOUVARD » avec réduction d’impôt Complément LMP. COCHER LA CASE CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX Pour la réservation à la date du ……………. du bien immobilier suivant : Nbre de lot(s) …… au sein de la Résidence…. Fait à Le Signature. Paraphe CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 16 - ANNEXE IV – FRAIS D'ACHAT ET DE PRET La provision sur frais d'acte est d'environ de : Frais d'acquisition 10 500,00 € Paraphe Frais d'hypothèque 2 500,00 € Total 13 000,00 € CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10 - 17 - ANNEXE V 1) MONTAGES D'OPERATIONS DE PROMOTION ET GESTION DE GDP VENDOME GDP Vendôme conçoit les opérations dans leur globalité. 2) DEROULEMENT D'UNE OPERATION SAS GDP VENDOME PROMOTION Résidence existante ou construction Acquisition des lots de copropriété par les investisseurs privés LOCATION DIRECTE GDP Vendôme exploite la résidence directement grâce à sa structure, DOLCEA GDP Vendôme ayant son siège social à Paris (75001) 7, avenue de l’Opéra portant le numéro SIREN n° B 395 040 959 RCS de Paris. 3) COORDONNEES DE VOS INTERLOCUTEURS a) Service Administration des Ventes : - Françoise REYNAUD Tel : 04.50.33.76.88 email : [email protected] - Carine LHOTTE Tel : 04.50.33.76.75 email : [email protected] b) Service Suivi des Investisseurs : - Armelle MICHEL Tel : 04.50.33.76.96 email : [email protected] c) Service Juridique : - Fabienne JEANTET Paraphe Tel : 04.50.33.76.87 email : [email protected] CR co10 Censi Bouvard 1 lot Grenoble v2 / 38– 05-08-10