docCCTP - Travaux de mise en place de clôture
download 
Plainte Transcription
CCTP - Travaux de mise en place de clôture
TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 CENTRE HOSPITALIER DU GERS Services Techniques BP 70363 10, rue Michelet 32008 AUCH Cedex Tél 05 62 60 65 91 - Fax 05 62 60 65 90 C.C.T.P. TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES MARCHE N°2009-11 LOT UNIQUE CLOTURE HAUTE SECURITE ET BARREAUDAGE 1/9 TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 2/9 SOMMAIRE C.C.T.P. ........................................................................................................................... 1 1 GENERALITES ............................................................................................................... 3 1.1 Objet du marché –normes et règlement ..................................................................... 3 1.1.1 Documents de référence contractuels : ....................................................................... 3 1.2 Spécifications particulières au travaux de scellement, fondations et mise en place de clôtures : ................................................................................................................................. 4 1.3 Documents fournis...................................................................................................... 4 1.4 Remise des offres ....................................................................................................... 4 1.5 Règl esd’ exécut i on..................................................................................................... 4 1.5.1 Reconnaissance des existants ................................................................................... 4 1.5.2 Dimensions des existants .......................................................................................... 4 1.5.3 Installation de chantier, protection et sauvegarde des existants .................................... 5 2 1.6 Cal endr i erd’ exécut i on................................................................................................ 5 1.7 Nettoyage en cours de chantier .................................................................................. 5 1.8 Nettoyage en fin de chantier ....................................................................................... 5 1.9 Documents à fournir après exécution ......................................................................... 5 DESCRIPTION DES TRAVAUX................................................................................... 6 2.1 BARREAUDAGE sur ENTREE PRINCIPALE ................................................................ 6 2.1.1 Installation de chantier, implantation, nettoyage et remise en états............................... 6 2.1.2 Dépose du garde-corps existants ............................................................................... 6 2.1.3 Pose de barreaudage ................................................................................................ 6 2.2 CREATI ONd’ uneCOURSECURI SE............................................................................ 7 2.2.1 Installation de chantier, implantation, nettoyage et remise en états............................... 7 2.2.2 Terrassement, Plots de fondations et murets .............................................................. 7 2.2.3 Pose de la clôture ..................................................................................................... 8 2.2.4 Pose portail et portillon .............................................................................................. 8 2.3 REMPLACEMENTd’ uneCLOTUREEXI STANTEsi mpl et or si on.................................. 9 2.3.1 Pose de la clôture ..................................................................................................... 9 ANNEXES .............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 3 FICHES TECHNIQUES..........................................................Erreur ! Signet non défini. 3.1 BAROFOR Round................................................................ Erreur ! Signet non défini. 3.2 SECURIFOR Plat ................................................................. Erreur ! Signet non défini. 3.3 PLASITOR ........................................................................... Erreur ! Signet non défini. TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS 1 LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 3/9 GENERALITES 1.1 Objet du marché –normes et règlement Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot « Clôture haute sécurité et barreaudage » ( l otuni que) ,etdeper met t r eauxent r epr i sesconsul t éesd’ ét abl i r leur proposition, sans restriction ni réserve, pour : TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES AU C.H.G. A AUCH 1.1.1 Documents de référence contractuels : Lesouv r agesdupr ésentl otdev r ontêt r er éal i séssui v antl esr ègl esdel ’ ar tetr épondr eaux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables au jour de la soumission dont notamment les suivants : Code du travail Arrêté du 25 juin 1980 modifié DTU 11.1 : Sondage des sols et fondations DTU 13.1 : Fondations superficielles DTU 13.2 : Fondations profondes NF P06.002 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes NF P10-201 : Ouvrages en maçonnerie NF P10-202 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en maçonnerie de petites éléments. Parois et murs NF P 11.711 : Règles pour le calcul des fondations superficielles NF P 18.201 : Exécution des travaux en béton armé NF EN 206.1 : Béton - spécifications, performances, production et conformité Le décr et65/ 48 du 8. 1. 65 por t antr ègl ementd’ admi ni st r at i on publ i que concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le bâtiment et les travaux publics. TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS 1.2 LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 4/9 Spécifications particulières au travaux de scellement, fondations et mise en place de clôtures : Les travaux à la charge du présent lot comprennent : - Avant tout commencement, la reconnaissance des lieux, les côtes, la qualité des surfaces et la vérification de la planimétrie des existants sur lesquels les ouvrages sont à exécuter. - Relations avec les services officiels :s’ i lyal i eul ’ ent r epr eneurdev r asemet t r eenr appor t avec les Services Officiels intéressés et ceux des compagnies concessionnaires pour en obt eni rt ousr ensei gnement sut i l espourl ’ exécut i ondest r av aux. - Implantation et piquetage - Toutt r av auxetmat ér i eldet er r assementpourl ’ exécut i on de l amaçonner i e etaf i nde niveler et remettre le terrain en état de fonctionnement - Fondations et murets :l af our ni t ur eetl ami seenœuv r edet ousl esmat ér i aux,mat ér i el set produits, toutes prestations et fournitures accessoires pour réaliser les travaux, tous produits employés auront un agrément du CSTB etpr ov i endr ontd’ usi nesnot oi r ement connues pour la qualité de leurs fabrication - Clôtures, portail, et portillon : la fourniture des matériaux et accessoires sera faite par le CHG,l aposeser ar éal i séparl ’ ent r epr i set i t ul ai r edupr ésentl otetdev r af ournir tous les matériels nécessaires à la réalisation des travaux. - Passage de fourreau :posed’ unf our r eaul el ongdumur etàc r éer ,fourniture faite par le CHG - Pose de boîtiers et canons Fichet (haute sûreté 484) : installation des systèmes de fermetureàcl ef ssurl ’ or gani gr ammeduCHG ,fourniture faite par le CHG - Toutéchaf audageounacel l enécessai r eàl ’ exécut i ondespr est at i ons - La conservation de tout ouvrage existant sur le chantier et toute précaution pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tachées ou détériorées. - Le nettoyage de chantier permettant sa mise en service Enfin les choix des matériaux faits au moment de la signature du marché ne pourront être modi f i és sous aucun pr ét ext e,saufv ol ont é expr esse du Maî t r e de l ’ ouv r age exprimée cl ai r ementàt empspourper met t r eàl ’ ent r epr eneurdemodi f i ersonappr ov i si onnement . 1.3 Documents fournis Vues en plans, profils . 1.4 Remise des offres - 1.5 1.5.1 voir CCAP Règl esd’ exécut i on Reconnaissance des existants Les entrepreneurs devront avoir, avant remise de leur offre, procédés sur le site à la reconnaissance des existants, leurs natures et étendues. Uncer t i f i catdevi si t eser ar emi sàl ’ ent r epr i se,unecopi eser aài nsér erdansl edossi er der emi sed’ of f r e. Les offres des entreprises tiendront compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et devront comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. 1.5.2 Dimensions des existants Lescôt esetdi mensi onsd’ ouv r agesf i gur antsur les documents graphiques sont données à titre strictement indicatif et non contractuel. L’ ent r epr eneurestcont r act uel l ementr éput éav oi r ,avantl ar emi sedesof f r es,pr océdésurl e site au contrôle des dimensions des ouvrages. TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS 1.5.3 LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 5/9 Installation de chantier, protection et sauvegarde des existants L’ ent r epr eneurt i t ul ai r edupr ésentl otdoi tsapr opr ei nst al l at i ondechant i er( cabanes…) ,un emplacement de stockage sera prévu par le CHG pour ce chantier. Les travaux donnant sur la v oi e publ i que f er ontl ’ obj et , si nécessaire, de demande auprès des services officiels, les pr ot ect i onsnécessai r esdev r ontêt r emi senpl aceaf i nd’ assur erl asécur i t édespassant set automobilistes. L’ ent r epr eneurdev r apr endr et out esdi sposi t i onsut i l esett out espr écaut i onspourne causer, l or sdel ’ exécut i ondesest r av aux,aucunedét ér i or at i on,si mi ni mesoi t -elle, aux existants. Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place. Les entrepreneurs devront tenir compte du caractère particul i erdel ’ ét abl i ssement . Les travaux seront à réaliser sur site occupé, toutes dispositions devront être prises : Pour garantir la sécurité des occupants ; Pourl i mi t eraumaxi mum l esnui sancespr éj udi ci abl esàl ’ accompl i ssementdut r av ai l Pour permettre aux différents services de cet établissement de pouvoir fonctionner normalement pendant la durée des travaux Pour protéger les existants. Le maî t r e d’ œuv r e se r éser v et out ef oi sl e dr oi t ,sil es di sposi t i ons pr i ses l uisembl ent i nsuf f i sant es, d’ i mposer à l ’ entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires. Unecoor di nat i onser ar éal i séeent r el ’ ent r epr eneur ,l emaî t r ed’ œuv r eetl er esponsabl edu ser v i ce,qui déf i ni r al escondi t i onsd’ exécut i ondest r avaux. 1.6 Cal endr i erd’ exécut i on Le calendrierd’ exécut i onser aét abl isui vantl espr escr i pt i onsduCCAP,l ’ ent r epr eneurestt enu der emet t r eaumaî t r ed’ œuv r esest empsd’ exécut i on. La date de livraison des ouvrages est IMPERATIVE et ne pourra en aucun cas être décalée. Des pénalités de retard pourront être appliqués en cas de non-respect des délais . 1.7 Nettoyage en cours de chantier Lechant i erdev r at ouj our sêt r emai nt enuenpar f ai tét atdepr opr et éetl ’ ent r epr eneurdev r a prendre toutes dispositions utiles à ce sujet ; Les déchets devront toujours être évacués hors du chantier au fur et à mesure et au minimum tous les soirs. Lesf r ai sdecesnet t oy agesr est er ontàl achar gedel ’ ent r epr i se. 1.8 Nettoyage en fin de chantier L’ ent r epr eneuradj udi cat ai r edupr ésentl otaur aàsachar ge: le nettoyage du chantier afférent à son lot. En f i n de t r av aux,l ’ ent r epr eneurdev r a enl ev ert out esl espr ot ect i onsetef f ec t uert ousl es net t oy agesnécessai r esdet ousl esouv r agest ouchésparl est r av aux,etl ’ enl èv ementdes gravois. L’ ent r epr eneurdev r aenf i ndechantier, restituer les existants dans le même état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. Lesf r ai sdecesnet t oy agesr est er ontàl achar gedel ’ ent r epr i se. En cas de non-r espectpar l ’ ent r epr eneur des obl i gat i ons découlant des prescriptions concer nantl esnet t oy ages,l emaî t r ed’ ouv r agef er aexécut erl esnet t oy agesparunent r epr i se de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obl i gat i onscont r act uel l esdel ’ ent r epr eneur ,etauxf r ai sdel ’ ent r epr eneur . 1.9 Documents à fournir après exécution Plan de calepinage des clôtures réalisés. TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS 2 LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 6/9 DESCRIPTION DES TRAVAUX 2.1 BARREAUDAGE sur ENTREE PRINCIPALE Les produits à installer seront de la gamme BAROFOR ROUND de chez BETAFENCE et seront fournis par le CHG. L’ ent r epr i sedoi tavantr emi sedesonof f r eavoi rpr i sconnai ssancedel aspéci f i ci t édu produit et de sa complexité de pose. 2.1.1 Installation de chantier, implantation, nettoyage et remise en états. L’ i nst al l at i ondechant i er ,l ’ i mpl ant at ion, le nettoyage et la remise en états seront prévus dans le cadre du présent article. Les protections diverses à mettre en place afférent à la sécurité du chantier mais aussi des usager sser ontàpr endr eenchar geparl ’ ent r epr i se. L’ accèsauchant i erser aent r et enuparl ’ ent r epr i sepourl adur éeduchant i er . Lesnet t oy agesencour setenf i ndechant i er ,l ’ év acuat i ondesgr avoi s,t er r es,déchet set aut r esser ontr éal i sésparl ’ ent r epr i se Encasdedét ér i or at i on,l ’ ent r epr eneurdev r asibesoi n,enf i nde chantier, la remise en état des voies et espaces verts qui aurait pu être endommagés par les travaux ou le passage d’ engi ns. Implantation et piquetage :l ’ i mpl ant at i onser af ai t eparl essoi nsdel ’ ent r epr i set i t ul ai r edu présent lot, après accord du plandecal epi nagepr ésent éparl ’ ent r epr i seauMaî t r ed’ Oeuv r e. L’ ent r epr i sen’ endemeur er apasmoi nsr esponsabl edeser r eur sdecot es,d’ al i gnementoude ni v eaux,qu’ el l eaur af ai t esouqu’ el l en’ aur ai tpassi gnal ées. localisation : 2.1.2 voir plans Entrée principale (rue Michelet) Dépose du garde-corps existants Dépose du linéaire de garde-corps existants (1.00m ht) par moyen de sciage (propre) L’ ensembl edesgar de-corps existants déposé sera remis au Service Technique du CHG pour réutilisation future. Rebouchagedesempl acement sdespi èt ement sdel ’ anci engar de-corps localisation : 2.1.3 voir plans Entrée principale (rue Michelet) Pose de barreaudage Les matériaux de clôture et accessoires seront f our ni sparl emaî t r ed’ ouvr age( voir en annexe les fiches techniques des produits fournis). Pose de panneaux rigides en tubes soudés en remplacement des garde-corps déposés (voir art.2.1.2). (fournis par le CHG) Les poteaux de clôture (fournis par le CHG) seront à sceller et à bétonner par moyen de carottage, (pr of ondeurd’ ancr agedupot eau0. 60m )t ousl es2. 55ml( di st anced’ axeenaxe des poteaux) Dimensions des panneaux : 2400 ht x 2520 (tubes verticaux ronds de 26 x 1.50mm) Dimensions des poteaux : section 60x60mm x 3200 ht, épaisseur profil 2mm localisation : voir plans Entrée principale (rue Michelet) TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS 2.2 LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 7/9 CREATI ONd’ uneCOURSECURI SE Les produits à installer seront de la gamme SECURIFOR PLAT de chez BETAFENCE et seront fournis par le CHG L’ ent r epr i sedoi tavantr emi sedesonof f r eavoi rpr i sconnai ssance de la spécificité du produit et de sa complexité de pose. 2.2.1 Installation de chantier, implantation, nettoyage et remise en états. L’ i nst al l at i ondechant i er ,l ’ i mpl ant at i on,l enet t oy ageetl ar emi seenét at sser ontpr év usdans le cadre du présent article. Le CHG clôturera le chantier, par le biais de panneau type «HERAS » ou autres afin de r ecr éerunecouri nt er neàl ’ uni t épendantl adur éedest r av aux.Lespr ot ect i onsdi ver sesà mettre en place afférent à la sécurité du chantier mais aussi des usagers seront à prendre en char geparl ’ ent r epr i se. L’ accèsauchant i erser aent r et enuparl ’ ent r epr i sepourl adur éeduchant i er . Lesnet t oy agesencour setenf i ndechant i er ,l ’ év acuat i ondesgr avoi s,t er r es,déchet set aut r esser ontr éal i sésparl ’ ent r eprise Encasdedét ér i or at i on,l ’ ent r epr eneurdev r asibesoi n,enf i ndechant i er ,l ar emi seenét at des voies et espaces verts qui aurait pu être endommagés par les travaux ou le passage d’ engi ns. Implantation et piquetage :l ’ i mpl ant at i onser af ai t eparl essoi nsdel ’ ent r epr i set i t ul ai r edu pr ésentl ot ,apr èsaccor ddupl andecal epi nagepr ésent éparl ’ ent r epr i seauMaî t r ed’ Oeuv r e. L’ ent r epr i sen’ endemeur er apasmoi nsr esponsabl edeser r eur sdecot es,d’ al i gnementoude ni v eaux,qu’ el l eaur af ai t esouqu’ el l en’ aur ai tpassi gnal ées. localisation : 2.2.2 voir plans Clinique Nord cour intérieure Terrassement, Plots de fondations et murets Travaux de terrassement : réalisation de fouilles en rigoles (pour muret) et fouilles en trou (pour plots de fondation) pourl ’ exécut i ondel amaçonner i e. Les poteaux de clôture (fournis par le CHG) seront à sceller et à bétonner par moyen de plot def ondat i on( di amèt r emi ni0. 30m,pr of ondeurd’ ancr agedupot eau0. 40m )t ousl es2. 55ml ( di st anced’ axeenaxedespot eaux) Un mur etpér i phér i que ( ar més,coul é en pl ace)v i endr at er mi nerl ’ ancr age du pot eau ( ht v ar i abl eenv. 0. 30m)etper met t r al ’ assi sedupanneaudecl ôt ur e,saf i ni t i onsoi gnéeetl i sse sera laissée brute. Avant coulage du muret, un fourreau sera installé par l ’ ent r epr i sedepui sl ’ angl ededépar tde l acl ôt ur ej usqu’ aupor t i l l onetdepui sl emêmeangl ededépar tdel acl ôt ur ej usqu’ aupor t ai l . Les poteaux (hauteur 3.70ml) devront être ancrés de 0.70m. Sections des poteaux de départs et poteaux intermédiaires : 120x60x2.5mm Sect i onsdespot eauxd’ angl es:120x120x2. 5mm Le temps du séchage du béton : les poteaux devront être étayés. Lespl ot sdef ondat i onsetmur et ssontàdi mensi onnerparl ’ ent r epr i seenf onct i ondesr ègl es en vigueur, de la charge des ouvrages, del anat ur edut er r ai netdel ’ exposi t i onauv ent .Les côt esetdi mensi onsd’ ouvr agesf i gur antsurl esdescr i pt i f setdocument sgr aphi quessont données à titre strictement indicatif et non contractuel. BETON : la composition et la confection des bétons se fera dans les conditions précisées au DTU correspondant et conformément aux dispositions des règles BA en ce qui concerne les bétons. La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire les prescriptions concernant les résistance mécaniques, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Le ciment employé devra être capable de résister à la nature chimique des terres. ACIERS : seront conformes aux prescriptions de la norme A.35.015 type Fe 24 et A.35.016 type Fe 40 type 2 localisation : voir plans TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS Clinique Nord 2.2.3 LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 8/9 cour intérieure Pose de la clôture Les matériaux de clôture et accessoires seront f our ni sparl emaî t r ed’ ouvr age( voir en annexe les fiches techniques des produits fournis). L’ ent r epr i sedoi tl aposedusy st èmede clôture haute sécurité, portail et portillon : - fondation, muret, pose des poteaux, (décrit art.2.2.2.), - l aposeetl af i xat i ondespanneauxent r epot eauxf ai tl ’ obj etdupr ésentar t i cl e - pose portail et portillon (décrit art.2.2.3.) La clôture finie hors muret aura une hauteur de 3.00m. Les panneaux, treillis soudés en panneaux plastifiés sur fils galvanisés avec une maille de 12. 7x76. 2mm etdes f i l s de di am. 4mm ( poi ds d’ un panneau: 72kg) seront fixés sur les poteaux rectangulaire par moyens de pièces de fixations fournies avec rondelles PVC M8 et boulon de sécurité. Le bas des panneaux viendra se posé sur le muret, une cornière fixée au muret contre le panneau viendra protégé le bas de la clôture. Des profils de renfort « U » seront à installer sur le haut des panneaux, fixé avec 3 boulons à tête bombée à six pans creux. localisation : 2.2.4 voir plans Clinique Nord cour intérieure Pose portail et portillon Les matériaux et accessoires ser ontf our ni sparl emaî t r ed’ ouvr age( voir en annexe les fiches techniques des produits fournis). L’ ent r epr i sedoi tl aposedupor t ai letpor t i l l onsui v antl ocal i sat i onsurpl ans, Dimension portail à 2 vantaux :4. 00mx3. 00m ht( pasd’ i mpost e) Dimension portillon à 1 vantail : 1.25x2.50m ht (imposte fixe grillagée à mettre en place en alignement avec la clôture prériphérique ) Système de fermeture sur organigramme fourni par le CHG, boîtiers et canons Fichet (haute sur et é484) ,àposerparl ’ ent r epr i se. Seuil ou rampe à créer afin de rattraper les niveaux des passages existants, suivant le cas. S’ i lyal i eul eseui loul ar ampedupor t ai ldev r asuppor t erl epassaged’ engi nsdesecour s (type camion pompier) ; localisation : voir plans Clinique Nord cour intérieure TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CLOTURE SECURISATION DES ENCEINTES CENTRE HOSPITALIER DU GERS 2.3 LOT UNIQUE–CLOTURE HAUTE SECURITE & BARREAUDAGE CCTP S.TECHNIQUE AOUT 09 9/9 REMPLACEMENTd’ uneCLOTUREEXI STANTEsi mpl et orsion Les produits à installer seront de la gamme PLASITOR de chez BETAFENCE et seront fournis par le CHG 2.3.1 Pose de la clôture Les matériaux de clôture et accessoires (fils de tension, colliers tendeurs..) seront fournis parl emaî t r ed’ ouvr age(voir en annexe les fiches techniques des produits fournis). L’ ent r epr i sedoi t: - l adéposeetl ’ évacuat i ondugr i l l agesi mpl et or si onexi st ant - l aposed’ ungr i l l agedecl ôt ur eàsi mpl et or si on,surj ambedef or ceexi st ant econser v ée - si nécessaire, le remplacement des jambes de force actuellement détériorés (quantités à définir lors de la reconnaissance des existants) La clôture actuelle à une hauteur de 2.00m (grillage) avec un muret existant de 0.50 m ht sur une partie et une hauteur de 1.50m (grillage) avec un muret de hauteur 1.35m ht. La hauteur de grillage remplacé aura les même hauteurs. localisation : voir plans Clinique Nord clôture existante périphérique
