avis d`appel public a la concurrence

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Département de publication : 31
Travaux
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :Non
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
HABITAT TOULOUSE, Office Public de l'Habitat
27 rue Roquelaine
31069 Toulouse Cedex
Type d'organisme :
Etablissement public territorial
Activité(s) principale(s) :
Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché :RESIDENCE LES CLAIRIERES DU BARRICOU RELANCE DU LOT 14 - REVETEMENT SOLS DURS CARRELAGE OPERATION DE CONSTRUCTION DE 89 LOGEMENTS
Type de Marché de travaux :Exécution
Classification CPV :45431000
Lieu d'exécution ou de livraison :ILOT 58B - ANDORMEDE
31700 Beauzelle
L'avis concerne :Un marché public
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Mode d'attribution du marché :Marché unique
Des variantes seront-elles prises en compte ?Non
Durée du marché ou délai d'exécution :18 mois
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Autres conditions particulières :
Le marché comporte une clause d'insertion. Le délai indiqué ci-dessous représente le délai global d'exécution de
l'opération. A la notification du marché du présent lot, la durée globale restante du chantier sera de 5 mois. Le marché
débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
- Prix des prestations : 50%
- Valeur technique : 30%
- Valeur technique : Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au
chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) : 15%
- Valeur technique : Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre : 10%
- Valeur technique : Dispositions environnementales : 5%
- Délai d'exécution : 20%
Une enchère électronique sera effectuée :Non
PROCEDURES
Type de procédure :Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :05/09/2013 à 10 H 00
Délai minimum de validité des offres :180 jours
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice :O13072
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :
Documents payants
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de TOULOUSE
68 rue Raymond IV
31000 Toulouse
Introduction des recours :
Voies et délais des recours dont dispose le candidat : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu
aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et
pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne
peut plus, toutefois, etre exercé après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents
évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue
publique
Date d'envoi du présent avis à la publication :09/08/2013
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif
Mr Jérôme ANDRE
HABITAT TOULOUSE
Office Public de l'Habitat Service Marchés 27 rue Roquelaine
31069 Toulouse Cedex
Tél : +33 582523203
Email : [email protected]
URL : http://www.habitatoulouse.fr
Renseignements d'ordre technique
MME CEREZO
BP ARCHITECTURES
89 rue de Reuilly
75012 Paris
Tél : +33 153332420
Fax : +33 153332421
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
REPROCOLOR
ZAC Montblanc 8 rue Maurice Caunes
31200 Toulouse
Tél : +33 561614949
Fax : +33 561614948
Email : [email protected]
URL : http://habitatoulouse.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
HABITAT TOULOUSE
Office Public de l'Habitat Service Accueil 27 rue Roquelaine
31069 Toulouse Cédex
URL : http://habitatoulouse.marcoweb.fr