ccap - Syndicat Départemental d`Energie de la Seine
Transcription
ccap - Syndicat Départemental d`Energie de la Seine
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA SEINE MARITIME MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE [2016-2020] Pouvoir adjudicateur Syndicat Départemental d’Energie de la Seine Maritime (SDE76) 5 boulevard de la Marne, 76000 Rouen Téléphone : 02.32.08.04.04. Télécopie : 02.32.08.05.00. Courriel : [email protected] Heures d'ouverture au public : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Désigné dans le présent document par "le Maître d’ouvrage" ou "le SDE76". Objet du Marché : travaux d’électrification, sur les ouvrages HTA, BT : études, construction de lignes aériennes, de canalisations souterraines, de postes de distribution publique HTABT, de branchements basse tension travaux d’éclairage public : études, travaux neufs et de rénovation sur les installations d’éclairage public de la voierie et des espaces publics, d’éclairages extérieurs d’installations sportives, d’illuminations de sites, bâtiments ou monuments publics, travaux de génie civil de communications électroniques, travaux de réseaux de télédistribution, liés aux travaux programmés et inopinés du SDE76. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Le titulaire du marché, Le Président du SDE76, SOMMAIRE ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES ........................ 5 1.1 – Objet du marché, emplacement des travaux et domicile du titulaire du marché ......................................................................................................................... 5 1.2 – Nature et durée du marché ........................................................................................ 6 1.2.1 – Pour les travaux programmés.............................................................................. 6 1.2.2 – Pour les travaux inopinés .................................................................................. 13 1.3 – Travaux intéressant la défense ................................................................................ 19 1.4 – Relations avec le concessionnaire ............................................................................ 19 1.5 – Maître du chantier.................................................................................................... 19 1.6 – Maître d’œuvre ......................................................................................................... 20 1.7 – Propriété intellectuelle des projets .......................................................................... 20 1.7.1 Plans et relevés topographiques réalisés pour le compte du maître d’ouvrage. 20 1.7.2 Données issues d’ERDF ou du maître d’ouvrage ............................................. 20 ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ................................................ 22 2.1 – Pièces particulières ................................................................................................... 22 2.2 – Pièces générales......................................................................................................... 22 ARTICLE 3 – PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATIONS DANS LES PRIX ET REGLEMENTS DES COMPTES .......................... 24 3.1 – Tranche(s) conditionnelle(s) .................................................................................... 24 3.2 – Contenu des prix, mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes et travaux en régie ..................................................................................... 24 3.2.1 – Modalités d’établissement des prix ................................................................... 24 3.2.2 – Règlement des comptes..................................................................................... 24 3.2.3 – Modalités du règlement des comptes du marché .............................................. 25 3.2.3.1 – Avance forfaitaire et factures d’acomptes .................................................... 25 3.2.3.2 – Factures solde ............................................................................................... 26 3.2.3.3 - Cas du matériel d’éclairage public ............................................................... 27 3.2.3.4 – Cas de la télédistribution .............................................................................. 27 3.3 – Variation dans les prix ............................................................................................. 27 3.3.1 – Caractère des prix ............................................................................................. 27 3.3.2 – Choix de l’index de référence ........................................................................... 27 3.3.3 – Mois d’établissement des prix du marché ......................................................... 27 3.3.4 – Modalités de la mise à jour et de la révision des prix du BPU ......................... 27 3.3.5 – Application de la taxe sur la valeur ajoutée ...................................................... 28 3.4 – Dispositions relatives à la sous-traitance et à la co-traitance ............................... 28 3.4.1 – Acceptation et agrément des sous-traitants ....................................................... 28 3.4.2 – Modalités de paiement direct des sous-traitants ............................................... 29 3.4.3 – Co-traitance ....................................................................................................... 29 3.5 – Délai global de paiement et intérêts moratoires .................................................... 30 3.5.1 – Délai global de paiement .................................................................................. 30 3.5.2 – Intérêts moratoires ............................................................................................ 30 ARTICLE 4 – EXECUTION DES PRESTATIONS ............................................................ 31 4.1 – Exécution des Avant-Projets Sommaires (APS) .................................................... 31 4.1.1 – Début de la prestation ....................................................................................... 31 4.1.2 – Consistance de la prestation .............................................................................. 31 4.1.3 – Restitution de la prestation................................................................................ 31 SDE76 C.C.A.P. 2 / 51 4.1.4 – Contrôle, validation et réception de la prestation ............................................. 31 4.2 – Exécution des Avant-Projets Détaillés (APD) ........................................................ 32 4.2.1 – Début de la prestation ....................................................................................... 32 4.2.2 – Consistance de la prestation .............................................................................. 32 4.2.3 – Restitution de la prestation................................................................................ 32 4.2.4 – Contrôle, validation et réception de la prestation ............................................. 32 4.3 Dossiers article 2-II ou 3 .......................................................................................... 33 4.4 – Exécution des travaux .............................................................................................. 33 4.5 – Présentation du projet de décompte final des travaux ......................................... 34 4.6 – Présentation des Dossiers des Ouvrage Construits (DOC) à fournir après exécution ......................................................................................................... 34 ARTICLE 5 – PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION ................................... 35 5.1 – Etudes ........................................................................................................................ 35 5.2 – Article 2-II ou 3......................................................................................................... 35 5.3 – Travaux ..................................................................................................................... 35 5.4 – Décompte des travaux et documents à fournir après exécution .......................... 35 ARTICLE 6 – PENALITES DE RETARD ........................................................................... 36 6.1 – APS et APD ............................................................................................................... 36 6.2 – Dossiers article 2-II ou 3 .......................................................................................... 36 6.3 – Travaux ..................................................................................................................... 36 6.4 – Décompte Général Définitif (DGD) et documents à fournir après exécution .................................................................................................................... 36 ARTICLE 7 – DROITS DES ETUDES ................................................................................. 37 7.1 – Droits du maître d’ouvrage ..................................................................................... 37 7.2 – Droits du titulaire du marché .................................................................................. 37 7.3 – Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire .............................. 37 7.4 – Garanties ................................................................................................................... 38 ARTICLE 8 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE .................................... 39 8.1 – Retenue de garantie ou garantie à première demande ......................................... 39 8.2 – Avance ....................................................................................................................... 39 8.3 – Avance facultative .................................................................................................... 40 8.4 – Nantissement ............................................................................................................. 40 ARTICLE 9 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS .......................................... 41 Provenance des matériaux et produits ................................................................... 41 Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt .............................................. 41 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits ............................................................................................... 41 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire du marché des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage ................ 41 ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DE SECURITE ET D’HYGIENE DU TITULAIRE DU MARCHE ET MESURES D’ORDRE SOCIAL ........................................................................................................... 42 10.1 – Principes généraux ................................................................................................... 42 10.2 – Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)................. 42 10.3 – Obligations du titulaire du marché si désignation d’un coordonnateur SPS ................................................................................................... 43 SDE76 C.C.A.P. 3 / 51 10.4 – 10.5 – 10.6 - Obligations du titulaire du marché vis-à-vis des sous-traitants ........................... 43 Registre de chantier.................................................................................................. 43 Autorisations, sécurité des personnes et des ouvrages aux abords des chantiers, rapports avec les concessionnaires ERDF et/ou GRDF ...................... 44 10.6.1 – Autorisation et dégradation des voies publiques .............................................. 44 10.6.2 – Signalisation des chantiers ................................................................................ 44 10.6.3 Rapports avec les concessionnaires ERDF et/ou GRDF .................................. 44 10.7 - Mesures d’ordre social ............................................................................................. 44 ARTICLE 11 – CONTRÔLE ET RECEPTION DES TRAVAUX ....................................... 45 11.1 – Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux ............................................. 45 11.2 – Réception ................................................................................................................... 45 11.3 – Mise à disposition de certains ouvrages ou partie d’ouvrages ............................. 45 11.4 – Documents fournis après exécution ........................................................................ 45 11.5 – Délai de garantie ....................................................................................................... 45 11.6 – Garanties supplémentaires ...................................................................................... 45 11.7 – Assurances ................................................................................................................. 46 ARTICLE 12 – PRIX HORS BORDEREAU .......................................................................... 47 ARTICLE 13 – PRIX SUR DEVIS........................................................................................... 48 ARTICLE 14 – RACHAT DES CONDUCTEURS CUIVRE DEPOSES ............................ 49 ARTICLE 15 – RESILIATION DU MARCHE ...................................................................... 50 ARTICLE 16 - RECAPITULATION DES DEROGATIONS .............................................. 51 SDE76 C.C.A.P. 4 / 51 ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES 1.1 - Objet du marché, emplacement des travaux et domicile du titulaire du marché Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) concernent les travaux d'Electrification Rurale confiés au titulaire du marché par le maître d’ouvrage sur le territoire de se concession à l’exclusion des communes de la Métropole Rouen Normandie. Il concerne : les travaux d’électrification, sur les ouvrages HTA, BT : études, construction de lignes aériennes, de canalisations souterraines, de postes de distribution publique HTA-BT, de branchements basse tension, les travaux d’éclairage public : travaux neufs et de rénovation sur les installations d’éclairage public de la voierie et des espaces publics, d’éclairages extérieurs d’installations sportives, d’illuminations de sites, bâtiments ou monuments publics, les travaux de génie civil de réseaux de communications électroniques, les travaux de réseaux de télédistribution, liés aux travaux programmés et inopinés du maître d’ouvrage. La nature des travaux est la suivante : renforcement, extension, effacement, sécurisation, aménagement des réseaux de distribution publique d'électricité, extension et rénovation de réseaux d'éclairage public (sauf entretien préventif et/ou curatif), travaux de maîtrise de la demande d’énergie, réalisation de génie civil de communications électroniques : la pose ou la fourniture et pose des infrastructures communes de génie civil de communications électroniques en complément de la tranchée commune et les travaux relatifs à la tranchée aménagée nécessaires au transfert en souterrain des lignes terminales existantes, réalisation de travaux de télédistribution. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). Ces travaux seront réalisés sur le territoire du maître d’ouvrage, à savoir les 681 communes énumérées dans le règlement de la consultation (dont 41 communes uniquement pour les travaux d’éclairage public hors voirie métropolitaine de la Métropole Rouen Normandie). Les communes associées à un lot géographique pourront être amenées à être changées de lot au cours du marché en fonction des modifications territoriales impactant les établissements publics de coopération intercommunale. Le titulaire du marché ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice économique à l’encontre du maître d’ouvrage en cas de modifications d’un lot géographique. Ces modifications, si elles sont nécessaires, interviendront à la date anniversaire du marché. SDE76 C.C.A.P. 5 / 51 A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire du marché à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites dans les bureaux du Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime, 5 boulevard de la Marne, 76000 Rouen, jusqu'à ce que le titulaire du marché ait fait connaître au maître d’ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura élu. 1.2 - Nature et durée du marché Le marché est un marché à bons de commande et à lot géographique, à prix unitaire, passé sans minimum ni maximum, ni en valeur ni en quantité. Il est conclu dans les conditions précisées à l’article 77 du Code des Marchés Publics pour une durée de 12 mois à compter de la date du 01/11/2016 ou à compter de la date de sa notification si elle est postérieure à celle-ci. Il est reconductible tacitement 3 fois, soit une durée totale de 4 ans. Le marché prendra fin le 31/10/2020 quel que soit le lot géographique. DECOMPOSITION EN LOTS GEOGRAPHIQUES ET COMPETENCES : 1.2.1 - Pour les travaux programmés Le territoire est décomposé en 16 lots géographiques. Pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16, le marché concerne les travaux d’électrification, d’éclairage public, de génie civil de communications électroniques et de télédistribution. Pour les lots 8 et 15, le marché concerne les travaux d’éclairage public en dehors de la voirie métropolitaine de la Métropole Rouen Normandie. Le territoire est décomposé en 16 lots géographiques définis par la délibération du 18 mars 2016 : LOT 1 – CLE 1 – CLE entre Seine et Manche : Angerville-l'Orcher, Anglesqueville-l'Esneval, Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair, Criquetot-l'Esneval, Cuverville, Epretot, Etainhus, Fongueusemare, Fontaine-la-Mallet, Gainneville, Gommerville, Gonneville-la-Mallet, Graimbouville, Hermeville, Heuqueville, La Poterie-Cap-d'Antifer, La Remuée, Les Trois-Pierres, Manéglise, Montivilliers (écart), Notre-Dame-du-Bec, Oudalle, Pierrefiques, Rolleville, Sainneville, Sainte-Marie-au-Bosc, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brèvedent, Saint-Martin-du-Bec, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Vigor-d'Ymonville, Sandouville, Turretot, Villainville. SDE76 C.C.A.P. Beaurepaire, Cauville-sur-Mer, Epouville, Etretat, Fontenay, Gonfreville-l'Orcher (écart), Harfleur (écart), La Cerlangue, Le Tilleul, Mannevillette, Octeville-sur-Mer, Rogerville, Saint-Aubin-Routot, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Martin-du-Manoir, Saint-Vincent-Cramesnil, Vergetot, 6 / 51 LOT 2 – CLE 2 – CLE de la région de FECAMP - GODERVILLE : Angerville-Bailleul, Annouville-Vilmesnil, Auberville-la-Renault, Bec-de-Mortagne, Bénarville, Bornambusc, Bréauté, Bretteville-du-Grand-Caux, Criquebeuf-en-Caux, Daubeuf-Serville, Ecrainville, Epreville, Froberville, Ganzeville, Gerville, Goderville, Gonfreville-Caillot, Grainville-Ymauville, Houquetot, Les Loges, Maniquerville, Manneville-la-Goupil, Mentheville, Saint-Léonard, Saint-Maclou-la-Brière, Saint-Sauveur-d'Emalleville, Sausseuzemare-en-Caux, Tocqueville-les-Murs, Tourville-les-Ifs, Vattetot-sous-Beaumont, Vattetot-sur-Mer, Virville, Yport. LOT 3 – CLE 3 – CLE du PAYS DE CAUX : Allouville-Bellefosse, Alvimare, Ancourteville-sur-Héricourt, Anvéville, Auzebosc, Auzouville-Auberbosc, Bénesville, Bennetot, Berville, Beuzeville-la-Guérard, Boudeville, Bretteville-Saint-Laurent, Carville-Pot-de-Fer, Cleuville, Cliponville, Doudeville, Envronville, Etalleville, Foucart, Fultot, Harcanville, Hattenville, Hautot-Saint-Sulpice, Héricourt-en-Caux, Normanville, Prétot-Vicquemare, Ricarville, Robertot, Routes, Saint-Clair-sur-les-Monts, Sainte-Marie-des-Champs, Saint-Laurent-en-Caux, Sommesnil, Thiouville, Trémauville, Valliquerville, Yébleron, Yvecrique, LOT 4 – CLE 4 – CLE de CAUX – VALLEE DE SEINE : Anquetierville, Arelaune-en-Seine, Beuzeville-la-Grenier, Beuzevillette, Grand-Camp, Gruchet-le-Valasse (écart), La Frénaye, La-Trinité-du-Mont, Lintot, Louvetot, Mauny, Mélamare, Nointot, Norville, Parc-d'Anxtot, Petiville, Raffetot, Rives-en-Seine, Saint-Antoine-la-Forêt, Saint-Arnoult, Saint-Eustache-la-Forêt, Saint-Gilles-de-Crétot, Saint-Jean-de-la-Neuville, Saint-Maurice-d'Etelan, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Tancarville, Vatteville-la-Rue. SDE76 C.C.A.P. Amfreville-les-Champs, Autretot, Baons-le-Comte, Bermonville, Bois-Himont, Canville-les-Deux-Eglises, Cléville, Ecretteville-lès-Baons, Fauville-en-Caux, Gonzeville, Hautot-le-Vatois, Le Torp-Mesnil, Reuville, Rocquefort, Sainte-Marguerite-sur-Fauville, Saint-Pierre-Lavis, Touffreville-la-Corbeline, Veauville-lès-Baons, Yvetot (écart). Bernières, Bolleville, Heurteauville, Lanquetot, Maulévrier-Sainte-Gertrude, Mirville, Notre-Dame-de-Bliquetuit, Port-Jérôme-sur-Seine, Rouville, Saint-Aubin-de-Crétot, Saint-Jean-de-Folleville, Saint-Nicolas-de-la-Haie, Trouville-Alliquerville, 7 / 51 LOT 5 – CLE 5 – CLE de la CÔTE D’ALBÂTRE - VALMONT : Ancretteville-sur-Mer, Angerville-la-Martel, Auberville-la-Manuel, Bertheauville, Bertreville, Blosseville-sur-Mer, Bosville, Butot-Vénesville, Cailleville, Canouville, Cany-Barville, Clasville, Colleville, Contremoulins, Crasville-la-Mallet, Criquetot-le-Mauconduit, Drosay, Ecretteville-sur-Mer, Eletot, Gerponville, Grainville-la-Teinturière, Gueutteville-les-Grès, Hautot-l'Auvray, Ingouville-sur-Mer, Le Hanouard, Le Mesnil-Durdent, Limpiville, Malleville-les-Grès, Manneville-ès-Plains, Néville, Ocqueville, Oherville, Ouainville, Ourville-en-Caux, Paluel, Pleine-Sève, Riville, Sainte-Colombe, Sainte-Hélène-Bondeville, Saint-Martin-aux-Buneaux, Saint-Pierre-en-Port, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Saint-Vaast-Dieppedalle, Sassetot-le-Mauconduit, Sasseville, Senneville-sur-Fécamp, Sorquainville, Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Thiétreville, Toussaint, Valmont, Veauville-les-Quelles, Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer, Vinnemerville, Vittefleur, Ypreville-Biville. LOT 6 – CLE 6 – CLE de la région de LUNERAY : Ambrumesnil, Angiens, Auppegard, Autigny, Avremesnil, Bacqueville-en-Caux, Bourville, Brachy, Crasville-la-Rocquefort, Ermenouville, Gonnetot, Greuville, Gueures, Héberville, Houdetot, La Chapelle-sur-Dun, Lamberville, Lammerville, Lestanville, Longueil, Omonville, Ouville-la-Rivière, Rainfreville, Royville, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Denis-d'Aclon, Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Pierre-Bénouville, Saint-Pierre-le-Viger, Sassetot-le-Malgardé, Thil-Manneville, Tocqueville-en-Caux, SDE76 C.C.A.P. Anglesqueville-la-Bras-Long, Auzouville-sur-Sâane, Biville-la-Rivière, Brametot, Fontaine-le-Dun, Gruchet-Saint-Siméon, Hermanville, La Gaillarde, Le Bourd-Dun, Luneray, Quiberville, Saâne-Saint-Just, Saint-Mards, Saint-Pierre-le-Vieux, Sotteville-sur-Mer, Vénestanville. 8 / 51 LOT 7 – CLE 7 – CLE de la région de PAVILLY - YERVILLE : Ancretiéville-Saint-Victor, Auzouville-l'Esneval, Barentin (écart), Blacqueville, Bourdainville, Bouville, Butot, Carville-la-Folletière, Cideville, Criquetot-sur-Ouville, Croix-Mare, Ecalles-Alix, Ectot-l'Auber, Ectot-lès-Baons, Emanville, Etoutteville, Flamanville, Goupillières, Grémonville, Hugleville-en-Caux, Limésy, Lindebeuf, Mesnil-Panneville, Motteville, Ouville-l'Abbaye, Pavilly (écart), Sainte-Austreberthe, Saint-Martin-aux-Arbres, Saint-Martin-de-l’If, Saussay, Vibeuf, Yerville. LOT 8 – CLE 8 – CLE METROPOLE OUEST : Anneville-Ambourville, Bardouville, Duclair, Epinay-sur-Duclair, Hénouville, Houppeville, La Bouille, Le Mesnil-sous-Jumièges, Quevillon, Sahurs, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint-Paër, Saint-Pierre-de-Varengeville, Yainville, Berville-sur-Seine, Hautot-sur-Seine, Jumièges, Mont-Saint-Aignan (écart), Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Saint-Pierre-de-Manneville, Yville-sur-Seine. LOT 9 – CLE 9 – CLE de la région de BUCHY : Auzouville-sur-Ry, Bierville, Bois-d'Ennebourg, Bois-Guilbert, Bois-l'Eveque, Boissay, Bosc-Bordel, Bosc-Edeline, Bosc-Roger-sur-Buchy, Bradiancourt, Catenay, Critot, Ernemont-sur-Buchy, Estouteville-Ecalles, Fresne-le-Plan, Grainville-sur-Ry, La Vieux-Rue, Longuerue, Mathonville, Maucomble, Montérolier, Morgny-la-Pommeraye, Pierreval, Préaux, Rocquemont, Ry, Saint-Denis-le-Thiboult, Sainte-Croix-sur-Buchy, Saint-Germain-des-Essourts, Saint-Martin-Osmonville, Sommery, Ventes-Saint-Rémy, Blainville-Crevon, Bois-Héroult, Bosc-Bérenger, Bosc-Mesnil, Buchy, Elbeuf-sur-Andelle, Fontaine-en-Bray, Héronchelles, Martainville-Epreville, Mesnil-Raoul, Neufbosc, Rebets, Saint-Aignan-sur-Ry, Sainte-Geneviève-en-Bray, Servaville-Salmonville, Vieux-Manoir. SDE76 C.C.A.P. 9 / 51 LOT 10 – CLE 10 – CLE de la TÔTES : Anneville-sur-Scie, Beaumont-le-Hareng, Bellencombre, Bertreville-Saint-Ouen, Bosc-le-Hard, Cottévrard, Cropus, Etaimpuis, Grigneuseville, Imbleville, La Crique, Le Catelier, Lintot-les-Bois, Mesnil-Follemprise, Notre-Dame-du-Parc, Saint-Crespin, Saint-Germain-d'Etables, Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Victor l'Abbaye, Torcy-le-Petit, Varneville-Bretteville, région de BELLENCOMBRE – LONGUEVILLE Ardouval, Beautot, Belleville-en-Caux, Bertrimont, Bracquetuit, Cressy, Crosville-sur-Scie, Fresnay-le-Long, Gueutteville, La Chapelle-du-Bourgay, La Fontelaye, Les Cent-Acres, Longueville-sur-Scie, Montreuil-en-Caux, Pommeréval, Saint-Denis-sur-Scie, Saint-Hellier, Saint-Ouen-du-Breuil, Sévis, Tôtes, Vassonville. LOT 11 – CLE 11 – CLE de la région DIEPPOISE : Ancourt, Arques-la-Bataille (écart), Bailly-en-Rivière, Bellengreville, Dampierre-Saint-Nicolas, Douvrend, Freulleville, Grèges, Les Ifs, Martigny, Meulers, Notre-Dame-d'Aliermont, Petit-Caux, Ricarville-du-Val, Saint-Aubin-le-Cauf, Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Jacques-d'Aliermont, Saint-Nicolas-d'Aliermont, Saint-Vaast-d'Equiqueville, Sauchay, Tourville-sur-Arques, Varengeville-sur-Mer. SDE76 C.C.A.P. Auffay, Beauval-en-Caux, Belmesnil, Biville-la-Baignarde, Calleville-les-Deux-Eglises, Criquetot-sur-Longueville, Dénestanville, Gonneville-sur-Scie, Heugleville-sur-Scie, La Chaussée, Le Bois-Robert, Les Grandes-Ventes, Manéhouville, Muchedent, Rosay, Sainte-Foy, Saint-Honoré, Saint-Vaast-du-Val, Torcy-le-Grand, Val-de-Saâne, Aubermesnil-Beaumais, Colmesnil-Manneville, Envermeu, Hautot-sur-Mer, Martin-Eglise, Offranville, Rouxmesnil-Bouteilles, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Ouen-sous-Bailly, Sauqueville, 10 / 51 LOT 12 – CLE 12 – CLE de la région de CRIEL – INCHEVILLE - LONDINIERES : Avesnes-en-Val, Bailleul-Neuville, Baillolet, Baromesnil, Bures-en-Bray, Canehan, Clais, Criel-sur-Mer, Croixdalle, Cuverville-sur-Yères, Etalondes, Eu (écart), Flocques, Fréauville, Fresnoy-Folny, Grandcourt, Incheville, Le Mesnil-Réaume, Le Tréport (écart), Londinières, Longroy, Melleville, Millebosc, Monchy-sur-Eu, Osmoy-Saint-Valéry, Ponts-et-Marais, Preuseville, Puisenval, Sainte-Agathe-d'Aliermont, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Pierre-des-Jonquières, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Rémy-Boscrocourt, Sept-Meules, Smermesnil, Touffreville-sur-Eu, Villy-sur-Yères, Wanchy-Capval. LOT 13 – CLE 13 – CLE de la région d’AUMALE – BLANGY - NEUFCHÂTEL : Aubéguimont, Aubermesnil-aux-Erables, Aumale, Auvilliers, Bazinval, Bouelles, Bully, Callengeville, Campneuseville, Conteville, Criquiers, Dancourt, Ellecourt, Esclavelles, Fallencourt, Fesques, Flamets-Frétils, Foucarmont, Fresles, Graval, Guerville, Haudricourt, Hodeng-au-Bosc, Illois, Landes-Vieilles-et-Neuves, Le Caule-Sainte-Beuve, Lucy, Marques, Massy, Ménonval, Mesnières-en-Bray, Monchaux-Soreng, Morienne, Mortemer, Nesle-Hodeng, Nesle-Normandeuse, Neufchâtel-en-Bray (écart), Neuville-Ferrières, Nullemont, Pierrecourt, Quièvrecourt, Quincampoix-Fleuzy, Réalcamp, Rétonval, Richemont, Rieux, Ronchois, Sainte-Beuve-en-Rivière, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Martin-au-Bosc, Saint-Martin-l'Hortier, Saint-Riquier-en-Rivière, Saint-Saire, Vatierville, Vieux-Rouen-sur-Bresle, Villers-sous-Foucarmont. SDE76 C.C.A.P. 11 / 51 LOT 14 – CLE 14 – CLE du PAYS DE BRAY : Argueil, Avesnes-en-Bray, Beaussault, Beauvoir-en-Lyons, Bosc-Hyons, Brémontier-Merval, Croisy-sur-Andelle, Cuy-Saint-Fiacre, Doudeauville, Elbeuf-en-Bray, Ferrières-en-Bray, Forges-les-Eaux, Gaillefontaine, Gancourt-Saint-Etienne, Haucourt, Haussez, La Bellière, La Chapelle-Saint-Ouen, La Feuillie, La Hallotière, Le Héron, Le Mesnil-Lieubray, Longmesnil, Mauquenchy, Mésangueville, Mesnil-Mauger, Montroty, Morville-sur-Andelle, Nolléval, Pommereux, Rouvray-Catillon, Saint-Michel-d'Halescourt, Serqueux, Sigy-en-Bray. LOT 15 – CLE 15 – CLE METROPOLE EST : Belbeuf, Boos, Fontaine-sous-Préaux, Franqueville-Saint-Pierre, Gouy, Isneauville, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Quévreville-la-Poterie, Roncherolles-sur-le-Vivier, Saint-Aubin-Epinay, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Sotteville-sous-le-Val, Tourville-la-Rivière, Beaubec-la-Rosière, Bézancourt, Compainville, Dampierre-en-Bray, Ernemont-la-Villette, Fry, Grumesnil, Hodeng-Hodenger, La Ferté-Saint-Samson, La Haye, Le Thil-Riberpré, Ménerval, Molagnies, Neuf-Marché, Roncherolles-en-Bray, Saumont-la-Poterie, Cléon, Freneuse, La Neuville-Chant-d'Oisel, Montmain, Saint-Aubin-Celloville, Saint-Martin-du-Vivier, Ymare. LOT 16 – CLE 16 – CLE des PORTES NORD-OUEST DE ROUEN : Anceaumeville, Authieux-Ratiéville, Bosc-Guérard-Saint-Adrien, Cailly, Claville-Motteville, Clères, Eslettes, Esteville, Fontaine-le-Bourg, Fresquiennes, Frichemesnil, Grugny, La Houssaye-Béranger, La Rue-Saint-Pierre, La Vaupalière, Le Bocasse, Mont-Cauvaire, Montigny, Montville (écart), Pissy-Pôville, Quincampoix, Roumare, Saint-André-sur-Cailly, Saint-Georges-sur-Fontaine, Saint-Germain-sous-Cailly, Saint-Jean-du-Cardonnay, Sierville, Villers-Ecalles, Yquebeuf. SDE76 C.C.A.P. 12 / 51 1.2.2 – Pour les travaux inopinés Le territoire est décomposé en 6 lots géographiques définis par la délibération du 18 mars 2016 : Lot 17 : SECTEUR LE HAVRE – VALLEE DE SEINE : Angerville-l’Orcher, Anglesqueville-l’Esneval, Arelaune-en-Seine, Beaurepaire, Bernières, Beuzeville-la-Grenier, Bolleville, Bordeaux-Saint-Clair, Criquetot-l’Esneval, Cuverville, Epretot, Ethainus, Fongueusemare, Fontaine-la-Mallet, Gainneville, Gommerville, Gonneville-la-Mallet, Graimbouville, Gruchet-le-Valasse (Ecart), Harfleur (Ecart), Heuqueville, Heurteauville, La Frénaye, La-Poterie-Cap-d’Antifer, Lanquetot, La-Trinité-du-Mont, Les Trois-Pierres, Lintot, Manéglise, Mannevillette, Mauny, Mélamare, Montivilliers(Ecart), Nointot, Notre-Dame-de-Bliquetuit, Notre-Dame-du-Bec, Oudalle, Parc-d’Anxtot, Pierrefiques, Port-Jérôme-sur-Seine, Rives-en-Seine, Rogerville, Rouville, Sainneville, Saint-Arnoult, Saint-Aubin-de-Crétot, Sainte-Marie-au-Bosc, Saint-Eustache-la-Forêt, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Jean-de-Folleville, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Laurent-de-Brèvedent, Saint-Martin-du-Manoir, Saint-Maurice-d’Etelan, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Vincent-Crasmesnil, Sandouville, Trouville-Alliquerville, Turretot, Vergetot, Villainville. SDE76 C.C.A.P. Anquetierville, Bénouville, Beuzevillette, Cauville-sur-Mer, Epouville, Etretat, Fontenay, Gonfreville-l’Orcher (Ecart), Grand-Camp, Hermeville, La Cerlangue, La Remuée, Le Tilleul, Louvetot, Maulévrier-Sainte-Gertrude, Mirville, Norville, Octeville-sur-Mer, Petiville, Raffetot, Rolleville, Saint-Antoine-la-Forêt, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-Crétot, Saint-Jean-de-la-Neuville, Saint-Martin-du-Bec, Saint-Nicolas-de-la-Haie, Saint-Vigor-d’Ymonville, Tancarville, Vatteville-la-Rue, 13 / 51 Lot 18 : SECTEUR DE DIEPPE – LE TREPORT : Ambrumesnil, Ancourt, Anglesqueville-le-Bras-Long, Arques-la-Bataille (Ecart), Auppegard, Autigny, Avesnes-en-Val, Avremesnil, Bailleul-Neuville, Baillolet, Baromesnil, Bellengreville, Bourville, Brachy, Bures-en-Bray, Canehan, Colmesnil-Manneville, Crasville-la-Rocquefort, Croixdalle, Cuverville-sur-Yères Douvrend, Envermeu, Etalondes, Eu (Ecart), Fontaine-le-Dun, Fréauville, Freulleville, Gonnetot, Grèges, Greuville, Gueures, Hautot-sur-Mer, Hermanville, Houdetot, La-Chapelle-sur-Dun, La Gaillarde, Lammerville, Le Bourg-Dun, Le Tréport (Ecart), Les Ifs, Londinières, Longroy, Luneray, Martigny, Melleville, Meulers, Monchy-sur-Eu, Notre-Dame-d’Aliermont, Omonville, Osmoy-Saint-Valéry, Petit-Caux, Ponts-et-Marais, Puisenval, Quiberville, Ricarville-du-Val, Rouxmesnil-Bouteilles, Saâne-Saint-Just, Saint-Aubin-le-Cauf, Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Denis d’Aclon, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Jacques-d’Aliermont, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Nicolas-d’Aliermont, Saint-Ouen-sous-Bailly, Saint-Pierre-Bénouville, Saint-Pierre-en-Val, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Rémy-Boscrocourt, Saint-Vaast-d’Equiqueville, Sauchay, Sauqueville, Smermesnil, Sotteville-sur-Mer, Tocqueville-en-Caux, Touffreville-sur-Eu, Varengeville-sur-Mer, Vénestanville, Wanchy-Capval. SDE76 C.C.A.P. Angiens, Aubermesnil-Beaumais, Auzouville-sur-Sâane, Bacqueville-en-Caux, Bailly-en-Rivière, Biville-la-Rivière, Brametot, Clais, Criel-sur-Mer, Dampierre-Saint-Nicolas, Ermenouville, Flocques, Frenoy-Folny, Grandcourt, Gruchet-Saint-Siméon, Héberville, Incheville, Lamberville, Le Mesnil-Réaume, Lestanville, Longueil, Martin-Eglise, Millebosc, Offranville, Ouville-la-Rivière, Preuseville, Rainfreville, Royville, Saint-Aubin-sur-Mer, Sainte-Agathe-d’Aliermont, Saint-Mards, Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Pierre-des-Jonquières, Saint-Pierre-le-Viger, Sassetot-le-Malgardé, Sept-Meules, Thil-Manneville, Tourville-sur-Arques, Villy-sur-Yères, 14 / 51 Lot 19 : SECTEUR DU PAYS DE CAUX – PAVILLY : Allouville-Bellefosse, Alvimare, Ancourteville-sur-Héricourt, Ancretiéville-Saint-Victor, Autretot, Auzebosc, Auzouville-l’Esneval, Baons-le-Comte, Bénesville, Bennetot, Berville, Beuzeville-la-Guérard, Bois-Himont, Boudeville, Bouville, Bretteville-Saint-Laurent, Canville-les-Deux-Eglises, Carville-la-Folletière, Cideville, Cleuville, Cliponville, Criquetot-sur-Ouville, Doudeville, Ecalles-Alix, Emanville, Envronville, Etoutteville, Fauville-en-Caux, Foucart, Fultot, Goupillières, Grémonville, Hattenville, Hautot-le-Vatois, Héricourt-en-Caux, Hugleville-en-Caux, Limésy, Lindebeuf, Motteville, Normanville, Pavilly (Ecart), Prétot-Vicquemare, Ricarville, Robertot, Routes, Saint-Clair-sur-les-Monts, Sainte-Marguerite-sur-Fauville, Sainte-Marie-des-Champs, Saint-Martin-aux-Arbres, Saint-Martin-de-l’If, Saussay, Sommesnil, Touffreville-la-Crobeline, Trémauville, Veauville-lès-Baons, Vibeuf, Yerville, Yvecrique, SDE76 C.C.A.P. Amfreville-les-Champs, Anvéville, Auzouville-Auberbosc, Barentin (Ecart), Bermonville, Blacqueville, Bourdainville, Butot, Carville-Pot-de-Fer, Cléville, Croix-Mare, Ecretteville-lès-Baons, Etalleville, Flamanville, Gonzeville, Harcanville, Hautot-Saint-Sulpice, Le Torp-Mesnil, Mesnil-Panneville, Ouville-l’Abbaye, Reuville, Rocquefort, Saint-Austreberthe, Saint-Laurent-en-Caux, Saint-Pierre-Lavis, Thiouville, Valliquerville, Yébleron, Yvetot (Ecart). 15 / 51 Lot 20 : SECTEUR DE FECAMP - VALMONT : Ancretteville-sur-Mer, Angerville-Bailleul, Annouville-Vilmesnil, Auberville-la-Manuel, Bec-de-Mortagne, Bénarville, Bertreville, Blosseville-sur-Mer, Bosville, Bréauté, Butot-Vénesville, Cailleville, Cany-Barville, Clasville, Contremoulins, Crasville-la-Mallet, Criquetot-le-Mauconduit, Daubeuf-Serville, Ecrainville, Ecretteville-sur-Mer, Epreville, Froberville, Gerponville, Gerville, Gonfreville-Caillot, Grainville-la-Teinturière, Gueutteville-les-Grès, Hautot-l’Auvray, Ingouville-sur-Mer, Le Hanouard, Les Loges, Limpiville, Maniquerville, Maniquerville, Manneville-la-Goupil, Mentheville, Ocqueville, Oherville, Ourville-en-Caux, Paluel, Riville, Sainte-Colombe, Saint-Léonard, Saint-Maclou-la-Brière, Saint-Pierre-en-Port, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Saint-Vaast-Dieppedalle, Sasseville, Sausseuzemare-en-Caux, Sorquainville, Thérouldeville, Thiergeville, Thiétreville, Tourville-les-Ifs, Toussaint, Vattetot-sous-Beaumont, Vattetot-sur-Mer, Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer, Virville, Vittefleur, Ypreville-Biville. Lot 21 : SECTEUR DU PAYS DE BRAY : Argueil, Aubéguimont, Aumale, Auvilliers, Avesnes-en-Bray, Bazinval, Beaussault, Beauvoir-en-Lyons, Bierville, Blainville-Crevon, Bois-Guilbert, Bois-Héroult, Boissay, Bosc-Bérenger, Bosc-Edeline, Bosc-Hyons, Bosc-Roger-sur-Buchy, Bouelles, Brémontier-Merval, Buchy, Callengeville, Campneuseville, Compainville, Conteville, Critot, Croisy-sur-Andelle, Dampierre-en-Bray, Dancourt, Elbeuf-en-Bray, Elbeuf-sur-Andelle, Ernemont-la-Villette, Ernemont-sur-Buchy, Estouteville-Ecalles, Fallencourt, SDE76 C.C.A.P. Angerville-la-Martel, Auberville-la-Renault, Bertheauville, Bornambusc, Bretteville-du-Grand-Caux, Canouville, Colleville, Criquebeuf-en-Caux, Drosay, Eletot, Ganzeville, Goderville, Grainville-Ymauville, Houquetot, Le Mesnil-Durdent, Malleville-les-Grès, Manneville-ès-Plains, Néville, Ouainville, Plaine-Sève, Sainte-Hélène-Bondeville, Saint-Martin-aux-Buneaux, Saint-Sauveur-d’Emalleville, Sassetot-le-Mauconduit, Senneville-sur-Fécamp, Theuville-aux-Maillots, Tocqueville-les-Murs, Valmont, Veauville-les-Quelles, Vinnemerville, Yport, Aubermesnil-aux-Erables, Auzouville-sur-Ry, Beaubec-la-Rosière, Bézancourt, Bois-d’Ennebourg, Bois-l’Eveque, Bosc-Bordel, Bosc-Mesnil, Bradiancourt, Bully, Catenay, Criquiers, Cuy-Saint-Fiacre, Doudeauville, Ellecourt, Esclavelles, Ferrières-en-Bray, 16 / 51 Fesques, Forges-les-Eaux, Fresne-le-Plan, Gancourt-Saint-Etienne, Grumesnil, Haudricourt, Hodeng-au-Bosc, La Bellière, La Feuillie, La Vieux-Rue, Le Héron, Longmesnil, Marques, Mathonville, Ménerval, Mesnières-en-Bray, Molagnies, Montroty, Mortemer, Nesle-Normandeuse, Neuf-Marché, Nullemont, Pommereux, Quincampoix-Fleuzy, Rétonval, Rocquemont, Rouvray-Catillon, Saint-Denis-le-Thiboult, Sainte-Geneviève-en-Bray, Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Martin-Osmonville, Saint-Saire, Servaville-Salmonville, Vatierville, Vieux-Rouen-sur-Bresle, SDE76 C.C.A.P. Flamets-Frétils, Fontaine-en-Bray, Foucarmont, Fresles, Fry, Gaillefontaine, Grainville-sur-Ry, Graval, Guerville, Haucourt, Haussez, Héronchelles, Hodeng-Hodenger, Illois, La Chapelle-Saint-Ouen, La Ferté-Saint-Samson, La Hallotière, LaHaye, Landes-Vieilles-et-Neuves, Le Caule-Sainte-Beuve, Le Mesnil-Lieubray, Le Thil-Riberpré, Longuerue, Lucy, Martainville-Epreville, Massy, Maucomble, Mauquenchy, Ménonval, Mésangueville, Mesnil-Mauger, Mesnil-Raoul, Monchaux-Soreng, Montérolier, Morgny-la-Pommeraye, Morienne, Morville-sur-Andelle, Nesle-Hodeng, Neufbosc, Neufchâtel-en-Bray (Ecart), Neuville-Ferrières, Nolléval, Pierrecourt, Pierreval, Préaux, Quièvrecourt, Réalcamp, Rebets, Richemont, Rieux, Roncherolles-en-Bray, Ronchois, Ry, Saint-Aignan-sur-Ry, Sainte-Beuve-en-Rivière, Sainte-Croix-sur-Buchy, Saint-Germain-des-Essourts, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint-Martin-au-Bosc, Saint-Martin-l’Hortier, Saint-Michel-d’Halescourt, Saint-Riquier-en-Rivière, Saumont-la-Poterie, Serqueux, Sigy-en-Bray, Sommery, Ventes-Saint-Rémy, Vieux-Manoir, Villers-sous-Foucarmont. 17 / 51 Lot 22 : SECTEUR CENTRE : Anceaumeville, Auffay, Beautot, Belleville-en-Caux, Bertrimont, Bosc-le-Hard, Calleville-les-Deux-Eglises, Cottévrard, Cropus, Eslettes, Fontaine-le-Bourg, Frichemesnil, Grugny, Imbleville, La Crique, La Rue-Saint-Pierre, Le Bois-Robert, Les Grandes-Ventes, Manéhouville, Montigny, Muchedent, Pommeréval, Roumare, Saint-Denis-sur-Scie, Saint-Germain-d’Etables, Saint-Honoré, Saint-Ouen-du-Breuil, Sévis, Torcy-le-Petit, Varneville-Bretteville, Yquebeuf. Anneville-sur-Scie, Authieux-Ratiéville, Beauval-en-Caux, Belmesnil, Biville-la-Baignarde, Bracquetuit, Claville-Motteville, Cressy, Crosville-sur-Scie, Esteville, Fresnay-le-Long, Gonneville-sur-Scie, Gueutteville, La Chapelle-du-Bourgay, La Fontelaye, La Vaupalière, Le Catelier, Lintot-les-Bois, Mesnil-Follemprise, Montreuil-en-Caux, Notre-Dame-du-Parc, Quincampoix, Saint-André-sur-Cailly, Sainte-Foy, Saint-Germain-sous-Cailly, Saint-Jean-du-Cardonnay, Saint-Vaast-du-Val, Sierville, Tôtes, Vassonville, Ardouval, Beaumont-le-Hareng, Bellencombre, Bertreville-Saint-Ouen, Bosc-Guérard-Saint-Adrien, Cailly, Clères, Criquetot-sur-Longueville, Dénestanville, Etaimpuis, Fresquiennes, Grigneuseville, Heugleville-sur-Scie, La Chaussée, La Houssaye-Béranger, Le Bocasse, Les Cent-Acres, Longueville-sur-Scie, Mont-Cauvaire, Montville (Ecart), Pissy-Pôville, Rosay, Saint-Crespin, Saint-Georges-sur-Fontaine, Saint-Hellier, Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Victor-l’Abbaye, Torcy-le-Grand, Val-de-Saâne, Villers-Ecalles, Chaque titulaire du marché se verra notifier par le maître d’ouvrage le lot qui lui est attribué et bénéficiera, à ce titre, d’une exclusivité des prestations telles que définies dans le présent marché, sur le périmètre géographique du lot en question. Cette notification n’indiquera ni minimum, ni maximum. En début de marché, le maître d’ouvrage établit un mandat agréant nommément le représentant du titulaire du marché et l’habilitant à effectuer toutes démarches qui lui sont confiées auprès de toutes les parties intéressées pour réaliser l’ensemble des prestations du présent marché. SDE76 C.C.A.P. 18 / 51 Chaque chantier fera l’objet de bons de commande émis par le maître d’ouvrage Ceux-ci préciseront notamment : l’identification du projet (le numéro d'affaire interne au SDE76, le nom de l’opération, la commune et le numéro de CLE), le cas échéant le numéro d’affaire ERDF, Le numéro du bon de commande, la référence du marché et le lot concerné ainsi ses dates d’exécution, les délais de réalisation, la nature des prestations, le montant et le détail des prestations à réaliser, l’ordre de service. 1.3 - Travaux intéressant la défense - Sans objet - 1.4 - Relations avec le Concessionnaire En dehors des obligations dues au respect des normes françaises et arrêtés en vigueur, l'Entrepreneur ne peut apporter en cours d'exécution des modifications de matériels ou de tracé ou réaliser des travaux supplémentaires à la demande du Concessionnaire sans accord préalable du SDE76. 1.5 - Maître du chantier Pour chacune des commandes, l’Entrepreneur titulaire du marché, ou l'un des Entrepreneurs nommément désignés par l'ordre de service commandant les travaux, exercera le rôle de "maître de chantier" qui est "L'UNIQUE RESPONSABLE" de l'exécution de l'ensemble des ouvrages définis dans l'ordre de service susvisé. Cette responsabilité vise en particulier la réception des travaux, la remise des ouvrages et leur mise sous tension. Conformément à l'article 3.4.1. du C.C.A.G, l'Entrepreneur désignera une personne physique qui le représentera vis-à-vis du SDE76 et du Concessionnaire pour tout ce qui concerne l'exécution des travaux. SDE76 C.C.A.P. 19 / 51 1.6 - Maîtrise d’œuvre Les tâches qui seront assurées par le SDE76 lorsqu’il agit en tant que maître d’œuvre seront les suivantes : visite préparatoire (rendez-vous avec l’adhérent), réalisation de la DT (Déclaration de Travaux), étude du ou des avant-projets, contrôle des plans et des devis quantitatifs émis par l'entreprise, établissement d'une convention par opération et de ses éventuels avenants, contrôle et envoi des dossiers administratifs d'autorisation, établissement et envoi des bons de commande et des ordres de service prescrivant le démarrage des travaux, piquetage des travaux, surveillance et contrôle des travaux, établissement des métrés, constat de l'achèvement des travaux et réception, contrôle des plans après travaux et diffusion, contrôle des factures et des mandatements, établissement des attestations de récupération de T.V.A. concernant les travaux d'électrification rurale, diffusion après enregistrement des conventions de passage, établissement des certificats administratifs et des pièces nécessaires au solde des opérations. Le SDE76 pourra externaliser tout ou partie de sa mission susvisée. 1.7 – Propriété intellectuelle des projets 1.7.1 – Plans et relevés topographiques réalisés pour le compte du maître d’ouvrage Les études, plans, fichiers informatiques commandés et réglés par le SDE76 sont sa propriété ; il pourra en disposer à toutes fins utiles. 1.7.2 – Données issues d’ERDF ou du maître d’ouvrage Le fichier informatique de données géographiques numériques issues de CARAIBES et le CRIT BT sont issus des bases de données d’ERDF Manche Mer du Nord ou du maître d’ouvrage. Les spécifications techniques de ces fichiers seront communiquées à l’entreprise sur sa demande ou avec les études transmises par le maître d’ouvrage, en leur état de précision existant. SDE76 C.C.A.P. 20 / 51 Le maître d’ouvrage ne garantit en aucune façon la fiabilité desdits fichiers, le titulaire du marché renonce par conséquent à tout recours fondé sur ce degré de précision ou de fiabilité. Il s'engage à ne conserver les données, sous toute forme et sous tout support, pour autant que l'utilisation de ces données est strictement liée à l'objet du présent marché de travaux. Le titulaire du marché s'interdit tout autre usage des données. Il s'interdit également toute divulgation, communication, mise à disposition de ces données à des tiers, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation expresse du maître d’ouvrage. Il s'engage à détruire les données qu'il n'aurait pas eu à restituer dans le cadre de l'exécution du présent marché. SDE76 C.C.A.P. 21 / 51 ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 2.1 Pièces particulières l’Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) complété par l’entreprise, le Plan de Prévention de la Sécurité et de la Protection de la Santé (P.P.S.P.), le mémoire de l’entreprise qui devra respecter le plan suivant : o les moyens humains affectés aux travaux (organigramme des équipes, curriculum vitae, nombre de personnes et fonction, …), o les moyens matériels affectés aux travaux (éventuellement les moyens affectés par des sous-traitants), o les contraintes pour l’exécution des travaux, o les dispositions prises par l’entreprise pour respecter les exigences du DCE, l’assurance de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés directement ou indirectement par l’exécution des travaux, l’assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil (garantie responsabilité décennale des constructeurs), incluant l’ensemble des activités susceptibles d’être exercées par le titulaire du marché dans le cadre de son exécution, y compris le génie civil de communications électroniques, … 2.2 - Pièces générales (Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour d’établissement des prix, tel que ce mois est défini à l’article 3.3.3 du présent C.C.A.P.) SDE76 le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié, le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux, l’arrêté interministériel du 17 mai 2011 dans sa version consolidée au 9 février 2012 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, la norme NF C 11.201 : travaux d’électrification en zone rurale et ses mises à jour, la norme NF C 13.100 : postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie, la norme NF C 14.100 : branchements de première catégorie, la norme NF C 15.100 : installation basse tension, la norme NF C 17.200 : règles de sécurité spécifiques aux installations d’éclairage public en application des normes générales concernant les installations électriques, la norme NF C 17.300 : installations des transformateurs de distribution publique d’électricité, la norme NF EN 13.201 (révision 2015) : norme européenne photométrique, C.C.A.P. 22 / 51 la norme UTE C 11.001 : conditions techniques de distribution d’énergie électrique, la norme UTE C 17.205 : installation d’éclairage extérieur, la norme UTE C 18.510 : recueil d’instructions générales d’ordre électrique, la norme UTE C 18.530 : carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité non électricien, ainsi que toutes les modifications normatives pendant la durée de vie du présent marché. De plus, les travaux devront tenir compte des dispositions techniques figurant dans le cahier des charges de distribution publique d'énergie électrique et ses avenants applicables sur le territoire de la concession du maître d’ouvrage au moment de la réalisation des travaux. Toutes normes techniques, règles techniques, guides ou arrêtés qui viendraient se substituer à ceux énoncés au C.C.A.P. seraient immédiatement applicables. SDE76 C.C.A.P. 23 / 51 ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATIONS DANS LES PRIX ET REGLEMENTS DES COMPTES 3.1 - Tranche(s) conditionnelle(s) - Sans objet – 3.2 - Contenu des prix, mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes et travaux en régie 3.2.1 - Modalités d’établissement des prix Les prix du marché sont établis hors T.V.A. et sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître d’ouvrage. Les prix seront établis en considérant comme normalement prévisibles, intempéries et autres phénomènes naturels, sauf cas de force majeure. Dans l’hypothèse d’une sous-traitance, les prix du marché comprennent l’ensemble des frais induits par celle-ci et des éventuelles défaillances. Les sujétions suivantes ne sont pas prises en compte dans l’établissement des prix : les indemnités susceptibles d'être accordées pour le passage des lignes en propriété privée, l'achat des terrains destinés aux postes de transformations en cabine, les frais de location des tourets lorsque le maître d'ouvrage fournit les conducteurs, sauf pour la période au-delà du délai d'exécution contractuel si le retard dans la réexpédition des tourets est dû au fait de l'Entrepreneur ainsi que les frais de retour des tourets vides. De même, il est précisé que tous les prix de fourniture et pose du bordereau de prix unitaires comprennent sans qu’il soit nécessaire de le préciser, le tri, le stockage, le recyclage ou la destruction de tous les emballages et autres déchets de chantier dans le respect des normes en vigueur. 3.2.2 - Règlement des comptes Conformément à l’article 11.2.2 du C.C.A.G., les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par le produit des quantités réellement exécutées (en dehors des cas prévus ci-dessus) par les prix unitaires figurant dans le BPU. SDE76 C.C.A.P. 24 / 51 3.2.3 - Modalités du règlement des comptes du marché 3.2.3.1 - Avance forfaitaire et factures d’acomptes Le titulaire du marché ayant choisi de bénéficier du versement de l’avance forfaitaire devra présenter une facture d’avance forfaitaire présentant les mentions décrites ci-dessous. Par dérogation à l’article 11.1 du C.C.A.G, le règlement des comptes du marché se fait comme suit : sans aucun acompte et le seul décompte définitif si le montant de ladite commande en valeur de base du marché est inférieur à 15 000 € TTC, qu’elle concerne des études ou des travaux, si le montant de ladite commande est supérieur à 15 000 € TTC, par des acomptes mensuels, maximum 3 : 30 %, 50 % et 70 %, et un décompte définitif, semestriellement pour les études qui n’ont pas été suivies d’une commande de travaux, notamment en cas de changement d’entreprise à l’occasion d’une remise en concurrence, avec une facture récapitulative, émise fin mai et fin novembre. Elles seront facturées par le titulaire du marché à raison forfaitaire de 75 % du prix total des études, les études suivies de travaux sont réputées être facturées avec les travaux car elles comprennent la mise à jour de l’étude, après l’article 2-II ou 3, le dossier d’autorisation de passage et le piquetage, pendant la durée d’exécution du bon de commande des travaux, pour les études existantes reprises et fournies au titulaire du marché qui en exécutera les travaux, notamment en cas de changement d’entreprise à l’occasion d’une remise en concurrence, elles seront réglées au titulaire du marché à hauteur de 25 %, ce qui représente forfaitairement la mise à jour de l’étude, le piquetage, les autorisations de passage. Les acomptes peuvent être fondés sur des métrés ou sur des estimations. Après la réception de la facture d’avance forfaitaire ou la validation du projet d’acompte par le maître d’ouvrage, le titulaire du marché lui présentera les pièces suivantes pour déclencher sa rémunération : 1 exemplaire de la garantie à première demande lors de la première facture transmise, 3 exemplaires de la facture d’avance forfaitaire ou d’acompte présentant obligatoirement les mentions suivantes : o Pour le réseau électrique : L’identification du projet (le numéro d'affaire SDE76, le nom de l’opération, la commune et le numéro de CLE), Le numéro du bon de commande et le marché ainsi que le numéro de lot et sa date d’exécution auquel il fait référence, Le numéro d’affaires DB22/ en provenance d’ERDF, Les dates de début et de fin d’OS avec la mention « travaux à effectuer du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA », Les dates de début et de fin de travaux avec la mention « travaux effectués du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA ». SDE76 C.C.A.P. 25 / 51 o Pour le réseau et matériel d’éclairage public, ainsi que le génie civil de communications électroniques : L’identification du projet (le numéro de d'affaire SDE76, le nom de l’opération, la commune et le numéro de CLE), Le numéro du bon de commande et le marché ainsi que le numéro de lot et sa date d’exécution auquel il fait référence, Les dates de début et de fin d’OS avec la mention « travaux à effectuer du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA », Les dates de début et de fin de travaux avec la mention « travaux effectués du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA ». 3.2.3.2 - Factures solde Les projets de décomptes seront présentés conformément au modèle qui sera remis au titulaire du marché lors de la notification du marché, à l’aide du BPU simplifié et selon les procédures dématérialisées stipulées ou mises en place ultérieurement par le maître d’ouvrage. Aucune plus-value ne sera acceptée de la part du titulaire du marché pour les frais ultérieurs induits par les procédures internes dématérialisées qui seront mises en place par le maître d’ouvrage. Après la réception et la validation de la facture du projet de DGD par le maître d’ouvrage, le titulaire du marché lui présentera les pièces suivantes pour déclencher sa rémunération : 1 exemplaire de la garantie à première demande lors de la première facture transmise, 3 exemplaires de la facture solde présentant obligatoirement les mentions suivantes : o Pour le réseau électrique : L’identification du projet (le numéro d'affaire SDE76, le nom de l’opération, la commune et le numéro de CLE), Le numéro du bon de commande et le marché ainsi que le numéro de lot et sa date d’exécution auquel il fait référence, Le numéro d’affaires DB22/ en provenance d’ERDF, La date d’Avis de Mise en Service de l’Ouvrage (AMEO) émanant du bureau central d’exploitation d’ERDF (date de raccordement électrique), Les dates de début et de fin d’OS avec la mention « travaux à effectuer du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA », Les dates de début et de fin de travaux avec la mention « travaux effectués du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA », o Pour le réseau et matériel d’éclairage public, ainsi que le génie civil de communications électroniques : L’identification du projet (le numéro d'affaire SDE76, le nom de l’opération, la commune et le numéro de CLE), Le numéro du bon de commande et le marché ainsi que le numéro de lot et sa date d’exécution auquel il fait référence, Les dates de début et de fin d’OS avec la mention « travaux à effectuer du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA », Les dates de début et de fin de travaux avec la mention « travaux effectués du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA ». SDE76 C.C.A.P. 26 / 51 3.2.3.3 - Cas du matériel d’éclairage public En ce qui concerne le matériel d’éclairage public, le titulaire du marché devra fournir la facture de son fournisseur auquel il aura appliqué un coefficient conforme au bordereau de prix unitaires. 3.2.3.4 - Cas de la télédistribution Le titulaire du marché devra fournir une proposition de prix unitaires au cas par cas pour constituer une série de prix hors bordereau. 3.3 - Variation dans les prix Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux, sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous. 3.3.1 - Caractère des prix Les prix sont réputés fermes et actualisables. 3.3.2 - Choix de l'index de référence L'index de référence choisi pour la mise à jour des prix est l'index national de travaux publics : T.P. 12-a pour les travaux de distribution publique d’électricité et de génie civil de communications électroniques, T.P. 12-b pour les travaux d’éclairage public. 3.3.3 - Mois d'établissement des prix du marché Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d'août 2016, mois appelé « mois 0 ». 3.3.4 - Modalités de la mise à jour et de la révision des prix du BPU L’ensemble des prix unitaires du bordereau consenti par le titulaire du marché le jour de l’appel d’offres est actualisé pour chaque bon de commande. L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule suivante : Par dérogation à l’article 11.1 du C.C.A.G.: Coefficient du mois m (Cm) = 0,15 + 0,85 x Im – 4 Io Avec Im – 4 = la valeur définitive de l’indice T.P.12 (a ou b selon la nature des réseaux) le quatrième mois précédant le mois de la commande (ex : pour une commande passée en juin, l’indice pris en compte est celui du mois de février). Et Io = la valeur définitive de l’indice T.P.12 (a ou b selon la nature des réseaux) au mois 0 défini à l’article 3.4.3 La valeur de Cm sera arrondie au millième supérieur. SDE76 C.C.A.P. 27 / 51 Cas particulier : prix hors bordereau : Les prix hors bordereau, comme définis à l’article 12 du présent C.C.A.P., sont réputés établis hors T.V.A. aux conditions économiques du mois appelé « mois 0 » : ils sont actualisables comme définit ci-dessus. Cas particulier : prix sur devis : Les prix sur devis, comme définis à l’article 13 du présent C.C.A.P., concernent la réalisation d'ouvrages spécifiques, sont réputés établis hors T.V.A. aux conditions économiques du mois de signature du bon de commande : ils ne sont pas actualisables. Cas particulier : les études : Les études, réputées réalisées à 75% avant les travaux et à 25% pendant les travaux, sont actualisées dans les mêmes conditions que le bon de commande de travaux correspondant. Par dérogation et quel que soit le mois de commande des études, uniquement pour celles qui n’ont pas été suivies d’une commande de travaux, elles seront actualisées forfaitairement aux conditions économiques respectives du mois m-4 de facturation (janvier pour la facture récapitulative de mai et juillet pour la facture récapitulative de novembre). Cas particulier : fournitures en éclairage public : Pour les articles 5491 à 5497 sur devis, les factures des fournitures et prestations spéciales en éclairage public sont réputées établies hors T.V.A. aux conditions économiques du mois du solde du bon de commande : la facture du fournisseur sur laquelle est appliquée le coefficient objet du prix de ces articles n’est pas actualisable. Révision provisoire : Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n’est procédé à aucune autre actualisation avant l’actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier document comptable suivant la parution de l’index correspondant. 3.3.5 - Application de la taxe sur la valeur ajoutée Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte solde sont calculés en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces comptables. 3.4 - Dispositions relatives à la sous-traitance et à la co-traitance 3.4.1 - Acceptation et agrément des sous-traitants L’avenant ou l’acte spécial de sous-traitance précise tous les éléments contenus dans la décision prévue à l’article 3.6.1.2 du C.C.A.G. Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement, les renseignements mentionnés à l’article 3.6.1.2 alinéa 3 du C.C.A.G. Un sous-traitant ne peut commencer à travailler sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement, et d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur sécurité un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) lorsque celui-ci est exigé. SDE76 C.C.A.P. 28 / 51 3.4.2 - Modalités de paiement direct des sous-traitants Conformément aux articles 11.7 du C.C.A.G. et 116 du Code des Marché Publics, le titulaire du marché avise le maître d'ouvrage de chacune des interventions du sous-traitant, afin de faire mentionner le nom de celui-ci sur le bon de commande. Après exécution des travaux, le sous-traitant adresse la demande de paiement au titulaire du marché, à qui il appartient de l’avaliser (ou le cas échéant de la refuser en tout ou partie) dans un délai de quinze jours suivant la réception de celle-ci. Le titulaire du marché adresse ensuite un décompte au maître d’ouvrage en indiquant le montant forfaitaire TTC à payer directement au sous-traitant. Le maître d’ouvrage du marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire du marché et lui indique les sommes dont le paiement a été accepté par ce dernier. Le titulaire du marché joint au décompte une attestation signée reprenant le montant forfaitaire et les références du sous-traitant (nom, adresse, RIB), ainsi que les références de l’acte d’engagement (références du marché et du bon de commande). Les paiements de la collectivité seront effectués par virement administratif dans les délais prévus au marché. Dans le cas où le titulaire du marché n’a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans un délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci au maître d’ouvrage, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement au maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Le maître d’ouvrage met aussitôt en demeure le titulaire du marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu’il a opposé un refus à son sous-traitant. Dès réception de l’avis, le titulaire du marché informe le sous-traitant de la mise en demeure. A l’expiration du délai prévu ci-dessus, au cas où le titulaire du marché ne serait pas en mesure d’apporter cette preuve, le maître d’ouvrage paie la somme due au sous-traitant dans le délai prévu au marché. 3.4.3 - Co-traitance Pour le cas où un groupement serait attributaire d’un ou plusieurs marchés, l’acte (les actes) d’engagement indiquerai(en)t la part réglée respectivement au titulaire du marché mandataire et à son (ses) co-traitant(s). SDE76 C.C.A.P. 29 / 51 3.5 - Délai global de paiement et intérêts moratoires 3.5.1 - Délai global de paiement Le délai global de paiement est le délai maximum, fixé par le décret d’application du code des marchés publics (article 98). Il démarre le jour de la réception par courrier recommandé des acomptes ou du DGD. 3.5.2 - Intérêts moratoires Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est majoré. En vertu de l’article 8 dudit décret, le taux des intérêts moratoires est égal aux intérêts appliqués par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencés à courir majorés de 8 points de pourcentage. SDE76 C.C.A.P. 30 / 51 ARTICLE 4 – EXECUTION DES PRESTATIONS 4.1 - Exécution des Avant-Projet Sommaire (APS) 4.1.1 - Début de la prestation Le maître d’ouvrage émet un ordre de service (OS) par commande à l’attention du titulaire du marché afin d’initier l’étape études APS de l’opération. Cet ordre de service comprend notamment : l’intitulé et les références de l’affaire (numéro de dossier SDE76, numéro d’affaire ERDF…), le numéro de la déclaration de travaux et les renseignements obtenus à la suite de cette dernière, la nature et le type de la prestation, le délai de réalisation de l’étude et les dates de début et de fin de prestations, l’emprise de l’APS à réaliser. Le titulaire du marché accuse réception de l’OS au maître d’ouvrage en lui retournant deux exemplaires signés et datés. 4.1.2 - Consistance de la prestation Le titulaire du marché réalise les prestations conformément aux prescriptions définies dans l’article 1.2.1 du C.C.T.P. 4.1.3 - Restitution de la prestation Le titulaire du marché présente le rapport de l’APS au maître d’ouvrage. Ce rapport reprend l’examen de tous les points soulevés dans l’article 1.2.1 du C.C.T.P. permettant de décrire la faisabilité du projet sur le terrain et le coût indicatif de l’opération. Il est transmis au maître d’ouvrage pour validation. 4.1.4 - Contrôle, validation et réception de la prestation Le maître d’ouvrage contrôle l’APS restitué par le titulaire du marché ainsi que le chiffrage sommaire. Il est en droit de demander au titulaire du marché toutes les précisions ou compléments d’informations qu’il juge utile et les éventuelles modifications nécessaires. Il procède à la validation du dossier et en accuse la réception par courrier, fax ou courriel à l’entreprise. Le délai demandé dans l’acte d’engagement commence à la date fixée par le maître d’ouvrage dans l’ordre de service et prend fin avec la validation et la réception du dossier APS complet. SDE76 C.C.A.P. 31 / 51 4.2 - Exécution des Avants-Projet Détaillés (APD) 4.2.1 - Début de la prestation Le maître d’ouvrage émet un ordre de service (OS) par commande à l’attention du titulaire du marché afin d’initier l’étape études APD de l’opération. Cet ordre de service comprend notamment : l’intitulé et les références de l’affaire (numéro de dossier SDE76, numéro d’affaire ERDF…), le numéro de la déclaration de travaux et les renseignements obtenus à la suite de cette dernière, la nature et le type de la prestation, le délai de réalisation de l’étude et la date de début et de fin de prestations, l’APS de l’APD à réaliser. Le titulaire du marché accuse réception de l’OS au maître d’ouvrage en lui retournant deux exemplaires signés et datés. 4.2.2 - Consistance de la prestation Le titulaire du marché réalise les prestations d’étude détaillée conformément aux prescriptions définies dans l’article 1.2.2 du C.C.T.P. et réalise le chiffrage détaillé de tous les travaux à exécuter, y compris ajustements aux réponses formulées après la diffusion de l’article 2-II ou 3 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques. 4.2.3 - Restitution de la prestation Le titulaire du marché présente le dossier original complet de l’APD au maître d’ouvrage avec tous les éléments justificatifs nécessaires à sa compréhension. Le dossier APD reprend l’examen de tous les points soulevés dans l’article 1.2.2 C.C.T.P. permettant de décrire la faisabilité du projet sur le terrain et le coût définitif de l’opération. Il est transmis au maître d’ouvrage pour validation. 4.2.4 - Contrôle, validation et réception de la prestation Le maître d’ouvrage contrôle l’APD restitué par le titulaire du marché, ainsi que le chiffrage détaillé. Il est en droit de demander au titulaire du marché toutes les précisions ou compléments d’informations qu’il juge utile et les éventuelles modifications nécessaires. Il procède à la validation du dossier et en accuse la réception par courrier, fax ou courriel au titulaire du marché. Le délai demandé dans l’acte d’engagement commence à la date fixée par le maître d’ouvrage dans l’ordre de service et prend fin avec la validation et la réception du dossier APD complet. SDE76 C.C.A.P. 32 / 51 Suite à la diffusion de l’article 2-II ou 3 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011, le cas échéant, le maître d’ouvrage peut demander au titulaire du marché des modifications de l’APD consécutives aux remarques des différents concessionnaires. Le titulaire du marché modifie son APD et remet son nouveau dossier au maître d’ouvrage dans un délai maximum de deux semaines après la notification de la demande du maître d’ouvrage. Ce délai de deux semaines n’est pas compris dans le délai des études détaillées figurant à l’acte d’engagement. 4.3 – Dossiers article 2-II ou 3 Le maître d’ouvrage, après réception de la délibération positive de l’adhérent du SDE76 pour l’avant-projet (AVP) de l’opération de distribution publique d’électricité, transmet un OS pour solliciter auprès du titulaire du marché la reproduction de l’article 2-II ou 3. Le titulaire du marché effectue les reproductions et remet au maître d’ouvrage le nombre d’exemplaires demandés pour diffusion auprès des concessionnaires (voir l’article 1.2.3 du C.C.T.P). En cas de demande de modifications des concessionnaires, le titulaire du marché peut être amené à modifier le dossier APD (voir l’article 4.2.4 du présent C.C.A.P). Le délai de modification de l’article 2-II ou 3 n’est pas inclus dans le délai de l’OS initial. Le cas échéant, le maître d’ouvrage transmettra un OS pour la réalisation des modifications nécessaires de l’article 2-II ou 3. Le délai accordé pour ces modifications est fixé à 2 semaines. Dans le cas de travaux coordonnés avec des infrastructures de communications électroniques ou d’éclairage public, ces dernières figureront sur le même dossier. Le délai demandé dans l’acte d’engagement commence à la date fixée par le maître d’ouvrage dans l’ordre de service et prend fin avec la validation et la réception du dossier article 2-II ou 3 complet. 4.4 - Exécution des travaux Le maître d’ouvrage adresse au titulaire du marché un bon de commande travaux par réseau, accompagné des OS précisant les délais d’exécution et mentionnant les dates de début et de fin de la prestation. Le titulaire du marché accuse réception des commandes et des ordres de service en lui retournant 3 exemplaires de chaque signés et datés. Les délais d’exécution des travaux sont fixés dans l’acte d’engagement. La période de préparation est comprise dans le délai de ces derniers. Si des travaux d’éclairage public et/ou de génie civil de communications électroniques sont à réaliser en concomitance avec l’établissement d’un réseau de distribution public d’électricité, le délai d’exécution concernant l’installation des ouvrages d’éclairage public et/ou de génie civil de communications électroniques sera celui de l’exécution des travaux de réseau de distribution publique d’électricité. SDE76 C.C.A.P. 33 / 51 Dans tous les cas de figure, il appartient au titulaire du marché de prendre toutes dispositions utiles, tant en matière d’approvisionnement que de coordination avec les services intéressés, en particulier le concessionnaire du réseau de distribution publique d’électricité, pour assurer une livraison complète des ouvrages dans le délai imparti. Si la remise d’ouvrage au concessionnaire ne peut avoir lieu avant le terme du délai d’exécution alors que les travaux commandés sont terminés, il appartient au titulaire du marché de faire constater au maître d’ouvrage l’achèvement des travaux avant la fin du délai d’exécution des travaux. Le délai demandé dans l’acte d’engagement commence à la date fixée par le maître d’ouvrage dans l’ordre de service et prend fin avec la validation et la réception du Dossier des Ouvrages Construits complet. 4.5.- Présentation du projet de décompte final des travaux Par dérogation à l’article 13.3.2 du C.C.A.G, le projet de décompte final des travaux est à remettre au maître d’ouvrage dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Toutes les autres clauses de l’article 13 du C.C.A.G. restent valables. 4.6.- Présentation des Dossiers des Ouvrages Construits (DOC) à fournir après exécution Conformément à l'article 40 du C.C.A.G., le DOC défini à l'article 1.4. du C.C.T.P., conforme à l'exécution des travaux après réception par le maître d'ouvrage est à remettre trente (30) jours au plus tard après notification de la réception des travaux ou au plus tard 8 semaines après la mise en service des ouvrages de distribution publique d’électricité. Les DOC doivent être remis en : 5 exemplaires pour les réseaux de distribution publique d’électricité, 4 exemplaires pour les réseaux et matériel d’éclairage public. Pour les DOC de génie civil de communications électroniques, le nombre d’exemplaires à remettre sera celui du réseau principal associé de l’affaire. SDE76 C.C.A.P. 34 / 51 ARTICLE 5 – PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION 5.1 - Etudes Le Maître d’ouvrage peut accorder un délai complémentaire sur demande écrite et motivée du titulaire du marché, s’il apparaît par exemple qu’une négociation complémentaire avec le(s) propriétaire(s) concerné(s) par la construction des ouvrages peut éviter une demande d’instruction préfectorale des servitudes de passage ou si la recherche d’un nouveau tracé s’avère nécessaire. 5.2 - Article 2-II ou 3 Il ne sera accordé aucune prolongation du délai de présentation du dossier article 2-II ou 3 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011. 5.3 - Travaux Le titulaire du marché devra notifier, en temps utile, au maître d'ouvrage l’existence d’intempéries interdisant l’accès au chantier, l’état des sols ne permettant pas, ou ne permettant qu’au prix de dommages importants aux chemins de terre ou aux propriétés privées, la circulation des engins. Le délai d’exécution des travaux sera, dans ce cas, prolongé du nombre de jours d’intempéries ou de celui fortuit dont le titulaire du marché qui en aura apporté la preuve ne sera pas responsable. 5.4 - Décompte des travaux et documents à fournir après exécution Il ne sera accordé aucune prolongation des délais de présentation du décompte final des travaux et des documents à fournir après exécution. SDE76 C.C.A.P. 35 / 51 ARTICLE 6 – PENALITES DE RETARD 6.1 - APS et APD Si le titulaire du marché ne remet pas les études dans les délais prévus à l’acte d’engagement, il sera retenu sur le montant des études H.T.V.A. actualisé du bon de commande une pénalité d’un montant égal à : 1/3000 par jour calendaire de retard, sans pouvoir être inférieure à 100,00 €uros. 6.2 - Dossier article 2-II ou 3 Si le titulaire du marché ne remet pas le dossier article 2.II ou 3 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 dans le délai imparti, il sera retenu sur le montant des études H.T.V.A. actualisé du bon de commande une pénalité d’un montant égal à : 1/3000 par jour calendaire de retard, sans pouvoir être inférieure à 100,00 €uros. 6.3 - Travaux Si le titulaire du marché ne réalise pas les travaux dans le délai précisé dans le bon de commande, il sera retenu sur le montant H.T.V.A. actualisé du bon de commande hors étude, une pénalité d’un montant égal à : 1/3000 par jour calendaire de retard, sans pouvoir être inférieure à 100,00 €uros. 6.4 - Décompte Général Définitif (DGD) et documents à fournir après exécution Si le titulaire du marché ne présente pas son DGD dans le délai prévu à l’article 4.5 du présent C.C.A.P, il sera retenu sur le montant total H.T.V.A. actualisé du bon de commande (études et travaux) une pénalité forfaitaire de 500,00 €uros. Si le titulaire du marché ne présente pas les documents à fournir après exécution dans le délai prévu à l’article 4.6 du présent C.C.A.P, il sera retenu sur le montant H.T.V.A. actualisé du bon de commande (études et travaux) une pénalité forfaitaire de 100,00 €uros. Les deux pénalités peuvent être appliquées simultanément. SDE76 C.C.A.P. 36 / 51 ARTICLE 7 – DROITS DES ETUDES 7.1 - Droits du maître d’ouvrage Le maître d’ouvrage a le droit de reproduire, c’est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats. Le Maître d’ouvrage peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers études, rapports d’essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l’exécution du marché. Le Maître d’ouvrage peut librement publier les résultats des prestations, cette publication doit mentionner le titulaire. 7.2 - Droits du titulaire du marché Le titulaire du marché ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. Le titulaire du marché ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu’avec l’autorisation du maître d’ouvrage. La publication des résultats par le titulaire du marché doit recevoir l’accord préalable du maître d’ouvrage ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l’étude a été financée par le maître d’ouvrage. 7.3 - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire Le maître d’ouvrage n’acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire. Le titulaire du marché est tenu de communiquer au maître d’ouvrage, à la demande de ce dernier, les connaissances acquises dans l’exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet. Le maître d’ouvrage s’engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire du marché comme confidentiels. Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché ne peuvent être opposés au maître d’ouvrage pour l’utilisation des résultats des prestations. SDE76 C.C.A.P. 37 / 51 7.4 - Garanties Le titulaire du marché garantit le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives à l’exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l’occasion de l’exécution des prestations et de l’utilisation de leurs résultats, notamment pour l’exercice du droit de reproduire. Cette garantie est limitée au montant hors T.V.A du marché. De son côté, le maître d’ouvrage garantit le titulaire du marché contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont il lui impose l’emploi. Dès la première manifestation de la revendication d’un tiers contre le titulaire du marché ou le maître d’ouvrage, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d’eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu’ils peuvent détenir ou obtenir. SDE76 C.C.A.P. 38 / 51 ARTICLE 8 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 8.1 - Retenue de garantie ou garantie à première demande En application des articles 101, 102, 103, 104 et 105 du Code des Marchés Publics, la retenue de garantie est fixée à 5 % du montant de chaque acompte. Son remboursement ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de garantie comme prévu au Cahier des Clauses Administratives Générales. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire du marché, par une garantie à première demande qui doit être constituée en totalité et au plus tard à la date à laquelle le titulaire du marché remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, conformément à l’article 102 du Code des Marchés Publics. En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire du marché perd jusqu’à la fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie. La garantie à première demande doit être établie selon le modèle prévu dans l’arrêté du 3 janvier 2005 et l’organisme apportant la garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le Ministre chargé de l’économie ou par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné à l’article L 612-1 du Code Monétaire et Financier. Le délai de garantie est défini aux articles 11.5. et 11.6. du présent C.C.A.P. Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire. 8.2 - Avance Une avance est accordée au titulaire du marché sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, pour chaque bon de commande. Le titulaire du marché peut refuser le versement de l’avance. Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour celui-ci est inférieure ou égale à 12 mois ; si cette durée est supérieure à 12 mois, l’avance est égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en mois. Le montant de l’avance ne peut-être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. L’avance sera portée à 30 % du montant du bon de commande, sous réserve que le titulaire du marché constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l’article 90 du Code des Marchés Publics. Ces dispositions s’appliquent aux marchés reconduits pendant trois ans sur les montants reconduits. Le remboursement de l’avance est pris en compte après les postes a et b définis à l’article 13.21. du C.C.A.G. SDE76 C.C.A.P. 39 / 51 Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées qui figure à un décompte atteint 65 % du montant du marché initial. Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire du marché à titre d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue après application de la clause de variation des prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde 8.3 - Avance facultative Il n’est pas prévu de versement d’avance facultative 8.4 - Nantissement Le titulaire du marché est admis au bénéfice du régime institué par les articles 106, 107, 108 et 109 du Code des Marchés Publics relatif au financement des marchés passés avec l’Etat et les Collectivités Publiques, fixant les conditions dans lesquelles lesdits marchés peuvent être affectés en nantissement, étant précisé d’autre part que le comptable chargé des paiements est le receveur du maître d’ouvrage, la Trésorerie de Barentin. A cet effet, un exemplaire du marché, accompagné s’il y a lieu des pièces annexes, est revêtu de la mention indiquant que cette pièce forme le titre de nantissement consenti conformément aux articles 91 du Code du Commerce et 2075 du Code Civil et qu’il est délivré en unique exemplaire. SDE76 C.C.A.P. 40 / 51 ARTICLE 9 – PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 9.1 - Provenance des matériaux et produits Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire du marché ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pièces. 9.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt - Sans objet - 9.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits Le C.C.T.P. définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 9.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire du marché des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage Chaque bon de commande précisera les fournitures appartenant au maître de l'ouvrage, dont le réemploi est prévu, ainsi que les conditions de celui-ci. SDE76 C.C.A.P. 41 / 51 ARTICLE 10 – OBLIGATIONS DE SECURITE ET D’HYGIENE DU TITULAIRE DU MARCHE ET MESURES D’ORDRE SOCIAL 10.1 - Principes généraux Le titulaire du marché s’engage à remettre chaque année 1 mois avant la date de la reconduction tacite : la mise à jour des moyens pour la réalisation des travaux, le nombre de personnes : o chargés d'affaires, o conducteurs de travaux, o chefs de chantiers, o chefs d'équipe, o personnel d'exécution, les habilitations en nombre et qualifications dans le domaine de la distribution publique d'énergie électrique aérienne, souterraine et de génie civil de communications électroniques pour l'entreprise ou pour chaque entreprise de groupement ; (avec les titres d'habilitation du personnel (UTE C185 10) amené à intervenir sur les installations, accompagnés des copies certifiées conformes à l'original) : o des certificats d'aptitude, o des certificats de stage "formation aux travaux sous-tension", o les titres d'habilitation, o d'agrément ou autres, justifiant la compétence Gaz, o les titres d'habilitation, d'agrément ou autres, justifiant la compétence Communication Electronique), le PPSPS (voir article 10.2 du C.C.A.P.). Le titulaire du marché veillera à maintenir son personnel formé aux normes en vigueur tout au long de la durée de ce présent marché. La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire du marché en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l’intervention éventuelle du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de coordonnateur SPS. 10.2 - Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) Le titulaire du marché est tenu d’informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de l’application de ces mesures, nécessaires à la protection de son personnel. Le maître d’ouvrage a l’obligation d’alerter le titulaire du marché en cas de danger grave à l’encontre d’un des salariés de cette entreprise et a la possibilité d’arrêter tout ou partie du chantier. Il coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises à l’occasion d’organisation d’inspections ou de réunions périodiques. Le titulaire du marché est responsable de la mise en œuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux. Il est aussi responsable de la mise à jour du plan de prévention faisant suite à de nouvelles inspections. SDE76 C.C.A.P. 42 / 51 10.3 - Obligations du titulaire du marché en cas de désignation d’un coordonnateur SPS L’intervention d’un coordonnateur SPS sera déterminée en fonction de la nature précise des travaux à réaliser, le titulaire du marché devra se conformer à ses prescriptions. Le titulaire du marché communique directement au coordonnateur SPS le Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avec : tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs, la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier, dans les cinq jours qui suivent la notification de la commande de travaux, les effectifs prévisionnels affectés au chantier, les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang ; il tient à sa disposition leurs contrats, tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur, la copie des déclarations d’accident du travail. Le titulaire du marché donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire du marché et le coordonnateur SPS est soumis au maître d’ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire du marché vise toutes les observations consignées dans le registre de chantier (voir article 10.5 du C.C.A.P.). Le titulaire du marché informe le coordonnateur SPS de toutes réunions de chantier lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises. 10.4 - Obligations du titulaire du marché vis-à-vis de ses soustraitants Le titulaire du marché s’engage à inclure dans ses contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi 93.1418 du 31 décembre 1993. 10.5 - Registre de chantier La tenue d’un registre de chantier par le titulaire du marché est obligatoire dans le cadre des opérations du maître d’ouvrage. Cette pièce peut être vérifiée lors d’un contrôle sur site réalisé par le maître d’ouvrage. SDE76 C.C.A.P. 43 / 51 10.6 - Autorisation, sécurité des personnes et des ouvrages aux abords des chantiers, rapports avec le concessionnaire ERDF et/ou GRDF 10.6.1 - Autorisation et dégradation des voies publiques Conformément à l’article 31.3 du C.C.A.G., le maître d’ouvrage est chargé d’obtenir les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé et les permissions de voirie. Le titulaire du marché sera responsable du maintien en bon état des voies et réseaux intéressés, et devra signaler suffisamment tôt les permissions, arrêtés qu’il aura lieu de solliciter des pouvoirs publics. Il devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne compromettre à aucun moment la stabilité des ouvrages et des immeubles existants au voisinage du chantier. A cet effet, le titulaire du marché est invité à systématiser le constat d’huissier. Dés lors que des désordres, dégradations, dommages et préjudices auront trouvé leur origine dans l’exécution des travaux, la responsabilité du titulaire du marché s’étendra sur une période de 10 ans suivant l’exécution des travaux. 10.6.2 - Signalisation des chantiers La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par le titulaire du marché sous le contrôle du service chargé de la gestion de la voirie concernée. Le titulaire du marché est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation de chantier se révèle différente de celle prévue à l'origine. 10.6.3 - Rapports avec le concessionnaire ERDF et/ou GRDF Le titulaire du marché s’engage à respecter les consignes du distributeur, tant pour la sécurité des personnels que pour la sécurité de l’exploitation de la distribution publique d’électricité et/ou de gaz. Il devra en outre se conformer à la réglementation en vigueur. Le titulaire du marché sera responsable vis-à-vis du concessionnaire du réseau électrique ou de gaz de tout incident et accident provenant de ses interventions sur les réseaux ou à proximité de ceux-ci. Le titulaire du marché, en dehors des obligations dues au respect des normes et arrêtés en vigueur, ne peut apporter en cours d’exécution des modifications de matériel ou de tracé ou réaliser des travaux supplémentaires demandés par le concessionnaire, sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit du maître d’ouvrage. 10.7 - Mesures d'ordre social La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et la réduction maximale possible est fixée à 10%. SDE76 C.C.A.P. 44 / 51 ARTICLE 11 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 11.1 - Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux Voir les articles 1.3.8 et 5.3.5 du C.C.T.P et 4.1.4 du C.C.A.P. 11.2 - Réception Chaque bon de commande donnera lieu à la réception des travaux effectuée conformément à l'article 41 du C.C.A.G. 11.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages - Sans objet - 11.4 - Documents fournis après exécution Les plans et autres documents sont à remettre par le titulaire du marché au maître de l'ouvrage dans les délais prévus à l'article 4.5 du présent C.C.A.P. Après la réception et la validation du projet de décompte final, le titulaire du marché présentera au maître d’ouvrage les pièces suivantes pour déclencher sa rémunération : 1 exemplaire de la garantie à première demande s’il s’agit de la première facture transmise, 3 exemplaires de la facture solde (DGD) présentant obligatoirement les mentions décrites à l’article 3.2.3.2 du présent C.C.A.P., Les DOC par type de réseaux (voir l’article 1.4 du C.C.T.P.) : o 5 exemplaires pour les réseaux de distribution publique d’électricité, o 4 exemplaires pour le réseau et le matériel d’éclairage public, o le nombre d’exemplaires pour le génie civil de communications électroniques dépend de celui du réseau principal associé. 11.5 - Délai de garantie Le délai de garantie est fixé à UN (1) an pour les ouvrages électriques, le matériel et le réseau d’éclairage public, le génie civil de communications électroniques et la télédistribution article 44.1 du C.C.A.G. 11.6 - Garanties supplémentaires Par dérogation à l’article 44.1 du C.C.A.G., le délai de garantie pour la tenue des tranchées et de leurs revêtements est fixé à DEUX (2) ans. SDE76 C.C.A.P. 45 / 51 11.7 - Assurances Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, l’entreprise doit justifier qu’elle est titulaire : d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés directement ou indirectement par l’exécution des travaux ; d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil (garantie responsabilité décennale des constructeurs), incluant l’ensemble des activités susceptibles d’être exercées par le titulaire du marché dans le cadre de son exécution, y compris le génie civil de communications électroniques. En cas de groupement d’entreprises, la satisfaction de l’obligation d’assurance s’apprécie pour chaque membre du groupement. SDE76 C.C.A.P. 46 / 51 ARTICLE 12 - PRIX HORS BORDEREAU Lorsque, sans changer l'objet du marché, il est nécessaire d'exécuter des travaux non répertoriés sur le B.P.U, l'accord du maître d’ouvrage est préalablement requis sur leur spécification exacte et sur leur prix. Les prix hors bordereau sont établis hors T.V.A. aux conditions d'établissement des prix du B.P.U, faisant partie du marché ; ils sont obtenus par comparaison à ceux d'ouvrages analogues et aux prix les plus courants du pays. Ils sont soumis à l’actualisation. Si ces prestations s'avèrent répétitives, elles feront l'objet d'un ajout au BPU avec passation d'un avenant au marché. Cet article s'applique entre autres aux travaux de télédistribution réputés de faible ampleur et de technologie très évolutive nécessitant une adaptation rapide et permanente de la série de prix. SDE76 C.C.A.P. 47 / 51 ARTICLE 13 - PRIX SUR DEVIS Les prix sur devis concernent la réalisation d'ouvrages spécifiques. Ils font l'objet d'un accord préalable du Maître d'œuvre et ne sont pas soumis à l'actualisation. SDE76 C.C.A.P. 48 / 51 ARTICLE 14 – RACHAT DES CONDUCTEURS CUIVRE DEPOSES Le titulaire du marché achète au maître d’ouvrage les conducteurs en cuivre déposés. Cet achat se fait au prix suivant, exprimé en €uros (en suspension de taxes) A = 3.40 €/kg x 80 x Ind 244400 x m x l x n 100 Ind0 244400 OU : A : Montant de l'avoir 3.40 €/kg est le pris de rachat du cuivre Millbery en câble dénudé en janvier 2016, repris sur place 80/100 représente la part qui revient au SDE76, 20% sont laissés à l’entreprise pour préparer le cuivre, Ind 244400 : Cours de base du cuivre, origine INSEE, indice 244400 base 100 en 2010 ; prix HT publié par le Moniteur des Travaux Publics, MTP, à la date du dernier jour du délai d’exécution des travaux Ind0 244400 : 82.6 pour janvier 2016 au MTP m : est donné par le tableau suivant : Diamètre ou section du conducteur Valeur de « m » en kg/m 30/10 40/10 50/10 22 mm² 29 mm² 38 mm² 48 mm² 0,063 0,112 0,175 0,200 0,267 0,348 0,440 l : Longueur exprimée en mètres de conducteurs déposés (longueur unifilaire en projection horizontale). N : nombre de fils de la nappe cuivre déposée SDE76 C.C.A.P. 49 / 51 ARTICLE 15 - RESILIATION DU MARCHE Après la signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 45 et à l’article 46 du C.C.A.G. ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du travail, conformément au 1° du I de l’article 46 du Code des Marchés Publics, le marché sera résilié aux torts du titulaire du marché, après mise en demeure de celui-ci restée sans effet de sa part après 15 jours. En cas de faute grave ou de manquements répétés aux clauses du C.C.A.P. et du C.C.T.P, le maître d’ouvrage pourra résilier le marché du titulaire du marché, y compris pendant le déroulement d’une année de marché, sans préjudice de l’application des pénalités prévues par ailleurs. Cette résiliation interviendra de plein droit après trois mises en demeure notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en sera ainsi notamment si : le titulaire du marché abandonne sans justification un chantier pendant plus de trois semaines, le titulaire du marché n’applique pas les prescriptions de sécurité, le titulaire du marché emploie un matériel non agréé par le maître d’ouvrage ou de mauvaise qualité, la mauvaise qualité des prestations du titulaire du marché, tant dans le domaine technique que relationnel, conduit à des réclamations des communes, des concessionnaires, des tiers et à des demandes nombreuses par le maître d’ouvrage de correction des dossiers d’exécution. SDE76 C.C.A.P. 50 / 51 ARTICLE 16 - RECAPITULATION DES DEROGATIONS SDE76 Dérogation à l'article 13.3.2 du C.C.A.G. apportée par l'article 4.5 du C.C.A.P. Dérogation à l'article 11.1 du C.C.A.G. apportée par l'article 3.2.3 et 3.3.4 du C.C.A.P. Dérogation à l'article 31.3 du C.C.A.G. apportée par l'article 10.6.1 du C.C.A.P. Dérogation à l'article 44.1 du C.C.A.G. apportée par l'article 11.6 du C.C.A.P. C.C.A.P. 51 / 51