Fédération Départementale d`Electricité du Lot APPEL

DEPARTEMENT DU LOT
MAÎTRE D'OUVRAGE
Fédération Départementale d’Electricité du
Lot
Siège : 300 rue de la Croix – 46000 CAHORS
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES
ET DE RESEAUX ASSOCIES
Années programme :
2010 - 2011
MARCHE à BONS de COMMANDE
APPEL D’OFFRE OUVERT
CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - DEFINITION de la PRESTATION.................................................................. 1 1.1. Description des ouvrages ................................................................................. 1 1.2. Consistance des travaux................................................................................... 1 1.2.1. Etudes d'exécution des travaux électriques ........................................................ 1 1.2.2. Etudes d’exécution des travaux de génie civil du réseau de télécommunication 3 1.2.3. Etude d’exécution des travaux d’éclairage public ............................................... 4 1.2.4. format de mise à jour des données cartographiques des réseaux électriques .. 5 1.2.5. Réalisation des travaux ....................................................................................... 5 1.3. Etendue de la prestation ................................................................................... 6 1.3.1. Fourniture des matériaux et matériels par le maître d'ouvrage ......................... 6 1.3.2. Raccordement au réseau électrique ................................................................... 6 1.3.3. Ouvrages souterrains spéciaux........................................................................... 6 1.3.4. Interruptions de courant ...................................................................................... 6 1.3.5. Contrôle des travaux ........................................................................................... 6 ARTICLE 2 - NORMES et REGLES TECHNIQUES ........................................................... 7 ARTICLE 3 - RESEAUX ELECTRIQUES AERIENS .......................................................... 7 3.1. Dispositions communes .................................................................................... 7 3.1.1. Transports de poteaux ........................................................................................ 7 3.1.2. Abattages et élagages......................................................................................... 7 3.1.3 Provenance des matériaux .................................................................................. 7 3.2. Spécifications des matériels ............................................................................. 7 3.2.1. Poteaux en béton ................................................................................................ 7 3.2.2. Poteaux en bois................................................................................................... 7 3.2.3. Potelets, pylônes métalliques et ferrures ............................................................ 8 3.2.4. Conducteurs pour lignes aériennes .................................................................... 8 3.2.5. Matériels de lignes à haute tension A ................................................................. 8 3.2.6. Matériels de lignes à basse tension .................................................................... 8 3.2.7. Matériel réutilisable ............................................................................................. 8 3.2.8. Matériel non réutilisable ...................................................................................... 8 3.2.9 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .................. 9 3.3. Réalisation des réseaux haute tension ............................................................. 9 3.3.1. Hypothèses de calcul mécanique ....................................................................... 9 3.3.2. Mise en œuvre .................................................................................................... 9 3.4. Réalisation des réseaux basse tension ............................................................ 9 3.4.1. Tracé ................................................................................................................... 9 3.4.2. Mise en œuvre .................................................................................................... 9 3.5. Réalisation des lignes basse tension et éclairage public sur supports
communs .......................................................................................................... 10 3.6. Réalisation des réseaux en façade ................................................................... 10 3.7. Elimination des supports béton non réutilisables .............................................. 10 ARTICLE 4 – RESEAUX ELECTRIQUES SOUTERRAINS................................................ 11 4.1. Spécification des matériels ............................................................................... 11 4.2. Terrassements : ................................................................................................ 11 4.3. Pose du réseau : ............................................................................................... 11 4.3.1. Mode de pose ...................................................................................................... 11 4.3.2. Mises à la terre du neutre ................................................................................... 11 4.3.3. Branchements souterrains basse tension ........................................................... 11 4.3.4. Remblaiement et réfection de chaussée ............................................................. 12 ARTICLE 5 - POSTE de TRANSFORMATION ................................................................... 12 5.1. Provenance et qualité des matériels et matériaux : .......................................... 12 5.2. Mise en œuvre des matériels et matériaux : ..................................................... 12 5.2.1. Transformateur sur poteau .................................................................................. 12 5.2.2. Postes en cabine et transformateurs sous capot ................................................ 13 ARTICLE 6 - GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION................................................... 13 ARTICLE 7 – ECLAIRAGE PUBLIC ................................................................................... 14 7.1. Réseau.............................................................................................................. 14 7.2. Pose des candélabres et poteaux..................................................................... 14 7.3. Mise à la terre ................................................................................................... 14 7.4. Pose des consoles ............................................................................................ 14 7.5. Pose des luminaires.......................................................................................... 15 ARTICLE 8 - CONTROLES - MESURES - ESSAIS ........................................................... 15 8.1. Contrôles........................................................................................................... 15 8.2. Mesures et essais ............................................................................................. 15 ARTICLE 9 - REMISE des OUVRAGES - MISE en SERVICE ........................................... 15 ARTICLE 1 - DEFINITION de la PRESTATION
Le présent cahier concerne la réalisation des études d'exécution et de la mise en œuvre de travaux aériens
et souterrains :

d'extension, de renforcement et de dissimulations de réseaux de distribution d'énergie électrique de
première et de deuxième catégorie.

de travaux aériens et souterrains.

de construction de postes de transformation.

d'éclairage public.

de reprise ou de réfection de branchements existants.

de dépose des ouvrages abandonnés,

de génie civil du réseau de télécommunications, en liaison avec les travaux de dissimulation ou de
renforcement dissimulé sur le réseau électrique,
exécutés dans le cadre de tout ou partie des années programmes 2010 et 2011 d'Electrification pour les lots
géographiques mentionnés à l’article 1.2 du CCAP.
La prestation pourra exceptionnellement ne porter que sur les études d'exécution seules ou la mise en
œuvre des travaux seule.
1.1. Description des ouvrages
Les spécifications techniques et descriptives des ouvrages sont précisées dans chaque commande.
1.2. Consistance des travaux
1.2.1. Etudes d'exécution des travaux électriques
a) avant-projet sommaire :
Le maître d’ouvrage remet au titulaire, en même temps que l'ordre d'étude, une estimation chiffrée et un
plan à une échelle adaptée (1/10.000ème, 1/2.000ème ou inférieure) des travaux à réaliser, ainsi que les
réponses à la demande de renseignements (DR) effectuée pour son compte.
b) piquetage préliminaire :
Le titulaire participe à l'organisation des visites de prépiquetage avec le concessionnaire, la commune, le
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Cette visite a pour but de définir les caractéristiques générales des travaux notamment le point
d'implantation des postes de transformation et des points de sectionnement, le point de raccordement au
réseau existant ainsi que la section des conducteurs. Elle donne lieu à compte rendu rédigé par le maître
d’œuvre.
Le titulaire recherche ensuite le tracé des lignes et définit les dispositions techniques à mettre en œuvre en
tenant compte des plans d'aménagement des agglomérations. La conception des lignes doit permettre une
réalisation a minima des conditions techniques en vigueur notamment en ce qui concerne les portées et les
efforts des supports.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 1
Le titulaire établit le dossier de piquetage préliminaire tel qu'il est défini dans l'article 2 de la norme
NF.C.11.201. et le soumet en :



1 ex. au maître d’œuvre pour approbation,
1 ex. au maître d’ouvrage pour approbation,
2 ex. à E.R.D.F. pour approbation.



Dans le cas de travaux souterrains et pour information :
2 ex. supplémentaires au maître d’ouvrage
2 ex. supplémentaires à la commune concernée dont un pour transmission au
service des eaux.


Dans le cas de travaux comportant une ligne HTA aérienne à construire :
1 ex. supplémentaire au maître d’ouvrage.
dans le délai précisé à l'article 4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Les destinataires consultés disposent d’un délai de 15 jours pour répondre aux dossiers spécifiques
d’extensions et d’un mois pour répondre aux autres dossiers. Passé ce délai leur réponse est réputée
favorable.
Les plans seront établis au 1/2000ème ou à défaut à l'échelle du cadastre pour les réseaux aériens et au
1/1000ème ou au 1/500ème pour les réseaux souterrains et devront comporter un plan d'ensemble au
1/10.000ème ou au 1/2000ème, une page de présentation comprenant notamment le nom des participants au
piquetage préliminaire et le récapitulatif chronologique des modifications apportées, un schéma des
conducteurs et supports à mettre en œuvre, un tableau récapitulatif des matériels déposés ou mis en œuvre
et des tranchées à réaliser, un relevé graphique ou photographique des façades dans le cas de réseaux
posés sur façades, le tableau des mesures des résistances au sol ainsi que le calcul des mises à la terre
retenues, un tableau de dépouillement des réseaux souterrains et un relevé des propriétés. Pour ces
différents documents les écritures à "main levée" seront autorisées au stade du dossier préliminaire mais
interdites au stade du dossier définitif mentionné au c).
Si besoin est, une renumérotation des supports sera effectuée.
Après réception de l'accord sur le dossier préliminaire, le titulaire recherchera auprès des
propriétaires les autorisations de passage.
c) piquetage définitif - dossier d'exécution :
Le titulaire établit le dossier définitif comprenant :

le plan définitif sous la même forme que le plan préliminaire complété par une page de garde agréée
par le maître d’ouvrage. Cette page de garde mentionne le nom et le logo de la F.D.E.L. Elle
reprend les caractéristiques du projet, le n° (ou les n°) de l’affaire concernée du fichier F.D.E.L. et
mentionne dans un tableau récapitulatif les postes de transformation et les longueurs de réseaux
H.T.A. et B.T. créées, déposées et renforcées en aérien, façade et souterrain. Seul le numéro
d’affaire F.D.E.L. doit figurer comme référence sur les pages de garde du plan, à l’exclusion de toute
autre référence. S’y ajoutent éventuellement les dossiers techniques spéciaux (notice d'impact,
traversées, voisinages spéciaux et, pour les postes de transformation au sol : plan des façades de
l’ouvrage avec localisation des grilles de ventilation et intégration dans l’environnement, équipement
des postes).

le devis définitif des travaux établi affaire par affaire (ce devis sera fourni sous format numérique
agréé par le maître d’ouvrage),

le dossier de permis de construire ou de déclaration préalable, le cas échéant,

le dossier d'autorisation de passage comprenant :
-
les conventions amiables (accompagnées d’un document émanant de la mairie et
confirmant l’identité du ou des signataires, propriétaire(s) de la parcelle) ou acte
administratif ou acte notarié complétés par un extrait du plan de piquetage à l'échelle
du cadastre, datées et signées par les propriétaires à titre de droit de passage,
surplomb, implantation et appuis sur immeubles, élagages et abattages.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 2
un état récapitulatif qui devra comporter, en regard des numéros d'ordre des
autorisations de passage, les numéros des supports, les longueurs de surplombs, les
noms des propriétaires et les numéros des parcelles intéressées.
-
En cas de refus d'autorisation, le titulaire donnera par écrit au maître d’œuvre toutes les indications sur les
propriétaires et le motif du refus. Si le titulaire déroge à cette dernière obligation, il supportera seul l'entière
responsabilité des contestations de toute nature qui pourraient apparaître par la suite, ainsi que les frais de
toute nature en résultant.
Si besoin est, le dossier de servitude est dressé par le titulaire conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur comprenant :



notice technique et descriptive des ouvrages,
plan parcellaire par commune,
état parcellaire par commune précisant la nature et l'étendue des servitudes.
d) consultation administrative :
Le titulaire transmet aux organismes ci-après les documents suivants :

à la Fédération d’Electricité du Lot :
-

à la Direction Départementale des Territoires du Lot, qui en assure la diffusion et l'instruction :
-

la collection des autorisations de passage.
Au maître d’œuvre :
-

15 exemplaires des dossiers techniques relevant de l'article 50 du décret du 14 août
1975 (le plan des travaux en un exemplaire aura au préalable été adressé par
l’entrepreneur à la Fédération d’Electricité du Lot pour approbation),
5 exemplaires des dossiers de servitude éventuels,
les dossiers de traversée de voies ferrées éventuels,
au Centre E.R.D.F. de CAHORS :
-

15 exemplaires des dossiers techniques relevant de l'article 49 du décret du 14 août
1975 pour envoi aux services concernés (les remarques doivent être adressées à la
Fédération - mention à indiquer sur la page de garde du document) et 3 exemplaires
du dossier technique relevant de la Déclaration Préalable (articles L 421-1 et
suivants, R 421-1 et suivants du code de l’urbanisme) pour les travaux aériens et les
postes de transformation au sol non soumis à Permis de Construire, pour envoi au
maire concerné.
3 exemplaires du détail estimatif des travaux, partie intégrante du dossier
d'exécution.
les dossiers de permis de construire ou de déclarations préalables éventuels.
4 exemplaires du détail estimatif des travaux, partie intégrante du dossier
d'exécution.
A la commune :
-
1.2.2.
Les déclarations de travaux exemptés de permis de construire éventuelles
Etudes d’exécution
télécommunication
des
travaux
de
génie
civil
du
réseau
de
France Télécom remettra au maitre d’ouvrage, qui transmettra au titulaire une esquisse du plan des travaux
de génie civil coordonnés avec ceux de dissimulation des réseaux électriques.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 3
Le titulaire recherche ensuite le tracé génie civil et définit les dispositions techniques à mettre en œuvre en
tenant compte du projet électrique. Les plans électriques et téléphoniques seront établis à une échelle
identique.
Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage, pour chaque dossier de dissimulation :



le plan définitif du génie civil, en 4 exemplaires
le devis estimatif des travaux, en 2 exemplaires
le cas échéant, les conventions amiables complétées par un extrait du plan de
piquetage à l’échelle du cadastre datées et signées par les propriétaires à titre de
droit de passage, en 2 exemplaires
Les plans de récolement sont établis et transmis au maitre d’ouvrage sous le format numérique agréé par le
maitre d’ouvrage
1.2.3. Etude d’exécution des travaux d’éclairage public
Prescriptions générales :
Quel que soit le nombre de points lumineux projetés dans le cadres des travaux, les plans concernant le
réseau d’éclairage public doivent comporter un schéma unifilaire permettant de vérifier la conformité à la
norme NFC 17-200, à savoir :



pour le départ, la nature du contacteur, son pouvoir de coupure, l’existence de
protection individuelle sur chaque conducteur de phase, le calibre et le type de
protection utilisée. Pour chaque appareil, le calibre et le type de protection utilisée.
Les notes de calcul justificatives de conformité à la norme NFC 17 205 et en
particulier par tronçon de section constante et par dérivation, la section câble, la
puissance des lampes installées, les chutes de tension, le rapport entre la longueur
réelle du tronçon et la longueur maximale protégée contre les court-circuit et les
contacts indirects.
Sur les plans de récolement, les mesures de la prise de terre et de l’isolement des
câbles actifs par rapport à la terre.
Ces données apparaîtront soit dans un tableau, soit dans des encadrés placés judicieusement sur le
schéma unifilaire. Dans le cas d’installations requérant des caractéristiques géométriques, photoélectriques
ou esthétiques particulières, le type et l’implantation des luminaires, la hauteur de feu et les résultats à
obtenir sont précisés par le maitre d’ouvrage.
Les plans de piquetage et de récolement doivent en outre comporter :










Le type, les caractéristiques et marque de chaque foyer lumineux, et de ses
accessoires,
La hauteur de feu par rapport au sol,
Le type, les caractéristiques et la marque des candélabres ou mâts,
Les caractéristiques des réseaux à créer,
Un plan de situation au 1/10 000e avec configuration des réseaux existants et
indication des foyers lumineux,
A la demande du maitre d’ouvrage, le relevé photométrique de l’installation projetée,
Sur les plans de récolement, les valeurs des résistances de terre,
La valeur des calibres et des types de dispositifs de protection,
Le schéma unifilaire du réseau d’éclairage avec l’indication des longueurs par section
de câble, du nombre d’appareils projetés ou existants, de leur puissance, de la
puissance totale installée sur chaque départ de l’installation et sur chaque tronçon et
dérivation,
Un tableau précisant pour chaque tronçon, la puissance installée, la section et
longueur des conducteurs, le calibre des fusibles placés en tête et tout autre
renseignement permettant de vérifier la protection contre les surintensités.
Les plans de récolement sont établis conformément aux dispositions de l’article 4.6 de la norme C11.201 et
sont transmis au maitre d’ouvrage sous le format numérique agréé par le maitre d’ouvrage
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 4
1.2.4. format de mise à jour des données cartographiques des réseaux électriques
Les données cartographiques des plans de récolement définitifs seront transmises au concessionnaire ainsi
qu’au maitre d’ouvrage au format suivant :



La mise à jour de la cartographie sera réalisée conformément au CCTP "Prestations
cartographiques GE" du concessionnaire :
le format du plan sera un folio à la norme Atlas V2+ ou un casé à la norme Atlas V3
au 1/200ème selon le découpage proposé par le concessionnaire.
le maitre d’ouvrage et le concessionnaire fixeront les modalités folio/casé plein ou
limité au chantier.
1.2.5. Réalisation des travaux
Les travaux comprennent :

la matérialisation définitive sur le terrain du tracé des lignes et de l'emplacement des appuis jusqu'à
l'exécution des travaux,

la préparation et la sécurisation chantier (balisage, …)

l'exécution des fouilles, y compris les étaiements nécessaires pour les supports, canalisations et
ouvrages annexes, et les remblaiements avec les matériaux appropriés,

la fourniture et / ou la pose des supports, des conducteurs et les raccordements aux réseaux
existants,

les abattages et élagages des plantations voisines des conducteurs,

la fourniture et / ou la pose des transformateurs, interrupteurs aériens, disjoncteurs, postes de
transformation sous capot,

la fourniture et / ou la pose et ou le raccordement des ouvrages annexes ou spéciaux (coffrets de
commandes, tableaux de comptage, relais, etc.) des luminaires, appareillages et accessoires pour
l'éclairage public,

la fourniture, la construction et / ou la mise en place des cabines pour postes de transformation,

les travaux complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages (plate-forme, accès, etc ...),

la remise en état provisoire des chaussées, trottoirs et accotements, leur entretien jusqu'à réfection
définitive,

la remise en état des terrains, propriétés privées, clôtures, murs, toitures, etc. endommagés,
démolis ou modifiés pour permettre l'installation des ouvrages,

la réfection définitive des sols,

le transport des matériels déposés au dépôt de l'entreprise ou aux dépôts désignés par le maître
d’œuvre par ordre de service ou aux décharges des matériels ou matériaux reconnus impropres,
conformément à l'article 4.4 du C.C.A.P.

la pose des matériels génie civil des réseaux de télécommunications fournis par France Télécom.

la remise à l'état initial de l'éclairage public,

la mise à disposition du maître d’œuvre du personnel et des matériels permettant le contrôle de la
conformité des mises à la terre.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 5
1.3. Etendue de la prestation
1.3.1. Fourniture des matériaux et matériels par le maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de fournir au titulaire dans les dépôts de son choix tout type de
matériel.
1.3.2. Raccordement au réseau électrique
Basse tension :
chaque commande précise si les travaux de raccordement au réseau basse tension
sont effectués sous tension.
Haute tension :
chaque commande précise si les travaux de raccordement au réseau haute tension
sont effectués sous tension. Dans ce cas, le concessionnaire réalise les
raccordements et le titulaire peut être tenu de mettre à sa disposition tout ou partie
du matériel. Sous réserve d'accord entre le titulaire et le concessionnaire, ce dernier
pourra procéder à la mise en service de l'installation, les séparations de réseau
étant préparées par l'entreprise de travaux. Si, au moment du raccordement, le
concessionnaire n'est pas en mesure de le réaliser sous tension, le maître d’œuvre
pourra demander à l'entreprise de l'effectuer hors tension.
1.3.3. Ouvrages souterrains spéciaux
Les boîtes de jonction et de dérivation pourront être éventuellement réalisées par le concessionnaire.
1.3.4. Interruptions de courant
Les demandes d'autorisation de travaux en vue d'obtenir les coupures de courant nécessaires pour
l'exécution des travaux sont faites par le titulaire au concessionnaire qui devra se conformer aux différentes
procédures mises en place par le concessionnaire.
La programmation des coupures est établie d'un commun accord entre le concessionnaire et le titulaire du
marché de travaux. Elle ne dispense pas l'entreprise de satisfaire aux obligations du 1.3.5.
1.3.5. Contrôle des travaux
Le maître d’ouvrage, le concessionnaire, le maitre d’œuvre et les services chargés du contrôle des
distributions d'énergie électrique ont le droit d'accès permanent sur les chantiers.
Pour faciliter les opérations de contrôle et essais, et coordonner les interventions des différents services et
entreprises intéressées par les travaux, le titulaire fournit au maître d’ouvrage, au concessionnaire et au
maitre d’œuvre les renseignements suivants, par voie électronique sécurisée et pour chacun des chantiers :
1. avant le commencement des travaux : un programme général d'exécution et les
prévisions d'ouverture et de fin de chantier.
2. pendant la période d'exécution des travaux : un état mensuel indiquant les
travaux exécutés au cours du mois écoulé et le programme des travaux prévus
pour le mois suivant spécifiant notamment la nature des travaux et les dates
probables d'exécution.
3. chaque semaine, et au plus tard, le vendredi, un planning des travaux qui seront
effectivement entrepris la semaine suivante, établi selon le format précisé par le
maître d’ouvrage.
Faute de se conformer à ces prescriptions, il peut lui être demandé par le maître d’œuvre, soit de sa propre
initiative, soit à la demande du concessionnaire, de rouvrir les fouilles pour vérification des ouvrages. Les
frais entraînés par les vérifications resteront à la charge du titulaire.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 6
ARTICLE 2 - NORMES et REGLES TECHNIQUES
Pour l'exécution des travaux, le titualire est soumis au respect des normes et textes décrits dans l'article 2
du C.C.A.P. , les normes et textes s’appliquant à la date de la réception des travaux ainsi que les textes
généraux suivant :

Dispositions relatives à la signalisation des chantiers et les spécifications E.R.D.F. HN
dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires avec les recommandations de ce
Cahier des Clauses.

Règlement de voirie départementale - spécifications départementales pour la
réalisation des tranchées.
Le titulaire s'engage à intégrer dans ses techniques opératoires l'évolution de la normalisation durant la
période du marché à charge pour lui de proposer les modifications rendues nécessaires de ce fait aux
documents contractuels.
ARTICLE 3 - RESEAUX ELECTRIQUES AERIENS
3.1. Dispositions communes
3.1.1. Transports de poteaux
Le traînage des supports sur le sol est exceptionnel. Il est subordonné à l'accord préalable du maître
d’œuvre.
3.1.2. Abattages et élagages
Les interventions d'abattages et d'élagages doivent être conformes aux dispositions du Code Forestier, du
Code Rural, du Code du Travail et de l'arrêté préfectoral en vigueur fixant les conditions dans lesquelles des
feux peuvent être allumés.
Les produits des abattages et élagages seront dégagés des abords des lignes et laissés à la disposition des
propriétaires ou évacués à leur demande.
3.1.3 Provenance des matériaux
Les matériels et matériaux qui ne font pas l’objet de stipulations précises dans l’une des normes mentionnée
à l’article 2 du CCAP, doivent faire l’objet d’un agrément par le maître d’œuvre.
3.2. Spécifications des matériels
3.2.1. Poteaux en béton
Les supports neufs implantés par l'entreprise proviennent d'un centre de fabrication agréé par E.R.D.F. et
sont teintés dans la masse couleur brun foncé (béton dosé à 6 % de colorant avec 2/3 brun, 1/3 noir) sauf
indications contraires du maître d’œuvre.
Ils sont de classe D ou E.
3.2.2. Poteaux en bois
Les supports neufs implantés par l'entreprise proviennent d'un centre de fabrication agréé par E.R.D.F. et
traités selon les procédés ESTRADE ou RUPING.
Compte tenu des caractéristiques propres aux supports bois, notamment leur intégration dans le milieu
naturel, leur emploi est à prévoir :
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 7

en alignement H.T.A., sauf sujétions techniques et à l’exception des supports ayant une probabilité
de dérivation ultérieure significative ;

pour les lignes B.T. dans les écarts à dominante boisée ou en alignement à l’exception des supports
ayant une probabilité de dérivation ultérieure significative ;

pour les lignes H.T.A. ou B.T. dans les zones d'accès difficiles ou à voirie non définitive.
3.2.3. Potelets, pylônes métalliques et ferrures
Les dessins et notes de calcul des éléments, hors normes, sont soumis au maître d’œuvre.
La protection contre la corrosion est assurée par une galvanisation conforme aux règles en vigueur (Norme
UTE C 66 -400). Aucun usinage n'est toléré après galvanisation.
3.2.4. Conducteurs pour lignes aériennes
a) lignes basse tension neuves ou renforcées.
Sauf indication contraire du maître d’œuvre, elles seront réalisées en conducteurs isolés préassemblés de
section de phase en aluminium au moins égale à 70 mm². Avec l'accord du maître d’œuvre, des
conducteurs isolés déposés récupérés pourront être réutilisés, y compris de section inférieure (35 mm² ou
50 mm²). Sauf indication contraire du maître d’ouvrage, les torsades neuves sont réputées comprendre
systématiquement deux conducteurs 16 mm² pour l’éclairage public.
b) lignes haute tension A.
Elles seront réalisées soit en conducteurs nus de 54 mm² ou 75 mm² ASTER, soit en conducteurs isolés
préassemblés de section de phase en aluminium au moins égale à 50mm², suivant les indications données
au cours des visites de prépiquetage.
3.2.5. Matériels de lignes à haute tension A
Ils seront pris dans la liste des matériels agréés par le concessionnaire à la date de l'appel d'offres.
3.2.6. Matériels de lignes à basse tension
Ils seront pris dans la liste des matériels agréés par le concessionnaire à la date de l'appel d'offres.
3.2.7. Matériel réutilisable
Sont classés comme matériels réutilisables, les conducteurs aériens isolés préassemblés avec ou sans
E.P., pour des longueurs supérieures ou égales à 70 m par tronçon, et comportant moins de 4
branchements par hectomètre de ligne, les enveloppes de poste et transformateurs conformes aux normes
en vigueur à la date de remise des offres, sur indication expresse du maître d’œuvre.
Les conducteurs réutilisables ne sont pas replacés sur les zones agglomérées, bourgs ou hameaux.
3.2.8. Matériel non réutilisable
Les supports, conducteurs nus, isolateurs, ferrures, consoles, matériel hors norme sont considérés comme
non réutilisables et gardés par le titulaire ou mis en décharge ou détruits, conformément aux articles 3.2.8 et
3.7 du présent C.C.T.P.
Les conducteurs isolés préassemblés de section de phase 35 mm² ou 50 mm² peuvent, suivant accords
locaux, être remis au concessionnaire ou exceptionnellement réaffectés à un projet de renforcement
programmé, conformément à l’article 3.2.4. précédent.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 8
3.2.9 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le matériel déposé non récupérable sera soit remis à ERDF, soit stocké sur place pour reprise par une
société spécialisée d'élimination, soit repris et évacué par le titulaire dans ses dépôts ou sur un lieu de
stockage intermédiaire temporaire pour reprise par une société spécialisée, soit repris et évacué par
l'entrepreneur en décharge autorisée selon accords locaux entre le maître d'ouvrage et le concessionnaire.
En aucun cas, il ne sera déposé sur le domaine public, sauf accord express du maître d'ouvrage et du maire
de la commune concernée.
3.3. Réalisation des réseaux haute tension
3.3.1. Hypothèses de calcul mécanique
Les lignes haute tension de dérivation sont normalement réalisées en technique rigide. Elles pourront
toutefois être réalisées en technique suspendue suivant les indications du maître d’œuvre.
3.3.2. Mise en œuvre
3.321. Les armements
Les armements utilisés sont définis en accord avec le maître d’œuvre et/ou le maitre d’ouvrage au moment
du piquetage.
3.322. Interrupteurs et supports d'interrupteurs.
Les interrupteurs auront un pouvoir de coupure de 50 ou 100 A.
Le support d'implantation sera conforme à l'article 3.3.2.1.4. de la C.11.201.
3.323. Mise à la terre des masses des appareils haute tension.
La valeur de la résistance de prise de terre des IACM et des postes de transformation sera conforme aux
spécifications de la norme C.11.201. en vigueur.
3.4. Réalisation des réseaux basse tension
3.4.1. Tracé
Le tracé des lignes basse tension sera établi en vue d'assurer la desserte des zones potentiellement
constructibles. Pour ce faire, le titulaire recherchera de préférence des tracés en bordure de voirie, en
respectant les consignes de sécurité imposées par le gestionnaire de voirie.
Dans le cas d'implantation de supports en domaine public, l'entrepreneur s'assurera de l'accord de la
Direction Départementale des Territoires du Lot, du Conseil Général ou du gestionnaire de voirie sur le
piquetage définitif.
3.4.2. Mise en œuvre
3.421. Mode de pose.
Les réseaux basse tension en conducteurs isolés préassemblés pourront être installés sur poteaux, ou
posés sur façades. Dans les zones agglomérées, le titualire utilisera chaque fois que cela est possible, les
techniques posées sur façades.
La desserte intérieure des lotissements sera systématiquement réalisée en réseaux souterrains.
3.422. Mise à la terre du neutre.
La valeur maximale de la résistance des terres interconnectées du neutre d'un départ B.T. sera conforme
aux stipulations de la norme C.11.201. en vigueur.
3.423. Points de coupure des réseaux basse tension.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 9
Un support peut être commun à 2 réseaux B.T. issus de postes de transformation différents sous réserve
que la disposition des organes de coupure et de branchements n'entraîne aucune ambiguïté sur la
séparation électrique des réseaux. Dans la mesure où 2 mises à la terre du neutre distinctes seront
réalisées sur le même support, celles-ci devront être isolées dans un rayon de 8 mètres.
3.5. Réalisation des lignes basse tension et éclairage public sur supports
communs
Les tronçons de lignes B.T. susceptibles d'être équipés de conducteurs d'éclairage public ainsi que les
points de contrôle, de commande et l'emplacement des contacteurs seront définis par le maître d’œuvre au
vu du dossier de piquetage préliminaire.
3.6. Réalisation des réseaux en façade
Le câble est fixé au mur à l’aide de colliers, ou exceptionnellement tendu entre pinces d’ancrage et renvoi
d’angle.
Les croissants de renvoi munis d’un séparateur néoprène permettront un angle 100 grades sans blesser le
câble. Les parties en contact avec le câble seront en matière isolante d’une épaisseur suffisante. Toutes les
parties métalliques seront rigoureusement inoxydables.
Les colliers de fixation du câble le long de la descente seront en matière plastique ou en acier plastifié et
fixés au mur à l’aide de pattes scellées ou de chevilles en matière plastique. Un espace d’au moins 5 mm
sera aménagé entre les colliers et le mur.
Les colliers seront distants de 0,50 m en parcours horizontal et vertical.
Avant l’entrée du câble dans l’immeuble, une crosse sera formée pour éviter les entrées d’eau derrière le
panneau de contrôle.
Si l’entrée du branchement est située à une hauteur inférieure à 2 mètres du sol, les conducteurs seront
placés jusqu’à cette hauteur sous un conduit de protection d’un type agrée par le concessionnaire.
3.7. Elimination des supports béton non réutilisables
Les supports béton non réutilisables doivent faire l'objet d'une élimination respectant l'environnement :
concassage avec tri des produits ou réemploi hors réseaux électriques dans un contexte non polluant.
A cet effet, le titulaire mettra à la disposition d'une société spécialisée de son choix les supports déposés
désarmés et les massifs éventuels pour enlèvement et traitement ; soit sur le chantier même si le nombre de
pièces (supports et massifs) est supérieur à 14, soit à son dépôt habituel soit sur un dépôt intermédiaire
temporaire qui lui sera notifié par le chargé d'affaires E.R.D.F. Chaque support sera marqué, à l’aide d’une
bombe de peinture, des initiales de l’entreprise suivies d’un numéro de chantier qui lui sera communiqué par
E.R.D.F. Le titulaire proposera une société spécialisée à l'accord du maître d'ouvrage qui se réservera le
droit de vérifier que les prestations correspondent aux objectifs de respect de l'environnement annoncés.
Le titulaire établira un bon d'enlèvement par chantier qui comprendra au minimum les indications suivantes :






Entreprise chargée des travaux E.R.
Société chargée de l'élimination
Nom du chantier
Nom du chargé d'affaires E.R.D.F. du secteur
Nombre de poteaux béton et de massifs dissociés déposés
Date et lieu précis du stockage avant enlèvement par la société d'élimination
Il en adressera ensuite un exemplaire sous format numérique défini par le Maître d’Ouvrage :




au maître d’œuvre,
au maitre d’ouvrage
au chargé d'affaires E.R.D.F.,
à la société chargée de l'élimination.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 10
Le titulaire fournira avec son décompte un justificatif émanant de la société chargée de l'élimination
précisant que les prestations se réfèrent au bon d'enlèvement ont bien été exécutées.
La mise en décharge publique ou privée des supports et le dépôt sur emprise de voirie publique sont
interdits. La cession à titre gratuit de supports à des agriculteurs est tolérée sous réserve de l'accord
expresse du maître d’œuvre. Aucune rémunération n'est due dans ce cas à l'entreprise pour le transport et
la destruction des supports. Les supports cédés aux agriculteurs sont stockés impérativement en terrains
privés. L’entreprise est tenu de faire signer au demandeur un reçu du matériel déposé, (modèle annexe IV)
tenant lieu de décharge, et d’inscrire sur le poteau, à l’aide d’une bombe de peinture, le nom du nouveau
propriétaire. Le reçu est contresigné par le maître d’ouvrage.
ARTICLE 4 – RESEAUX ELECTRIQUES SOUTERRAINS
4.1. Spécification des matériels
Les câbles basse tension seront conformes aux normes UTE en priorité et à défaut aux prescriptions E.D.F.
HN.
Les câbles de mise à la terre auront une section minimale de 25 mm2.
4.2. Terrassements :
Dans le cas de travaux de desserte des lotissements, l'entrepreneur devra recueillir par écrit auprès du
maître d’œuvre de la voirie toutes les indications concernant les cotes de la voirie définitive et pourra
solliciter le maître d’œuvre pour l’aider dans cette démarche. Sauf à avoir recueilli ces indications, il sera
réputé responsable de la non-conformité des ouvrages souterrains vis à vis des distances horizontales ou
verticales d'implantation des réseaux. Dans le cas de terrassements en domaine public départemental, le
titulaire s'assurera de l'accord de la Direction Départementale des Territoires du Lot, du Conseil Général ou
du gestionnaire de voirie sur le piquetage définitif.
4.3. Pose du réseau :
4.3.1. Mode de pose
Le réseau est mis en place suivant les dispositions définies à la norme C.11.201. ou à défaut au Guide
précité. Le réseau souterrain d'Eclairage Public et les câbles souterrains de branchement sont
systématiquement placés sous fourreaux.
4.3.2. Mises à la terre du neutre
Les mises à la terre sont réalisées conformément aux directives définies (Annexes I, II, III).
4.3.3. Branchements souterrains basse tension
Les branchements souterrains basse tension sont conformes aux dispositions de la norme NF C 14-100, en
particulier chaque branchement sera équipé d'un coffret contenant des coupe-circuits accessibles depuis le
domaine public, sauf utilisation de matériel spécifique du type RMBT ou REMMO placé au droit de la
parcelle concernée. Ils sont systématiquement placés sous fourreaux. Les câbles et matériels permettant le
téléreport pourront être fournis par E.R.D.F. et installés par l'entreprise après accord du maître d’ouvrage.
En cas d'impossibilité de mise en place immédiate des coffrets, les câbles sous tension sont
convenablement protégés par des têtes étanches en matière thermo-rétractable.
Lorsque les branchements souterrains sont exécutés en même temps que le réseau, la dérivation est
réalisée, sur indication du maître d’œuvre:


soit à partir d'un câble de réseau par l'intermédiaire d'une boîte de dérivation,
soit et préférentiellement dans un socle de coffret de branchement équipé
d'une grille de repiquage, d'étoilement ou exceptionnellement de "fausse coupure".
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 11
Si la pose des coffrets de branchement n'est envisagée qu'au moment de la construction des habitations, la
mise en place définitive des câbles de branchement est réalisée en vue d'éviter la démolition des
aménagements de la voirie. A cet effet, il convient de prévoir un réseau comportant des socles bornes, en
étoilement ou en "fausse coupure" permettant le raccordement de trois branchements, ou de type RMBT ou
REMMO, permettant le raccordement maximal de 10 branchements monophasés. Sur indication du maître
d’œuvre, des fourreaux aiguillés peuvent être mis en place à partir de ces socles et aboutissent à
l'emplacement des futurs coffrets. A cet endroit, ils doivent dépasser de 0,50 mètre le niveau du sol.
Les fourreaux utilisés sont en tube isolant de dimensions appropriées, dont les extrémités sont obturées,
pour éviter la pénétration d'humidité et de corps étrangers, par un dispositif pérenne mousse de
polyuréthane par exemple.
4.3.4. Remblaiement et réfection de chaussée
Les remblaiements et la réfection de chaussée seront conformes au règlement de la voirie et aux
prescriptions de son gestionnaire. Pour les passages à profondeur réduite, les câbles seront posés
obligatoirement sous gaine revêtue de béton maigre. Les revêtements du type enrobé seront découpés avec
le plus grand soin.
ARTICLE 5 - POSTE de TRANSFORMATION
5.1. Provenance et qualité des matériels et matériaux :
Les provenances et qualités des différents matériels et matériaux sont conformes aux normes en vigueur.
5.2. Mise en œuvre des matériels et matériaux :
5.2.1. Transformateur sur poteau
5.211. Supports.
Les caractéristiques sont celles précisées à minima au paragraphe 5.3.2.1. de la norme C.11.201.
5.212. Protections contre les surtensions d'origine atmosphérique.
Tous les postes de transformation seront munis de dispositifs parafoudre et de dispositif de protection par
fusible, calibré en fonction de la puissance.
5.213. Réseau souterrain basse tension alimenté par un poste sur poteau.
Si le poste est destiné à alimenter un réseau entièrement souterrain, le départ B.T. s'effectue avec un ou
deux câbles aéro-souterrains, suivant les dispositions de l'article 5.3.3.5. de la norme NF C 11 201.
5.214. Résistance de mise à la terre des masses.
La valeur de la résistance de mise à la terre des masses devra être conforme aux stipulations de la norme
C.11.201. (voir annexes I, II, III).
5.215. Transformateur.
Le transformateur doit être d'un modèle agréé type T.P.C. et d'une puissance de 50, 100 ou 160 KVA.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 12
5.2.2. Postes en cabine et transformateurs sous capot
5.221. Raccordement haute tension aéro-souterrain.
Le raccordement au réseau haute tension existant s'effectue par l'intermédiaire d'une dérivation aérienne en
conducteurs nus et d'un câble. Elle est réalisée conformément aux indications de l'article 3 du présent
C.C.T.P. La descente aéro-souterraine peut également être exécutée directement sur l'un des supports du
réseau existant si le poste à raccorder est inclus dans une grappe.
5.222. Dispositions constructives et types de matériel.
Les postes en cabine traditionnelle sont réalisés selon les dispositions précisées dans chaque commande et
feront l'objet d'un devis particulier.
Selon les contraintes d'environnement, le maître d’œuvre peut spécifier que les postes sous capot ou en
cabine soient d'un type ou d'une teinte particulière ou bénéficient d'une isolation acoustique renforcée.
Le socle des cabines préfabriquées ou des transformateurs sous capot est disposé à même le sol
préalablement arasé et assaini. En cas de besoin, le maître d’œuvre peut imposer la réalisation d'une fosse
maçonnée ou préfabriquée sous la dalle.
5.223. Equipement du tableau basse tension.
Il est à choisir parmi le matériel agréé par le concessionnaire à la date de l'appel d'offres.
5.224. Mises à la terre des masses.
La valeur de la mise à la terre des masses est précisée au paragraphe 5.214. du présent C.C.T.P.
Dans le cas où la mise à la terre du neutre ne peut pas être réalisée sur chacun des départs B.T., on
applique les dispositions du paragraphe 5.2.1. de la norme NF C.11. 201.
ARTICLE 6 - GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION
La réalisation des travaux de génie civil devra répondre aux spécifications demandées par le maître
d’ouvrage et devront répondre aux exigences de l’opérateur France Télécom
La pose des fourreaux rigides et des chambres devra être exécutée conformément aux prescriptions
techniques édictées par l’opérateur (CCTP n°1593 et n°1991 relatifs aux travaux de génie civil). De manière
spécifique les dispositions suivantes devront être observées :

La distance entre câbles électriques et fourreaux FT devra être de 0,05m dans
l’hypothèse de l’utilisation d’un câble électrique à armature renforcée.

La liaison entre deux chambres s’opérera sans coude. Seules les courbures
admissibles des fourreaux seront utilisées pour pallier aux sinuosités du tracé.

Au raccordement dans les chambres de tirage, les canalisations PVC seront totalement
bloquées par un enrobage en béton et positionnées aux endroits prévus à cet effet
dans les chambres préfabriquées.

Chaque sortie de distribution sera collée soit à la façade ou au support béton, suivant la
configuration et restera liée à l’installation.

Des réducteurs seront systématiquement posés aux sorties pour point de distribution et
les fourreaux seront tous aiguillés (diamètre de sortie « abonné » 28mm).

La liaison entre les chambres sera assurée avec les fourreaux de diamètre 45, 60 ou
80 mm et les sorties de canalisations souterraines suivant les règles imposées par
l’opérateur, sauf dispositions spécifiques demandées par le maître d’ouvrage.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 13
ARTICLE 7 – ECLAIRAGE PUBLIC
7.1. Réseau
Les câbles passent en coupure dans les pieds des candélabres. Ils sont posés systématiquement sous
fourreaux et accolés aux câbles ou fourreaux électriques présents en fond de fouilles.
7.2. Pose des candélabres et poteaux
Les massifs pour candélabres sont à réaliser en béton dosé à 250 kg/m3, la position de la plaque d’appui du
candélabre étant située à 0,06 m au-dessous du sol fini. Les massifs doivent être coulés en une seule fois
ou préfabriqués, l’accès du câble à l’intérieur des fûts étant réalisé par un fourreau en polyéthylène de
dimensions appropriées et noyé dans le massif. Les massifs des candélabres situés en extrémité d’antenne
comportent en outre une réservation pour un départ futur.
La profondeur du massif devra être supérieure ou égale 1/10 de la hauteur du support et au minimum égale
à 0,80 m. Les dimensions transversales du massif devront être telles qu'il restera une garde d'au minimum
0,10 m autour des tiges de scellement.
Lorsque la section à la base le permet, les fourreaux devront pénétrer à l’intérieur du fût jusqu’au bornier de
raccordement, pour éviter les infiltrations d’eau et l’endommagement mécanique du câble d’alimentation. En
cas d’impossibilité, les fourreaux seront coupés au niveau de la plaque d’appui du candélabre et le câble
d’alimentation sera placé dans une gaine type ICT remontant jusqu’au bornier de raccordement.
Les câbles d’alimentation devront être protégés par des gaines type ICT sur toutes les parties du câble au
changement de direction dans les candélabres (afin d'éviter que les parties métalliques viennent détériorer
l'isolation des câbles).
L’espace entre la plaque d’appui et le massif sera bourré au béton dosé au minimum à 250 kg/m3, afin de
parfaire l’étanchéité et l’assise du candélabre.
Dans le cas de sols « mous ou très mous », tels que définis à l’article 3.5.2.2 de la norme NFC 11.201,
l’entrepreneur fournira un calcul justificatif de stabilité.
Chaque massif sera terminé après la fixation définitive du candélabre par une couche de béton en pointe de
diamant dont la base devra se trouver au niveau du sol et qui sera revêtue d’une couche d’enduit lissée au
mortier de ciment à 450 kg/m3.
En accord avec le maitre d’ouvrage, la pointe de diamant ne sera pas exécutée lors de l’implantation de
candélabres sur un trottoir devant faire l’objet d’un revêtement particulier.
La position de la trappe de visite des candélabres sera conforme aux spécifications de la norme NF C 17200, à savoir qu’elle sera disposée côté opposé à la voie de circulation ou, en cas d’impossibilité
(candélabre proche d’une façade par exemple), à l’opposé du sens de circulation.
7.3. Mise à la terre
Les candélabres métalliques sont mis à la terre. Les prises de terre sont généralement communes.
Cependant, dans certains cas particuliers, tels que candélabre isolé, ou déroulage dans tranchée busée
existante, les prises de terre seront individuelles, et interconnectées par un fil vert-jaune intégré au câble
préassemblé utilisé pour la distribution.
Le conducteur de terre sera protégé par un fourreau ICD, diamètre 21, dans la traversée du massif.
7.4. Pose des consoles
Le dispositif de fixation des consoles sur façade ou sur support est soumis au visa préalable du maitre
d’ouvrage. Il doit en particulier s’adapter aux différentes façades rencontrées au cours des travaux, en
fonction de la nature des matériaux et de l’épaisseur des murs. La fixation des consoles sur les supports à
l’aide de feuillards est interdite…
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 14
7.5. Pose des luminaires
Chaque foyer est muni d’un organe de coupure et de protection individuel placé, soit au bas de la console,
soit à l’intérieur et à la base des candélabres. Le calibre de la protection sera adapté à la puissance du foyer
lumineux, et à la valeur de la résistance de la prise de terre lorsque les luminaires sont posés sur
candélabres.
La pose des luminaires comprend notamment :




les patins et ferrures de fixation de la console sur le poteau ou les scellements sur façade,
l’appareillage de protection fixé à l’entrée basse de la console et les différents
raccordements électriques,
les accessoires de fixation de l’appareil sur son support.
ARTICLE 8 - CONTROLES - MESURES - ESSAIS
8.1. Contrôles
Le titulaire assure, sous sa seule et entière responsabilité, tous les contrôles nécessaires aux différents
stades de l'exécution, depuis les études sur le terrain jusqu'à la terminaison des travaux, y compris, si
besoin, ceux de parachèvement.
Notamment dans le cas de travaux coordonnés souterrains pour lesquels les travaux de terrassement sont
réalisés par un tiers, il doit s'assurer que le réseau mis en place est conforme aux règles en vigueur
notamment en ce qui concerne la profondeur des tranchées, les distances aux autres réseaux, les
dispositifs de signalisation et le mode de remblaiement, et signaler si besoin est au maître d’œuvre les
défauts constatés. Le maître d’œuvre transmet au titulaire le plan de récolement des ouvrages exécutés par
les tiers. Ce plan est indispensable pour l’exécution des travaux.
8.2. Mesures et essais
Les plans d'exécution des ouvrages remis par le titulaire doivent obligatoirement comporter les valeurs
mesurées de toutes les résistances des mises à la terre des masses des appareils et les valeurs des
résistances interconnectées du neutre B.T.
Le maître d’œuvre peut, en outre, préalablement à la réception des ouvrages, faire procéder à tous autres
essais, mesures et prélèvements complémentaires qu'il jugera utiles.
ARTICLE 9 - REMISE des OUVRAGES - MISE en SERVICE
Procédure normale :
Tous les contrôles techniques ayant été effectués avec soin et les retouches nécessaires apportées, le cas
échéant, le titulaire avise, le maître d’œuvre que les travaux sont entièrement terminés au moyen de
l’attestation d’achèvement de travaux (A.A.T.).
Le titulaire établit et transmet en 4 exemplaires au concessionnaire le document « possibilité de mise en
exploitation (PMEO) », accompagné d’un plan de recollement provisoire des travaux.
Dérogation :
Pour des travaux aériens et lorsqu’une seule entreprise intervient sur le chantier ou pour des mises en
services partielles dans le cadre de travaux souterrains, le maître d’œuvre pourra se faire représenter par le
chef de chantier de l’entreprise dûment missionné lors de l’inspection préalable.
Accepté sans réserve
A
, le
Le titulaire,
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 15
ANNEXE I
CONCEPTION et REALISATION des MISES à la TERRE
VALEURS et PERIODICITE des CONTROLES
Valeur
maxi
Nature
Périodicité
Contrôle
valeur
Contrôle
continuité
Observations
TERRES des MASSES :
Poste THT / H.T. ou H.T. / HTA
1
Périodicité
annuelle
fréquemment
retenue
Terre des masses
et des neutres
HTA et BT
reliées.
Réseau aérien HTA
Appareils de coupure en ligne
60 
10 ans
Sauf OCR par
réseau
téléphonique
commuté (valeur
à respecter : idem
postes HTA/BT)
150 
10 ans
30 
5 ans
30 
10 ans


Ecran des câbles HTA aériens,
armements supports métalliques
Poste HTA / HTA


Autotransfos
parafoudre
neutre)
(terre
du
du
Poste HTA / BT
Réseau
HTA
souterrain
interconnecté sans discontinuité
depuis le poste source neutre
limité à 300 A
1
10 ans
Réseau aérien HTA 1 neutre
limité à 300 A
30 
5 ans
Remontées aéro-souterraines HTA
30 
10 ans
TERRES du NEUTRE BT
Valeur glob.
15 

Interconnectée
avec la terre des
parafoudres des
RAS
* 5 ans si terre du neutre
unique
* 10 ans si terre du neutre
multiple
Terre des masses
et du neutre
interconnectées
Terre des masses
et du neutre BT
séparées
Chaque prise de
terre individuelle
devra être
< 60  à 100 
INDEPENDANCE des TERRES : on admet que les terres sont électriquement indépendantes si leur
coefficient de couplage est inférieur à 15 %.
N.B.
Les résultats des mesures sont à reporter sur un registre de terres ou dans un fichier informatique
(ex : GDO).
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 16
ANNEXE II
FORME des PRISES de TERRE
Résistivité
Boucle à fond de fouille
Piquet
en  m
Poteau
Poste HTA / BT
périmètre 2 m périmètre 10 m
Valeur en
fonction
de la
résistivité
Serpentin
tranchée
5m
Serpentin
à 2 directions
2 tranchées de
5m
Longueur
3m
Longueur
6m
Longueur du
conducteur 15 m
2 x 15 m de
conducteur
R = 0,4
R = 0,2
R = 0,2
R = 0,8
50 
20 
4 
20 
10 
10 
4 
100 
40 
8 
40 
20 
20 
8 
200 
80 
16 
80 
40 
40 
16 
300 
120 
24 
120 
60 
60 
24 
400 
80 
80 
32 
500 
100 
100 
40 
150 
60 
750 
1 000 
80 
Efficace vis à vis des coups de foudre (sans dommage pour la basse tension) et à 50 Hz.
Efficace seulement à 50 Hz.
A l'issue de la réalisation, la valeur de la prise de terre doit être impérativement mesurée, les valeurs du tableau
n'étant indicatives que pour les sols homogènes.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 17
ANNEXE III
CONCEPTION et REALISATION des MISES à la TERRE
DISTANCES à RESPECTER ENTRE PRISES de TERRE
Zones Rurales
PRISES de TERRE des MASSES des POSTES HTA / B.T.,
du NEUTRE B.T. et VALEUR des COEFFICIENTS de COUPLAGE
1



2
VALEURS à RESPECTER pour les PRISES de TERRE
30  pour la prise de terre des masses,
15  pour la prise de terre globale du neutre (toutes terres du neutre interconnectées),
60  à 100  pour chaque prise de terre du neutre B.T. prise individuellement.
DISTANCE à RESPECTER entre PRISES de TERRE des MASSES et PREMIERE PRISE de
TERRE du NEUTRE
Résistivité du sol
( m)
d
(Distance Minimale)
3
500
1.000
> 1.000
8m
16 m
24 m
A étudier cas
par cas
DISTANCE à RESPECTER entre PRISES de TERRE des MASSES et TOUTES PRISES de
FRANCE TELECOM
Résistivité du sol
( m)
d
(Distance Minimale)
4
300
300
500
1.000
> 1.000
15 m
30 m
60 m
A étudier cas
par cas
REPARTITION des PRISES de TERRE du NEUTRE
 La mise à la terre du neutre doit être réalisée en plus d’un point dès que la longueur de ligne excède
100 m,
 Le nombre moyen des mises à la terre ne doit pas descendre au-dessous de une par 200 m de
longueur de réseau,
 Mise à la terre à proximité de chaque dérivation ou groupe de dérivations pour raccordement de
clients,
 Serpentin,
 Devis amélioration.
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 18
ANNEXE IV
Fédération Départementale d’Electricité du Lot
ELECTRIFICATION RURALE
Programme ………….
Désignation de l’opération :
Date :
Reçu
Matériel provenant de travaux de dépose
Le matériel désigné ci-dessus :
a été remis à M. ………………………………………….. résidant à ………………………………………….
……………………………………………………………………
Ce matériel a été cédé par la Fédération Départementale d’Electricité du Lot
parce qu’il ne peut plus satisfaire à son usage d’origine.
Cette cession rend M. …………………………………… propriétaire de ce bien. Il en a désormais la garde
au sens de l’article 1384 du Code Civil.
Par conséquent, M. ……………………………….. doit l’entreposer dans sa propriété car tout incident
engendré par ce matériel relève de sa seule responsabilité.
En cas de non utilisation, la destruction de ce matériel doit être faite à l’initiative de
M………………………..
L’ACQUEREUR
LE PRESIDENT
Nom : ………………………………………………
Fait à …………………… le,………………………
Signature
Fait à …………………… le,………………………
Signature
Marché Tx 2010 - 2011 / CCTP
Page 19
ANNEXE V
Marché 2006 - 2007 / SIE de Modèle / CCTP
Page 1